2015年江西省公路造价师《计价与控制》：公路工程造价控制与管理考试试题

2015年公路造价师计价与控制要点: 总承包合同管理考试试卷一、单项选择题（共25题, 每题2分, 每题的备选项中, 只有1个事最符合题意）1.下列哪些工程项目可以使用暂定金额__A. 施工过程中可能增加的工程细目B. 零星工程在招标时未能确定的C. 指定分包工程D. 分包工程2.债权人将合同的权利转让给第三人的__。

A. 无需经债务人同意, 也不必通知债务人B. 无需经债务人同意, 但应办理公证手续C．无需经债务人同意, 但应当通知债务人D. 需经债务人同意3.如发生__等情况, 承包人可向业主提出利息索赔。

A. 业主超过合同规定时间支付工程款B. 承包人贷款完成业主的变更工程C. 承包商用自有资金完成新增工程D. 业主扣除保留金E. 承包人提交银行保函4.柱式标志的标志板内侧距土路肩边线的距离为__。

A. 不得小于10cmB. 不得小于25cmC. 不得小于50cmD. 不得大于10cm5.设计合同生效的时间是指__之日。

A. 设计人收到中标通知书B. 当事人双方在合同签字盖章C. 设计人收到发包人的定金D. 设计人实际开始工作6.建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。

A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财7、根据规定, 由承包人采购的钢材在使用前, 承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验费或试验费用由______承担。

A. 发发包人与承包人共同B. 承包人C. 监理工程师D. 承包人8、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是__。

A. 初步设计编制的概算价B. 施工图设计编制的预算价C. 投标书中标明的报价D. 评标委员会算出的评标价9、法人的法定代表人超越权限订立合同, __。

A. 该代表行为一律有效B. 该代表行为一律无效C. 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外, 该代表行为有效D．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外, 该代表行为无效10、__不是监理月报的内容。

2015年下半年江西省公路造价师《计价与控制》：财务评价指标体系与方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系C．专业工作队数等于施工过程数D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间2、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。

A．15B．18C．20D．253、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。

A．7B．14C．21D．284、石灰土基层碾压后检查平整度和标高控制的原则是__。

A．宁高勿低、宁刨勿补B．宁低勿高、宁刨勿补C．宁高勿低、宁补勿刨D．宁低勿高、宁补勿刨5、价值工程的核心是__。

A．提高价值B．功能分析C．降低成本D．方案创造6、下列__不是属于合同支付项目的范畴。

A．动员预付款B．保留金C．暂定金额D．材料及设备预付款7、水泥混凝土路面常用的养护方法有（）。

A．湿覆盖养护B．蒸汽养护C．真空脱水D．以上三种8、根据FIDIC合同条件，属于工程量清单项目的是__。

A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．价格调整9、下列关于定金合同与主合同之间关系的表述，正确的是__。

A．如定金合同有效，主合同必有效B．如主合同无效，定金合同必无效C．如定金合同无效，主合同必无效D．如主合同有效，定金合同必有效10、关于施工索赔，以下叙述中__是不正确的。

A．索赔就是对违约的罚款B．索赔必须有充分的依据C．合同双方均可提出索赔D．索赔必须遵循严格的程序11、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。

江西省2015年公路造价师：公路工程造价试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

A．50%B．60%C．70%D．80%2、同一地点同一根标志柱上，最多不应超过（）标志。

A．两种B．三种C．四种D．五种3、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。

开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。

为保证清表质量，监理工程师认定，__。

A．不予计量B．为确保工程质量可予以计量C．安排承包人与业主协商解决D．给予计量。

4、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。

A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-nC．P＝F·[(1+n-1]/iD．P＝F·i/[(1+n-1]5、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。

A．必须请第三方调解后才能申请仲裁B．可以不进行调解而直接申请仲裁C．可以直接向法院起诉D．可以在仲裁或起诉两者之间择其一6、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于__的法律行为。

A．法定代理B．指定代理C．代表企业D．代表部门7、__是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单8、价值工程的核心是__。

A．提高价值B．功能分析C．降低成本D．方案创造9、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。

A．无效代理行为B．无权代理行为C．有效代理行为D．无法律效力行为10、应用核子密度仪测定压实度，下列说法不正确的是__。

江西省2015年公路造价师理论与法规：基本建设程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列合同免责条款有效的是__。

A．因重大过失造成对方财产损失的B．因故意造成对方财产损失的C．因一般过失造成对方轻微损失的D．造成对方人身伤害的2、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人__。

A．进行质量检查的合同B．委托施工的合同C．物资采购的合同D．支付价款的合同3、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。

A．定金B．保证金C．无息贷款D．暂付款4、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。

①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工A．①②④B．①③⑤C．①②③④D．②③④5、Ⅱ、Ⅲ三个级配。

A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm6、下列不属于第一次工地会议内容的是__。

A．介绍人员及组织机构B．审议施工进度计划C．明确施工监理例行程序D．审议工程分包7、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。

A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任8、对生态环境的主要影响因素有__。

A．水土流失B．取砂冲洗引起水质混浊C．施工人员的生活污水D．扬尘9、下列可以构成一个有效的承诺是__。

A．承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D．向不特定的多数人同时做出承诺10、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。

A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税11、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。

2015年计价习题第一章一、单选题1、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。

A．临时公共设施及场地的维持费 B．建设保险和债券费C．开工试车费 D．土地征购费2．为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是( )。

A．流动资金B．建设期利息C．预备费D．其他资产费用3．某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000 万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为( )万元。

A．5980 B．5580 C．3780 D．41804、下列费用中，不属于工程造价构成的是( )。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用5．世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是( )。

A．支付估算时不可能明确的潜在项目费用B．支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C．支付建设成本上升费用D．专为建筑材料价格上涨所设定的费用6.在建设项目投资中，最积极的部分是（）。

．A.建筑安装工程投资B.设备及工、器具投资C.工程建设其他投资D.流动资产投资7.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。

A．未达到固定资产标准的设备购置费 B．达到固定资产标准的设备购置费C．引进设备时备品备件的测绘费 D．引进设备的专利使用费8．用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。

A．特殊设备安全监督检查费B．供销部门手续费C．成品损失费及运输包装费D．外购配套件费9、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。

A．它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B．它是固定资产投资中的消极部分C．在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D．在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高10．已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。

2015年江西省公路造价工程师计价与控制重点：投资估算指标的编制方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。

A．石灰土B．二灰碎石C．水稳碎石D．级配碎石2、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过__比例。

A．20%B．30%C．40%D．50%3、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2= -100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。

A．15%B．20%C．13.3%D．11.67%4、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。

A．适当减少支付违约金B．拒绝支付违约金C．请求法院予以适当减少D．按实际损失支付违约金5、速动比率指标是用于反映项目__。

A．偿债能力B．偿付流动负债的能力C．财务风险程度D．快速偿付流动负债能力6、监理单位的义务不包括__。

①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动A．①②B．②④⑤C．③④⑤D．①②④7、根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有__。

①工地的恶劣气候；②监理工程师的过失；③政治风险；④工程的施工方法不当A．①②B．②④C．③④D．①④8、行车干扰工程施工增加费是以__为基数，乘以相应费率计算而得。

A．现场管理费B．受行车影响部分的工程的定额直接费之和C．受行车影响部分的工程的直接费之和D．受行车影响部分的工程的直接工程费之和9、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

江西省2015年下半年公路造价师《计价与控制》预算定额的编制原则考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。

A．项目设计B．编制项目建议书C．项目招标D．项目可行性研究2、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。

A．价款B．标的C．违约责任D．履行期限3、在风险对策中，风险自留__。

A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性4、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。

A．提出各项工作流程及质量控制程序B．系统记录并分析整理各项质量成果C．监督、检查和检验工程质量D．明确质量标准，评定工程质量5、Ⅱ、Ⅲ三个级配。

A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm6、水泥稳定土路面基层碾压应在混合料（）状态下进行。

A．处于或略大于最佳含水率B．处于或略小于最佳含水率C．小于最佳含水率D．处于最佳含水率7、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。

A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等8、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。

A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。

A．由业主负责B．由承包商负责C．由设计单位负责D．由业主与承包商各负责一半10、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。

A．投资小的方案为优B．投资大的方案为优C．所有方案都不可行D．不能判断11、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。

1、工程造价是指工程项目从投资决策开始到竣工投产成需的建设费用，以下属于设计阶段的工程造价具体称谓的是（）。

A：投资估算B：施工图预算C：合同价D：竣工结算2、建设工程的工程造价与（）在量上相等。

A：固定资产投资B：流动资产投资C：无形资产投资D：递延资产投资3、目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算的是建设项目（）阶段。

A：初步设计B：技术设计C：施工图设计D：可行性研究4、控制工程造价最有效的手段是（）。

A：控制经营费用B：控制设计阶段C：主动控制D：技术与经济相结合5、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制，在建设工程全寿命周期中设计对工程造价的影响可能性为：A：10-15% B：20-35%C：75%以上D：5-35%1、按照有关规定编制的初步设计概算造价，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。

A：最低限额B：最终限额C：最高限额D：规定限额2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。

A：设计阶段B：投资决策阶段C：招投标阶段D：施工阶段3、建设项目的实际造价（）。

A：中标价B：承包合同价C：竣工决算价D：竣工结算价4、根据拟建项目的功能要求和使用要求作出项目定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内。

这主要体现（）的控制重点。

A：施工图设计阶段B：初步设计阶段C：项目决策阶段D：工程施工阶段5、从各阶段的控制重点可见，要有效控制工程造价，关键应把握的环节中不包括的是（）。

A：决策阶段做好投资估算B：施工阶段强调限额设计C：招标投标阶段重视施工招标D：施工阶段加强合同管理与事前控制1、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是（）。

A：经批准的投资估算B：经批准的设计概算C：经批准的施工图预算D：经确定的工程合同价2、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（）万元。

公路造价师考试计价与控制考点：工程造价工程量清单计价考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、项目监理机构在施工准备阶段应做好（）的监理工作。

A．制订监理规划B．明确监理员职责C．审核承包单位质量保证体系D．主持召开工地例会2、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括__。

A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程3、监理工程师与业主的关系是__。

A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系4、国产设备的原价一般是指（）。

A．出厂价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备市场价D．设备成本价5、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。

A．规模B．结构C．类型D．特点E．工期6、__主持全国公路工程质量监督工作。

A．交通部B．建设部C．公路工程总公司D．国家质量监测中心7、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。

由于某甲怠于行使自己到期的债权，则__。

A．如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担B．某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C．只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D．某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权8、合同法律关系的客体是指__。

A．合同的当事人B．合同双方的权利C．合同双方的义务D．合同的标的9、业主对一般工程分包的管理主要表现在__。

A．行使对分包人的自主选择权B．对分包工程的支付管理C．对分包工程的批准D．对施工现场的协调管理10、路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于__，并予以分层压实。

A．15cmB．30cmC．45cmD．50cm11、国内招标的工程，监理投标价低于定额建安工程费的__即为无效。

A．1.0%B．1.4%C．1.6%D．3.3%12、某项目设计合同的价格为5007/元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。

2015年上半年江西省公路造价师《计价与控制》：机械台班单价的组成和确定方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、把将来某一时点的资金金额换算成现在时点的等值金额的过程称为__。

A．兑现B．折现C．兑换D．折换2、暂定金额的使用权由__批准。

A．业主B．监理工程师C．承包人D．建设主管部门3、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。

①当事人要有合法的资格；②内容要合法，③形式和程序要合法；④主管部门的同意和批准A．①②④B．①②③C．①②D．②③④4、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。

A．用款进度计划B．材料进度计划C．关键工程进度计划D．机械设备进度计划5、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的__。

A．控制手段B．前提条件C．经济措施D．目标规划6、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。

A．中间支付证书B．交工结账证书C．工程交工证书D．缺陷责任终止证书7、联合体主办人所承担的工程__。

A．必须是主要的工程量B．必须超过总工程量的50%C．必须超过总工程量的80%D．必须超过总工程量的60%8、动产质押合同自__。

A．双方达成协议时生效B．双方签订质押合同时生效C．质物移交给质权人占有时生效D．登记时生效9、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。

A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D．要约人明示要约不可撤销10、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。

A．现场管理费B．建设单位的管理费C．预备费D．施工单位的其他直接费11、在保险合同的订立和履行过程中，__是保险人的义务。

A．交纳保险费B．告知办理保险的有关事项C．遵守安全方面的法规D．避免扩大损失12、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。

公路工程造价的计价与控制试题与答案第四章设计阶段工程造价的确定与控制1、掌握与公路工程造价编制相关的外企资料的内容与收集渠道、方法；2、掌握初步设计概算、施工图预算的编制；3、掌握（了解）初步设计概算、施工图预算的审查；4、熟悉（了解）设计阶段影响工程造价的主要因素；5、熟悉（了解）设计方案的技术经济必选。

1概预算的作用1.1设计概算的作用（1）设计概算是确定建设项目总投资的依据。

（2）设计概算是编制基本建设计划的依据。

（3）设计概算是签订建设项目总包合同、实行建设项目包干、订购主要材料、设备、安排重大科研项目，联系征地土地、拆迁等建设前期准备工作的依据。

（4）设计概算是分析比较设计方案和考核设计经济合理性的依据。

（5）设计概算是核算建设工程成本的依据。

（6）设计概算是控制施工图预算的依据。

1.2施工图预算的作用1.2.1施工图预算作为承包施工任务的依据（1）施工图预算是施工单位组织施工的依据（2）施工图预算是施工单位统计完成工程量的依据（3）施工图预算是施工企业进行经济核算的依据（4）施工图预算是施工单位和建设单位进行工程量结算的依据1.2.2审定的施工图预算作为编制工程标底的依据1.2.3施工图预算是衡量设计方案是否经济合理的依据2概预算的编制依据（1）法令性文件。

（2）设计资料。

（3）概、预算定额，概算指标，取费标准，材料、设备预算价格等资料。

（4）施工组织设计资料。

（5）当地物资、劳力、动力等资源可资利用的情况。

（6）施工单位的施工能力及潜力。

（7）了解当地的自然条件及其变化规律。

（8）其他工程及沿线设施3主要工程量计算规则3.1总说明（1）适用范围：公路行业、新建与改建工程、不适用构配件生产、大中修参考使用（2）每工日工作时间：隧道工7工时、潜水工6工时（3）全部施工过程：工地小搬运；准备结束、场内操作范围的水平与垂直运输；辅助与零星用工；工具、器具及机械小修；场地清理（4）混凝土配合比（5）外掺剂（另计）（6）商品混凝土（7）机械不抽换（8）机械幅度差：合理停置、空转和必要的备用量3.2路基工程（1）人工开挖包括边沟开挖消耗的工料机。

2015年上半年江西省公路造价师《技术与计量》网络计划的检查考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、BOT融资模式是指__。

A.建设一经营一转让B.建设一拥有一转让C.拥有一经营一转让D.建设一拥有一经营一转让2、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。

A.从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止B.从投保之日到工程竣工移交之日C.从投保之日到最终结算日D.从现场开始工作到缺陷责任期结束3、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容__产生法律约束力。

A.仅对要约人B.仅对受要约人C.对双方D.对双方都不4、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使__。

A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权5、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。

A.降低企业的负债比率B.使企业少缴部分所得税C.提高企业的融资风险D.保持原有股东对企业控制权6、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。

A.与土的共同作用B.本身材料的强度C.自身的重量D.以上都不对7、我国公路项目现行建筑安装工程费用中，按规定税金的计税基数为_____ 。

A.营业额B.直接工程费+间接费C.计划利润D.直接费+间接费+利润8、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。

若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。

A．1611.1B．1612.5C．1616.3D．1237.59、应用核子密度仪测定压实度，下列说法不正确的是__。

A.核子密度仪法可以作为仲裁试验B.核子密度仪法可以测定粗粒料土的压实度C.核子密度仪使用前应进行标定D.核子密度仪法适用于施工质量的现场快速评定10、在FIDIC合同条件中，合同工期是指_。

A.合同内注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数11、对建设项目实施全过程控制时，应以__为主。

2015年上半年江西省公路造价师《技术与计量》路面结构组成考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。

A．宣告合同无效B．由享有权利的一方负担C．由双方分担D．由履行义务的一方负担2、乙双方发生了纠纷。

对于该合同，应当__。

A．乙公司要求M支付电视机的货款B．由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款C．甲公司向乙公司无偿退货D．由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款3、招标代理行为属于__。

A．法定代理B．指定代理C．委托代理D．复代理4、《公路工程国内招标文件范本》规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保__天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报业主审批。

A．7B．14C．21D．355、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。

A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%6、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。

A．1.0～2.0B．1.0～1.5C．1.0～1.2D．1.0～2.57、法人的变更是指__。

A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销8、不属于要约的是__。

A．自动售货机售卖商品B．商店橱窗展示商品样品C．悬赏广告D．顾客在商店询问商品的价格9、第一次工地会议，必须在__举行。

A．合同签订后B．监理进场前C．工程开工前D．工程开工后10、竣工结算的核心内容和重要组成部分是A．工程竣工图B．建设项目及财务决算C．工程造价对比分析D．新增固定资产价值11、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。

A．地震B．雷击C．地崩D．飞行物体坠落12、某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应__。

江西省2015年下半年造价工程师工程计价：招标控制价考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、护肩路基的高度一般不超过（）。

A．3mB．2mC．1mD．0.8m2、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。

A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处3、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。

A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%4、建设项目可行性研究的技术基础是__。

A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究5、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。

500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。

A．10B．20C．30D．406、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。

A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员7、（）是形成固定资产的主要手段。

A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资8、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。

A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能9、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。

A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆10、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。

A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法11、下列投资估算方法中，精度较高的是__。

A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法12、项目可行性研究的核心部分是__。