工程施工合同通用条款
- 格式:docx
- 大小:37.47 KB
- 文档页数:4
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
施工合同通用条款8篇第1篇示例:施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件,规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。
在签订施工合通用条款是非常重要的部分,它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。
下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。
第一条:本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的,双方应严格遵守本合同的约定,保证合同的履行。
本合同自双方当事人签字盖章后生效,至XXX年月日止,期限届满后,双方有权协商续签或终止合同。
第三条:工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求,按时、按质、按量完成施工任务,确保工程质量符合相关标准和规定。
第四条:工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款,承包人应在收到款项后按时履行工程进度,并提供有效的发票和相关资料。
第五条:工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成,双方应在书面通知后协商解决,并根据实际情况协商确定延期时间。
第六条:工程变更如有必要对工程内容进行变更,双方应书面协商确定新的工程内容和工程款,并签订变更协议。
第七条:工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任,并提供一定期限内的售后服务。
第八条:合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据约定的违约条款进行赔偿。
第九条:争议解决双方在履行合同过程中产生争议,应友好协商解决,如无法解决,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定,补充约定与本合同具有同等的法律效力。
施工合同通用条款的内容非常重要,双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容,确保合同的有效履行。
在施工过程中,双方应本着诚信合作的原则,积极沟通、共同努力,保证工程质量和工程的按时完成。
希望以上内容对大家有所帮助。
第2篇示例:施工合同是施工工程项目的基础,它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方(建设单位)与乙方(施工单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,基于平等自愿的原则签订本施工合同。
第二条工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。
第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。
2. 价款支付方式:_________(如分期付款、进度付款等)。
3. 价款调整机制:遇有设计变更或市场价格明显波动时,合同价款可按约定调整。
第四条工期要求1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误责任:除不可抗力因素外,乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。
第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 工程验收由甲乙双方共同进行,或委托第三方机构进行。
第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并形成书面文件。
2. 因变更导致的损失,由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任任何一方违反合同约定,应当按照合同约定承担违约责任。
第八条争议解决因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第1篇一、付款方式1. 合同总价款的支付:承包商按照合同约定,分阶段完成工程量后,业主应当按照约定的付款比例支付合同总价款。
2. 预付款:合同签订后,业主应向承包商支付合同总价款的10%作为预付款。
预付款在工程开工后,按照实际完成工程量的比例逐月扣除,直至扣除完毕。
3. 进度款:承包商按照合同约定的进度,完成工程量并经业主确认后,业主应按照约定的付款比例支付进度款。
4. 结算款:工程竣工验收合格后,承包商应向业主提交竣工结算文件,业主应在收到文件后30日内完成审核,并按照约定的结算比例支付结算款。
二、付款比例及时间1. 预付款:合同签订后5个工作日内支付。
2. 进度款:每月支付一次,每次支付比例为上月实际完成工程量的10%,每月25日前支付。
3. 结算款:工程竣工验收合格后,业主在收到竣工结算文件后30日内支付。
三、付款条件1. 承包商完成工程量并经业主确认。
2. 承包商按照合同要求提交相关文件,如进度款支付申请、工程量清单、竣工结算文件等。
3. 业主对承包商提交的文件进行审核,确认无误。
四、付款责任1. 业主应按照合同约定,按时足额支付工程款项。
2. 承包商应按照合同要求,及时完成工程量,并保证工程质量。
3. 因业主原因导致工程延期或停工,业主应承担相应的经济损失。
五、违约责任1. 业主未按时支付工程款项,应向承包商支付违约金,违约金按每日千分之五计算。
2. 承包商未按时完成工程量或工程质量不符合合同要求,应承担相应的违约责任。
3. 因一方违约导致合同解除,违约方应承担因违约造成的损失。
六、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。
2. 协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本通用条款未尽事宜,由双方另行协商解决。
2. 本通用条款为工程施工付款的通用条款,具体合同内容以双方签订的工程施工合同为准。
3. 本通用条款自合同签订之日起生效,直至合同履行完毕。
特此声明!第2篇第一条付款方式1.1 甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
施工合同范本通用(集锦12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同范本通用(集锦12篇)施工合同范本通用第1篇发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
施工合同通用条款
1. 合同双方
本合同由甲方(发包方)与乙方(承包方)签订,双方应遵守本合同的所有条款和条件。
2. 工程范围
乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸完成规定的施工任务。
3. 工程质量
乙方须保证工程质量符合国家及行业标准,并接受甲方或其指定的监理单位的质量监督。
4. 工程进度
乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度,如有延误,应提前通知甲方并说明原因。
5. 材料供应
甲方负责提供施工所需的主要材料,乙方负责提供辅助材料和施工工具。
6. 安全生产
乙方应遵守安全生产法规,采取必要的安全措施,确保施工安全。
7. 工程变更
如遇工程变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
8. 工程验收
工程完成后,乙方应通知甲方进行验收,验收合格后,甲方应支付剩
余工程款。
9. 违约责任
如一方违反合同条款,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受
的损失。
10. 争议解决
合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁机构仲裁。
11. 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12. 合同终止
工程完工并通过验收,甲方支付完所有款项后,本合同自动终止。
13. 其他
本合同未尽事宜,双方可另行协商确定。
请注意,以上条款仅为示例,实际合同内容应根据具体情况和法律要
求进行详细制定。
建设工程施工合同通用条款(通用)(二)第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为,维护合同各方的合法权益,促进建设工程施工管理工作的有序进行,特制定本合同通用条款。
1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______,工程规模包括但不限于___。
第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等,并及时提供工程所需的合理资源。
3.1.2按约定支付工程合同价款,并及时支付临时工程款项、进度款项等。
3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备,并选择具备资质的施工人员参与工程建设。
3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工,并按时完成合同约定的工程进度。
3.2.3配合甲方进行工程验收,提供相关技术资料和文件。
第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___(大写)人民币,甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。
第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。
具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。
第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中,由于施工需要或技术要求,若需要建设临时工程,须事先与甲方协商并取得一致意见。
第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更,应向乙方提出变更工程的具体要求,并按照约定支付额外费用。
第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定要求。
第九条保修责任9.1完工之日起,乙方有义务对工程质量进行保修。
保修期限为合同约定的__个月。
第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设,甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。
10.2若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。
工程施工合同通用条款
一、合同的缔结
1.1 合同的当事人应当通过书面形式达成合同,并由双方签字或盖章。
1.2 合同的有效期限应当明确,合同有效期届满前,双方可以协商续签合同。
1.3 合同一经签署即生效,对双方具有法律约束力。
二、合同的内容和范围
2.1 合同应当明确工程的名称、地点、规模和内容,确保双方对工程的理解一致。
2.2 工程的范围包括施工、安装、调试、试运和交付等相关工作。
2.3 双方应当明确工程的施工期限和进度计划,并根据实际情况进行调整。
三、合同价款与支付方式
3.1 合同价款应当明确,包括工程总价、阶段价款、材料费用等相关费用。
3.2 支付方式可以采取一次性支付、分期支付等方式,并在合同中明确约定。
3.3 如工程发生变更或增减工程量,双方应当按照变更后的费用进行协商并进行调整。
四、工程质量与监督
4.1 工程应当符合相关法律法规和标准规范的要求,确保工程质量符合合同约定。
4.2 施工方应当按照合同约定的质量要求,采取必要的施工技术和措施。
4.3 建设单位或监理方有权对施工过程进行监督,并提出合理的整改要求。
五、违约责任和争议解决
5.1 如一方未履行合同义务或履行不符合约定要求,应当承担违约责任。
5.2 双方应当积极解决合同履行过程中的争议,协商解决或通过仲裁等方式解决。
5.3 如因合同履行发生争议,双方应当按照有关法律规定向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合同的变更和解除
6.1 如有需要变更合同内容的,应当按照法定程序提出变更申请并经过双方协商达成一致。
6.2 如有需要解除合同的,应当按照法定程序提出解除申请并经过双方协商达成一致。
6.3 合同变更或解除应当注明变更或解除的事由、时间以及各方的权利义务变更情况。
七、不可抗力
7.1 如因不可抗力事件导致合同无法履行,双方可免除责任或协商解决。
7.2 不可抗力事件包括自然灾害、战争、恐怖袭击、罢工等不能预见、不能克服且对合同履行造成重大影响的情况。
八、其他约定
8.1 合同中的附件、补充协议等与合同具有同等法律效力。
8.2 未尽事宜由双方协商解决,并以书面形式签署补充协议。
8.3 合同中的任何条款如与相关法律法规相冲突,则以法律法规为准。
文章结束,共计8个通用条款。
以上是《工程施工合同通用条款》的内容要点,旨在明确合同的缔结、内容、价款与支付方式、工程质量与监督、违约责任与争议解决、合同的变更与解除、不可抗力以及其他约定等方面的内容。
双方当事人在签署合同前应仔细阅读、充分了解合同条款,并在合同签署之前进行充分协商,确保合同的有效性
和合法性。
同时,在合同履行过程中如有任何争议或变更需求,双方应当积极沟通,寻求协商解决的方式,确保工程的顺利进行。