下载文档原格式
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人（全称）：______________________承包人（全称）：______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________结构形式：__________ 数： __________ 筑面积：__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：__________ 天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价（大写）：__________ （人民币）元（小写）：____________ 元（其中：工程暂列金额___________ 元，计日工__________ 元，材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元，安全文明施工措施费____________ 元，总承包服务费 ___________ 元。
）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
（见附件4：）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
2019建设工程施工合同通用条款2019建设工程施工合同通用条款（以下简称“合同”）第一章总则第一条合同目的与基本原则1.1本合同依法订立，旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利与义务，保障合同各方的合法权益。
1.2本合同遵循自愿互利、平等协商、公平公正、诚实守信的基本原则。
第二条合同定义2.1甲方：即建设工程的委托人，具体名称为____________（以下简称甲方）。
2.2乙方：即进行建设工程施工的承包人，具体名称为____________（以下简称乙方）。
2.3建设工程：指根据甲方要求，在约定的地点进行的建筑、安装、改建、扩建等工程，具体项目名称为____________（以下简称建设工程）。
2.4工期：指建设工程完成所需的时间段。
第二章合同内容与履行条件第三条合同内容3.1合同内容包括但不限于以下条款：（1）工程范围与要求（2）工程的质量与安全要求（3）工程的进度计划（4）工程费用和支付方式（5）合同履行期限（6）各方的违约责任与方式（7）争议解决办法（8）附则3.2除本合同约定外，还应包括各项补充协议、技术规范、设计图纸等相关文件。
第四条履行条件4.1乙方应具备从事本合同约定的建设工程施工的相应资质证书。
4.2乙方应具有充足的资金、技术、人员等资源，并按照合同约定履行各项义务。
第三章工程范围与要求第五条工程范围5.1工程范围应包括建设工程的主体结构、装修工程、设备安装等相关工程，并按照相关设计图纸和技术规范进行施工。
5.2具体工程范围和工程要求详见本合同附件一。
第四章工程的质量与安全要求第六条工程质量要求6.1乙方应按照国家相关规定、技术标准及约定的质量要求进行施工，确保建设工程的质量符合法律法规和甲方的要求。
6.2乙方应按时提交与工程质量相关的所有文件和记录，包括但不限于检测报告、验收报告等。
第七条工程安全要求7.1乙方应制定完善的施工安全管理方案，确保施工过程中的安全。
7.2乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工，保障建设工程的施工人员安全。
建设工程施工合同建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人签约行为，维护合同当事人合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程合同通用条款2019版在工程建设领域，合同的制定是确保项目顺利进行的关键。
随着法律法规的更新和市场需求的变化，建设工程合同也在不断地优化和完善。
今天，我们将深入探讨2019版建设工程合同通用条款范本，以便为相关从业人员提供参考和指导。
建设工程合同作为一种特殊的民事合同，其内容涉及工程技术、工期、质量、造价等多个方面，因此，合同的制定需要非常细致和专业。
2019版范本在继承以往版本的基础上，更加注重风险的合理分配和权益的平等保护。
合同范本明确了工程的范围和标准。
这包括工程的具体位置、规模、设计要求、施工工艺等，这些都是决定工程质量和工期的基础。
同时，范本还规定了变更和调整的程序，以确保在工程实施过程中，任何变更都能够得到有效管理和控制。
合同范本对工期和进度管理提出了具体要求。
它规定了工程的开工日期、竣工日期以及各个阶段的完成时间，并对延期的原因和责任进行了明确。
范本还强调了进度计划的重要性，要求承包商提供详细的施工进度计划，并按照计划执行。
在质量控制方面，2019版范本提出了更为严格的标准。
它要求承包商遵守国家和行业的相关质量标准，同时还要求建立完善的质量管理体系。
对于出现的质量问题，范本规定了明确的整改措施和责任追究机制。
造价管理是建设工程合同中的一个重要环节。
新版范本对此进行了详细的规定，包括合同价款的确定、支付方式、预付款和结算等。
它还对价格调整的条件和方法做了说明，以适应市场波动的影响。
2019版范本还增加了对安全生产的要求。
它规定了承包商必须遵守的安全生产规范，以及对安全事故的处理程序和责任划分。
这体现了对工人生命安全和工程安全的高度重视。
在合同履行过程中，争议解决机制也是不可忽视的一部分。
新版范本提供了多种争议解决方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等，旨在为双方提供一个公平合理的解决平台。
2019版范本还考虑了环境保护的要求。
它要求承包商在施工过程中采取有效措施，减少对环境的影响，并遵守相关的环保法规。
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
2019年最新建设工程施工合同（示范文本）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价(大写)： (人民币)元(小写)：元(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
)2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4：)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1) 本合同;(2) 中标;(3) 投标函及投标函附件;(4) 本专用合同条款;(5) 本通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7) 图纸;(8) 已标价工程量清单(附件4：);(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真: 传真：开户银行：开户银行：。
2019年工程施工合同合同编号：2019GC001甲方：XXX工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX乙方：XXX建筑工程总承包有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX根据《中华人民共和国合同法》《建设工程施工合同》相关法律法规，经双方友好协商，达成如下合同：一、工程名称及位置1. 工程名称：XXX项目2. 工程位置：XXX市XXX区XXX街XXX号3. 工程范围：包括XXX、XXX、XXX等内容二、工程内容及价款1. 工程内容：（1）土建工程：包括基础工程、主体结构及外部装饰（2）设备安装：包括水电安装、通风空调系统等（3）市政管道：包括燃气、供水、排水等管道系统2. 工程价款：（1）总价款：XXX万元人民币（2）支付方式：按工程进度分期付款，具体付款比例和时间由双方协商确定三、工程工期及交付标准1. 工期：从合同生效之日起XXX个月完成2. 交付标准：符合相关国家建设标准和设计要求，达到验收标准后方可交付使用四、质量保证及责任范围1. 甲方负责提供设计方案及相关图纸，保证设计合理，乙方负责按照设计要求进行施工2. 工程质量保证：自交付使用之日起一年内，如有质量问题，乙方免费维修3. 违约责任：如因乙方原因导致工程延迟交付或产生质量问题，应承担赔偿责任五、工程变更及解决争议1. 工程变更：如因设计变更或其他不可抗力原因导致工程变更，须经双方协商一致并签署书面变更协议2. 争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向相关行政部门或仲裁机构申请解决六、其他条款1. 合同解释权归双方共同所有2. 合同生效日期为双方签字盖章之日起3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：XXX工程有限公司法定代表人：XXX日期：乙方（盖章）：XXX建筑工程总承包有限公司法定代表人：XXX日期：以上为本合同正文，经双方签字盖章确认后生效。
2019年C施工合同通用条款
第一条总则
本合同是建筑施工合同（以下简称“本合同”）。
第二条合同的内容和范围
1.合同的内容包括开工、竣工日期、工程项目验收、验收标准、质保期、责任承担和支付方式等。
2.合同范围包括建筑物本体、建筑物附属设备和附属工程、环境保护和安全工程、临时设施等。
第三条合同价款和支付方式
1.合同的价款是包括了全部工程、设备、材料和劳务的费用。
2.合同价款按照进度和质量验收等因素分期支付。
第四条各方的权利和义务
1.工程承包商有义务按照本合同的约定按时、按质完成工程，保证工程的质量。
2.业主有权要求工程承包商按照本合同的约定按时、按质完成工程，有权对工程进行监督检查。
3.双方应当严格遵守本合同、遵守国家法律法规，维护本合同的合法性。
第五条合同的效力和变更
1.合同自签订之日起生效。
2.双方一致同意变更合同的，应当以书面形式进行，经双方签字确认后生效。
第六条合同争议解决方式
1.双方应当优先通过协商解决争议。
2.协商不成，应当提交有关部门或者仲裁机构进行审理。
第七条合同的终止和解除
1.合同履行期间，一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同。
2.双方协商一致可以解除合同。
第八条其他约定
1.未尽事宜按双方共同意见处理。
2.本合同一式两份，自双方签字生效。
以上为本合同通用条款，双方在签订具体合同时可根据具体需要进行修改和补充，但不得违反国家法律法规和合同精神。
2019施工合同样式1. 合同背景本合同由施工方与业主方签订，旨在明确双方在施工项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
2. 合同条款本合同包括以下主要条款：2.1 项目描述详细描述施工项目的性质、范围和工期要求，确保双方对项目的理解和预期一致。
2.2 工期和里程碑明确施工工期的起止时间和关键里程碑节点，以便双方能够按时完成各项工作。
2.3 付款方式规定付款方式和时间表，确保施工方能按时收到合理的付款以维持项目的正常进行。
2.4 变更和索赔确定变更和索赔的程序和要求，以应对项目中可能出现的不可预见情况，同时保护双方的权益。
2.5 质量和安全明确质量和安全标准，确保施工方按照相关要求进行施工，以保障项目的质量和工人的安全。
2.6 保险责任规定施工方应购买适当的保险，并明确保险责任的范围和金额，以应对施工期间可能发生的意外事件。
2.7 违约责任明确双方违约责任和违约金的支付方式，以确保合同的履行和维护双方的合法权益。
2.8 保密条款确保双方在合同履行期间和之后对涉及商业机密和保密信息的保密义务，以保护双方的商业利益。
2.9 解决争议规定解决争议的方式和程序，如仲裁或诉讼，以确保争议能够得到公正和及时的解决。
3. 合同签署本合同需由施工方和业主方双方代表签署，并加盖公章，以确保合同的法律效力。
4. 合同生效本合同自双方代表签署之日起生效，并持续有效直到项目完工并结清所有款项。
5. 其他事项双方可根据实际情况协商并在合同中注明其他重要事项，以确保项目的顺利进行和双方合法权益的保护。
以上为2019年施工合同样式的主要内容，具体条款可根据实际情况进行调整和补充。
本合同旨在提供一份简单明了的合同样式，以避免法律复杂性和不必要的纠纷。
请根据具体需求进行修改和使用。
第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4日期和期限1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6其他1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4标准和规范1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。
除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。
发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2图纸的错误承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。
监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。
合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3图纸的修改和补充图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4承包人文件承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。
监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5图纸和承包人文件的保管除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。
任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。
拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。
