施工合同通用条款(合同示范文本)

建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。

2、工程地点：_____。

3、工程立项批准文号：_____。

4、资金来源：_____。

5、工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6、工程承包范围：_____。

二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。

五、项目经理承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

建设工程施工合同1(施工合同示范文本通用条款7.5.)
引言
1. 定义
在本合同中，术语的定义为：
合同方：指建设工程的业主及承包商。

业主：指委托承包商进行建设工程的单位或个人。

承包商：指承接建设工程施工任务的单位或个人。

工程：指建设工程项目的具体施工范围和内容。

工期：指工程施工完成的期限。

价格：指工程施工费用的金额。

2. 通用条款7.5.
2.1 安全管理
承包商应遵守相关法律法规，制定并执行有效的安全管理措施，确保施工过程中的安全。

合同方有权要求承包商提供安全管理措施的详细计划，并对其进行评估和审查。

2.2 环境保护
在施工过程中，承包商应遵守相关环境保护法律法规，采取措施控制噪音、振动、废水、废气等污染物的排放。

如有环境保护事故，承包商应立即采取补救措施，并承担相应责任。

2.3 质量管理
施工过程中，承包商应按照合同要求进行质量管理，并确保工程达到设计要求和相关标准。

合同方有权要求承包商提供质量管理的相关文件和记录，进行检查和验收。

2.4 变更管理
如需变更合同中的任何条款或施工内容，应经合同双方协商一致后，以书面形式进行变更确认，并签署变更合同。

变更后的合同内容具有同等法律效力。

2.5 竣工验收
施工完成后，承包商应通知合同方进行竣工验收。

合同方有权对工程进行验收，如存在未按合同要求完成的情况，承包商应进行整改，直至合格验收。

结论。

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。

第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。

第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。

第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。

第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。

2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。

第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。

2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。

第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。

2.按照约定的进度和要求支付合同价款。

3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。

第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。

2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。

3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。

第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。

2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。

第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。

2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。

第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。

建设工程施工合同(通用条款)1. 合同目的和效力本合同根据相关法律法规，旨在明确并约定建设工程施工过程中各方的权利和义务，确保建设工程施工的有序进行。

该合同对乙方施工行为产生规范作用，具有法律效力。

2. 合同的签订本合同由甲方与乙方共同签订，并在合同签订时由双方授权代表进行签字确认。

双方签字确认后，本合同生效。

3. 工程范围和规模工程名称工程位置工程规模工程内容4. 施工期限和工期管理4.1 本合同所述施工期限为，自合同生效之日起计算。

4.2 如乙方因故无法按时完成工程施工，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后，可申请延期。

4.3 若乙方未得到甲方书面同意而擅自拖延工期，甲方有权要求乙方支付逾期履约违约金。

5. 施工技术要求和质量保证5.1 乙方应按照相关法律法规及本合同约定的施工技术要求进行工程施工。

5.2 乙方应负责施工过程中工程质量的保证，并承担因施工质量不合格所产生的一切责任和费用。

6. 施工安全和保险责任6.1 乙方施工期间，应依法制定施工安全管理方案，并严格执行。

6.2 乙方应为施工期间所产生的人身伤亡和财物损失等风险购买相应的保险。

7. 工程款支付方式和期限7.1 工程款支付方式甲方按照工程进度支付工程款。

7.2 乙方应提供相应的工程款申请，并在甲方审核通过后的15个工作日内，将款项支付至乙方指定的账户。

8. 变更和索赔8.1 如乙方需要变更施工方案或工程内容，应提前书面通知甲方，并经书面同意后方可进行变更。

8.2 乙方因履约变更而产生的费用增减，由双方协商确定。

9. 违约责任9.1 如一方未按照本合同履行义务，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并采取适当措施维护自身权益。

9.2 一方违约给另一方造成损失的，应当赔偿相应的损失并承担违约金。

10. 合同终止10.1 本合同自工程竣工验收合格之日起终止。

10.2 若一方严重违反本合同约定，影响工程施工的顺利进行，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的责任。

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章总则第一条文本的目的和适用范围本示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障各方的合法权益，维护工程质量和工程进度的基础上制定的。

本文本适用于各类建设工程施工合同。

第二条合同的定义建设工程施工合同指甲乙双方为建设工程的施工，根据双方协商一致的意见，通过书面形式订立的合同。

第三条合同的性质合同的性质属于民用合同，受到相关法律法规的保护。

第四条合同的基本原则1. 自由原则：合同双方在平等自愿的基础上订立合同，不得违反国家法律法规和社会公德。

2. 诚实信用原则：合同双方应当保持诚实守信的态度，遵守合同约定。

3. 公平原则：合同双方应当在合同中明确权益和义务，并且权益和义务应当相对平衡。

第二章合同的签订第五条合同的形式建设工程施工合同应当采取书面形式，由甲方和乙方共同签署。

双方应当将签署的合同副本交予对方保管。

第六条合同的内容1. 合同的基本信息，包括合同双方的名称、地址和联系方式等；2. 工程的基本信息，包括工程名称、地点和规模等；3. 工程的设计和施工要求，包括图纸、技术规范和合同要求等；4. 工程的工期和进度安排，包括基期、竣工期和交工期等；5. 工程的质量标准和验收标准，包括合格标准和验收方法等；6. 工程的价款和付款方式，包括合同价款、阶段付款和最终付款等；7. 工程的保修期和维修责任，包括保修期限和维修责任等；8. 合同的履行方式和违约责任，包括履行方式和违约责任等；9. 合同的解除和变更，包括解除和变更的条件和程序等；10. 合同的争议处理，包括争议解决方式和争议解决地等。

第三章合同的履行第七条工程的施工甲方应当按照合同的要求安排施工队伍和提供相应的施工材料和设备，乙方应当按照合同的要求进行工程施工。

第八条工程的质量控制甲方应当对工程施工过程进行质量控制，并按照合同约定进行工程验收。

乙方应当按照合同要求保证工程的质量，并承担相应的质量责任。

第九条工程的进度控制甲方应当按照合同的进度安排进行工程施工，并提供相应的协助和配合。

施工合同通用条款范文
施工合同通用条款范文：
一、合同双方的权利义务
1.1 乙方应按照乙方的施工能力和技术要求，按照本合同和施工图纸的要求进行施工工作。

1.2 甲方应按照支付方式和时间的约定，按时支付施工费用，并提供必要的施工场地和设备。

1.3 乙方应保证施工质量符合相关法律法规和合同约定的要求。

1.4 甲方应提供合理的施工许可和相关的行政审批手续，保证施工的顺利进行。

二、付款方式和时间
2.1 施工费用的支付方式为按阶段支付，甲方应根据乙方的施工进度及质量管理情况，及时支付相应的款项。

2.2 甲方应在乙方完成合同约定的工程量和质量验收后的10个工作日内支付相应尾款。

2.3 如甲方未按照约定的方式和时间支付施工费用，乙方有权暂停施工并要求甲方补偿相关损失。

三、质量管理和保修责任
3.1 乙方应按照国家相关标准和合同约定的要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规的要求。

3.2 乙方对施工质量承担保修责任，保修期限为合同竣工验收之日起的一年。

3.3 乙方应在保修期限内，对因施工质量问题引起的质量缺陷进行及时修复和处理。

四、争议解决
4.1 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决。

4.2 如协商不成，争议应提交至合同所在地的人民法院诉讼解决。

以上为施工合同通用条款的一些范文，具体条款可根据合同双方的实际情况进行调整和补充。

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

施工合同范本精选15篇施工合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________。

2、工程地点：___________。

3、工程内容：___________。

4、承包方式：___________。

二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算；2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。

付40%，剩余款项验收合格一次性付清。

三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续；2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；4、提供乙方现场仓库等临时设施；四、乙方职责范围1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。

2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。

3、工地进行文明施工，做到落手清。

五、合同有效期1、本合同一式两份，双方各持一份。

2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。

六、争议1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。

（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。

（2）向合同签定地人民法院起诉。

甲方：___________乙方：___________日期：___________日期：___________施工合同范本2（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。

建设工程施工合同通用条款(通用)（一）建设工程施工合同通用条款（通用）（一）第一章总则第一条为规范和统一建设工程施工合同的内容，保障各方合法权益，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本条款制定。

第二条建设工程施工合同适用对象为承包人和发包人之间签订的，目的在于承包人向发包人提供劳务或者创造物有偿报酬的合同。

第三条本条款适用于以下几类工程施工合同：1. 新建和改建工程施工合同；2. 拆除和修复工程施工合同；3. 安装和调试工程施工合同；4. 其他与工程施工相关的合同。

第四条合同的签订应遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，各方应当履行自己的义务并享有相应的权利。

第五条合同的签订应明确约定合同双方的基本信息，如名称、地址、法定代表人（负责人）等。

第六条合同应当详细描述工程的规模、内容、质量要求、工程价款、工期、付款方式、违约责任等条款，确保合同双方的权益得到保护。

第七条合同双方应当按照国家有关法律法规、标准和规范，以及工程技术规范的要求履行合同。

第八条工程施工合同的价款应当按照合同约定支付，发包人应当按照约定时间和方式支付工程价款。

第二章合同的履行第九条施工期间若遇到不可抗力因素导致工程暂停或者不能按期完工，双方应协商解决，互相谅解；如无法解决的，可根据国家有关法律法规提出索赔。

第十条若承包人对工程质量存在问题或者无法按要求履行合同的，发包人有权要求承包人承担相应的责任，并有权采取相应的措施进行补救或追究。

第十一条发包人应按照工程进度支付工程款项，承包人应按期履行工程合同，并保证工程质量达到合同约定标准。

第十二条合同履行过程中，如出现任一方违反合同的情况，对方有权要求违约方进行赔偿或终止合同。

第十三条若工程质量不符合合同约定的标准，在保修期内，承包人应负责修复，发包人应提供必要的合作。

第三章合同的变更与解除第十四条合同的变更应由合同双方经协商一致后签订书面变更协议，经双方盖章后生效。

第十五条变更合同的内容通常包括但不限于：工程范围、工程价款、工程工期、工程质量等。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。

施工建筑合同示范文本一、甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）就（项目名称）项目进行施工建筑合同签订，具体条款如下：二、项目地址：本项目位于（项目地址），总建筑面积为（总建筑面积），包括（具体工程内容）等。

三、项目工期：本项目的工期为（工期时间），自合同生效之日起至竣工验收为止。

四、合同价款：1. 本项目的合同总价为（合同总价款），合同价款包括了设计、施工、材料和相关设备的费用。

2. 付款方式：（1）按工程进度分期付款，首付款为合同总价的30%，随着工程进度完成，后续付款根据实际完成进度进行支付。

（2）最终结算款将在竣工验收后进行结算支付。

五、保修责任：1. 乙方对本项目所提供的工程质量承担保修责任，为期（保修期限）。

2. 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行维修处理，保证工程质量符合国家标准。

六、违约责任：1. 若甲方未按期支付合同价款，则应承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按合同约定完成工程，并导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。

七、争议解决：1. 合同履行过程中产生的争议应当友好协商解决，如无法协商解决，应提交至有关部门进行调解。

2. 若通过调解方式仍不能解决，应将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。

八、其他事项：1. 本合同双方应遵守国家相关法律法规，保证工程质量，保障工人安全。

2. 本合同经双方签字盖章后生效，不得擅自修改。

在签订合同前，双方需仔细阅读明确所有条款，保证双方权益。

如有争议，以本合同为准。

甲方签署: ______________乙方签署: ______________日期: ______________。

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程施工合同通用条款（通用）（二）第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为，维护合同各方的合法权益，促进建设工程施工管理工作的有序进行，特制定本合同通用条款。

1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。

第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______，工程规模包括但不限于___。

第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等，并及时提供工程所需的合理资源。

3.1.2按约定支付工程合同价款，并及时支付临时工程款项、进度款项等。

3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备，并选择具备资质的施工人员参与工程建设。

3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工，并按时完成合同约定的工程进度。

3.2.3配合甲方进行工程验收，提供相关技术资料和文件。

第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___（大写）人民币，甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。

第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。

具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。

第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中，由于施工需要或技术要求，若需要建设临时工程，须事先与甲方协商并取得一致意见。

第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更，应向乙方提出变更工程的具体要求，并按照约定支付额外费用。

第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定要求。

第九条保修责任9.1完工之日起，乙方有义务对工程质量进行保修。

保修期限为合同约定的__个月。

第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设，甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。

10.2若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。

《建设工程施工合同示范文本》通用条款2019-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指及承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。

1.1.2.4 承包人：指及发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。

若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。