建筑工程通用合同条款
- 格式:docx
- 大小:37.40 KB
- 文档页数:3
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程合同通用条款一、总则1.1 合同双方:本合同由甲方(建设单位)与乙方(承建单位)双方订立,双方应遵守合同约定。
1.2 合同目的:本合同的目的是规定建设工程的合同执行、权益保护等事项,确保工程的顺利进行和合同双方的合法权益。
1.3 工程内容:本合同约定的工程内容包括设计、施工、材料供应、设备安装等相关事项,具体详见附件。
二、合同签订2.1 合同订立地点:本合同在双方当事人协商一致的情况下,可以在任一地点进行签订。
2.2 合同的效力:本合同自双方当事人签署之日起生效,双方应遵守合同条款。
2.3 合同变更:如需对合同内容进行修改或变更,双方应与书面形式进行协商,并经双方授权代表签署变更协议。
三、工程款项支付3.1 工程款项支付方式:本合同约定的工程款项支付方式为按进度支付,具体支付比例和时间节点详见附件。
3.2 在支付工程款项时,乙方应提供符合规定的发票和相关证明文件。
3.3 工程款项支付延迟:如遇不可抗力、设计变更或工期延误等情况,甲方应及时通知乙方,双方应协商解决延迟支付问题,但乙方不得以此为理由中止工程的进行。
四、工程质量及验收4.1 工程质量标准:乙方应按照甲方的要求和相关标准进行工程施工,保证工程质量符合国家法律法规和相关标准。
4.2 工程验收:工程竣工后,甲方有权组织验收,验收合格后方可支付尾款。
4.3 缺陷责任:工程竣工验收后,乙方应承担工程缺陷责任,修复或更换不符合要求的部分。
五、违约和争议解决5.1 违约责任:若任何一方违反本合同约定的义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
5.2 争议解决:对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。
如协商无法达成一致,应提交给双方约定的仲裁机构进行裁决。
六、其他条款6.1 本合同一式两份,双方各持一份,并具有同等法律效力。
6.2 本合同未约定事项,双方应通过协商解决,并在后续补充协议中确认。
6.3 附件:本合同的附件为不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建筑工程通用合同条款一、总则1.1 本合同是建筑工程为对象的一份法律文件,旨在确立建筑工程施工过程中的权责关系,保障各方的合法权益。
1.2 本合同内容包括但不限于工程总价、工期、质量要求、付款方式等基本条款,以及违约责任、争议解决等补充条款。
1.3 本合同的订立必须遵守国家相关法律法规,并且各方必须具备相应的资质和合法权益。
1.4 合同双方应当遵守合同条款的约定,积极履行合同义务,维护良好的商业信誉和合作关系。
二、工程总价2.1 工程总价应当根据项目具体情况由双方协商确定,并以人民币形式明确列出。
2.2 工程总价包括工程施工及相关配套设备的费用。
2.3 工程总价支付方式由双方协商决定,可以分期支付或者一次性支付。
三、工期及交付标准3.1 工期应当根据工程规模、难度等因素由双方协商确定,并以日历天或者工作日形式明确列出。
3.2 工期可以按阶段划分,每个阶段应当有具体的交付标准。
3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应当根据实际情况协商解决,并酌情调整工期和相关付款方式。
四、质量要求与验收标准4.1 建筑工程应符合国家相关法律法规和规范标准的要求。
4.2 工程施工过程中应采用合理的施工方法和材料,确保施工质量达到验收标准。
4.3 工程竣工后,双方应进行验收,并按照双方约定的验收标准进行评定。
4.4 如发现工程质量存在问题,需由责任方负责修复或进行赔偿,直至达到合同规定的验收标准。
五、付款方式5.1 工程付款方式应根据实际情况由双方协商确定,并以人民币形式明确列出。
5.2 可以根据工程进度划分多个阶段,每个阶段的款项支付时间和比例应当明确约定。
5.3 如一方未按约定时间支付款项,应当按照约定支付违约金或者承担相应的违约责任。
六、违约责任6.1 合同任何一方未履行合同义务,应当承担相应的违约责任。
6.2 违约方应当及时采取补救措施,修正违约行为,并赔偿对方因此遭受的损失。
6.3 如一方屡次违约或严重违约,对方有权单方解除合同,并要求违约方承担相应的违约赔偿责任。
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
建筑工程通用合同条款第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称)地址:[甲方地址]联系方式:[甲方电话]代表:[甲方代表姓名]乙方:(全称)地址:[乙方地址]联系方式:[乙方电话]代表:[乙方代表姓名]鉴于甲方为项目发起方和资金提供方,乙方为项目承建方和执行方,双方为了明确各自的权利和义务,确保工程顺利进行,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容]1.4 工程规模:[工程规模]1.5 工程预算:[工程预算]二、合同价格2.1 双方确认,本合同的总价为[总价]元(大写:[总价大写]),包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费等所有费用。
2.2 合同价格采取固定价格方式,除非合同中约定的可调价条款生效,否则任何情况下,乙方不得以任何理由提出调价要求。
三、工程进度3.1 工程预计开始日期:[开始日期]3.2 工程预计结束日期:[结束日期]3.3 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。
如乙方因自身原因导致工程延期,应按照合同约定承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收标准如下:(1)达到设计文件和规范要求;(2)通过政府相关部门的检查和验收;(3)甲方满意并签字确认。
五、支付方式5.1 双方确认,合同价款分[几次]次支付,具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。
5.2 每次支付前,乙方应向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请,经甲方审核无误后,甲方应在[付款期限]内完成支付。
六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定,导致工程质量、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
6.2 甲方如未按约定时间支付价款,应支付乙方滞纳金,具体比例由双方在补充协议中约定。
建设工程合同通用条款一、合同目的和范围本合同旨在明确建设工程合同双方的权利和义务,确保工程的顺利进行和合同的履行。
本合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。
二、合同签订1.本合同由甲方和乙方共同签订,并在双方代表的见证下生效。
2.甲方的代表应具备法定代表人或授权代表的资格。
3.乙方应提供合法有效的身份证明和经营资质。
三、工程范围和要求1.本合同约定的工程范围包括设计、施工、设备采购、材料供应等。
2.工程的质量、安全、环保等要求应符合相关法律法规和行业标准。
四、合同价款和支付方式1.本合同的价款为人民币(以下简称“元”)。
2.价款的支付方式和时间应在合同中明确约定。
3.甲方支付款项的方式包括现金、银行转账等。
五、工期和延期1.工程的开工和竣工日期应在合同中明确约定。
2.若因不可抗力或双方协商一致原因导致工期延长,应及时通知对方并协商解决。
六、合同变更和解除1.双方需书面协商一致后,方可变更合同内容。
2.若工程无法继续进行或无法达到合同约定要求,双方可解除合同。
七、违约责任1.一方未履行合同义务,应承担相应的违约责任。
2.如因一方违约导致对方损失,应赔偿相应的损失。
八、争议解决1.双方因合同履行发生争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商无果,可提交相关纠纷至当地仲裁委员会进行仲裁。
九、其他事项1.本合同未约定的事项,可由双方另行协商确定。
2.本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方共同遵守的法律文件。
十、合同解释本合同的解释权归双方所有,如有争议,以正式合同文本为准。
以上为建设工程合同的通用条款,为了确保合同的有效性和双方的权益,请各方在签订合同前认真阅读并理解合同的内容。
如有疑问,可咨询相关专业人士。
建设部工程合同通用条款第一条:合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在__________(工程名称)项目中的权利、义务与责任,确保工程质量、进度和投资控制,防范和解决可能出现的问题。
合同的签订基于《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。
第二条:工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 合同金额:___________5. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条:甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按照合同约定支付工程款项。
3. 协助解决工程实施过程中的外部协调问题。
第四条:乙方责任1. 按设计文件和技术规范要求完成工程建设任务。
2. 保证工程质量符合国家标准和行业规范。
3. 遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
第五条:工程质量1. 乙方应确保工程质量达到国家及行业标准。
2. 对出现的质量问题,乙方应在接到通知后及时修复。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查。
第六条:工程进度1. 乙方应编制并严格执行工程进度计划。
2. 如遇不可抗力因素影响进度,乙方应及时通知甲方并协商解决。
3. 因乙方原因导致的延误,乙方应承担相应责任。
第七条:合同价款与支付方式1. 合同价款根据工程量清单和相关计价依据确定。
2. 付款方式按照合同约定分期支付。
3. 对于超出合同范围的变更,双方应协商确定增减款项。
第八条:变更与索赔1. 工程变更需书面形式提出,并经双方协商一致后执行。
2. 因变更导致的成本增减,应按实际发生额结算。
3. 如一方违约,另一方有权提出索赔。
第九条:争议解决1. 合同履行过程中的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
第十条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
建筑工程合同书通用版范本6篇篇1建筑工程合同书通用版范本甲方(甲方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________乙方(乙方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方在__________(工程地址)__________进行__________(工程名称)__________项目的建筑工程承包业务事宜,达成一致意见,特订立本合同。
一、工程内容和工程规模1.1 项目名称:__________(工程名称)__________1.2 工程地点:__________(工程地址)__________1.3 工程概况及规模:__________(工程概况和规模)__________二、合同价款2.1 工程总价款:人民币__________元整(¥__________)2.2 付款方式:______%作为工程总价款的预付款,在双方签订本合同后______日内支付,余款在工程竣工验收合格后______日内一次性支付。
三、工程工期3.1 工程工期:__________天/月/年(自合同生效之日起)3.2 工程期间具体时间安排:__________(如有必要,可详细描述)四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,通过加固、防水、隔音、隔热等措施,确保工程施工质量符合国家建筑工程质量标准,并对工程质量承担相应的法律责任。
4.2 工程竣工验收标准和办法:__________(如有必要,可详细描述)4.3 如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改。
五、工程安全与施工管理5.1 乙方应加强对施工现场的管理,确保工程施工过程中的安全和文明施工。
甲方(发包人):股份有限公司__________________地址:_________________________法定代表人:__________________乙方(承包商):株式会社____________________地址:_________________________法定代表人:__________________本合同规定,甲乙双方基于平等、自愿、公正的原则,经过友好协商,按以下条件承包建筑工程。
第一条工程概要1.工程名称:____________________2.施工地点:_____________________3.工程内容:_____________________4.预计工程期限:___年__月__日至___年__月__日。
第二条工程的承包金1.工程承包款项总额:_____________________2.付款方式:________________________预付款:工程开工前支付________________________。
期中支付:在工程进行中支付_______________________。
结算支付:工程完工后支付______________________。
第三条工程的进行及管理1.乙方需编制工程计划并提交甲方,经甲方批准。
2.乙方负责施工现场的管理,确保工程的质量、安全、进度。
3.甲方可以监督工程的进行,并在必要时发出指示。
第四条工程质量保证1.乙方同意保证工程质量,并在工程完成后承担一定期限内的保修责任。
2.工程发生质量问题时,乙方应及时进行修理或更换。
第五条工程安全责任1.乙方确保施工现场的安全,遵守安全生产的规定。
2.施工中发生安全事故时,乙方应承担其责任。
第六条工程变更1.需要变更工程内容、设计、规模等时,需要征得甲乙双方同意。
2.因工程变更引起的费用增减,由双方协商后决定。
第七条违约责任1.甲方或乙方违反本合同规定时,应承担违约责任。
建筑工程通用合同条款
建筑工程通用合同条款详细内容如下:
一、合同的建立
1. 合同的签署:本合同由建设单位和承包单位双方签署,并经法定
代表人或授权代表执笔确认,具有法律效力。
2. 附件:本合同附有详细的施工图纸、技术规范、招标文件以及其
他相关文件,作为合同的附件,与合同具有同等效力。
二、合同的内容
1. 工程范围:本合同约定的工程包括设计、施工、设备采购等内容。
2. 工期要求:工期应遵守双方事先协商一致的时间要求,如有变动,双方应进行书面变更协议。
3. 工程质量:承包单位应按照国家相关标准和技术规范进行施工,
确保工程质量符合要求。
4. 工程款项:支付方式、款项比例、付款期限等应按照合同约定执行。
5. 安全与保险:承包单位应制定并执行安全施工方案,确保工程施
工过程中的安全。
双方可以购买相应的保险来保障工程和人员安全,
具体保险责任由承包单位负责。
三、合同的履行
1. 变更和索赔:如需进行施工变更,应提前书面通知并经双方确认。
双方对索赔事项应及时进行解决。
2. 交工验收:合同约定的各个阶段工程竣工后,应进行相应的交工
验收,并出具相关的验收报告。
3. 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并
承担由此产生的损失。
四、合同的解除与终止
1. 解除原因:本合同可以因不可抗力、双方协商一致、严重违约等
原因解除。
2. 解除程序:一方提出解除合同的意向,应书面通知另一方,并充
分说明解除的原因和依据。
3. 终止责任:根据解除原因的不同,双方应承担相应的责任和补偿。
五、争议解决
1. 争议解决方式:如发生争议,双方应通过友好协商解决;如果协
商不成,可提交至有管辖权的仲裁机构或法院解决。
2. 争议解决地点:合同争议解决地点应为签订合同所在地法院或仲
裁机构。
六、其他事项
1. 合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同文本一式两份,双方各执一份。
2. 合同备案:本合同应依法备案并办理相关手续。
3. 知识产权:本合同所涉及的图纸、设计方案等知识产权归属于原
权利人,承包单位不得私自使用或泄露。
以上即为建筑工程通用合同条款的详细内容。
双方在签署合同之前
应认真阅读合同条款,并确保理解其意义和效力。
在合同履行过程中,双方应积极配合,互相信任,共同推动工程项目的顺利完成。
同时,
如有需要,双方可对合同条款进行合理的补充和调整,确保合同的灵
活性和合理性。