第6章 国际工程合同
- 格式:doc
- 大小:161.50 KB
- 文档页数:17
国际工程承包合同书范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关国际工程承包的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方发包之国际工程项目达成以下合同协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________工程内容:包括但不限于土建、安装、调试等(具体工程内容详见附件一)。
二、承包方式及范围乙方采用总承包方式承包本工程,包括但不限于以下内容:设计、采购、施工、验收等全过程服务。
具体范围详见附件一。
三、合同工期开工日期:__________竣工日期:__________合同总工期:日历天__________天。
四、工程质量标准与保证1. 乙方必须严格按照国际标准、规范及甲方要求进行施工,确保工程质量达到约定标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系,配备专职质量检查人员,确保工程质量。
3. 乙方应保证工程的安全施工,采取一切必要措施防止事故发生。
4. 若因乙方原因造成工程质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任,并承担由此造成的所有损失。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价:______USD(大写:______美元整)。
合同总价的详细清单及明细见附件二。
2. 支付方式:甲方通过银行转账方式支付合同款项。
具体支付条款如下:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。
(2)进度款:根据工程进度,甲方按照实际完成工程量支付进度款。
(3)竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后,支付至合同总价的______%。
(4)质保金:合同总价的______%作为质保金,自工程验收合格之日起满______年后支付。
3. 货币单位:合同价格以美元(USD)为单位计价和支付。
汇率风险由乙方承担。
六、材料设备供应1. 乙方应按照合同约定提供工程所需的全部材料设备。
第1篇合同编号: [合同编号]签订日期: [签订日期]甲方(业主): [甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包商): [乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]鉴于:1. 甲方需要乙方在国际地区进行一项工程的施工,包括但不限于土建、安装、调试等工作。
2. 乙方愿意接受甲方的委托,按照甲方的需求和要求,完成该工程的施工任务。
双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模]4. 工程内容:[工程内容]5. 工程合同总价:[合同总价]人民币,大写:[大写金额]二、工程进度1. 乙方应按照甲方要求,在[开始日期]至[结束日期]期间完成整个工程的施工任务。
2. 乙方应按照施工进度计划,分阶段提交施工进度报告,并及时向甲方汇报工程进展情况。
三、工程款支付1. 甲方应按照以下进度支付工程款:- 施工准备阶段:[支付比例]%- 施工阶段:[支付比例]%- 质量验收阶段:[支付比例]%- 工程竣工验收阶段:[支付比例]%2. 乙方应提供相应的发票和验收报告,甲方应在收到后[支付期限]内支付相应款项。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求,确保工程质量达到优良标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程中的质量问题进行及时整改。
3. 甲方有权对工程进行验收,验收不合格的,乙方应承担相应的责任。
五、安全生产1. 乙方应严格按照国家相关安全生产法律法规,制定并执行安全生产管理制度。
2. 乙方应定期对施工现场进行安全检查,确保施工安全。
3. 发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并配合甲方进行事故调查和处理。
六、知识产权1. 乙方在施工过程中所使用的专利、技术秘密等知识产权,应事先取得甲方同意。
2. 乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。
国际工程承包合同书范本6篇篇1甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方需要完成某项国际工程项目的建设,现与乙方就本工程项目的承包事宜,在平等、自愿、公正、诚信的基础上,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 工程规模:______________________4. 工程内容:包括但不仅限于结构设计、建筑施工、设备安装等。
(详见附件)二、承包方式本工程采用总承包方式,由乙方负责工程的整体规划、设计、施工、验收等全过程。
乙方需按照甲方的要求及国际工程标准,完成本工程的建设。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价:大写______________________,小写______美元。
该合同总价包括但不仅限于人工费、材料费、设备费、税费等。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付款项,具体支付比例和时间为合同签订后预付______,工程进度过半支付______,工程竣工并经甲方验收合格后支付尾款______%。
如有其它特殊约定,双方另行协商。
四、工期及质量要求1. 工程开工日期:自合同签订之日起计算。
工期为______个月。
如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误,经双方协商后,可适当延长工期。
工期延误产生的额外费用由责任方承担。
2. 质量要求:本工程需按照国际工程标准进行设计、施工,确保工程质量符合相关标准及甲方的要求。
若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担全部责任。
甲方有权要求乙方返工或修复,直至达到质量要求为止。
返工或修复产生的费用由乙方承担。
五、安全施工及环境保护要求1. 乙方应严格遵守国际工程安全施工标准,确保施工现场安全。
如因乙方原因导致安全事故发生,乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。
国际工程施工合同(一般条款)新6篇第1篇示例:国际工程施工合同(一般条款)新随着全球经济一体化的深化,国际工程施工合同在跨国工程项目中发挥着越来越重要的作用。
国际工程施工合同是施工工程项目的重要法律依据,它规定了工程的权利义务、工程质量、工程价格、履约保证等重要内容,对于保障工程项目的顺利进行具有重要意义。
为适应国际施工工程合同的需求,制定一份关于国际工程施工合同(一般条款)新是非常必要的。
一、合同的定义和范围国际工程施工合同是一种具有国际性质的工程合同,适用于跨国工程项目的施工过程。
合同的当事人可以是来自不同国家的企业或个人,因此在签订合同时需要考虑到不同国家法律法规的差异,并在合同中作出相应规定。
二、合同的主要内容国际工程施工合同的主要内容包括工程的基本信息、工程的质量要求、工程价格、履约保证、违约责任、争议解决等内容。
工程的基本信息包括工程的名称、位置、规模、施工周期等,要求详细清晰,以确保双方对工程的理解一致。
工程的质量要求是工程施工合同的核心内容之一,它规定了工程的质量标准、质量检验的程序、质量保证的责任等,是保障工程质量的重要依据。
工程价格是合同中另一个关键的内容,它规定了工程的价格及支付方式,要求明确明细,避免出现价款纠纷。
履约保证是施工工程项目中的重要内容,它规定了双方承包商对合同义务的履行保证,包括履约保证金、担保责任等。
违约责任是保障合同履行的重要依据,它规定了当事人在合同履行过程中的违约责任及解决方式。
争议解决是合同的最后一环,它规定了当事人在合同履行过程中发生争议时的解决方式,包括仲裁、诉讼、调解等。
三、合同的签订和履行国际工程施工合同的签订需要履行一定的程序和形式,包括合同的签署、盖章、公证等环节。
在签订合需要注意合同的语言、法律适用、争议解决方式等内容。
在合同履行过程中,双方应当严格按照合同约定履行自己的义务,确保工程的顺利进行。
需要密切关注工程施工过程中可能出现的风险和问题,做好风险管理和问题解决工作。
国际工程施工合同(一般条款)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1国际工程施工合同(一般条款)第一章总则第一条为了规范国际工程施工合同的签订和履行,维护合同双方的合法权益,特制订本合同。
第二条本合同所称工程,是指发包方委托施工方设计和施工的工程项目。
第三条本合同签订双方应当遵守国际公认的有关法律法规和工程建设标准。
第四条本合同签订双方应当遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、合理有序的原则。
第五条本合同签订后,双方应当按照本合同的约定履行各自的义务,共同推动工程的顺利实施。
第六条本合同双方如有争议,应当友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁解决。
第七条本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收且合同付款结束之日终止。
第二章合同的订立第八条工程的发包方应当提供工程项目的详细资料,包括项目规划、设计图纸、技术要求、施工计划等,确保工程的按时、按质、安全完成。
第九条工程的施工方应当根据发包方提供的资料进行施工方案的制定,并经发包方确认通过后可以开始实施工程。
第十条双方应当协商确定工程的施工合同金额、支付方式、工程竣工验收标准和验收程序等主要内容。
第十一条工程合同一经签订,禁止擅自更改合同内容,如有特殊情况需要修改,需双方协商一致,并在书面上确认修改后的内容。
第三章合同的履行第十二条双方应当按照合同所规定的时间节点和要求履行各自的职责,确保工程的顺利进行。
第十三条工程中如有任何问题出现,双方应当及时沟通协商,共同解决,确保工程进度不受影响。
第十四条施工方应当按规定保证工程质量,并承担由于质量问题所引发的责任和赔偿义务。
第十五条发包方应当按时支付施工方的合同款项,确保工程资金的及时到位。
第十六条工程竣工后,双方应当进行验收,确定工程的合格性,并办理相关手续和归档工程资料。
第十七条工程完工后,双方应当共同撤销工地设施和设备,并办理相关手续,维护环境卫生。
第四章合同的变更与解除第十八条工程中如有不可抗力事件发生,导致工程无法按计划进行,双方可协商变更工程合同内容。
一建项目管理必考知识点精讲第6章-第7部分国际建设工程施工承包合同目录1Z206070 国际建设工程施工承包合同 (2)(1)《施工合同条件》(简称“新红皮书”) (3)(2)《永久设备和设计一建造合同条件》(简称“新黄皮书”) (3)(3)《EPC交钥匙项目合同条件》(简称“银皮书”) (3)(4)《简明合同格式》 (4)一、协商解决 (8)二、调解 (8)三、仲裁 (9)(一)仲裁的概念 (9)(二)仲裁的地点 (9)(三)仲裁的效力 (9)(四)仲裁的特点 (9)四、DAB(争端裁决委员会)方式 (9)(一)DAB方式的概念 (10)(二)DAB的任命 (10)(三)DAB的报酬 (10)(四)DAB的优点 (11)哪里来的难和易 (14)只有你的懒与勤 (14)1Z206070 国际建设工程施工承包合同【分值分布】∙FIDIC系列合同的特点∙DAB的特点∙施工承包合同争议的解决方式知识点一:国际常用的施工承包合同概述(P332)FIDIC标准合同主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款项目以及其他国际工程,是我国工程界最为熟悉的国际标准合同条件,也是我国《建设工程施工合同(示范文本)》的主要参考蓝本。
ICE合同和JCT合同是英国以及英联邦国家和地区的主流合同条件。
AIA合同和AGC合同是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。
其中FIDIC合同和ICE合同主要用于土木工程,而JCT合同和AIA合同主要用于建筑工程。
【2016-58】美国的AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性,其主要用于()工程。
A.市政公用B.石油化工C.房屋建筑D.水利水电答案:C解析:本题考查的是美国AIA系列合同条件。
AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程,在美洲地区具有较高的权威性,应用广泛。
知识点二:FIDIC系列合同条件(重点)(1)《施工合同条件》(简称“新红皮书”)1)该合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。
国际工程承包合同(二)国际工程承包合同(二)是一种双方就国际工程承包项目的相关事宜达成的具有法律约束力的协议。
合同的签订对于保障双方的权益、明确合同履行的义务具有重要意义。
下面将详细介绍国际工程承包合同(二)的内容。
第一章:总则第一条:合同目的本合同是为了明确承包商与业主之间在国际工程承包项目中的权益与义务,以便实现工程的顺利进行和完成。
第二条:合同篇本合同包括承包商与业主之间签订的合同篇以及所有附件和相关文件。
第三条:合同生效本合同经双方签字并盖章后生效,并自合同签订之日起有效。
第二章:工程范围第四条:工程范围的确定双方应明确工程的具体范围,并书面确认,以确保在工程实施过程中不会发生争议。
第五条:工程变更如果工程范围需要进行变更,必须经双方协商一致,并在书面形式上进行确认。
第三章:工期和交付第六条:工期确定双方应在合同中明确工期,并约定工期的开始和结束时间。
第七条:工期延误如果因不可抗力或其他合同约定的原因导致工期延误,双方应协商解决,并作出相应的调整。
第八条:竣工与交付工程竣工后,承包商应按照合同约定的交付时间,将工程完好地交付给业主。
第四章:质量和保修第九条:质量要求承包商应保证工程及设备的质量符合国际标准,并提供相应的质量保证证书。
第十条:保修承包商应根据合同约定,对工程及设备提供一定的保修期限。
第十一条:保修期限承包商应根据合同约定,提供一定的保修期限,并提供相应的保修文件。
第五章:付款条款第十二条:付款方式业主应按照合同规定的付款方式及时支付承包商的款项。
第十三条:延迟付款如业主未按合同约定时间支付款项,需支付延迟付款的违约金。
第十四条:索赔与争议解决第十五条:索赔当存在争议或索赔时,双方应尽快协商解决,并书面确认解决方案。
第十六条:争议解决如双方无法通过协商解决争议,应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
第六章:合同终止第十七条:合同终止合同终止的原因包括但不限于合同期满、协议解除、不可抗力等。
国际工程的合同范本国际工程合同范本1. 甲方:[甲方名称],一家根据[甲方所在国家或地区的法律]组建和存在的[甲方性质],其法定地址为[甲方地址];2. 乙方:[乙方名称],一家根据[乙方所在国家或地区的法律]组建和存在的[乙方性质],其法定地址为[乙方地址]。
鉴于甲方拟进行[工程项目名称],并接受了乙方对该项目的投标,双方特此达成如下协议:第 1 条工程范围和内容1.1 详细说明工程项目的范围和内容,包括工程的地点、规模、技术要求等。
第 2 条合同价格和支付2.1 确定合同价格,包括总价和分项价格。
2.2 说明支付的方式、时间和条件。
第 3 条工期3.1 约定工程的开始时间和竣工时间。
3.2 考虑可能的延误和延期情况,并规定相应的处罚措施。
第 4 条质量标准4.1 明确工程的质量标准和验收程序。
4.2 规定乙方对工程质量的保证责任和期限。
第 5 条双方责任5.1 详细列出双方在合同履行过程中的责任和义务。
5.2 包括甲方提供必要的条件和协助,乙方按时完成工程等。
第 6 条变更和索赔6.1 规定变更工程的程序和双方的权利义务。
6.2 说明索赔的处理方式和期限。
第 7 条保险7.1 确定工程所需的保险种类和保险金额。
7.2 规定保险的责任范围和受益人。
第 8 条违约责任8.1 明确双方违约时应承担的责任和赔偿方式。
8.2 包括违约金、赔偿金等。
第 9 条争端解决9.1 介绍争端解决的方式,如仲裁或诉讼。
9.2 规定仲裁机构或法院的选择和仲裁程序。
第 10 条法律适用和合同语言10.1 确定合同适用的法律。
10.2 指定合同的语言。
第 11 条其他条款11.1 包括合同的生效条件、份数、附件等。
11.2 可以添加其他双方认为必要的条款。
本合同构成双方之间关于该国际工程项目的完整协议,并取代之前所有的口头或书面协商、承诺和协议。
甲方(盖章):______________________ 乙方(盖章):______________________法定代表人或授权代表(签字):______ 法定代表人或授权代表(签字):______ 日期:______年______月______日日期:______年______月______日。
第6章国际工程合同国际工程,国际工程采购的招标文件,FIDIC合同条件,NEC合同条件,AIA合同条件一、国际工程1.国际工程的定义我们经常听到说国内工程和国际工程,它们是不是按照地域来划分的?也就是说项目所在地在国内就是国内工程,而项目所在地在我们国家之外就是国外工程,是不是这样划分的呢?回答是否定的。
那国内工程和国际工程是按照什么原则如何划分的呢?我们可以把工程根据地域和参与者划分为4类:第一类是在我国国内的工程项目,这些工程项目从资金、设备、施工、管理等方面的参与方都是来自国内,比如普通的房屋建筑、公路、桥梁等工程。
第二类是在我国国内的工程项目,这些工程项目从资金、设备、施工、管理等方面的参与方不止来自国内,还有来自国外的参与者。
比如,云南鲁布革引水工程、二滩水电工程、三峡水利枢纽工程、河南小浪底水利枢纽工程、山西万家寨引黄工程等。
第三类是在其他国家的工程项目,这些项目的参与方都是来自项目所在国家。
第四类是在其他国家的工程项目,这些项目的参与方除了来自项目所在国家之外,还有来自我国或其他国家的参与方,比如现在我们国家在非洲、西亚等国家有很多援外工程,水电八局在巴基斯坦承包的巴洛塔水电工程、水电七局在马来西亚承包的巴贡水电站等。
(那么在以上四类工程中,哪些是国内工程,哪些是国际工程?第一类属于我们国家的国内工程,第二和四类属于国际工程,第三类属于其他国家的国内工程。
对我们国家存在实际意义的国际工程包括第二类国际工程和第四类中有我国公司参与的国际工程。
)从这里可以看出,国内工程和国际工程首先是从工程项目的参与方的角度来划分的,也就是一个工程项目的咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段的参与者来自不止一个国家;但是如果一个工程项目的参与者来自不止一个国家,它是不是就一定是国际工程呢?不一定!如果国内某大型工程它的设备供应方来自国外、因为设备来自国外请的外国公司对人员进行培训等,这个工程是不是国际工程呢?这还要看它的管理方式是什么,是采取国内的项目管理模式,还是采用国际通用的项目管理模式。
如果是采取国际通用的项目管理模式进行的管理(工程建设的“业主责任制、招标承包制、工程监理制、合同管理制”四制管理,这是在市场机制的条件下,进行项目建设管理的核心,也是FIDIC合同管理模式的精髓),那么这个工程就是国际工程,如果单单是有参与方来自国际市场而仍然按照国内的管理理念来进行管理,那这个工程就不属于国际工程。
因此,国际工程的概念就是:一个工程项目的咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段的参与者来自不止一个国家,并且按照国际上通用的工程项目管理理念进行管理的工程。
根据这个定义,我们可以从两个方面去理解国际工程的概念,可以概括为两个市场、两大行业。
(1)两个市场。
国际工程包含国内和国外两个市场。
国际工程既包括我国公司去海外参与投资和实施的各项工程(第四类中的一部分),又包括国际组织和国外的公司到中国来投资和实施的工程(第二类)。
我国目前是一个开放的市场,加入世界贸易组织(WTO)之后,工程项目市场更加对外开放,在国内也会遇到大量国内习惯称之为“涉外工程”的国际工程,比如前面提到的云南鲁布革引水工程、二滩水电工程和三峡水利枢纽工程、河南小浪底水利枢纽工程、山西万家寨引黄工程等。
所以我们研究国际工程不仅是走向海外的需要,也是适应入世,巩固和占领国内市场的需要。
(2)两大行业。
国际工程包括咨询和承包两大行业。
国际工程咨询:包括对工程项目前期的投资机会研究、可行性研究、项目评估、勘测、设计、招标文件编制、监理、管理、后评价等。
工程咨询是以高水平的智力劳动为主的行业,一般都是为建设单位——业主一方服务的(二滩水电开发有限公司在二滩水电站建设时就聘请了美国的哈扎公司作为咨询顾问,为业主提供施工合同管理咨询服务;河南小浪底水利枢纽工程建设时,小浪底建设管理局聘请了加拿大国际工程管理公司(CIPM)作为咨询顾问),也可应承包商聘请为其进行施工管理、成本管理等,但不得在一个工程项目中同时为双方服务。
国际工程承包:包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等。
按照业主的要求,有时也做施工详图设计和部分永久工程的设计。
目前国际上的工程项目,正在发展许多新的模式,如将设计——建造统一交由一家公司去实施的模式,又如“EPC交钥匙工程”,即将咨询的部分内容和设计、施工、设备采购及安装一并发包,此外还有管理承包等多种模式(第三节)。
综上所述可以看出,国际工程涵盖着一个广阔的领域,各国际组织、国际金融机构、各国政府等投资方,各咨询公司和工程承包公司等在本国以外地区参与投资和建设的工程的总和,就组成了全世界的国际工程各个行业、各种专业都会涉及到国际工程。
2.国际工程合同的特点:国际工程合同是指不同国家的有关法人之间为了实现在某个工程项目中的特定目的而签订的确定相互权利和义务的协议。
由于国际工程是跨国的经济活动,因而国际工程合同远比一般国内的合同复杂。
国际工程合同具有如下特点:(1)合同管理是核心。
国际工程合同从前期准备(指编制招标文件)、招投标、谈判、修改、签订到实施,都是国际工程中十分重要的环节,合同有关任何一方都不能粗心大意,只有订立一个好的合同才能保证项目的顺利实施,很多项目就是因为合同没有订好而失败。
合同订没订好并不是对某一方来说的,如果合同的订立偏向于业主,必然影响承包商的利益,严重的时候会导致承包商亏损倒闭最终损害业主的利益。
所以订立好的合同必须是以利益均衡为基础的。
(2)合同文件内容全面。
国际工程合同文件包括合同协议书、中标函、投标书、合同条件、技术规范、图纸、资料表等多个文件。
编制合同文件时,各部分的论述都应力求详尽具体,这样在实施中就可以减少矛盾和争论。
(3)具有完善的合同范本。
国际工程咨询和承包在国际上已有上百年历史,经过不断地总结经验,在国际上已经有了一批比较完善的合同范本,这些范本还在不断地修订和完善,可供我们学习和借鉴。
(4)合同管理各具特点。
“项目”本身就是不重复的、一次性的活动,国际工程项目由于处于不同的国家和地区、不同的工程类型、不同的资金条件、不同的合同模式、不同的业主和咨询工程师、不同的承包商和供应商,每个项目都是不相同的,每个项目的合同管理也就各具特点。
研究国际工程合同管理时,既要研究各国际工程的共性,更要认真研究其特性。
(5)合同制定时间长,实施时间更长。
一个合同实施期短则1-2年,长则20-30年(如BOT项目),因而合同中的任一方都必须十分重视合同的订立和实施,依靠合同来保护自己的权益。
(6)是综合性的商务活动。
实施一个国际工程除主合同外,还可能需要签订多个合同,如融资贷款合同、各类货物采购合同、分包合同、劳务合同、联营体合同、技术转让合同、设备租赁合同等等其他合同均是围绕主合同,为主合同服务的,但每一个合同的订立和管理都会影响到主合同的实施。
由此可见,合同的制定和管理是搞好国际工程项目的关键,工程项目管理包括进度管理、质量管理与造价管理,而这些管理均是以合同规定和合同管理的要求为依据的。
项目任一方都应配备得力人员认真研究合同,管好、用好合同。
每一个企业都应尽早地主动培养一批高水平的合同专家,以满足在日益对外开放的国内市场和走向国际市场实施国际工程项目时的需要。
3.国际工程市场分析(2)境外公司在我国承包工程的现状:至少在三个方面受到限制:一是国外建筑企业到中国承包工程必须要垫资;二是进来的企业必须和我国的企业联合承包,不能单独承包;三是国内建筑企业干不了的工程,国外企业才可以承包。
但入世三年后就不是这样了,国外企业享受我们国内企业同等的待遇,可以单独承包工程。
他们过去的劣势也就变成了今天的优势。
(3)我国建筑企业与国际跨国公司的差距(a)在管理方面的差距。
比如像日本大成公司、鹿岛公司、法国的布依格公司等国外这些大的公司,肯定比我们有优势。
不但管理有优势,而且具有承担较大风险,特别是在投资规模大、工程复杂的一些项目有丰富的管理经验。
造成工程项目管理水平低,项目的经济效益不理想。
一方面由于国际工程市场是买方市场,各国公司(包括中国公司)之间投标时互相压价;另一方面,管理水平不高,项目创汇水平不理想,少数项目亏损严重。
国外同行对我国公司的看法是:技术水平较高,工程管理水平低,资质不够,因而全面影响了综合竞争力,使得企业经济效益普遍不高。
(b)我国企业的融资能力差,总承包项目少。
现在国内承揽工程搞项目,大多数业主都要求垫资,实际上在国外来讲就是融资,他们可以把前期费用包括施工的费用,用融资方式筹措。
我们现在有些企业资金非常困难,主要是工程拖欠款造成的。
据国家统计局统计,到2001年底,全国拖欠工程款达2787亿元,占当年建筑业总产值的18.1%。
将来很多工程将流向境外企业,因为它能融资,不存在能否垫资的问题。
由于我国建筑企业缺乏融资能力,所以目前在国际工程承揽的项目中,中、小型项目多,大型项目少,同国际大公司相比,存在较大差距。
因此,我们应该加强对国际工程的合同管理工作。
二、国际工程采购的招标文件:国际上,工程采购(Procurement of Works)是指业主通过招标或其他方式选择一家或数家合格的承包商来完成工程项目的全过程。
也就是包括编制招标文件、进行招标评标、谈判和签订合同,在项目实施期间进行合同管理等内容。
本章中主要介绍招标文件的编制和评标等内容。
由于我国的工程公司在世界各地大量参加世行贷款项目的竞争性投标,在国内世行贷款项目,大部分为我国承包商和中外联营体中标并实施,比如二滩水电站一标联营体是水电八局和意大利2家公司、法国的2家公司组成的。
我国的咨询、设计、监理公司参与了国内大量世行贷款项目的有关工作,并已开始走向海外。
因此我们这里主要是学习世行编制的工程采购招标文件,世界银行贷款项目的工程采购、货物采购及咨询服务的有关招标采购文件是国际上最通用的、传统管理模式的文件,也是典型的、权威性的文件。
世行的各种文件是世行近半个世纪采购经验的结晶,是高水平的国际工程合同管理文件。
通过对世行招标采购文件的学习,了解和熟悉工程采购的国际惯例,加快我国项目管理方面与国际接轨。
(国际复兴开发银行IBRD“硬贷款”、国际开发协会IDA“软贷款”和国际金融公司IFC。
截至2003年6月30,世界银行集团共向我国提供贷款近366亿美元,其中硬贷款264亿美元,软贷款102亿美元,资助245个项目。
)世界银行贷款项目工程采购标准招标文件:世界银行每年有几百亿美元的贷款项目,用于这些贷款项目的标准招标文本是世行多年来经验的总结,经多次修改而成。
世行的这些招标文件标准文本也是国际上通用的(传统的)工程建设管理模式招标文本中的高水平、权威性、有代表性的文本,掌握了这些文本有助于理解亚行、非行和各国经常使用的通用工程建设管理模式的各种招标文本。