一级建造师章节练习附答案-2021年 1Z206060 建设工程索赔
- 格式:docx
- 大小:32.52 KB
- 文档页数:7
一级建造师-建设工程项目管理-建设工程索赔1、关于工期索赔,下列说法正确的是()。
A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误2、下列各费用计算方法中,不属于索赔费用计算方法的是()。
A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法3、在索赔款项的计算中,可以进行利息索赔的情况是()。
A.工程扣款B.工程延期C.工程变更D.逾期支付4、索赔文件包括()。
A.证据部分B.论证部分C.总述部分D.索赔款项(或工期)计算部分E.摘要部分5、在建设工程项目施工索赔中,可索赔的材料费有()。
A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B.因政策调整导致材料价格上涨的费用C.因质量原因使工程返工所增加的材料费D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E.由业主原因造成的材料损耗费6、下列各项资料,可作为索赔依据的有()。
A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的书面意见E.法律法规7、索赔利润的款额计算通常按照()计算。
A.由监理工程师计算报业主确认的利润额B.用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率8、施工现场当地流行传染病期间,依据当地政府部门的规定施工被迫暂停70天,则按照施工合同对索赔程序的规定,承包人应()。
A.在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知B.在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告C.每隔28天提交该阶段的索赔报告D.索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知E.在正式复工后提交总损失要求的索赔报告9、工程项目施工过程中发生索赔事项,其索赔费用的计算方法有()等。
A.实际费用法B.总费用法C.利润补偿法D.综合单价法E.修正的总费用法10、下列各索赔事件,业主向承包商提出费用索赔合理的有()。
A.工程进度太慢,要求承包商赶工时,向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求,工程被拒绝接受,在承包商自费修复后,业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后,工程师警告没有改进,业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害,向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工,向承包商索赔误期损害赔偿费11、索赔意向通知应该包括的内容有()。
一建试题及答案2021
1. 问题:在建筑工程中,什么是“一建”?
答案:一建指的是一级建造师,是建筑行业的一种专业资格认证。
2. 问题:一级建造师的主要职责是什么?
答案:一级建造师的主要职责包括但不限于:项目管理、施工组织设计、施工质量控制、施工进度控制、施工成本控制等。
3. 问题:一级建造师考试通常包括哪些科目?
答案:一级建造师考试通常包括《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》四个科目。
4. 问题:一级建造师考试的合格标准是什么?
答案:一级建造师考试的合格标准是各科目成绩均达到规定的合格分数线。
5. 问题:一级建造师考试的报名条件有哪些?
答案:一级建造师考试的报名条件通常包括:具有工程类或工程经济类大专及以上学历,从事建设工程项目施工管理工作满2年等。
6. 问题:一级建造师考试的报名流程是怎样的?
答案:一级建造师考试的报名流程通常包括:在线报名、提交相关证明材料、缴纳报名费、参加考试、查询成绩等步骤。
7. 问题:一级建造师考试的考试形式是什么?
答案:一级建造师考试通常采用闭卷笔试的形式进行。
8. 问题:一级建造师证书的有效期是多久?
答案:一级建造师证书的有效期通常为3年,到期后需要进行继续教育和注册。
9. 问题:一级建造师证书的注册流程是怎样的?
答案:一级建造师证书的注册流程通常包括:提交注册申请、提交相关证明材料、缴纳注册费、等待审核、领取注册证书等步骤。
10. 问题:一级建造师证书的继续教育要求是什么?
答案:一级建造师证书的继续教育要求通常包括:每年参加一定学时的继续教育课程、完成规定的学习内容等。
2021年一级建造师建筑工程真题及答案解析2021年一级建造师建筑工程真题及答案解析(完整版)2021年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷考试时间:120分钟满分:160分答案解析一.单项选择题(共20题。
每题l分。
每题的备选项中,只有l个最符合题意。
)1.房屋建筑筒中筒结构的内筒,一般由( )组成。
A.电梯间和设备间B.楼梯间和卫生间C.设备间和卫生间D.电梯间和楼梯间2.下列混凝土拌合物性能中,不属于和易性含义的是( )。
A.流动性B.黏聚性C.耐久性D.保水性3.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于( )。
混合结构B.框架结构C.剪力墙D.桁架结构4.下列装修材料中,属于功能材料的是( )。
A.壁纸B.木龙骨C.防水涂料D.水泥5.房间实行涂饰装修,必须使用耐水腻子的是( )。
A.起居室B.餐厅C.卫生间D.书房6.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用( )水泥。
A.矿渣B.粉煤灰C.复合D.硅酸盐7.天然大理石饰面板材不宜用于室内( )。
A.墙面B.大堂空中C.柱面D.服务台面8.基坑验槽中遇持力层明显不匀称时,应在基坑底普遍实行( )。
A.观察B.钎探C.轻型动力触探D.静载试验9.下列关于钢筋混凝土结构楼板、次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安的平日按次准确的是( )。
A.板的钢筋在下、次梁钢筋居中、主梁钢筋在上B.板的钢筋在上、次梁钢筋居中、主梁钢筋在下C.板的钢筋居中、次梁钢筋在下、主梁钢筋在上‘D.板的钢筋在下、次梁钢筋在上、主梁钢筋居中10.混凝土搅拌平日的投料按次是( )。
A.石子一水泥一砂子一水B.水泥一石子一砂子一水C.砂子一石子一水泥一水D.水泥一砂子一石子一水11.下列关于正铲挖掘机挖土特点的说法,准确的是( )。
A.前进向上,强制切土B.后退向下,强制切土C.直上直下,自重切土D.前进向上,自重切土12.索膜支承结构安装包括如下工序:①节点埋件预埋;②节点预埋复合;③钢结构制作;④构件防腐、防火涂装;⑤构件吊装,下列安装流程中,准确的是( )。
2021一级建造师工程经济练习题及解析【例题】关于施工索赔的若干阐述,正确的是( )。
A.索赔成立需要有效的证据、正当的理由B.承包人收到发包人提交的索赔报告后及时审查,并在证明材料后的28天内,将索赔的处理结果答复发包人C.承包人应在知道索赔事件后28天内,向发包人提出索赔意向通知D.发包人索赔的时间截止到“最终结清申请单”『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工索赔。
索赔成立的“三要素”,还应包括“约定的时限内”(A有误);承包人应在知道索赔事件后28天内,向监理人提出索赔意向通知(C有误)。
承包人索赔的时间,截止到“最终结清申请单;发包人截止到“竣工付款证书”(D有误)。
【例题】某建设工程施工过程中,由发包人供应的材料没有及时到货,导致承包人的工人窝工5个工作日,每工日单价200元;承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班,台班租赁费500元;承包人自卸汽车窝工2个台班,该自卸汽车折旧费每台300元,工作时燃油动力费每台班80元。
则承包人可以索赔的费用是( )元。
A.2500B.3500C.4260D.4100『正确答案』D『答案解析』本题考查索赔费用的组成与计算。
发包人供应的材料没有及时到货,属于承包人可以索赔的事项。
在索赔费用的组成中,承包人自有机械设备的窝工,只能计算折旧费(工作时的燃油动力费用,不能索赔)。
因此,承包人可以索赔的费用=200×5+500×5+300×2=4100(元)。
【例题】施工索赔关于承包人规费与税金索赔的描述中,正确的是( )。
A.工程内容的变更或增加,可以增加规费与税金B.规费与税金按原报价单中的利润百分率计算C.规费与税金按合同的约定计算D.规费与税金按政府的规定计算『正确答案』A『答案解析』本题考查的是施工索赔(索赔费用组成)。
对照“计价规范”,在备选答案中,B的错误在于“利润”,规费与税金按原报价单中的百分率计算;C的错误在于,其描述的是其他项目费中的人工费、材料费;D的错误在于,不应重新强调政府规定,应与原报价单中的百分比保持一致。
2021年一级建造师《建设工程经济》真题(后附:答案及解析)一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.施工企业按规定标准发放的工作服、手套、防暑降温饮料等发生的费用,属于建筑安装工程费中的()。
A.津贴补贴B.劳动保护费C.特殊情况下支付的工资D.劳动保险费2.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投诉招标人不按规定编制招标控制价的说法,正确的是()。
A.书面投诉书只需加盖投标单位公章B.投标书中应包括投诉依据及有关证明材料C.投标人应向政府投资管理部门投诉D.投诉人提出投诉的时间为招标控制价公布后的10天内3.某企业3年前购买的设备原价为20万元,当前累计已提折旧4万元。
现在市场上可以18万元价格卖出,卖出该设备需发生成本、税费共1万元,该设备现在的可变现净值为()万元。
A.17B.13C.16D.204.筑路机在工作区末端调头所消耗的时间,属于施工机械工作时间中的()。
A.有效工作时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D.不可避免的无负荷工作时间5.某新建住宅的建筑面积为4000㎡,按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元/㎡(其中人、料、机费用为900元/㎡)。
按照当地造价管理部门规定,企业管理费费率为8%;规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础,规费费率为15%;利润以人、料、机、企业管理费和规费之和为计算基础,利润为7%;增值税税率为9%。
由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更,变更后每100㎡土建工程的人、料、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。
则修正后的土建工程单位造价为()元㎡。
A.1070B.1155C.1236D.13476.施工企业单独对外提供机械作业服务取得的收入属于()。
A.施工合同收入B.让渡资产使用权C.提供劳务收入D.销售商品收入7.某土方工程招标文件中,清算工程量为3000m³;合同约定土方工程综合单价为80元/m³,当实际工程量增加15%以上时,增加部分的工程量综合单价72元/m³,工程结束实际完成并经发包人确认的工程量为3600m³,则工程价款为()元。
2021 一级建造师《建筑工程管理与实务》真题与解析一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得 1 分,没选或错选均不得分)。
1.建筑装饰工业化的基础是( )。
A.批量化生产B.整体化安装C.标准化制作D.模块化设计【答案】D【解析】模块化设计是建筑装饰工业化的基础。
【教材知识点】1A413003 装配式装饰装修2.影响悬臂梁端部位移最大的因素是( )。
A.荷载B.材料性能C.构件的截面D.构件的跨度【答案】D【解析】从悬臂梁端部的最大位移公式可以看出影响位移因素除荷载外,还有材料性能、构件的截面、构件的跨度,构件的跨度因素影响最大。
【教材知识点】1A412012 结构工程的适用性3.不属于砌体结构主要构造措施的是( )。
A.圈梁B.过梁C.伸缩缝D.沉降缝【答案】B【解析】砌体结构的构造是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。
墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。
【教材知识点】1A412031 结构构造设计要求4.框架结构抗震构造做法正确的是( )。
A.加强内柱B.短柱C.强节点D.强梁弱柱【答案】C【解析】钢筋混凝土框架结构是我国工业与民用建筑较常用的结构形式。
震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。
为此采取了一系列措施,把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。
构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。
【教材知识点】1A412032 结构抗震设计构造要求5.属于工业建筑的是( )。
A.宿舍B.办公楼C.仓库D.医院【答案】C【解析】工业建筑是指为工业生产服务的各类建筑,也可以称为厂房类建筑,如生产车间、辅助车间、动力用房、仓储建筑等。
2021年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题与解析一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分,没选或错选均不得分)。
1.下列索赔项目中,只能申请工期索赔的是()。
A.工程施工项目增加B.征地拆迁滞后C.投标图纸中未提及的软基处理D.开工前图纸延期发出【答案】D【解析】延期发出图纸产生的索赔,由于是施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔。
2.关于水泥混凝土面层原材料使用的说法,正确的是()。
A.主干路可采用32.5级的硅酸盐水泥B.重交通以上等级道路可采用矿渣水泥C.碎砾石的最大公称粒径不应大于26.5mmD.宜采用细度模数2.0以下的砂【答案】C【解析】重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,A选项错误。
其他道路可采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级宜不低于32.5级,B选项错误。
宜采用质地坚硬,细度模数在2.5以上,符合级配规定的洁净粗砂、中砂,技术指标应符合规范要求,D选项错误。
3.下列因素中,可导致大体积混凝土现浇结构产生沉陷裂缝的是()。
A.水泥水化热B.外界气温变化C.支架基础变形D.混凝土收缩【答案】C【解析】混凝土的沉陷裂缝:支架、支撑变形下沉会引发结构裂缝,过早拆除模板支架易使未达到强度的混凝土结构发生裂缝和破损。
4.水平定向钻第一根钻杆入土钻进时,应采取()方式。
A.轻压慢转B.中压慢转C.轻压快转D.中压快转【答案】A【解析】第一根钻杆入土钻进时,应采取轻压慢转的方式,稳定钻进导入位置和保证入土角,且入土段和出土段应为直线钻进,其直线长度宜控制在20m左右。
5.重载交通、停车场等行车速度慢的路段,宜选用()的沥青。
A.针入度大,软化点高B.针入度小,软化点高C.针入度大,软化点低D.针入度小,软化点低【答案】B【解析】对高等级道路,夏季高温持续时间长、重载交通、停车场等行车速度慢的路段,尤其是汽车荷载剪应力大的结构层,宜采用稠度大(针入度小)的沥青。
2021年一级建造师《建设工程项目管理》真题及解析一、单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.安全生产管理预警体系运行中找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素,并对其成因进行分析属于()环节的工作。
A.诊断B.监测C.识别D.评价答案:A【解析】对已被识别的各种事故现象,进行成因过程的分析和发展趋势预测。
诊断的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素,并对其成因进行分析,对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。
诊断的工具是企业特性和行业安全生产共性相统一的评价指标体系。
2.在进度控制中,缺乏动态控制观念的表现是()。
A.同一项目不同进度计划之间的关联性不够B.不重视进度计划的比选C.不重视进度计划的调整D.不注意分析影响进度的风险答案:C【解析】建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题是:(1)缺乏进度计划系统的观念—分别编制各种独立而互不联系的计划,形成不了计划系统;(2)缺乏动态控制的观念—只重视计划的编制,而不重视及时地进行计划的动态调整;(3)缺乏进度计划多方案比较和选优的观念,合理的进度计划应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设周期。
3.关于固定单价合同的说法,正确的是()。
A.当通货膨胀达到一定水平时,可对单价进行调整B.当国家政策发生变化时,可对单价进行调整C.当实际工程量发生较大变化时,可对单价进行调整D.无论发生哪些影响价格的因素都不对单价调整答案:D【解析】固定单价合同。
采用固定单价合同时,无论发生哪些影响价格的因素,都不对合同约定的单价进行调整。
这对承包单位而言,存在一定风险。
采用可调单价合同时,合同双方可以估算工程量为基准,约定实际工程量的变化超过一定比例时合同单价的调整方式。
合同双方也可约定,当市场价格发生变化达到一定程度或国家政策发生变化时,可以对哪些工程内容的单价进行调整,以及如何进行调整。
2021年一级建造师建筑工程真题及答案解析(完整版)1.房屋建筑筒中筒结构的内筒通常由电梯间和设备间组成。
2.下列混凝土拌合物性能中,不属于和易性含义的是耐久性。
3.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于混合结构。
4.属于功能材料的装修材料是防水涂料。
5.卫生间必须使用耐水腻子进行涂饰装修。
6.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用矿渣水泥。
7.天然大理石饰面板材不宜用于室内柱面。
8.在基坑验槽中遇持力层明显不均匀时,应在基坑底普遍实行轻型动力触探。
9.钢筋混凝土结构楼板、次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安的通常顺序为板的钢筋在下、次梁钢筋居中、主梁钢筋在上。
10.混凝土搅拌通常的投料顺序是水泥一砂子一石子一水。
11.正铲挖掘机挖土的特点是前进向上,强制切土。
12.索膜支承结构安装的准确流程为②③①④⑤。
13.钢筋配料时,弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是直段长度+弯钩增加的长度。
B.在施工前进行建筑结构的检查和评估C.采用轻质材料和可拆卸装修设计D.使用大量的隔音材料来减少噪音E.在施工过程中进行严格的安全管理和监督25.下列关于建筑物消防系统的说法中,正确的有( )。
A.自动喷水灭火系统是建筑物消防系统的核心B.消防水泵的功率应该越大越好C.消火栓系统的管道应该保持干燥D.防烟排烟系统可以替代自然通风系统E.消防设备的安装应该符合国家标准和规范要求26.下列关于建筑物电气安全的说法中,正确的有( )。
A.电气设备的安装和维护应该由专业人员进行B.电气设备的接地是为了保护人身安全C.电气设备的维护可以随意进行,不需要停电D.电气设备的线路可以随意布置,不需要遵守规范E.电气设备的维护可以不定期进行,只要没有故障即可27.下列关于建筑物空气调节系统的说法中,正确的有( )。
A.空调系统的设计应该考虑到建筑的朝向和采光情况B.空调系统的温度和湿度应该尽量保持恒定C.空调系统的风速越大越好,可以更快地降温D.空调系统的滤网可以不定期更换,只要不影响使用即可E.空调系统的运行时间可以随意调整,不需要遵守规定的时间限制28.下列关于建筑物给排水系统的说法中,正确的有( )。
最新一级建造师索赔试题及答案索赔要说这一级建造师考试中的索赔问题啊,那可真是让不少考生头疼。
但别怕,咱们今天就来好好捋一捋!先给您来几道最新的索赔试题热热身。
比如说,在一个建筑工程项目中,由于甲方提供的地质勘察报告有误,导致基础施工时出现了大量的超挖和回填,施工单位为此增加了不少费用。
那么,施工单位应该如何进行索赔呢?这时候您就得仔细分析啦,首先得明确责任在甲方,然后收集好相关的证据,像施工记录、现场照片、费用清单等等。
再比如,由于不可抗力的原因,施工现场遭遇了强台风袭击,造成了部分已建成的结构受损和施工设备的损坏。
这种情况下,施工单位能索赔吗?答案是可以的,但要注意索赔的范围和程度。
我给您讲个真实的事儿吧,之前我认识的一个朋友小李,他在负责一个大型商业建筑项目的时候,就遇到了索赔的问题。
当时,业主突然要求变更设计方案,增加了一些额外的工程内容。
这可把小李给愁坏了,因为这意味着工期延长、成本增加。
但是小李没有慌,他先是仔细研究了合同条款,发现合同中有关于设计变更的相关规定。
然后,他马上组织人员收集了因为变更设计而产生的各种费用证据,包括人工费用的增加、材料采购的变化等等。
接着,他按照合同规定的程序,向业主提交了详细的索赔报告。
在这个过程中,小李可是费了不少心思。
他每天都要和各个部门沟通协调,确保收集到的证据准确无误。
而且,为了让索赔报告更有说服力,他还专门请教了专家,对增加的费用进行了详细的分析和计算。
最后,经过多次的协商和谈判,业主终于认可了小李的索赔请求,给他的公司补偿了相应的费用。
通过这件事,小李也总结了不少经验,他说啊,遇到索赔问题,首先自己不能乱了阵脚,要冷静分析,严格按照合同和法律法规来办事,同时要善于收集和整理证据,这样才能让自己的索赔有理有据。
咱们再回来说说这索赔的答案。
对于前面提到的试题,答案可不能简单地一概而论。
得具体问题具体分析,结合合同条款、法律法规、实际情况等等因素来综合判断。
建筑工程施工索赔相关内容习题答案与解析4.2.7.3建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析来源:一、单项选择题1.C;2.C;3.D;4.C;5.B;6.A;,7.B[解析]7.答案B:索赔实际上是一种经济补偿行为,而不是经济惩罚行为,所以选项A错误。
不仅发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔,承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔,所以选项C错误。
从索赔的概念可以看出,索赔指的是合同一方向另一方提出的,不仅仅局限于承包人向发包人的索赔,所以选项D错误。
二、多项选择题来源:1.A、D、E;2.A、B、D、E;3.A、D、E三、案例题[案例1]答:(1)索赔成立。
这是因业主的原因造成的施工临时中断,从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加,因而承包商可提出索赔。
索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。
(2)此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工lOd,给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失,因此承包商的损失费用项目主要有:lOd的人工窝工费;lOd的机械台班窝工费;由于lOd的停工而增加的现场管理费。
(3)索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,一般由以下三部分组成:1)索赔信。
主要是说明索赔事项,列举索赔理由,提出索赔要求。
2)索赔报告。
这是索赔材料的正文,其主要内容是事实与理由,即叙述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性,从而最后提出要求补偿的金额及工期。
3)附件。
包括索赔证据和详细计算书。
其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。
[案例2]答:(1)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下:1)索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;来源:2)发出索赔意向通知后的28d内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
最新一级建造师索赔试题及答案索赔最新一级建造师索赔试题及答案索赔一、单项选择题1、关于索赔,下列说法正确的是()。
A. 索赔是承包商向业主在工程承包中支付的工程价款 B. 索赔金额是指承包商在工程承包中由于业主原因导致工程延期所应获得的赔偿 C. 承包商在索赔过程中发生的费用是指索赔费用D项正确。
D. 索赔成立必须同时具备三个条件:即索赔事件、索赔对象和索赔金额正确答案是:D. 索赔成立必须同时具备三个条件:即索赔事件、索赔对象和索赔金额。
索赔是承包商向业主在工程承包中支付的工程价款以外由于业主或第三方原因导致承包商在工程承包中额外支付了费用和(或)造成了损失所应获得的赔偿。
索赔金额包括承包商在工程承包中额外支付的费用和(或)造成的损失。
承包商在索赔过程中发生的费用是指承包商为了索赔所花费的费用,而不是指索赔费用。
索赔成立必须同时具备三个条件,即索赔事件、索赔对象和索赔金额。
2、下列关于索赔,说法错误的是()。
A. 合同中规定的由双方共同负责的原因导致的索赔,属于双向的索赔 B. 合同中规定的应由承包商负责的情况而给予的赔偿,属于双向的索赔 C. 工程师的行为导致了承包商的索赔,属于双向的索赔D双向的正确答案是:B. 合同中规定的应由承包商负责的情况而给予的赔偿,属于双向的索赔。
双向的。
正确答案是:B. 合同中规定的应由承包商负责的情况而给予的赔偿,属于双向的索赔。
A项:合同中规定的由双方共同负责的原因导致的索赔,属于双向的索赔,说法正确,排除。
B项:承包商在合同履行过程中认真履行合同义务,不存在任何违约行为,而由于合同中规定的应由发包方负责的情况发生变化,导致承包商遭受损失而提出的索赔,属于单向的索赔,说法错误,当选。
C项:工程师的行为导致了承包商的索赔,属于双向的索赔,说法正确,排除。
D项:双向的正确答案是:B. 合同中规定的应由承包商负责的情况而给予的赔偿,属于双向的索赔。
排除。
2022-2023年一级建造师之一建建设工程项目管理通关练习试题和答案单选题(共20题)1. 最常用的索赔费用计算方法是()。
最常用的索赔费用计算方法是()。
A.总费用法B.修正总费用法C.网络分析法D.实际费用法【答案】 D2. 根据《建设部关于加强建筑以外伤害保险工作的指导意见》,应当为施工现场从事施工作业和管理的人员办理建筑意外伤害保险并支付保险费的单位是()。
根据《建设部关于加强建筑以外伤害保险工作的指导意见》,应当为施工现场从事施工作业和管理的人员办理建筑意外伤害保险并支付保险费的单位是()。
A.建设主管部门B.建设项目业主方C.安全生产监督管理部门D.建筑施工企业【答案】 D3. 某建设工程项目在施工中发生下列人工费,完成业主要求的合同外工作花费3万元,由于业主原因导致工效降低,使人工费增加3万元,施工机械故障造成人员窝工损失1万元,则施工单位可向业主索赔的合理人工费为()。
某建设工程项目在施工中发生下列人工费,完成业主要求的合同外工作花费3万元,由于业主原因导致工效降低,使人工费增加3万元,施工机械故障造成人员窝工损失1万元,则施工单位可向业主索赔的合理人工费为()。
A.3B.4C.6D.7【答案】 C4. 施工项目年度成本分析的重点是( )。
(2013)施工项目年度成本分析的重点是( )。
(2013)A.通过实际成本与目标成本的对比,分析目标成本落实情况B.通过对技术组织措施执行效果的分析,寻求更加有效的节约途径C.通过实际成本与计划成本的对比,分析成本降低水平D.针对下一年度进展情况,规划坷实可行的成本管理措施【答案】 D5. 保证施工质量的重要措施是()。
保证施工质量的重要措施是()。
A.加强施工人员的管理B.采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案C.采用节能低碳的新型建筑材料和设备D.合理选择和正确使用施工机械设备【答案】 D6. 业主方把建设工程项目的()进行综合委托的模式称为建设工程项目总承包。
2021年一级建造师建设工程项目管理考点精析1Z206060建设工程索赔(3分,1单+1多)1Z206061索赔的依据索赔按照索赔的目的和要求分为:工期索赔和费用索赔。
反索赔——反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。
一般认为,索赔是双向的,业主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反驳就是反索赔。
索赔成立的前提条件(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
索赔的依据(1)合同文件——最主要的依据;(2)法律法规;(3)工程建设惯例索赔证据的基本要求1、真实性;2、及时性;3、全面性;4、关联性;5、有效性。
1Z206062索赔的方法索赔意向通知首先要提出索赔意向,这是索赔工作程序的第一步。
索赔意向通知要简明扼要地说明索赔事由发生的时间、地点、简单事实情况描述和发展动态、索赔依据和理由、索赔事件的不利影响等。
索赔文件的主要内容总述部分论证部分索赔款项(和/或工期)计算部分证据部分索赔程序1、索赔事件为短暂事件2、索赔事件为延续事件反索赔的基本内容防止对方提出索赔反击或反驳对方的索赔要求索赔要求或报告的时限性索赔事件的真实性干扰事件的原因、责任分析索赔理由分析索赔证据分析索赔值审核1Z206063索赔费用的计算索赔费用的组成国际上通行的可索赔费用的组成1、人工费——人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。
对于索赔费用中的人工费部分而言,完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
2、材料费——运输费,仓储费,以及合理的损耗费用材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
1
在施工期间,承包商可能遇到不能预见的地下岩石,导致上期拖延,这类风险应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.监理工程师
[参考答案]A
[答案解析]
承包人施工期间,在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到得外界障碍或条件,导致承包人损失,这类风险通常应由发包人承担。
2
当发生索赔事件时,对于承包商自有的施工机械,其费用索赔通常按照()进行计算。
A.台班折旧费
B.台班费
C.设备使用费
D.进出场费用
[参考答案]A
[答案解析]
承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
3
实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是()。
A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据
B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据
C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据
D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据
[参考答案]A
[答案解析]
本题考核的是索赔费用的计算方法。
索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。
这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。
4
某工程由于业主方提供的施工图纸有误,造成施工总包单位人员窝工75工日,增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日,增加用工6工日。
合同约定人工费日工资标准为50元,窝工补偿标准为日工资标准的70%,则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是()元。
A.5425
B.4150
C.3025
D.2905
[参考答案]C
[答案解析]
业主失误造成承包商损失可索赔,分包失误不能索赔。
能索赔75×50×0.7﹢8×50=3025。
5
下列干扰事件中,承包商不能提出工期索赔的是()。
A.开工前业主未能及时交付施工图纸
B.工程师指示承包商加快施工进度
C.异常恶劣的气候条件
D.业主未能及时支付工程款造成工期延误
[参考答案]B
[答案解析]
本题考查的是工期索赔的计算。
选项B不确切,因为工程师指示的加快施工的原因并未阐明,如果是因为承包人的责任造成工期延误,那么工程师应当指示承包人采取加快进度的措施,此时承包人的索赔意向就不合理。
6
工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是()。
A.延误事件之间的关联性
B.延误的原因
C.索赔要求和结果
D.延误工作所在工程网络计划的线路性质
[参考答案]A
[答案解析]
本知识点考查的是单一延误、共同延误及交叉延误的分类依据。
按照延误事件之间的关联性划分为:单一延误、共同延误及交叉延误。
7
承包人向发包人索赔时,所提交索赔文件的主要内容不包括()。
A.索赔证据
B.索赔事件总述
C.索赔合理性论述
D.索赔意向通知
[参考答案]D
[答案解析]
本题考核的是索赔文件的主要内容。
索赔文件的主要内容包括:总述部分;论证部分;索赔款项(和/或工期)计算部分;证据部分。
8
某土方工程合同约定,合同工期为60天,工程量增减超过15%时,承包商可提出变更,实施中因业主提供的地质资料不实,导致工程量由3200m3增加到4800m3,则承包商可索赔工期()天。
A.0
B.16.5
C.21
D.30
[参考答案]C
[答案解析]
可以索赔天数=(4800-3200×1.15)x60÷3200=21天。
某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天,该机械市场租赁费为1200/天,进出厂费2000元,台班费400元/台班,其中台班折旧费160/台班;计划每天工作1台班,共使用40天,则承包人索赔成立的费用是()元。
A.4000
B.1600
C.12000
D.12500
[参考答案]B
[答案解析]
本题考查的是索赔费用的组成。
承包人自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,所以索赔成立的费用是160x10=1600元。
10
某工程的时标网络计划如下图,下列工期延误事件中,属于共同延误的是( )。
A.工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周
B.工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
C.工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周
D.工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
[参考答案]C
[答案解析]
本题考查的是工期索赔的计算。
当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时,这些事件引起的延误称为共同延误。
11
政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求,索赔文件应该交由()进行审核。
A.造价鉴定机构
B.造价咨询人
C.工程师
D.政府造价管理部门
[参考答案]C
[答案解析]
对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件应该交由工程师(监理人)审核。
12
根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),可以顺延工期的情况有()。
A.发包人在计划开工日前5天下达开工通知
B.发包人未按合同约定提供施工现场
C.发包人提供的测量基准点存在错误
D.监理未按合同约定发出指示、批准文件
E.分包商或供货商延误
[参考答案]B,C,D
[答案解析]
本题考查的是施工承包合同的内容。
选项A,符合程序,无需索赔;选项E属于承包方的原因,不能索赔工期。
13
建设工程索赔成立的前提条件有()。
A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B.造成费用增加或工期损失额度巨大,超出了正常的承受范围
C.索赔费用计算正确,并且容易分析
D.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
[参考答案]A,D,E
[答案解析]
索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损
失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同不属于承包人的行为责任或风险责任
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
以上三个条件必须同时具备,缺一不可。
14
某工程实行施工总承包模式,承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工,施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。
在此情况下,( )可以提出索赔。
A.承包人向发包人
B.承包人向勘察单位
C.分包人向发包人
D.分包人向承包人
E.发包人向监理
[参考答案]A,D
[答案解析]
工程延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人向发包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向承包人提出索赔。
15
下列工程索赔证据中,属于书证的有( )。
A.合同协议书
B.往来信件
C.痕迹鉴定
D.质量责任鉴定
E.司法判决书
[参考答案]A,B,E
[答案解析]
书证是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。
如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。
16
工程项目施工过程中发生索赔事项,其索赔费用的计算方法有( )等。
A.实际费用法
B.总费用法
C.利润补偿法
D.综合单价法
E.修正的总费用法
[参考答案]A,B,E
[答案解析]
索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法、修正的总费用法。