一级建造师索赔大全

一、索赔费用的组成【重要】按国际惯例，一般承包人可索赔的具体费用内容为：1.人工费(1)完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;(2)由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;(3)超过法定工作时间加班劳动;(4)法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

2.材料费(1)由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;(2)由于客观原因材料价格大幅度上涨;(3)由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。

3.施工机械使用费(1)由于完成额外工作增加的机械使用费;(2)非承包人责任工效降低增加的机械使用费;(3)由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

窝工费的计算：租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;承包人自有设备，一般按台班折旧费计算。

4.分包费用一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。

5.现场管理费包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

6.利息。

利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息;错误扣款的利息。

主要有这样几种规定：(1)按当时的银行贷款利率;(2)按当时的银行透支利率;(3)按合同双方协议的利率;(4)按中央银行贴现率加三个百分点。

7.总部(企业)管理费包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

8.利润(1)由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列入利润;(2)工程暂停的索赔，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

二、索赔费用的计算方法【必会】索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。

1.实际费用法计算工程索赔时最常用的一种方法。

这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

2.总费用法当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用。

一造计价索赔事件25条的表1. 事件双方名称及背景本计价索赔事件涉及甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）之间的合同纠纷。

甲方是一家建筑公司，乙方是一家供应商。

双方签订了一份供应合同，合同金额为人民币XXX元。

本文将分析甲方提出的25条索赔要求。

2. 总体索赔要求甲方一共提出了25条索赔要求，包括工期延误索赔、材料不符合标准索赔、额外工作索赔等。

以下将逐条分析甲方的索赔要求，并给出相关的理由和依据。

3. 工期延误索赔3.1 索赔要求：甲方要求乙方承担由于材料供应延误造成的工期延误所产生的损失。

3.2 理由和依据：据合同约定，乙方应按照工期要求供应材料。

然而，乙方延误了材料的供应，导致甲方无法按时完成工程。

根据施工合同第X条的约定，乙方需承担因此产生的工期延误索赔。

4. 材料不符合标准索赔4.1 索赔要求：甲方要求乙方赔偿由于供应的材料不符合合同约定标准而引发的损失。

4.2 理由和依据：根据供应合同第X条的约定，乙方应供应符合指定标准的材料。

然而，在实际使用过程中，甲方发现部分材料不符合合同约定的标准，导致工程质量下降。

甲方有权要求乙方赔偿相应的经济损失。

5. 额外工作索赔5.1 索赔要求：甲方要求乙方赔偿由于变更设计或其他原因，加班加点进行的额外工作所产生的费用。

5.2 理由和依据：根据施工合同第X条的约定，变更设计或其他原因引发的额外工作应由乙方承担，并支付相应费用。

甲方在施工过程中遇到了变更设计的情况，需要进行额外工作，因此有权要求乙方支付相应的费用。

6. 其他索赔要求6.1 索赔要求：甲方还提出了其他索赔要求，包括设备故障引发的损失、施工期间遭遇的不可抗力事件所导致的费用等。

6.2 理由和依据：根据合同的约定，乙方应确保供应的设备正常运作，并承担设备故障所导致的费用。

同时，合同也规定了不可抗力事件的处理方式。

甲方遭遇了设备故障和不可抗力事件，因此有权要求乙方赔偿相应的费用。

7. 结论以上是甲方对乙方的25条计价索赔要求的详细分析。

建筑工程施工赔偿标准是指在建筑工程施工过程中，因施工原因造成他人人身伤害或者财产损失，施工方应承担的赔偿责任标准。

根据《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，一级建筑工程施工赔偿标准如下：一、人身伤害赔偿标准1. 医疗费用：根据医疗机构出具的医药费用清单，赔偿医疗费用。

包括住院费、手术费、治疗费、医药费、检查费等。

2. 误工费用：根据受害人的误工天数和收入水平计算。

误工天数根据医疗机构的证明或者公安部门的证明确定。

收入水平根据受害人平常的收入状况确定。

3. 护理费用：根据受害人的护理需要和护理人数计算。

护理人数一般不超过2人。

护理费用按照护理人员的误工费用计算。

4. 交通费用：根据实际产生的交通费用计算。

包括就医、转院、陪护等产生的交通费用。

5. 营养费用：根据医疗机构的建议和实际需要计算。

6. 残疾赔偿金：根据受害人的伤残等级和年龄、收入水平等因素计算。

伤残等级根据医疗机构的鉴定确定。

7. 死亡赔偿金：根据受害人的年龄、收入水平、家庭状况等因素计算。

二、财产损失赔偿标准1. 直接损失：包括建筑物、构筑物、设施、设备等的损坏或者灭失价值。

2. 间接损失：包括因施工原因导致的停产、停业损失等。

3. 修复费用：根据受损财产的修复成本计算。

4. 清理费用：根据实际产生的清理费用计算。

5. 搬迁费用：根据实际产生的搬迁费用计算。

6. 临时安置费用：根据实际产生的临时安置费用计算。

三、其他赔偿1. 精神损害赔偿：根据受害人的精神损害程度和侵害性质，赔偿一定数额的精神损害抚慰金。

2. 律师费：根据实际产生的律师费用计算。

3. 鉴定费：根据实际产生的鉴定费用计算。

4. 仲裁费、诉讼费：根据实际产生的仲裁费、诉讼费用计算。

四、责任主体1. 施工单位：施工单位应当对其施工过程中的侵权行为承担赔偿责任。

2. 施工人员：施工人员因执行工作任务造成他人损害的，由施工单位承担赔偿责任。

一级建造师中的施工与工程索赔施工是建筑工程中最核心的环节之一，承担着将设计图纸变为真实建筑的责任和任务。

然而，在施工过程中，各种问题和风险也会随之而来。

当工程遇到问题导致施工进度延误或者质量出现瑕疵时，施工单位往往会提出工程索赔的要求。

作为一级建造师，了解施工与工程索赔相关的知识和技巧，是必不可少的。

本文将就一级建造师在施工过程中的工程索赔问题进行探讨。

一、施工过程中的常见问题在施工过程中，常见的问题主要包括施工进度延误、材料质量问题、工程变更和设计缺陷等。

这些问题可能会对工程的正常进行产生一定影响，因此施工单位往往会提出索赔要求。

首先，施工进度延误是最常见的问题之一。

可能出现的原因包括天气条件不佳、施工方案的变更、劳动力不足、设备故障等因素。

当施工进度无法按计划进行时，施工单位可以根据相关合同条款提出索赔要求。

其次，材料质量问题也是常见的施工风险。

材料质量问题可能包括材料供应商提供次品材料、施工单位选用不合格材料等情况。

当施工单位在施工过程中发现材料存在质量问题时，可以要求供应商进行赔偿或换货。

工程变更也是常见的导致索赔的原因之一。

在施工过程中，由于设计方案的调整或者业主的要求变更，施工单位可能需要对原有的施工方案进行调整。

这可能导致施工单位需要额外投入资源和时间，因此，施工单位可以根据合同约定提出索赔要求。

最后，设计缺陷也是施工过程中常见的问题。

设计缺陷可能包括施工图纸不规范、设计计算错误等。

当施工单位在施工过程中发现设计存在问题时，可以向设计单位提出索赔要求。

二、工程索赔的流程与技巧在面对施工问题时，一级建造师需要掌握一定的索赔流程和技巧，以提高索赔的成功率。

首先，一级建造师需要在发现施工问题时及时记录相关证据。

例如，对于材料质量问题，可以拍摄照片并保留相关购买记录；对于施工进度延误，可以记录相关天气报告和施工进度计划。

这些证据将为索赔提供有力支持。

其次，一级建造师应该熟悉合同中关于索赔的条款。

⼯程索赔1.建设⼯程索赔的起因：①发包⼈违约②合同错误③合同变更④⼯程环境恶化⑤不可抗⼒因素2.按索赔当事⼈分类：①承包⼈发包⼈之间索赔②承包⼈与分包⼈③承包⼈与供货⼈④承包⼈与保险⼈3.按索赔事件的影响分类：①⼯期拖延索赔②不可预见的外部障碍或条件索赔③⼯程变更索赔④其他索赔4.按索赔要求分类：⼯期索赔，费⽤索赔5.按索赔理由分类：合同内索赔，合同外索赔，道议索赔6.按索赔的处理⽅式分类：单项索赔，总索赔7.索赔成⽴的条件：①与合同对照，事件已造成了承包⼈⼯程项⽬成本的额外⽀出或直接⼯期损失②造成费⽤增加或⼯期损失的原因不属于承包⼈的责任③承包⼈按合同规定程序提交索赔利意向通知和索赔报告8.施⼯项⽬索赔应具备的理由：①发包⼈违约给承包⼈造成⼯期、费⽤/考试⼤/的损失②因⼯程变更造成时间、费⽤损失③由于⼯程师对合同⽂件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗⼒导致施⼯条件的改变，造成了时间、费⽤的增加④发包⼈提出提前完成项⽬或缩短⼯期⽽造成承包⼈的费⽤增加。

⑤发包⼈延误⽀付期限造成承包⼈的损失。

⑥合同规定以外的项⽬进⾏检验，且检验合格或⾮承包⼈的原因导致项⽬缺陷的修？所发⽣的损失或费⽤⑦⾮承包⼈的原因导致⼯程暂时停⼯⑧物价上涨、法规变化及其他9.因合同⽂件引起的索赔：①有关合同⽂件的组成问题引起的索赔②关于合同⽂件有效性引起的索赔③因图纸或⼯程量表中的错误⽽索赔10.建设⼯程索赔中的证据：①合同⽂件②订⽴合同所依据的法律法规③相关证明11.在⼯程索赔中的证据：①招标⽂件，合同⽂本及附件，发包⼈订可的⼯程实施计划，各种⼯程图纸，技术规范等②来往信件③各种会谈纪要④施⼯进度计划和实际施⼯进度记录⑤施⼯现场的⼯程⽂件⑥⼯程照⽚⑦⽓候报告⑧⼯程中的各种检查检验报告和各种技术鉴定报告⑨⼯地交接记录⑩建筑材料和设备的采购、订货、运输现场，使⽤⽅⾯的记录、凭证和报表等⑾市场⾏情资料⑿各种会计核算资料⒀国家法律、法令、政策⽂件12.建设⼯程索赔的程序：①提出索赔要求②报送索赔资料③⼯程师答复④⼯程师逾期答复后果⑤持续索赔⑥仲裁与诉讼13.索赔⽂件的组成：①总述部分②论证部分③索赔款项（或⼯期）计算部分④证据部分14.建设⼯程反索赔的特点：①索赔反索赔同时性②技巧性强③在反索赔时，发包⼈处于主动有利地位。

第三节工程索赔索赔是工程承包合同履行中，当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利.所以从理论上讲,索赔是双方面的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。

索赔是工程承包中经常发生并随处可见的正常现象。

由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度的变化以及合同条款、规范和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔，进而导致项目的工程造价发生变化.因此，索赔的控制将是建设工程施工阶段造价控制的重要手段。

一、工程索赔的起因和分类1．索赔的起因引起索赔的原因是多种多样的，有的是因发包人违约或监理人的不当行为引起的，也有的是因现场条件、工程变更、有关政策和法令变更等引起的.(1)发包人违约发包人违约常常表现为发包人或监理人未能按合同规定为承包人提供得以顺利施工的条件.《标准施工招标文件》通用合同条款约定的有：①发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。

②发包人原因造成停工的。

③监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的.④发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的.⑤发包人不履行合同约定其他义务的.(2)合同缺陷合同缺陷常常表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误,这不仅包括商务条款中的缺陷，也包括技术规范和图纸中的缺陷.在这种情况下，监理人有权做出解释。

但如果承包人执行监理人的解释后引起成本增加或工期延长，则承包人可以为此提出索赔，监理人应给予证明，发包人应给予补偿。

一般情况下，发包人作为合同起草人，他要对合同中的缺陷负责,除非其中有非常明显的含糊或其他缺陷,根据法律可以推定承包人有义务在投标前发现并及时向发包人指出。

(3）不利物质条件不利物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件.合同中一般约定，承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人.监理人发出指示，指示构成变更的，按有关变更的约定处理.监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

一建管理索赔人工费实例在一建工程中，经常会出现索赔的情况。

而索赔中最常见的一项费用就是人工费。

下面将给大家介绍一下一建管理中索赔人工费的实例。

假设某公司中标了一个一建工程项目，按合同约定，工期为半年，工程包括土建和装饰两大部分。

在项目进行的过程中，由于以下原因，施工期延长了一个月：1. 资金问题：由于项目进展较慢，工程款拖欠，导致施工队伍缺乏动力，人员流失较为严重。

2. 材料配送延误：由于材料供应商原因，原本计划的材料配送失败，工期延误。

3. 天气原因：突发的暴雨导致施工无法进行，工期受到影响。

因为以上多种原因的累积作用，导致工程的进度延误，施工队需要额外投入人力物力来完成工程。

根据合同约定，公司在施工期延长的情况下，可以向业主进行索赔，其中包括索赔人工费。

为确定索赔人工费的具体金额，施工队首先需要统计延长工期期间额外投入的人工资源，包括新增的工人、工时以及相关费用，如加班工资等。

然后，施工队需要和业主进行协商，提供详细的报表和相关收据，以支持索赔的合理性和合法性。

在此实例中，假设施工队在工期延长的一个月内额外投入了30名工人，每名工人每天工作8个小时，按照正常工资的1.5倍支付加班费。

此外，施工队还需要支付额外的食宿费用，约为每人每天30元。

根据以上数据，我们可以计算得出索赔人工费的具体金额：30名工人× 8个小时× 加班费（正常工资× 1.5倍）+ 30元/人/天× 30天 = 总索赔人工费通过与业主进行充分的协商和沟通，施工队可以根据实际情况和索赔依据提出适当的索赔金额。

在进行索赔时，施工队需要确保提供详尽的证据和材料，以支持索赔的合理性和合法性，如工人出勤记录、施工进度报表、费用支出收据等。

在索赔过程中，施工队还需要注意与业主的沟通和协商，尽量保持良好的合作关系，共同寻求解决方案。

同时，施工队还需要了解相关法律法规，确保索赔行为合法合规。

综上所述，通过以上实例可以看出，在一建工程中索赔人工费是一项常见且重要的费用。

第1页共1页1Z206060建设工程索赔索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

1Z206062索赔的方法在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向(索赔第一步)。

索赔文件的主要内容包括以下几个方：总述部分、论证部分(关键)、索赔款项计算部分、证据部分。

索赔依据：合同文件(既是依据又是证据)，法律、法规，工程建设惯例。

反索赔的工作内容可以包括两个方面：一是防止对方提出索赔；二是反击或反驳对方的索赔要求。

1Z206063索赔费用的计算人工费增加工作内容计日工费停工损失费和工作效率降低窝工费设备费工作内容增加机械台班费窝工施工企业自有台班折旧费外部租赁设备租赁费利润可索赔：1.工程范围的变更；2.文件有缺陷或技术性错误；3.业主未能提供现场。

★一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。

这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

1Z206064索赔费用的计算非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。

而非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。

如果延误时间少于该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿；如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。

按照延误事件之间的关联性划分：单一延误某一延误事件从发生到终止的时间间隔内，没有其他延误事件的发生共同延误两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，当业主引起的延误或双方不可控制因素引起的延误与承包商引起的延误共同发生时，即可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成不可索赔延误。

最新一级建造师索赔试题及答案索赔要说这一级建造师考试中的索赔问题啊，那可真是让不少考生头疼。

但别怕，咱们今天就来好好捋一捋！先给您来几道最新的索赔试题热热身。

比如说，在一个建筑工程项目中，由于甲方提供的地质勘察报告有误，导致基础施工时出现了大量的超挖和回填，施工单位为此增加了不少费用。

那么，施工单位应该如何进行索赔呢？这时候您就得仔细分析啦，首先得明确责任在甲方，然后收集好相关的证据，像施工记录、现场照片、费用清单等等。

再比如，由于不可抗力的原因，施工现场遭遇了强台风袭击，造成了部分已建成的结构受损和施工设备的损坏。

这种情况下，施工单位能索赔吗？答案是可以的，但要注意索赔的范围和程度。

我给您讲个真实的事儿吧，之前我认识的一个朋友小李，他在负责一个大型商业建筑项目的时候，就遇到了索赔的问题。

当时，业主突然要求变更设计方案，增加了一些额外的工程内容。

这可把小李给愁坏了，因为这意味着工期延长、成本增加。

但是小李没有慌，他先是仔细研究了合同条款，发现合同中有关于设计变更的相关规定。

然后，他马上组织人员收集了因为变更设计而产生的各种费用证据，包括人工费用的增加、材料采购的变化等等。

接着，他按照合同规定的程序，向业主提交了详细的索赔报告。

在这个过程中，小李可是费了不少心思。

他每天都要和各个部门沟通协调，确保收集到的证据准确无误。

而且，为了让索赔报告更有说服力，他还专门请教了专家，对增加的费用进行了详细的分析和计算。

最后，经过多次的协商和谈判，业主终于认可了小李的索赔请求，给他的公司补偿了相应的费用。

通过这件事，小李也总结了不少经验，他说啊，遇到索赔问题，首先自己不能乱了阵脚，要冷静分析，严格按照合同和法律法规来办事，同时要善于收集和整理证据，这样才能让自己的索赔有理有据。

咱们再回来说说这索赔的答案。

对于前面提到的试题，答案可不能简单地一概而论。

得具体问题具体分析，结合合同条款、法律法规、实际情况等等因素来综合判断。