当前位置:文档之家› 工程合同价款的约定

工程合同价款的约定

工程合同价款的约定

工程合同价款的约定

甲方信息:

名称/个人:_______________________________

地址:__________________________________

电话:__________________________________

身份证/统一社会信用代码:

_______________________________

乙方信息:

名称/个人:_______________________________

地址:__________________________________

电话:__________________________________

身份证/统一社会信用代码:

_______________________________

一、双方身份

甲方是法律上的所有权人,乙方是承包人,自愿并有能力承担合同的约定事项。

二、权利和义务

1.甲方的权利和义务:

(1)甲方需要按照合同约定向乙方支付工程价款。

(2)提供项目实施所需的相关资料和施工条件。

(3)保证购置的材料和设备符合合同的要求。

(4)确认工程验收结果。

(5)对乙方提出的合理请求给予协助。

2.乙方的权利和义务:

(1)按照合同规定的内容完成工程并提交验收。

(2)确保施工过程安全,并保证工程质量。

(3)按照合同约定的期限完成工程。

(4)负责工程发生的损失或责任。

(5)确保符合国家相关法律法规的要求。

三、履行方式和期限

1.工程价款:甲方以现金/转账等方式支付工程价款。

2.工程内容:双方确认工程的内容和标准,并在合同中添加详细的施工计划。

3.期限:工程的期限由双方协商确定,并在合同中约定。

四、违约责任

1.甲方在付款期限内未能全额支付合同价款的,应根据逾期部分合同价款的每日万分之五支付滞纳金。

2.在工程建设期间,乙方发生大规模违约的,甲方有权要求乙方补偿相应的损失,并保留该工程施工合同的中止或解除的权利。

五、法律效力和可执行性

1.合同双方均同意,本合同的签署、效力、履行以及纠纷的解决均适用中国的相关法律法规。

2.合同的任何一方在合同履行过程中存在违约情况,另一方均有权单方面中止或解除合同,并要求赔偿相关损失。

六、其他

如合同中所未提及的事宜,双方应根据需要通过书面形式进行协商达成一致或另行签订补充协议。

七、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效,具有法律效力。

甲方(盖章/签字):______________年___月___日

乙方(盖章/签字):______________年___月___日

工程合同价款约定暂定付款

工程合同价款约定暂定付款工程合同价款约定暂定付款 甲方:(注明名称、地址、法定代表人、联系电话、开户行、账号等信息) 乙方:(注明名称、地址、法定代表人、联系电话、开户行、账号等信息) 鉴于甲方需要进行工程建设,乙方具有相关资质和技术能力,甲方与乙方经友好协商,达成以下协议: 一、工程项目及约定价格 1. 甲方委托乙方完成的工程项目为(注明工程名称、地点、规模、工期等详细信息)。 2. 双方约定,工程总价格为人民币(以下简称“元”)(具体金额),不含税。 3. 工程价格分为多个节点支付,具体分配方式如下: (注明各个节点的约定价格、支付时间、支付方式等具体信息)。 二、履行方式及期限 1. 乙方应按照工程合同的约定,履行相应的工程建设任务,保证工程的质量和完成时间。

2. 工程建设期限为(注明时间,以日、月、年为单位),双方约定如果因甲方原因而发生工程建设延误,则乙方有权要求甲方承担由此产生的责任和经济损失。 3. 工程建设期间,乙方应及时向甲方汇报工程进度、质 量和安全情况等,如发现任何问题应及时向甲方报告,并采取措施消除或减轻影响。 4. 工程建设结束后,乙方应向甲方交付完整的工程项目,包括所有工程图纸、规格书、说明书等相关资料,并进行验收。 三、违约责任 1. 双方在履行合同过程中如有违约行为,应当依照约定 承担相应的违约责任。 2. 乙方如未按照约定时间交付工程项目或未达到质量要求,甲方有权要求乙方按照合同约定进行赔偿,或解除合同。 3. 甲方如未按约定时间支付工程款项,应承担延迟付款 所引起的违约责任。 四、法律效力及可执行性 1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。 2. 本合同所涉及的事项,双方均应当遵守中国法律法规 和行业规范。 3. 本合同的任何一方如发生违约行为,另一方有权要求 其承担相应的违约责任。

《建设工程工程量清单计价规范》条工程合同价款的约定

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 工程合同价款的约定 4 工程量清单计价 4.4 工程合同价款的约定 4.4.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。 不实行招标的工程合同价款,在发、承包双方认可的工程价款基础上,由发、承包双方在合同中约定。 【送审稿】招标工程的合同价款应在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同确定。 不实行招投标工程的合同价款,在承包人编制的工程价款基础上,由发、承包双方协商在合同中约定。 【条文说明】《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定:“建设工程合同应采用书面形式。”《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容,根据有关法律条款的规定,工程合同价款的约定应满足以下几个方面的要求。 1 约定的依据要求:招标人向中标的投标人发出的中标通知书; 2 约定的时限要求:自招标人发出中标通知书之日起30天内;

3 约定的内容要求:招标文件和中标人的投标文件; 4 约定的形式要求:书面合同。 【要点说明】本条规定了工程合同中约定工程价款的原则。 《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定:“建设工程合同应采用书面形式”。《中华人民共和国招投标法》第四十六条规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。何谓合同实质性内容,按照《中华人民共和国合同法》第三十一条规定:“有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更”。 工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容,根据上述有关法律条款的规定,招标合同工程价款的约定应满足以下几方面的要求。 1.约定的依据要求:招标人向中标的投标人发出的中标招标通知书。 2.约定的时限要求:自招标人发出中标通知书日起30天内。 3.约定的内容要求:招标文件和中标人的投标文件。 4.合同的形式要求:书面合同。 根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)第十一条二款“不实行招标投标的工程,在承包方编制的施工图预算的基础上,由发承包双方协商订立合同”的规定,本条二款规定依法不实行招标的工程合同价款,在发、承包双方在认可的工程价款基础上,由发、承包双方在合同中约定。鉴于在实际工作中,施工图预算有时也有设计人编制,因此,本规范将其修改为“在发、承

建筑工程合同价格、计量与支付条款

建筑工程合同价格、计量与支付条款 1 合同价格形式 发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式: 1.单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。 2.总价合同 总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式 合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 2预付款 2.1预付款的支付 预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。 除专用合同条款另有约定外,预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前,提前解除合同的,尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停施工,并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 2.2 预付款担保 发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前,承包人应保证预付款担保持续有效。 发包人在工程款中逐期扣回预付款后,预付款担保额度应相应减少,但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金

工程单价合同

工程单价合同范文1 甲方: 乙方: 签约时间: 签约地点: 为了完成工程的施工,经双方协商,在遵守甲方与业主于签订的工程承包合同下,签订本合同。 第一章合同概况: 第一条工程范围、内容: 第二条开、竣工日期: 第三条承包方式: 第四条单价构成: 第二章工程质量: 第五条乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款,严格按施工设计图纸和《技术规范》要求精心施工,工程质量达到优质工程标准。 第六条乙方服从甲方质检人员的现场监督检查,工序质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的,应及时予以修复和返工,其返工损失由乙方承担。每道工序完工时,经甲方质检人员验收签认后,方可进行下道工序。 第七条由于实际情况与设计不符时,应当经甲方确认后方可进行变更。若乙方为方便组织施工、施工安全、避免干扰等原因采用的技术措施而提出的局部变更,除须得到甲方的批准外,由此增加的费用由乙方承担。 第八条材料供应方式: 1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方按照甲方下达的材料用量计划自行采购。甲方按材料用量进行摊销并负责产品质量的检验控制。 第三章工程价款的结算和支付: 第九条本工程以月为单位或分项工程完成后进行结算。

第十条工程项目的计量范围及包含内容按照总合同相关规定执行。图纸及附件工程量清单中的工程量是估计工程量,不作为乙方要求计量的依据。 第十一条工程结算单价依据是本合同单价,工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。 第十二条从每期应支付价款中扣留 5 %作为质量保险金,工程缺陷责任期满后,扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。 第四章双方权利及义务: 第十三条双方应共同履行的义务: 1、履行合同文件(包括总合同)《技术规范》中所规定的义务,保护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。 2、严格执行监理的指令,服从监理的现场监督和指导。 3、维护企业形象,不得发生有损于双方利益的行为,保证工程质量和工期的顺利实施。 第十四条甲方义务: 1、负责与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 2、负责技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签订工程数量及文件资料。 3、负责派出现场管理人员及测量、试验人员等,负责对乙方所有施工生产活动(包括原材料)进行监督和指导,但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的义务。 4、负责对乙方所完成的工程进行计量、验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。 第十五条甲方的权利 1、有权对乙方的安全生产、环境保护工作进行监督、检查,对乙方的违章行为做出纠正,对隐患提出整改意见,对严重违章和存在重大事故隐患有权责令乙方停止作业,进行修改。对逾期不整改的有权解除合同。 2、如乙方需要,甲方可协助乙方联系解决为完成本工程所需的水、电等,相关费用由乙方负责。由此而影响施行进度和工程质量的责任由乙方承担。 第十六条乙方的义务

合同中的工程价款的支付范本

合同中的工程价款的支付范本 合同中的工程价款的支付范本 甲方:[工程建设单位名称] 法定代表人:[法定代表人姓名] 地址:[地点] 电话:[联系电话] 乙方: [施工单位名称] 法定代表人:[法定代表人姓名] 地址:[地点] 电话:[联系电话] 鉴于:甲方拟委托乙方承担[工程项目名称]工程的施工任务,乙方已经同意承担该项目工程施工任务。 第一条:工程内容 1.1 工程内容包括:[工程项目的名称以及全部承包范围] 1.2 工程的施工期限:[开始时间],[结束时间] 第二条:价款及支付 2.1 工程价款:[工程价款总额]元(大写) 2.2 工程价款支付方式:

(1)预付款:[预付款总额]元,在双方签订本合同后的[时间] 日内由甲方向乙方支付。 (2)进度款:根据工程实际进展情况,按照乙方提交的工程进度报告,甲方应在其签字确认后的[时间] 日内向乙方支付工程进度款。 (3)质保金:[质保金总额]元,甲方应在工程验收合格后[时间] 日内向乙方支付。 2.3 工程价款支付方式须符合中国相关法律法规的规定。 2.4 如甲方未按时支付工程款项,应承担逾期违约金的责任。 第三条:双方的权利和义务 3.1 甲方的权利和义务: (1)按约定支付工程价款; (2)为乙方提供工程资料和必要的技术资料; (3)按期验收工程质量。 3.2 乙方的权利和义务: (1)按合同约定完成工程项目建设,并保证工程质量符合国家相关法律法规和质量标准的要求; (2)按照甲方要求提交和汇报工程进度报告和工作情况; (3)按照约定的方式和期限收到甲方支付的工程款项。

第四条:违约责任 4.1 甲方违约责任: 如甲方未按本合同约定的支付时间、支付方式和支付金额支付工程价款,应按照国家相关法律法规承担逾期违约责任。 4.2 乙方违约责任: 如乙方未按照合同约定的施工时间、质量标准、工程质量要求等承担相应的义务,将按照国家相关法律法规承担违约责任,并负责修复或重做工程。 第五条:法律效力和可执行性 本合同自双方签字生效,具有法律效力及可执行性。 第六条:争议的解决方式 若双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决;协商不成,应向双方之间所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 甲方(盖章): ______________________ 乙方(盖章): ______________________ 签订日期:_________________________

造价工程师建设工程计价中标价及合同价款的约定

造价工程师建设工程计价中标价及合同价款的约定 1. 【单项选择题】评标程序中,下列属于初步审查形式评审的是()。 A. 申(江南博哥)请人名称与营业执照一致 B. 资质等级是否符合有关规定 C. 具备有效的营业执照 D. 具备有效的安全生产许可证 正确答案:A 收起 知识点解析 参考解析:形式评审标准,包括投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;投标函上有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;投标文件格式符合要求;联合体投标人(如有)已提交联合体协议书,并明确联合体牵头人;报价唯一,即只能有一个有效报价等。 2. 【单项选择题】采用经评审的最低投标价法评标时,下列说法中正确的是()。 A. "价格比较一览表"只需载明投标人的投标报价和已评审的最终投标价 B. 具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法 C. 当出现经评审的投标价相等且报价也相等时,中标人由招标监管机构确定 D. 采用经评审的最低投标价法工作结束时,应拟定“价格比较一览表”提交招标人 正确答案:D 收起 知识点解析 参考解析:本题考查的是评标程序及评审标准。 "价格比较一览表"应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及已评审的最终投标价。A选项错。 按照《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定,经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。B选项错。 经评审的投标价相等时,投标报价低的优先;投标报价也相等的,优先条件由招标人事先在招标文件中确定。C选项错。 根据经评审的最低投标价法完成详细评审后,评标委员会应当拟定一份“价格比较一览表”,连同书面评标报告提交招标人。D选项正确。 3. 【单项选择题】当采用经评审的最低投标价法时,根据《标准施工招标文件》的规定,主要的量化因素是()。 A. 单价遗漏 B. 一定条件的优惠

建筑工程合同价款的约定

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程合同价款的约定 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑工程合同价款的约定 篇一:第七章建设工程招投标与合同价款的约定 第七章建设工程招投标与合同价款的约定 第一节工程招标 一、《招标投标法》规定,我国下列工程建设项目中包括项目中的:勘察,设计,施工,监 (1) 大型基础设施,公用事业等社会公共利益,公共安全的项目。 (2) 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目。 (3) 使用国际组织或者外国政府贷款,援助资金的项目。 二、招标方式 (1 (2) 招标工作组织 三、建设工程招标投标程序(详见造价管理7 p198) 四、招标文件的组成与内容 (12同价款与支付办法,材料设备的采购与供应,工程 变更的价款确定方法和有关要求,竣工验收与结算的有关要 求,违约、索赔、争议的有关处理办法,其他需要说明的有关条款。 3、投标文件格式:对投标文件的有关要求

4、工程虽清单:采用工程虽清单招标的,应当提供详 细的工程虽清单(发包方提供)包括:分部分项工程虽清单,措施项目清单,其他项目清单。规费项目清单,税金项目清单。 5、技术条款:主要说明建设项目的质虽验收规范、技 术规范、技术要求等有关内容。 6、设计图纸 7、评标标准和方法:不可改变。 8、投标辅助资料 第二节工程虽清单的编制 一、工程虽清单的组成(很据《建设工程工程虽清单计价规范》的规定) 二、分部分项工程虽清单的编制 由招标人根据《建设工程工程虽清单计价规范》附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计虽单位、和工程虽计算规则进彳丁编制。 (一)项目编码(分五级共 12位) 如03020401800103表示分类安装02表示章电气04表示附录节顺序码018表示项目名称001表示拟建顺序码(二)分部分项工程虽清单的工程数虽 (三)分部分项工程虽清单项目的特征才苗述

合同价款约定与工程计算

合同价款约定与工程计算 1.《计价规范》中规定,对使用工程量清单计价的工程,宜采用单价合同,但并不排斥总价合同。采用单价合同形式时,工程量一般具备合同约束力(量可调),工程款结算时按照合同中约定应予计量并实际完成的工程量计算进行调整。采用总价合同形式,工程量清单中的工程量不具备合同约束力(量不可调),工程量以合同图纸的标示内容为准。 2.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由承发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容; 3.招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准。 2Z102032工程计量 1.工程量的正确计量是发包人向承包人支付工程进度款的前提和依据。工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。 2.施工中工程计量时,若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差,或因工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。 3.承包人应当按照约定的计量周期和时间,向发包人提交当期已完工程量报告。发包人应在收到报告后7天内核实,并将核实计量结果通知承包人。发包人认为需要进行现场计量核实时,应在计量前24小时通知承包人,承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人认为发包人核实后的计量结果有误,应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见,并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。发包人收到书面意见后,应在7天内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人。 4.采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量的计量参照单价合同的计量规定。 5.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,除按照工程变更规定引起的工程量增减外,总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 2Z102033合同价款调整 1.合同价款调整的程序 1)出现合同价款调增事项(不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔)后的14天内,承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料。 2)出现合同价款调减事项(不含工程量偏差、施工索赔)后的14天内,发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。

建设工程合同价款

篇一:《建设工程施工合同》合同价款的各种计价方式 《建设工程施工合同》合同价款的各种计价方式 建设工程施工合同根据合同计价方式的不同,一般情况下分为三大类型,即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。总价合同又包括固定总价合同和可调值总价合同;单价合同包括估算工程量单价合同和纯单价合同;而成本加酬金合同包括成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金额酬金合同、成本加奖罚合同、最高限额成本加固定最大酬金合同。因此,《建设工程施工合同》(gf-1999—0201)第三部分专用条款中第六款“合同价款与支付”中对于合同价款的三种方式:固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同的提法有所不妥.而且,这本施工合同示范文本是适用于工程量清单招标的工程,而通过直接发包、施工图招标选择施工单位的工程,这本施工合同示范文本中许多条款不大适用。有的同志以为《建设工程施工合同》(gf—1999-0201)可以管好所有的工程,以至于只要把它拿来填上就行了,这显然是对合同的误解,合同计价形式是多种多样的,不是一个“示范文本”可以管住的。合同管理是从政府、合格的中介机构到订约各方面所必须付出比目前大得多的精力从事的一件大事,因此,对建筑市场建设各方来说,弄清各种类型的计价方法、优缺点和使用时机是非常必要的。接下来,简单介绍一下各种计价方式。 一、总价合同: 所谓总价合同是指支付承包方的款项在合同中是一个“规定的金额",即总价。总价合同的主要特征:一是价格根据确定的由承包方实施的全部任务,按承包方在投标报价中提出的总价确定;二是持实施的工程性质和工程量应在事先明确商定。总价合同又可分可为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。、固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,承发包双方就施工项目协商一个固定的总价,由承包方一笔包死,不能变化.采用这种合同,合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更,除此之外,合同总价是不能变动的。因此,作为合同价格计算依据的图纸及规定、规范应对工程作出详尽的描述,一般在施工图设计阶段,施工详图己完成的情况下。采用固定总价合同,承包方要承担实物工程量、工程单价、地质条件、气候和其他一切客观因素造成亏损的风险。在合同执行过程中,承发包双方均不能因为工程量、设备、材料价格、工资等变动和地质条件恶劣、气候恶劣等理由,提出对合同总价调值的要求,因此承包方要在投标时对一切费用的上升因素做出估计并包含在投标报价之中。因此,这种形式的合同适用于工期较短(一般不超过一年),对最终产品的要求又非常明确的工程项目,这就要求项目的内涵清楚,项目设计图纸完整齐全,项目工作范围及工程量计算依据确切。 可调值总价合同的总价一般也是以图纸及规定、规范为计算基础,但它是按“时价”进行计算的,这是一种相对固定的价格。在合同执行过程中,由于通货膨胀而使所用的工料成本增加,因而对合同总价进行相应的调值,即合同总价依然不变,只是增加调值条款.因此可谓值总价合同均明确列出有关调值的特定条款,往往是在合同特别说明书中列明。调值工作必须按照这些特定的调值条款进行。这种合同与固定总价合同不同在于,它对合同实施中出现的风险做了分

固定总价包干的合同价款约定条款

文章标题:深度解析固定总价包干的合同价款约定条款 1.引言 固定总价包干的合同价款约定条款是建筑工程合同中至关重要的内容 之一。在建筑工程领域,合同价款的约定直接关系到项目的成本控制、风险分担以及工程质量,因此对于这一条款的深入理解和灵活运用至 关重要。 2.固定总价包干的定义和特点 固定总价包干是指在合同约定的工程范围内,承包商按照合同约定的 总价承担工程设计、施工和材料供应等全部责任的一种合同方式。其 特点是价格确定、责任明确、风险分担清晰,适用于较为成熟的工程 项目。 3.固定总价包干的合同价款约定 固定总价包干的合同价款约定是固定总价包干合同中最核心的部分之一。合同价款的约定涉及到工程造价管理、风险分担以及工程质量保 障等方面,因此对于合同价款约定的理解至关重要。 4.合同价款的结构和内容 合同价款的结构包括工程造价、变更管理、支付方式、索赔处理等内容。在合同价款的约定中,应当明确各方的权利义务、风险分担、支 付时间和方式等关键内容,以确保工程的顺利进行。

5.固定总价包干中的合同价款约定实践 在实际项目中,固定总价包干的合同价款约定应当结合工程实际情况,灵活运用合同条款,以确保工程质量和成本控制。在实践中,合同各 方还应当加强沟通、协商解决问题,以确保合同价款约定的顺利履行。 6.个人观点和总结 固定总价包干的合同价款约定是建筑工程合同中至关重要的内容之一。在约定合同价款时,应当充分考虑项目实际情况,明确各方责任和权利,以确保工程的顺利进行和风险控制。合同各方应当加强沟通、协 商解决问题,共同推动合同价款的顺利履行。 总结:固定总价包干的合同价款约定是建筑工程合同中的核心内容, 对于工程成本控制、风险分担以及工程质量有着直接影响。合同各方 应当充分理解合同价款条款,并在实践中灵活运用,以确保工程的顺 利进行和质量保障。 以上是我根据你提供的主题写的文章,希望对你有所帮助。固定总价 包干的合同价款约定在建筑工程项目中具有重要的作用,不仅关乎工 程的成本控制和风险分担,还直接影响工程质量和合同履行的顺利进行。在实际操作中,对于合同价款约定的理解和运用至关重要。本文 将从合同价款的理解和约定、合同价款的结构和内容、合同价款约定 的实践等方面展开讨论,以帮助读者深入理解固定总价包干的合同价

工程报价合同(精选3篇)

工程报价合同(精选3篇) 工程报价合同模板篇一 甲方(委托人):_______合同编号:_______ 乙方(施工方):_______签订日期:_______ 一、装饰施工地点: ______________。 二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。 三、工程概况: 1、工程总价:______________。 2、装修内容:______________。 四、关于工程付款方式的约定: 1、自本合同双方签字生效后,甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币_______元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即_______元整。质量保修一年。 2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。 3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。 五、工程施工变更: 1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的,由乙方承担责任,工期不变。 2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果,由甲方负责,给乙方造成的损失甲方还应赔偿。 3、因不可抗拒因素造成的施工延误,甲乙双方协商解决。 4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必须按照预算要求,先付款后,乙方再施工。 六、违约责任: 1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的,应进行补偿。 2、甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工,每逾期一天,按工程总价款的10%支付违约金。 3、甲方未办理任何手续,需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。 七、合同的终止: 1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。 八、合同的生效: 1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。 2、补充合同与本合同有同等的法律效力。 3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。 九、解决合同纠纷方式: 本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由_______仲裁委员会进行了仲裁,若未达成,仲裁协议交_______法院裁决。 甲方(公章):_______________乙方(公章):______________ 法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________

合同价款支付约定的建筑工程协议范本

合同价款支付约定的建筑工程协议范本签约双方 甲方:[甲方名称] 乙方:[乙方名称] 工程范围 本合同约定的工程范围为:[详细描述工程范围] 工程价款 1.合同价款总额为:[合同价款总额](人民币) 2.价款支付方式:[详细描述支付方式] –首付款:合同签订后 [X] 天内支付合同价款的 [X]% 作为首付款; –进度款:根据工程进度和甲方确认的完成情况,乙方可以在甲方支付初验合格的前提下,向甲方申请支付合同价款的 [X]% 作为进度款; –尾款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方应在 [X] 天内支付合同价款的 [X]% 作为尾款。

3.价款支付时间:乙方通过合同项下的进度款和尾款支付阶段,应在收到甲方支付请求后的 [X] 天内支付相应的价款。 4.价款支付的方式:价款的支付应通过电汇或人民币现金的 方式进行,甲方与乙方在合同签订后应互相提供准确的账户信息。 5.价款支付的延期和滞纳金: –如果甲方未按约定时间支付价款,乙方有权要求甲方支付延期付 款的滞纳金。滞纳金的计算方式为每日合同价款总额的 [X]%; –甲方无正当理由延迟支付价款超过 [X] 天的,乙方有权解除合 同并要求甲方支付违约金。 发票开具和税务处理 1.乙方应按照国家税务相关规定,按法定账期开具和提供所 需的增值税专用发票。 2.发票开具的时间、内容、金额等应符合国家税务相关规定,乙方应确保所提供的发票真实、合法、完整、准确。 3.如因乙方原因导致发票开具错误或发票内容不符合法定要求,乙方应及时协调并承担增加的税务处理费用。

保证金 1.甲方在签订合同时,应向乙方支付一定数额的保证金作为 甲方的诚意金。 2.若甲方未按合同约定支付价款或违反其他义务,乙方有权 从保证金中扣除相应金额作为违约金进行赔偿,并有权利在必要时向 甲方追偿。 3.合同终止或完成后,乙方有义务将剩余保证金返还给甲方。 争议解决 本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。若协商 不成,双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。 其他条款 1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。 2.本合同未尽事项,可由双方在良好合作基础上,再行协商 决定。 3.甲方和乙方应遵守国家法律、法规和有关文件的规定,共 同维护合同的履行和工程的顺利进行。

工程合同价款约定管理规定最新

工程合同价款约定管理规定最新 工程合同价款约定管理规定 甲方:(以下简称甲方) 地址: 法定代表人: 联系电话: 乙方:(以下简称乙方) 地址: 法定代表人: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲、乙双方自愿达成以下协议: 第一条双方的基本信息 甲、乙双方基本信息如上所示,均为全称、住所地、法定代表人、联系电话等信息。 第二条各方身份、权利、义务 1、甲方身份:工程项目的业主。 2、乙方身份:工程项目的承包商。

3、甲方权利:有权根据合同约定支付相应的工程款项,有权对工程进度和施工质量进行监督和验收,对工程施工存在问题有权要求乙方改正。 4、乙方权利:有权按照合同约定收取工程款项,有权按照工程进度安排和现场施工情况完成本合同规定的工程任务,并有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。 5、甲方义务:按照合同约定支付工程款项,并按照约定对工程进度和施工质量进行监督和验收,并及时通知乙方发现的工程施工问题。 6、乙方义务:按照合同约定完成工程任务,保证工程进度和施工质量符合国家相关法律法规和标准。 第三条履行方式、期限 1、工程施工的具体方式,按照合同约定方式完成。 2、工程施工的期限,按照合同约定时间完成。 3、甲、乙双方应按照要求在规定期限内支付分次款项,否则应承担由此产生的法律责任。 第四条违约责任 1、若甲方未按照合同约定支付工程款项,应按照约定向乙方支付滞纳金。 2、若乙方未按照合同约定完成工程任务,按照工程约定标准予以修正,若乙方无法饰采纳,甲方有权依法要求乙方履行相应法律责任。

第五条遵守中国相关法律法规 1、甲、乙双方应遵守国家底层法律法规,履行工程合同约定。 2、在工程施工过程中,应遵守国家对于生产安全、环境保护等方面的相关规定和标准。 第六条明确各方的权力和义务 1、甲、乙双方具有相应的权益和义务,应按照约定切实履行。 2、甲、乙双方应通过沟通、协商等形式解决工程合同约定的相关问题。 第七条法律效力和可执行性 1、本合同文本一式两份,双方各执一份,具有法律效力。 2、如因本合同引起的任何争议,应协商解决。若协商无效,应向有关仲裁机构或人民法院提起诉讼,并以三方联名的形式提出仲裁或起诉。 3、本合同经双方签字盖章后生效。 甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章): 年月日 年月日

工程合同价款约定规定

工程合同价款约定规定 工程合同价款约定规定 甲乙双方于上述项目中签订本合同,就工程合同的价款约定规定如下: 第一条双方基本信息 甲方:(以下简称甲方) 地址: 联系人: 电话: 乙方:(以下简称乙方) 地址: 联系人: 电话: 第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约 责任 1、甲方为本项目的委托方,享有工程项目管理和监督权,负责工程项目的组织实施和有关方面的协调工作,负责工程管理、质量、安全、文明施工工作,同时按照合同约定支付工程合同价款;

2、乙方为本项目的承包方,承担工程项目的建设和实施 工作,负责工程设计、施工和安装等各项工作,按照技术规范和合同的要求履行建设合同,保证工程质量和安全,同时按照合同约定履行工程合同价款的支付义务; 3、双方应本着公平、诚实信用、协作共赢的原则,共同 遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规,并按照合同约定的方式、要求、期限履行义务; 4、双方均应按照工程合同约定的价格支付工程合同价款,甲方应提供工程资金,乙方应在合同约定的期限内按照实际施工进度、检验合格情况等按阶段逐步付款; 5、如甲方未按时足额支付工程资金,乙方可暂停工程施工,并有权要求甲方补足款项。如乙方未按合同约定完成工程项目或存在违约行为,甲方有权要求乙方限期履行合同或承担违约责任。 第三条遵守法律法规 双方应遵守中华人民共和国的有关法律法规和政策,共同维护国家利益和社会公共利益,如合同条款和有关条款违反法律法规的规定,以法律法规为准,合同条款无效。 第四条权利和义务 甲方享有对工程项目的监督和管理权,有权要求乙方按合同约定完成工程项目;乙方应按合同约定履行职责,保证工程项目按时完成,并确保工程质量和安全;

建设工程合同价款规范(共10页)

建设工程合同价款规范 篇一:建设工程施工合同价款的约定及调整 26.2本合同价款采用固定总价方式确定。 (1)采用固定总价合同:除设计变更或工程签证外合同价款不做调整。合同价款内含水电费、含养老统筹费。 (2)采用一次性付款方式支付工程款项的,承包人向发包人开具合同全额税种为增值税专用发票税率为 11% 的合法税务发票后,发包人支付相应款项。 27、合同价款调整 综合人工工日单价变动调整的约定:省级及行业建设主管部门发布的人工费调整,按照有关规定调整合同价款,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外。 除综合人工工日单价变动调整外,在工程开工至工程竣工结算审核、审计完成期间,由工程造价管理机构发布的价格调整规范性文件,结算时不予执行。 其他相关约定:合同条件中的其他价格因素一律不予调整。 篇二:20xx年建设工程合同规范范本(最新) 合同编号:XXXX20xx-XX 建设工程施工合同 (GF—20xx—0201)

住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法 律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。 5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围:。 二、合同工期 计划开工日期:201*年 **月**日。 计划竣工日期:201*年 **月** 日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划

工程合同价款约定管理规定

工程合同价款约定管理规定工程合同价款约定管理规定 甲方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 统一社会信用代码: 乙方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 统一社会信用代码: 鉴于双方就下列工程项目签订合同,甲乙双方按照自愿、平等、公正、诚信的原则,协商一致,达成如下协议。 第一条:工程项目的基本情况 工程项目名称: 工程项目地点: 工程项目内容: 工程施工期限: 工程价款:

第二条:各方身份、权利、义务 甲方的权利和义务: 1.提供工程项目的设计图纸、施工规范、质量标准以及付 款等有关资料并严格监督施工; 2.向乙方支付工程合同约定价款; 3.保证所提供的工程图纸、施工规范和资料的合法性、完 整性和正确性; 4.根据乙方的要求在项目建设初期提供必要的场地和房屋,并协助乙方开展相关工作; 5.按合同约定的时间验收工程项目,确认工程质量和工期,确保工程项目符合合同约定的要求。 乙方的权利和义务: 1.按照甲方提供的施工图纸、质量标准和施工规范进行工 程施工; 2.保证按照施工期限完工,并按合同约定的质量标准和要 求交付工程项目; 3.由于乙方个人的原因引起的施工失败等后果由乙方承担,造成的经济损失由乙方负责承担; 4.施工场地的保护和管理,严格遵守安全作业规程和劳动 安全法; 5.保证施工期间的成品质量符合合同规定的要求。

第三条:履行方式、期限、违约责任 1.甲方应在合同约定期限内向乙方支付工程价款,否则应 承担违约责任。 2.乙方应按合同约定的工程期限和质量标准进行工程施工,如未按期完成或偷工减料导致工程质量不合格,应承担相应的违约责任。 3.一方单方面毁约而给对方造成经济损失的,应承担赔偿 责任;在合同履行期间,如因不可抗力等原因不能履行的,除非特殊情况另有约定外,理应得到对方的谅解。 4.甲方不符合合同约定的验收标准,造成的损失由甲方承担,乙方亦有权请求延期或解除合同。 第四条:需遵守中国的相关法律法规 甲乙双方应严格遵守中国相关的法律法规,并对合同约定内容及其执行负责。 第五条:各方的权力和义务 合同生效后,甲乙双方有义务履行相应的协议和条款,并保证作出的承诺真实、合法和有效。 第六条:法律效力及可执行性 本合同一旦签署并经甲乙双方印章盖印,即成为有效的法律文件,具有可执行性。 第七条:其他

工程合同价款约定规定最新

工程合同价款约定规定最新工程合同价款约定规定 一、双方基本信息 甲方(承包方):___________________(以下简称“甲方”) 地址:______________________________ 电话:______________________________ 统一社会信用代码:________________ 乙方(发包方):___________________(以下简称“乙方”) 地址:______________________________ 电话:______________________________ 统一社会信用代码:________________ 二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 1.甲方身份:作为承包方,应当按照工程合同的约定,承担相应的建设、施工和管理责任,确保工程的质量和安全等。 2.乙方身份:作为发包方,负责向甲方提供工程承包的资金和技术支持,协调并指导工程建设过程,并支付甲方合理的工程承包价款。

3.甲方权利:甲方有权在工程合同约定的范围内进行施工 和管理工作,有权收取合同约定的工程合同价款,要求乙方按期支付工程款项等。 4.乙方权利:乙方有权监督、检查和评估甲方对工程建设、施工和管理的执行情况和质量,有权拒绝支付甲方超出合同约定的费用和索赔等。 5.甲方义务:甲方应当在工程合同的约定范围内按时、按质、按量完成工程建设、施工和管理等工作,并保证工程质量满足国家和地方相关法规、规范和标准的要求,保证工程进度,确保工程安全等。 6.乙方义务:乙方应当向甲方提供工程承包资金和技术支持,监督和指导甲方的工程建设、施工和管理工作,按照约定向甲方支付工程承包价款等。 7.履行方式:甲方和乙方应当在工程合同的约定范围内完 成各自的权利和义务,并按照合同约定的方式和期限要求进行履行。 8.期限:工程合同的履行期限、工程建设期限、工程质量 保证期限等应当按照国家和地方有关法规、规范和标准的要求进行约定,并在合同中的明确规定。 9.违约责任:甲方和乙方应当在工程合同中约定违约责任 及违约赔偿方式、标准等内容,并在发生违约行为时按照约定予以承担相应的法律责任和赔偿义务。 三、遵守中国的相关法律法规

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档