房地产开发建筑工程承包合作协议

房地产开发三方合作协议6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房地产开发三方合作协议甲方（开发商）：公司名称：法定代表人：注册资本：注册地址：联系电话：乙方（投资商）：公司名称：法定代表人：注册资本：注册地址：联系电话：丙方（建筑公司）：公司名称：法定代表人：注册资本：注册地址：联系电话：鉴于甲方具有一定的开发能力和经验，乙方愿意提供资金支持，丙方有着建筑施工能力，三方为了实现共同的发展目标，特订立本合作协议。

第一条合作方式1.1 三方合作共同开发一处房地产项目，项目位于（具体位置）。

1.2 项目总投资额为（具体金额），由乙方承担80%的投资份额，甲方承担10%的投资份额，丙方承担10%的投资份额。

第二条合作内容2.1 甲方负责项目的规划设计、审批手续办理、施工管理等开发工作。

2.2 乙方负责提供项目所需的资金支持，并与甲方共同商议项目的策划、销售和营销方案。

2.3 丙方负责项目的实际施工工作，确保项目按时按质完成。

第三条投资分配3.1 项目完成后，根据各方的投资份额，分配项目的收益。

3.2 若项目有利润，按照乙方占80%、甲方占10%、丙方占10%的比例分配；若项目发生亏损，各方按照投资比例共同承担亏损。

第四条协作备忘录4.1 三方合作协议生效后，各方应签订协作备忘录，明确各自的责任及权限，并保证按照备忘录内容执行。

第五条违约责任5.1 任何一方违反协议规定，应承担相应的违约责任。

第六条争议解决6.1 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行解决。

第七条其他7.1 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为（具体年限）。

7.2 本协议约定的其他事项，双方可另行协商。

甲方（开发商）：乙方（投资商）：法定代表人：法定代表人：日期：日期：丙方（建筑公司）：法定代表人：日期：篇2房地产开发三方合作协议甲方：房地产开发公司（以下简称甲方）乙方：建筑公司（以下简称乙方）丙方：投资方（以下简称丙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等自愿、诚实信用的基础上，达成以下协议，共同开展房地产开发项目，促进合作共赢，具体内容如下：一、项目名称本合作项目名称为XXX房地产开发项目，位于XXX地区，项目总建筑面积为XXX平方米，包括住宅、商业、办公等多功能用途。

2024版房地产开发代建合同范本甲方(委托方):________________乙方(承接方):________________鉴于甲方拟开发房地产项目，需要聘请乙方作为代建单位负责项目的建设工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方应按照甲方的要求和指示，承担本合同项下的房地产开发项目的代建工作。

1.2 乙方应按照国家法律法规、行业规范和技术标准，保证工程质量和安全，确保项目的顺利进行。

第二条权利义务2.1 甲方的权利和义务：(1)向乙方提供项目的基本资料和相关文件；(2)对乙方的工作进行监督和检查；(3)按照约定支付工程款项；(4)配合解决因工程施工引起的纠纷。

2.2 乙方的权利和义务：(1)按照甲方的要求和指示，完成工程项目的建设工作；(2)对工程质量负有法律责任；(3)按照约定收取工程款项；(4)对因工程施工引起的纠纷承担法律责任。

第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家法律法规、行业规范和技术标准，保证工程质量和安全。

3.2 工程竣工后，甲乙双方应组织验收，验收合格后，方可交付使用。

3.3 如发现工程质量问题，乙方应在收到通知后立即整改，并承担由此产生的费用。

第四条工程款项支付4.1 甲方应按照约定向乙方支付工程款项。

4.2 工程款项的支付方式为：_________。

4.3 如因甲方原因导致工程款项未能按时支付，甲方应承担逾期付款的违约金。

第五条保密条款5.1 本合同涉及的商业秘密和技术资料，双方应对其严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

5.2 本合同终止或解除后，双方仍应履行保密义务。

第六条不可抗力条款6.1 如因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力原因导致本合同无法履行，双方应及时协商解决。

6.2 如因不可抗力原因导致本合同无法履行，双方均不承担责任。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

房地产合作协议书7篇篇1甲方（单位名称）：____________________________________________地址：____________________________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（单位名称）：____________________________________________地址：____________________________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同意愿，经过友好协商，就双方共同合作开发房地产项目事宜达成如下协议：第一条合作宗旨及目的双方本着平等互利、合作共赢的原则，共同致力于房地产项目的开发、建设、销售和管理。

通过资源整合、优势互补，实现双方共赢，促进共同发展。

第二条合作项目基本情况项目名称：_____________________________项目地址：_____________________________________________项目规模：_____________________________________________（包括但不限于建筑面积、规划户数等）项目内容：包括但不限于住宅、商业、办公等房地产项目的开发及销售。

第三条双方合作方式及职责分工1. 甲方职责：（1）提供项目所需的土地资源，并确保土地资源的合法性和合规性；（2）协助办理项目开发所需的相关手续，如立项、规划许可等；（3）负责协调与政府部门的沟通和合作；（4）负责项目的整体策划和推广。

2. 乙方职责：（1）提供项目开发所需的资金支持，并确保资金的及时到位；（2）负责项目的建设管理，确保工程质量和进度；（3）协助甲方办理项目开发的相关手续；（4）负责项目的销售管理和售后服务。

范本房地产开发商与承包商合作协议一、合作目的本合作协议旨在明确范本房地产开发商与承包商之间的合作关系，确定双方在房地产项目开发与建设过程中的权利和义务，以确保合作的顺利进行。

二、合作内容1. 范本房地产开发商将委托承包商负责指定房地产项目的建设工作，包括但不限于土地平整、建筑施工、装修装饰等环节。

2. 承包商应按照规划设计图纸和相关法律法规的要求，保质保量完成房地产项目的建设任务。

3. 范本房地产开发商将提供相应的资金和材料支持，确保承包商能够按时按要求完成工程建设。

三、合作时间1. 合作开始日期：合作双方根据实际情况协商确定开工日期，并进行书面确认。

2. 合作结束日期：承包商应在协议约定的工期内完成房地产项目的建设，并进行验收合格后，合作任务结束。

四、权利和义务1. 范本房地产开发商的权利和义务：a. 根据合同约定，及时提供项目所需的资金和材料；b. 对承包商提供的施工方案进行审核，并根据需要提出修改意见；c. 在工程建设过程中，对承包商的施工进度和质量进行监督和检查；d. 在工程竣工验收合格后，按照约定支付承包商的劳务费用。

2. 承包商的权利和义务：a. 按照规划设计图纸和相关法律法规的要求，保质保量完成房地产项目的建设任务；b. 在施工过程中，及时报告工程进展情况，并按需协调解决相关问题；c. 保证施工现场的安全生产，并定期检查和维护施工设备和器材；d. 在工程完工后，提供相应的竣工文件和技术支持。

五、工程竣工验收1. 承包商应在工程建设完成后，主动向范本房地产开发商提出竣工验收申请。

2. 范本房地产开发商将组织相关人员进行验收，并对工程的质量、安全、环保等方面进行检查和评估。

3. 在验收合格的情况下，范本房地产开发商将按时支付承包商的劳务费用。

六、保密条款1. 合作双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密和技术细节，双方应保证严格保密，不得将相关信息透露给第三方。

2. 若因一方违反保密条款给对方造成损失，违约方应承担相应的法律责任。

房地产合作开发协议6篇篇1甲方：【甲方名称】，以下简称“甲方”乙方：【乙方名称】，以下简称“乙方”根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就双方共同进行房地产合作开发事宜达成如下协议，以资双方共同遵守：一、合作开发项目的基本情况本项目位于【项目地址】，暂定名为【项目名称】，项目总用地面积【面积】亩，规划总建筑面积约【建筑面积】平方米。

具体规划指标以政府相关部门批准文件为准。

二、合作开发形式及方式三、合作开发期限篇2本协议于XXXX年XX月XX日在______地点由以下双方签署：甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）鉴于甲乙双方共同意愿，为明确双方在房地产合作开发项目的权益及义务，经过友好协商，达成如下协议条款：一、合作开发项目及背景甲乙双方共同合作开发的房地产项目为位于______的______项目。

该项目已经获得相关政府部门的批准，具备开发条件。

二、合作方式及出资比例1. 甲乙双方共同出资，共同开发该项目。

2. 甲方出资比例为____%，乙方出资比例为____%。

双方应按照约定的比例进行资金投入。

三、项目管理与运营1. 设立项目管理团队，由甲乙双方共同委派人员组成，负责项目的日常管理。

2. 项目管理团队应定期召开会议，汇报项目进展，解决存在的问题。

3. 甲乙双方应共同制定项目规划、设计、施工等方案，并经过双方同意后实施。

四、权益分配1. 双方在项目中的权益按照出资比例分配。

2. 项目盈利后，应按照出资比例分配利润。

3. 若因一方违约导致项目无法继续，守约方有权要求违约方赔偿损失。

五、风险承担1. 甲乙双方应共同承担项目风险，按照出资比例承担损失。

2. 若因政府政策调整或不可抗力因素导致项目无法继续，双方应协商解决。

六、项目进展及验收标准1. 双方应制定详细的项目进度计划，并按照计划推进。

房地产开发商与建筑公司合作协议书协议书编号：XXX-XXX-XXX签订日期：XXXX年XX月XX日鉴于房地产开发商（以下简称“甲方”）拥有一块位于XXX地区的土地，现欲进行房地产开发项目；建筑公司（以下简称“乙方”）具备丰富的房屋建筑施工经验和专业技术，双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合作内容和范围1.1 甲方授权乙方负责该地区房地产项目的建筑施工工作，包括但不限于规划设计、安全施工、工程监理等。

1.2 乙方应按照甲方提供的项目需求和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

1.3 合作期间，双方应密切沟通和协调，及时解决施工中出现的问题，并共同推动项目的进展。

第二条合作方式2.1 甲方将提供必要的项目资料和设计文件给乙方，确保施工所需的信息准确无误。

2.2 乙方有权根据项目需要委托其他专业机构或个人参与施工，但需提前向甲方报备，并经甲方同意方可实施。

2.3 乙方应制定详细的施工计划，并提前向甲方报备并征得其认可。

第三条价格和支付方式3.1 施工价格及支付方式按照双方签订的《工程施工合同》所规定执行。

3.2 甲方应按合同约定及时支付乙方报酬，以保证施工的正常进行。

第四条违约责任4.1 若任何一方在履行合作协议过程中违反本协议的约定，使对方遭受经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

4.2 除非出现不可抗力等不可预见的情况，任何一方不得擅自解除本协议，否则应支付违约金。

第五条保密条款5.1 双方应对涉及到的商业机密、技术信息和合作内容保密，未经对方同意不得向第三方透露。

5.2 合作期届满或终止后，双方应归还对方提供的所有机密资料，并删除电子文档等信息。

第六条争议解决6.1 双方如在履行合作协议过程中发生争议，首先应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2 本协议适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法院管辖。

第七条协议生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为XX个月。

房地产合作开发协议范文5篇篇1甲方：_________________________（以下简称甲方）乙方：_________________________（以下简称乙方）根据有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就共同合作开发房地产事宜达成如下协议，以资共同遵守。

一、合作开发事项及内容甲、乙双方同意以甲方名义对位于__________的房地产项目进行合作开发。

合作内容包括但不限于项目规划、土地获取、房屋建设、销售推广等。

二、合作模式本次合作采取联合开发模式，甲方负责项目前期准备及土地获取等相关事项，乙方负责出资以及建设施工等相关工作。

利润共享，风险共担。

三、资金分配及财务管理1. 乙方应按照项目进展需要，及时投入相应资金。

具体资金分配及到位时间，双方另行签订补充协议进行约定。

2. 项目设立专用账户进行资金管理，双方共同监督资金使用。

3. 财务管理具体事宜，由双方协商并另行签订合作协议确定。

四、项目进展及责任分配1. 甲方负责项目前期准备，包括但不限于项目调研、规划审批、土地获取等事项。

2. 乙方负责项目的建设施工及相关事务，包括但不限于施工队伍的选择、工程质量的监督等。

3. 双方共同负责项目的市场推广及销售，共同决策并承担相应风险。

4. 具体责任分配及进度安排，双方根据项目实施情况，另行签订补充协议进行约定。

五、利润分享与风险承担1. 利润分享：甲、乙双方按照实际投入比例分享项目利润。

具体比例根据双方协商确定。

2. 风险承担：甲、乙双方按照实际投入比例承担项目风险。

在项目实施过程中，如遇不可抗力因素导致项目失败或损失，双方应按照约定比例共同承担。

六、保密条款甲、乙双方应对本协议的条款内容以及项目相关机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决如甲、乙双方在合作过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

房地产开发商与建筑公司签订项目合作协议协议书甲方：房地产开发商地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXXXXXX乙方：建筑公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXXXXXX鉴于甲方拥有土地资源，并计划开发房地产项目，鉴于乙方具备专业技术与经验，能够提供符合甲方要求的建筑服务，双方本着互利互惠、共同发展的原则，经友好协商，决定签订本项目合作协议。

一、合作内容1. 项目名称：_________________2. 地点：_______________________3. 规模：_______________________4. 合作期限：___________________二、甲方责任与义务1. 提供资金：甲方将按照约定支付合作资金，用于项目的开发和建设。

2. 提供土地：甲方将提供适宜的土地，作为项目建设基地，并对土地使用权负责。

3. 协助相关手续办理：甲方将为项目的开展提供必要的协助，包括但不限于项目审批、土地手续等。

三、乙方责任与义务1. 提供设计方案：乙方将根据甲方的要求，提供符合规划要求的设计方案。

2. 提供施工服务：乙方将承担项目的施工工作，包括但不限于施工物资采购、施工组织、质量控制等。

3. 按时竣工交付：乙方应按照项目进度安排，在合同约定的期限内完成工程建设，并按时交付给甲方。

四、资金支付方式甲方将根据项目的进展情况，按照约定支付合作资金。

具体支付方式如下：1. 工程款支付：甲方将根据施工进度支付工程款项，支付比例和时间如下：- 项目启动款：工程合同签订后支付合同总金额的20%作为项目启动款；- 平台款：工程完成平台（地基、地面、基础设施等）按照约定支付金额的30%；- 主体款：工程主体完工后支付约定金额的30%；- 竣工验收合格后支付约定金额的20%；- 最后一次支付：项目完工且交付乙方后支付最后一次约定金额的20%。

2. 资金管理：乙方应按照合同约定，对收到的款项进行妥善管理，并按照工程进度使用于项目建设。

房地产开发建设项目合作协议6篇篇1甲方：____________________（以下简称“甲方”）乙方：____________________（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方共同关注并有意合作参与某房地产开发建设项目，在平等、自愿、互利的基础上，经充分协商，达成如下合作协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________。

2. 项目地点：____________________。

3. 项目规模：包括建筑面积、投资金额等具体内容需明确界定。

二、合作宗旨及目标双方本着互惠互利、共担风险的原则，通过合作实现优势互补，共同拓展房地产市场，实现双赢。

三、合作模式1. 甲乙双方共同出资，成立项目公司，共同开展项目开发建设。

2. 出资比例及方式：甲方出资______%，乙方出资______%，具体出资时间、方式等细节问题需明确约定。

四、职责分工1. 甲方职责：负责土地获取、项目报批、施工监管等。

2. 乙方职责：负责项目建设资金筹措、市场营销、项目运营等。

五、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，合作期限暂定为______年。

2. 协议期满后，经双方协商一致，可续签合作协议。

六、利益分配与风险承担1. 利润分配：项目盈利部分按照出资比例分配。

2. 风险承担：双方按照出资比例共担风险，具体风险承担机制需详细约定。

七、保密条款1. 双方应对本协议内容、合作过程中的商业秘密等事项进行严格保密，不得泄露给第三方。

2. 保密责任期限为合作期间及合作结束后______年。

八、违约责任1. 任何一方未能履行本协议约定的义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 违约金的计算方式、支付时间等具体事项需明确约定。

九、解决争议的方式及法律适用1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至______（约定的仲裁机构或法院）解决。

2. 本协议适用中华人民共和国法律。

房地产开发合伙协议书1、甲方提供待开发土地的使用权，乙方提供本房地产合作开发所需的全部资金。

2、乙方保证对外提供全套的房地产开发企业资质等房地产开发企业所需资料，保证本企业注册真实、合法，经营范围符合房地产开发要求。

3、由乙方办理房地产开发的各种证照手续及房地产开发所需的各种行政审批事项，甲方积极予以协助。

4、房地产开发过程，乙方选任设计施工企业应有符合国家标准的资质证书及安全生产条件。

5、房地产开发的楼盘设计，建筑面积，样式，经甲、乙双方共同协商确定，未经甲方同意，乙方不得单方更改。

三、甲方提供本房地产合作开发所需土地的土地使用权，该土地面积亩，使用期限年，甲方保证该土地使用权为出让取得，无抵押，不受其它权利人追究。

如因房产经营销售需要办理该土地使用权转让手续，由乙方出资并办理，甲方予以协助。

四、本房地产开发项目自本合同签订之日起启动，自____年____月____日竣工，合作开发终止。

乙方负责日常的工程施工管理工作，因工程质量、安全生产造成的纠纷由乙方负责处理，并承担相应的法律责任。

五、收益分配。

本合同履行期间，由甲、乙双方各派驻会计，共同负责楼房的销售资金。

甲方按开发房地产的建筑面积元/㎡提取作为本房地产合作开发的收益，由乙方分三期支付给甲方。

自本合同同签订之日支付元，开发房地产销售至一半支付元，开发楼房工程完工乙方结清甲方全部收益。

六、违约责任1、因甲方提供土地瑕疵造成乙方损失或本合同未能履行，由甲方按本房地产开发设计资金的___%赔偿乙方。

2、因乙方资金不到位或其他乙方原因造成甲方损失或造成本合同未能履行，由乙方按本房地产开发设计资金的___%赔偿甲方损失。

3、因乙方经营、管理不善或资金不到位造成合同延期或不按本合同约定支付甲方的收益。

按应支付甲方收益的___%赔偿甲方损失。

甲方：__________ 乙方：__________法定代表人：____年____月____日房地产开发合伙协议书（二）开发人：合伙人：根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则、互惠互利的原则，就合作开发“____”房地产项目事宜，经友好协商，达成如下协议，以明确责任，共同遵守。

房地产开发商与建筑公司签订项目施工合作协议项目施工协议合同编号：[合同编号]甲方（房地产开发商）：地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]法定代表人（签字）：[甲方法定代表人]乙方（建筑公司）：地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]法定代表人（签字）：[乙方法定代表人]鉴于甲方拥有一块位于[项目地址]的土地，并计划进行房地产开发，乙方具备在房屋建筑领域的专业技术和经验，双方为了实现共同的利益，达成如下协议：第一条项目概述1.1 甲方将其拥有的位于[项目地址]的土地，用于本项目的房地产开发。

1.2 乙方将负责根据甲方提供的相关规划、设计方案，按照约定的质量要求和工期完成施工工作。

第二条工程范围2.1 本项目的工程范围包括但不限于：[详细描述工程范围]2.2 甲方将在合作过程中根据需要提供相应的土地、规划、设计方案等必要文件和信息。

第三条合作方式3.1 本次合作为甲乙双方的协作关系，乙方将按照甲方的要求进行项目施工，并依照约定的工程进度、质量要求履行合同义务。

3.2 甲方保证为乙方提供合理的施工场地、施工条件，并协助乙方解决施工过程中的问题。

第四条工期及付款方式4.1 工期：本项目的工期为[工期]，自合同生效之日起计算。

4.2 甲方将按照工程进度和合同约定的付款方式支付相应的工程款项给乙方。

4.3 工程款项支付方式及时间如下：(1) 工程开工前，甲方支付工程款项总额的[比例]作为预付款给乙方。

(2) 工程完成百分之[某比例]时，甲方支付相应的工程款项给乙方。

(3) 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款项给乙方。

第五条安全与保险5.1 乙方在项目施工过程中负责确保施工安全，积极采取措施防止工伤事故的发生。

5.2 甲方将为乙方提供施工所需的必要的安全设施和人员培训。

5.3 在施工期间，甲方和乙方都需购买相应的施工工程保险，以应对意外情况。

第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同的约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

房地产开发商与承包商的范本一、合同背景本合同由房地产开发商（以下简称甲方）和承包商（以下简称乙方）共同签订，旨在规定双方在房地产开发项目中的合作关系，并明确各自的权利和义务。

二、项目介绍甲方拥有一块位于XXX地区的土地，并计划进行房地产开发项目，具体包括建筑物的设计、施工和交付等。

三、合作内容1. 甲方将向乙方提供项目施工的图纸、设计方案以及施工日程安排等必要的文件和信息。

2. 乙方负责根据甲方提供的文件和信息，按照规定的时间和质量要求进行项目施工，并确保按期交付项目。

3. 乙方应按照甲方的要求，提供合格的工人、材料和设备，并对施工过程中出现的任何问题负责解决。

4. 乙方应保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，并在项目交付后处理好施工现场的清理工作。

5. 乙方应保证施工期间不干扰周边居民和其他相关方的正常生活和工作秩序。

6. 乙方负责向甲方及时报告项目进展情况，并接受甲方的监督和检查。

四、费用与支付方式1. 乙方应在合同签订生效后三个工作日内支付保证金，保证金金额为合同总金额的10%。

2. 乙方完成每个阶段的工程进度后，甲方应在三个工作日内结算相关款项的支付，支付金额为该阶段工程的合同价款的50%。

3. 乙方完成工程的最后阶段后，甲方应在七个工作日内结算尾款，支付金额为扣除保证金和之前支付款项后的余额。

五、合同变更1. 双方应在合同履行过程中，如有必要对合同内容进行变更，应通过书面形式另行协商并达成一致。

2. 任何变更均需经过双方签字确认后生效。

六、合同解除1. 双方如需解除合同，应提前30天书面通知对方，解除通知以快递方式寄送或传真发送。

2. 合同解除后，乙方须按照双方之前达成的协议进行相关款项的结算，并退还甲方的保证金。

七、争议解决任何因履行本合同而发生的争议应通过友好协商解决。

协商不成时，应提交相关争议到有管辖权的人民法院解决。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在项目交付后自动终止。

建筑工程战略合作协议范本6篇篇1甲方（建筑公司）：_________________________乙方（合作伙伴）：_________________________鉴于双方共同的目标和愿景，为推进建筑工程项目的顺利实施，实现共赢发展，经友好协商，达成以下战略合作协议：一、协议目的1. 双方本着平等互利、合作共赢的原则，通过本次战略合作，共同推动建筑工程项目的发展。

2. 双方通过资源整合、优势互补，共同提升建筑工程项目的实施效率与质量。

二、合作内容及方式1. 工程项目合作：双方共同合作承接建筑工程项目，共同承担风险，共享利润。

2. 技术支持与合作：双方互相提供技术支持，共同研发建筑工程新技术、新材料、新工艺。

3. 人员培训与交流：双方定期进行人员培训与交流，提升各自团队的专业素质。

4. 信息共享：双方共享建筑工程行业的相关信息、政策、市场动态等。

三、合作模式及条款1. 双方确定具体的工程项目合作时，应另行签订详细的工程项目合作协议，明确双方的权利与义务。

2. 技术研发合作中产生的知识产权归属及利益分配，双方应签订技术合作协议，明确各自的权利。

3. 人员培训与交流应制定详细的培训计划及交流方案，确保合作顺利进行。

4. 信息共享应遵循保密原则，确保双方商业秘密的安全。

四、合作期限及终止条件1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。

2. 协议到期后，经双方协商一致，可续签本协议。

3. 若一方违反本协议约定，守约方有权提前终止本协议。

4. 本协议终止时，双方应完成已签署的工程项目合作协议中的义务。

五、保密条款1. 双方应对本协议内容及合作过程中涉及的商业秘密予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露商业秘密。

3. 若一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

房地产开发建设项目合作协议5篇篇1甲方：____________________（以下简称“甲方”）乙方：____________________（以下简称“乙方”）鉴于甲、乙双方有意愿就房地产开发建设项目进行合作，并充分发挥双方各自优势以实现共同发展和互惠互利。

为此，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，达成如下合作协议：一、合作事项及内容双方同意就____________（地点）的房地产开发建设项目进行合作。

合作内容包括但不限于项目规划、土地获取、融资、建设、销售、运营管理等环节。

二、合作模式本次合作采取共同出资、共同经营、共享利益、共担风险的模式。

甲、乙双方按照约定的比例投入资金和资源，共同组建项目公司，共同承担项目风险。

项目所得收益按照约定的比例进行分配。

三、合作期限及阶段目标1. 合作期限：本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

合作期满，如双方同意继续合作，可另行签订合作协议。

2. 阶段目标：双方根据项目的实际情况，制定以下阶段目标：（1）项目立项阶段；（2）土地获取阶段；（3）项目开发阶段；（4）项目销售阶段；（5）项目运营管理阶段。

四、投资及利润分配1. 投资：甲、乙双方按照约定的比例投入资金，确保项目的顺利进行。

2. 利润分配：项目盈利后，甲、乙双方按照约定的比例分配利润。

具体分配比例如下：甲方占____%，乙方占____%。

五、风险承担甲、乙双方共同承担项目风险。

在合作过程中，如因一方违约导致项目遭受损失，违约方应按照实际损失承担赔偿责任。

如因不可抗力因素导致项目风险，双方应共同承担。

六、权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方应按照约定比例投入资金和资源；（2）甲方应参与项目的决策和管理；（3）甲方有权按照约定比例分配项目利润；（4）甲方应遵守国家法律法规，确保项目的合法合规。

2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照约定比例投入资金和资源；（2）乙方应参与项目的决策和管理；（3）乙方有权按照约定比例分配项目利润；（4）乙方应发挥其优势，协助项目顺利进行。

房地产开发建设项目合作协议书5篇篇1房地产开发建设项目合作协议书甲方（合作方）：______________________法定代表人（负责人）：___________地址：______________________联系电话：_________________乙方（合作方）：______________________法定代表人（负责人）：___________地址：______________________联系电话：_________________为促进房地产开发建设项目的合作，依照《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条项目名称本合作协议签署的房地产开发建设项目名称为：________________________第二条合作内容1. 甲乙双方将共同投资、开发、建设上述项目。

其中，甲方负责项目的策划、设计和招商工作，乙方负责项目的建设施工和后期的运营管理。

2. 合作双方应当各自按照合同约定的任务和分工，合作开发并建设项目，确保项目进展顺利，按时完成。

第三条合作期限本合作协议自双方签署之日起生效，至项目竣工验收之日止。

第四条合作资金1. 合作资金由甲乙双方各自出资。

资金出资方式为____________________（注明）。

2. 资金出资比例为甲方________%、乙方________%。

第五条合作责任1. 甲方责任：（1）负责项目的策划、规划、设计、招商等工作；（2）按照约定及时提供项目所需的信息、资料等；（3）保证项目的合法性和正确性。

2. 乙方责任：（1）负责项目的建设、施工、管理和后期运营；（2）按照约定保质保量完成建设任务；（3）保证项目施工及运营符合法律法规。

第六条风险及风险分担1. 项目建设过程中产生的风险由双方共同承担，按照各自出资比例承担资金投入和风险。

2. 如因一方的过错导致项目发生损失，责任方应当承担相应的法律责任。

房地产开发商与建设单位签署工程建设合作协议书协议书编号：XXX/XXXXX本工程建设合作协议书（以下简称“本协议”），由下列双方在平等、自愿的基础上，通过友好协商达成并共同遵守。

甲方：房地产开发商（以下简称“甲方”）注册地址：联系人：联系电话：乙方：建设单位（以下简称“乙方”）注册地址：联系人：联系电话：一、协议目的本协议的目的在于明确双方在工程建设过程中的责任、权益和义务，确保工程的顺利进行。

二、项目概况1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目规模：4. 建设内容：5. 工程进度计划：三、合作方式1. 甲方负责提供项目资金，并进行市场开发、销售推广等相关工作。

2. 乙方负责工程的具体设计、施工以及工程质量的控制。

四、协作内容1. 甲方的责任：（1）提供项目资金，并按照约定时间和方式支付给乙方；（2）确保工程所需的基础设施、法律手续等事宜妥善处理；（3）协助乙方进行招投标程序，并按照合同约定进行评标和签约。

2. 乙方的责任：（1）按照甲方的要求进行工程设计，并提供合格的设计方案；（2）制定详细的工程施工方案和进度计划，并保证按照计划完成；（3）负责工程质量的控制和监督，并按照国家相关标准进行验收。

五、费用结算1. 甲方支付给乙方的工程款项包括：设计费、施工费、设备采购费等，具体金额和支付方式详见附件一《工程款支付计划》。

2. 乙方应按照《工程款支付计划》的约定和工程进度完成相关工作，并向甲方开具发票。

六、知识产权1. 工程设计方面的知识产权归乙方所有，乙方在保证没有侵犯第三方合法权益的前提下，同意将工程设计方案使用权授权给甲方。

2. 工程建设过程中产生的其他知识产权归双方共同所有，如有商业利用，双方应协商确定使用方式和分配比例。

七、保密条款双方在履行本协议过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息，双方同意对这些信息严格保密，并承诺不将其披露给任何第三方。

八、违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

房地产开发联建合同范本甲方：地址：法定代表人：联系电话：乙方：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方和乙方双方在房地产开发项目中有合作意向，经各自协商，甲乙双方达成以下协议：第一条合作内容1.1 甲方和乙方共同开发房地产项目。

1.2 甲方负责项目的招商引资、土地购置、规划设计、建筑施工等工作。

1.3 乙方负责项目的销售、物业管理等工作。

第二条贡献与融资2.1 甲方出资购置土地、融资，负责项目招商引资、规划设计、建筑施工等工作。

2.2 乙方按比例出资，负责项目销售、物业管理等工作。

2.3 财务结算和监管双方签署合作协议后，设立与项目相应的资金账户，各自按约定的比例注入合作资金。

2.4 项目所有权归属甲方。

第三条利润分配3.1 项目运营盈利后，先偿还所欠债务。

3.2 利润分配比例：甲方75%，乙方25%。

3.3 合作期限结束后，根据项目的经营情况，按比例分配盈利。

第四条合作期限及维护4.1 合作期限为项目建成后销售结束之日。

4.2 双方应在合作期限内积极配合，保证项目的顺利进行。

4.3 如果由于甲方或乙方原因导致项目出现损失，损失应由责任方承担。

第五条保密协议5.1 双方就所涉及的商业机密、商业秘密和技术秘密要予以保密。

5.2 双方应就所涉及的商业机密、商业秘密和技术秘密采取适当的措施进行保护，避免泄露。

第六条争议解决6.1 双方如产生争议，应友好协商解决。

6.2 如果协商不成，可以通过仲裁解决。

第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可通过协商决定。

7.2 本合同自签署之日起生效。

甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：。

房地产开发三方合作协议6篇第1篇示例：房地产开发三方合作协议甲方：房地产开发公司乙方：资金方丙方：施工方鉴于甲方拥有丰富的房地产开发经验和资源，乙方具有雄厚的资金实力，丙方有专业的施工队伍和技术支持，三方在平等、自愿、诚信的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经协商一致，特订立本合作协议，共同遵守以下条款：第一条合作内容1. 三方共同合作开发一处位于XX市中心地段的房地产项目，项目包括土地开发、建筑设计、施工建设、销售推广等全过程。

2. 甲方负责整体项目规划、设计方案的制定和审定，乙方提供必要的资金支持，丙方负责具体施工及工程管理。

第二条各方权利和义务（1）提供项目的土地资源，负责规划和设计工作，确保项目的合法性和可行性。

（2）积极协调各方合作，推动项目进展并确保项目的质量和效益。

（3）按照协议约定的时间节点和标准完成工作，并按时支付相关费用。

（1）提供必要的资金支持，确保项目资金的正常运转和发展。

（2）对项目进展及资金使用情况进行监督和评估，确保资金的安全性和有效利用。

（3）参与项目决策和管理，与甲方、丙方共同协商解决问题。

（1）承担具体工程施工和管理工作，确保施工质量和进度。

（2）配合甲方的设计和规划工作，遵守相关法律法规和行业标准。

（3）保证按时交付工程成果，确保项目的顺利进行。

第三条项目的分工和收益分配2. 项目的收益分配比例为：甲方占60%、乙方占30%、丙方占10%。

具体分配根据项目的实际情况和收益情况进行调整。

第四条合作期限和解除协议1. 本合作协议自双方签订之日起生效，合作期限为XX年。

2. 若合作中出现争议无法协商解决，任何一方可提出解除合作协议，解除后双方应按照事先约定的方式处理合作中产生的相关问题。

第五条其他约定1. 本合作协议的附件构成本协议的一部分，对协议的解释和执行具有同等效力。

2. 本协议如有未尽事宜，双方可另行协商解决。

本合作协议的签订标志着三方之间的合作关系正式建立，各方应本着合作、共赢的原则，努力推进项目的开发和建设，实现共同的利益目标。

开发合作协议参考范本甲方：_____乙方：_____鉴于甲方已合法取得_____项目开发建设权，乙方决定参建该项目，为明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，一致达成如下协议：一、参建项目：_____房地产开发建设项目（以下称本项目），属_____新一轮旧区改造项目。

二、参建方式及分配：乙方投入人民币_____万元参建投资款给甲方，用于本项目的开发建设。

具体开发经营工作由甲方负责，包括动拆迁、工程建设、房屋销售等工作。

甲、乙双方同意，按批准的本项目建设方案分配给乙方七个层面的住宅（建筑面积约____平方米，依实测面积为准），该七个层面的住宅销售后的收入为乙方在本参建项目中的全部收益。

三、甲、乙双方同意在乙方分得的住宅销售后的收益（净利）低于乙方投入的参建本金时，由甲方负责弥补。

四、乙方应按本项目开发建设需要将上述投入资金打入甲方指定的账户。

五、若因履行本协议而发生争议，各方应友好协商解决。

协商不成时，双方同意提交_____委员会仲裁解决。

六、本协议一式贰份，甲、乙方各执壹份，自各方签字、盖章之日起生效。

未尽事宜，另行协商解决。

甲方：_____代表人：_____乙方：_____代表人：_________年____月____日开发合作协议参考范本（二）甲方：_____ 身份证：_____乙方：_____ 身份证：_____甲乙双方在自愿、平等、公开当面协商后，为了使闲置地有效管理与投资，发挥更大p的经济效益，地位于东沙梁子，四至界线：东：朱尚初杉木地西：白中华桉树地，杉木地南：箐沟北：大阿巴至大棵树小路面积：360亩地名：阿除弄哥轰脚甲乙双方协议如下几点：一、乙方投资和经营、甲方负责林区治安林与林权纠纷。

如果甲方无故不处理，则甲方向乙方赔偿损失。

二、股份分配方式：甲方占总效益（林权证）的30%，乙方占总效益（林权证）的70%。

三、乙方投资后林权证共用人必须要有乙方的名字，林权证由乙方负责保管，林权期限：____年____月____日至____年____月____日。

房地产开发商与承包商签订合作协议书甲方：房地产开发商（以下简称甲方）乙方：承包商（以下简称乙方）鉴于甲方拥有相应的工程项目，并需要寻求乙方的技术和资源支持，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、合作项目1.1 甲方委托乙方进行特定建筑项目，包括但不限于建筑施工、设计咨询、工程管理以及相关技术支持。

1.2 乙方应按照甲方的要求完成工程项目，并严格遵守相关的法律法规和行业标准。

二、权利与义务2.1 甲方的权利和义务：2.1.1 提供准确、完整的项目需求和技术规范，并及时向乙方提供相关设计图纸和工程材料。

2.1.2 在工程期间配合乙方的施工工作，在必要时提供相应的协助和支持。

2.1.3 按照约定的付款方式和时间，及时支付乙方的工程款项。

2.1.4 对乙方提供的施工质量和工期进行监督和验收，并对存在的问题提出合理的要求和改进建议。

2.2 乙方的权利和义务：2.2.1 依据甲方提供的项目需求，制定详细的施工方案，并确保工程实施符合相关法规和技术标准。

2.2.2 按照约定的工期和质量标准，完成甲方委托的工程项目。

2.2.3 为甲方提供必要的技术咨询和工程管理支持，确保施工过程中的顺利进行。

2.2.4 对甲方提供的设计图纸和工程材料进行合理利用，并妥善保管。

三、工程款项及结算方式3.1 工程款项总额为______（具体金额），根据工程进展和达成的里程碑，双方将按照约定的比例进行分次支付。

3.2 工程款项的支付方式为______（具体支付方式），款项的支付时间应在验收合格后的______个工作日内完成。

四、保密条款4.1 双方在合作期间及合作结束后应对涉及到的商业秘密和技术数据严格保密，不得向第三方泄露或使用。

4.2 如一方违反保密条款，守约方有权要求违约方承担相应的法律责任，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

五、争议解决5.1 对于因履行合作协议所产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

5.2 如协商无法达成一致，应提交相关争议至指定仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁裁决。