分包工程量确认单

流程：一、录合同前期工作：市场营销—建筑基本档案—建立项目的基本情况（工程项目台账）【市场营销部录入】虚拟合同：不走评审，不生产会签单，只保存，然后分包合同到分包合同里参照，其他合同到其他合同里参照。

合同：合约法务—合同基本信息—合同总承包—增加—填基本信息（合同编码、项目名称等）基本信息、签约各方、摘要信息保存—修改—文件管理—文件处理—上传文件附件—形成合同会签单—基本信息、流程走向（主合同）、综合评审意见（领导的意见一、意见二）、反馈（合同管理员对意见怎么处理）--提交修改文件：另存为—重新上传（后缀为某某修改，与原始的形成对比）辅助查询（跟踪审批到哪了）单据联查（怎么过来的）合同分发—行操作（增加行）--保存—提交合同交底—参加单位、部门（多的话写详情请见附件）人员（附件）附件里写清楚合同签订录入：导入工程量清单excel里立方米替换m3（查找里面）标题行2行开始行3 结束行如8 -- 提交审批有后续工作的要更改是更改不了的，需通过合同更变项目设置：默认数据设置：在录数据时默认项目名称等，不需要自己再去选二、项目规划：项目初始化—查询—修改—收入资源清单模式选清单模式（三公司）、目标成本编制模式选简化模式（五局所有公司）改模式的话点中建五局数据迁移项目WBS结构定义：两级（三公司）选自己项目—选择上一级—增加—后缀01.1 02.2 ---填名称（总则、路基、路面、桥梁涵洞等）—保存项目成本项目定义（成本科目）：选项目—导入集团定义—成本项目（土木）勾选土木公司的项目期间维护：增加—选项目—增行年份期间起时间止时间2010 06 2010-06-01 2010-06-30 7月以前开工的一次2010-07-01 2010-07-31项目期间维护：所有2010年7月以前开工的都定位2010-05-01（开工日期）~2010-06-25 一次期间01 02 新的一年又从01开始2010-06-26~2010-07-25二次项目目标责任书：（与项目领导有关）工程施工合同：工程量清单导入：【加一列序号01 01.001 等，单位m3 kg m改为立方米、千克、米】若合同已经审批，则可以在预算书导入中导入清单（慎用，一旦导入不可改也不可废，只能增加）三、人材机汇总表（没人材机汇总表，则把商务策划中的导进去）（收入管理中）：增加—选项目—导入（模板找领导要）--保存四、清单分析表（清单模式省略这一步骤）：（三公司省略）每一项清单消耗人工、材料、机械、利润、税金等各多少。

工程分包合同月预结算单一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程内容：根据分包合同的约定，分包方负责完成工程施工范围内的土建、安装、装修等施工内容。

1.4 工程合同金额：人民币XXXX万元整1.5 工程工期：预计XX个月二、合同双方2.1 承包方（以下简称“甲方”）：单位名称：XXXX工程有限公司单位地址：XXXX地区XXXX路XX号联系人：XXXX联系电话：XXXX2.2 分包方（以下简称“乙方”）：单位名称：XXXX建筑安装工程有限公司单位地址：XXXX地区XXXX路XX号联系人：XXXX联系电话：XXXX三、工程预结算依据3.1 《建设工程施工合同》及相关附件；3.2 工程设计文件、图纸、技术要求等；3.3 工程量清单及综合单价；3.4 工程材料价格、人工工资标准、施工机具租赁价格等市场信息；3.5 国家及地方相关法律法规、政策规定。

四、工程预结算内容4.1 工程预结算金额：人民币XXXX万元整4.2 工程预结算明细：（1）人工费：人民币XX万元整；（2）材料费：人民币XX万元整；（3）机械使用费：人民币XX万元整；（4）措施费：人民币XX万元整；（5）其他费用：人民币XX万元整。

五、预结算审核与确认5.1 乙方应按照合同约定，向甲方提交工程预结算报告；5.2 甲方收到乙方提交的预结算报告后，应认真审核，并在收到报告之日起XX个工作日内提出审核意见；5.3 甲方审核同意后，双方应签署预结算确认单，作为支付工程进度款的依据。

六、预结算调整6.1 工程预结算金额如发生调整，应按照合同约定的调整方式进行；6.2 工程预结算调整后，乙方应重新提交调整后的预结算报告；6.3 甲方收到调整后的预结算报告后，应按照本办法第五章的规定进行审核与确认。

七、结算支付7.1 甲方根据工程实际进度，按照双方确认的预结算金额支付工程进度款；7.2 工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余工程款项；7.3 工程款项的支付，应严格按照国家及地方相关法律法规、政策规定执行。

姜杰、中建三局集团有限公司生命权、健康权、身体权纠纷二审民事判决书【案由】民事人格权纠纷人格权纠纷生命权、健康权、身体权纠纷【审理法院】山东省青岛市中级人民法院【审理法院】山东省青岛市中级人民法院【审结日期】2020.12.24【案件字号】（2020）鲁02民终12625号【审理程序】二审【审理法官】张立宁魏文毕威【审理法官】张立宁魏文毕威【文书类型】判决书【当事人】姜杰;中建三局集团有限公司;青岛信尔建设工程有限公司【当事人】姜杰中建三局集团有限公司青岛信尔建设工程有限公司【当事人-个人】姜杰【当事人-公司】中建三局集团有限公司青岛信尔建设工程有限公司【代理律师/律所】薛强山东鲁宁（即墨）律师事务所;王颂山东琴岛律师事务所;史胜杰山东银河星律师事务所【代理律师/律所】薛强山东鲁宁（即墨）律师事务所王颂山东琴岛律师事务所史胜杰山东银河星律师事务所【代理律师】薛强王颂史胜杰【代理律所】山东鲁宁（即墨）律师事务所山东琴岛律师事务所山东银河星律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】姜杰;中建三局集团有限公司;青岛信尔建设工程有限公司【本院观点】本案系生命权、健康权、身体权纠纷。

本案事故发生地在青岛市城阳区线高架桥上其建设施工方是上诉人中建三局集团有限公司，上诉人中建三局集团有限公司又与青岛信尔建设工程有限公司签订了《建设工程分包合同》，将建设工程路基ABC组料回填分包给青岛信尔建设工程有限公司。

涉案284000元款项上诉人中建三局集团有限公司和上诉人青岛信尔建设工程有限公司均对系各自预支的款项予以否认，涉案284000元的实际权利人可以另行向接受该款项的民事主体行使相关权利。

【权责关键词】胁迫撤销代理合同过错合同约定有独立请求权第三人当事人的陈述鉴定意见反证自认关联性质证证明责任（举证责任）诉讼请求变更诉讼请求发回重审执行诉讼标的【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明，二审查明的事实与一审查明的事实一致。

青岛平建建筑安装股份有限公司
形象进度工程量确认单
合同编号：编号：PJ-JD- 工程名称建筑面积
分包单位分包项目
单价及总量合同总值
完成形象进度
施工员：技术负责人：
形象进度
工程量预算员：统计员：
约定应付金额￥（大写）：
项目经理：
工程质量扣款金额￥□附《质量、安全处罚确认单》(大写)：技术总工：
工程安全扣款金额
￥□附《质量、安全处罚确认单》（大写）：安全员：
损坏物资赔偿金额
￥□附《其他违约处置确认单》（大写）：保管员：
代付零工费用明细
￥□附《其他违约处置确认单》（大写）：施工员：
扣款总额
￥（大写）：
劳务负责人确认：
实际应付金额￥（大写）：
统计员：项目经理：
工程部审核工程部：成本部审核￥（大写）：成本部：
生产副总核准金额:￥(大写)：
生产副总：
备注：本形象进度工程量确认单只作为合同过程付款依据，不作为最终结算依据。