风力发电基础工程施工合同

合同编号：［ ] XX省XX市XX风电场工程建筑工程合同发包人：XXXX实业有限公司承包人:签订日期： XXXX年月签订地点: XX XX基础及场平土石方工程合同书发包方：XXXX实业有限公司（以下简称甲方）承包方: （以下简称乙方）鉴于发包人拟委托承包人承担 XX风电场风机基础、箱变场平及挖填、升压站场平工程部分的施工任务，且承包人同意接受该委托.为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，本着自愿公平和诚实信用的原则,为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况，双方经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1、项目名称：XX省XX市XX风电场2、施工地点:XX省XX市XX县XX山第二条承包项目范围和工作内容1、承包范围：XX山风电场24台风机基础及箱变场平、挖填(包括风机基础施工所需的放坡挖填）、升压站场平、挡土墙及截洪沟2、工作内容:相关定额说明内的工作内容第三条工期乙方严格按照甲方施工网络计划完成施工；第四条承包方式及工程造价1、承包方式:乙方包材料、包工、包施工机械和工器具、包工期、包质量。

2、工程造价：2.1甲、乙双方协商一致，本项目执行《电力建设工程预算定额》(2006年版）及其预规取费标准，不再执行其他定额及取费标准。

本工程仅限于如下取费内容：地区人工费补差15。

04%，材机费调整10.95％，冬雨季施工增加费1。

08％,夜间施工增加费0。

4％，施工工具用具使用费0。

52%,大型机械安拆与轨道铺拆费1。

05%，临时设施费3。

29%,施工机构转移费1.18%，安全文明施工补助费0。

3%,社会保障费6。

21％,住房公积金3。

89%，危险作业意外伤害费2。

31，企业管理费7。

46%，利润6.0%，税金3.34％。

按照上述内容调整后,乙方机械费、乙方人工费、乙方所购材料价格在合同执行过程中及工程竣工结算价差不再调整;税金按当地税务部门有关规定执行。

⻛⼒发电施⼯总承包协议书范本⻛⼒发电施⼯总承包协议书合同编号：__________甲⽅（发包⽅）：__________⼄⽅（承包⽅）：__________鉴于甲⽅为⻛⼒发电项⽬的开发⽅，⼄⽅为具有相应资质的⻛⼒发电施⼯总承包单位，双⽅本着平等⾃愿、诚实信⽤的原则，就甲⽅委托⼄⽅承担⻛⼒发电施⼯总承包⼯程事宜，经协商⼀致，签订本合同，以资共同遵守。

⼀、⼯程概况1.⼯程名称：______________________2.⼯程地点：______________________3.⼯程内容：包括但不限于⻛⼒发电机的购置、安装、调试、运⾏维护及配套基础设施的建设等。

4.⼯程期限：⾃开⼯之⽇起⾄竣⼯验收合格之⽇⽌，总⼯期为______天。

⼆、⼯程质量与要求1.⼄⽅应按照甲⽅提供的施⼯图纸和技术要求，完成⻛⼒发电施⼯总承包⼯程。

2.⼄⽅应确保⼯程质量符合国家及⾏业相关标准和规范。

三、合同价款与⽀付⽅式1.合同总价款：⼈⺠币（⼤写）______________________元。

2.⽀付⽅式：o合同签订后______⽇内⽀付总价款的______%作为预付款。

o基础施⼯完成并通过验收后⽀付总价款的______%。

o⻛⼒发电机安装完成并通过验收后⽀付总价款的______%。

o剩余______%作为质量保证⾦，⾃竣⼯验收合格之⽇起⼀年后⽆质量问题⽀付。

四、双⽅权利与义务1.甲⽅权利与义务：o提供施⼯图纸、技术要求及相关批准⽂件。

o按照合同约定⽀付⼯程款。

o有权对⼄⽅的施⼯进度和质量进⾏检查和监督。

2.⼄⽅权利与义务：o组织施⼯⼒量，按期完成⼯程任务，并保证⼯程质量。

o按照合同约定收取⼯程款。

o⼯程竣⼯后，向甲⽅提交竣⼯验收申请。

五、违约责任1.如甲⽅未按期⽀付⼯程款，应向⼄⽅⽀付违约⾦，违约⾦按逾期⽀付⾦额的______%计算。

2.如⼄⽅未按期完成⼯程或⼯程质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲⽅因此遭受的损失。

甲方（建设单位）：________ 乙方（施工单位）：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方风力发电项目施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况 1. 项目名称：________风力发电项目 2. 项目地点：________ 3. 项目规模：________ 4. 项目内容：包括风力发电机组安装、基础施工、升压站建设等。 二、承包方式 1. 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量要求，对风力发电项目进行清包施工。

2. 清包内容包括：土建、安装、调试、验收等全过程。 3. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、机具及施工人员。 三、工程进度及质量 1. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成风力发电项目的施工任务。 2. 工程进度安排如下： （1）基础施工：____年____月____日至____年____月____日； （2）安装调试：____年____月____日至____年____月____日； （3）竣工验收：____年____月____日至____年____月____日。 3. 工程质量要求：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

四、合同价款及支付方式 1. 合同总价为：人民币____元整（大写：____元整）。 2. 付款方式： （1）合同签订后，乙方需向甲方提交相关资质、人员、设备等证明材料，甲方审核无误后支付合同总价款的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关进度款申请，甲方审核无误后支付进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的____%作为验收款； （4）工程保修期满后，甲方支付合同总价款的____%作为保修金。 五、违约责任 1. 乙方未按合同约定的时间完成工程进度，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。

风力发电工程服务合同范本甲方：XXX公司
乙方：YYY公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方为一家专业从事风力发电工程的公司，具有丰富的经验和技术实力。

乙方为一家富有创新精神的新能源公司，希翼通过合作开展风力发电项目。

二、协议或者合同的目的和背景
双方为了共同开展风力发电工程项目，特签订本合同，明确双方的权利和义务。

三、具体的条款和条件
1. 甲方将为乙方提供风力发电工程设计、施工、调试等服务。

2. 乙方需按照合同约定支付相应的费用，并提供必要的支持。

3. 双方应共同遵守相关法律法规，确保项目顺利进行。

四、保密事项
双方在合作过程中涉及的商业机密和技术资料应保密，不得向第三方泄露。

五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应商议处理方式，并竭力减少损失。

六、协议终止的条件
合同期满或者双方商议一致可终止合同，需提前书面通知对方。

七、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的责任；如发生争议，双方应商议解决，无法达成一致意见可向有关部门申请调解或者仲裁。

八、其他附加条款
1. 本合同自签订之日起生效，至合同约定期限届满终止。

2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

以上为风力发电工程服务合同的范本，希翼双方能够遵守合同约定，共同推动风力发电事业的发展。

2023全新风力发电机基础施工合同1. 合同背景和目的2. 合同概述2.1发电机制造商将委托施工方负责全新风力发电机基础施工项目的实施。

2.2施工方将按照发电机制造商的要求，在约定的时间内完成项目，并按照合同约定获得相应的报酬。

3. 施工方责任3.1施工方需按照发电机制造商提供的设计图纸和技术要求，进行全新风力发电机基础施工项目。

3.2施工方应确保施工过程中的安全性和环境保护，并采取必要的安全措施以避免意外事件的发生。

3.3施工方应配备合适的施工人员和设备，以确保项目的高质量、高效率和及时完成。

3.4施工方应及时向发电机制造商汇报项目进展情况，并接受发电机制造商的监督和检查。

4. 发电机制造商责任4.1发电机制造商应按照合同约定，向施工方提供全新风力发电机基础施工项目的详细设计图纸和技术要求。

4.2发电机制造商应根据施工方提供的进展情况及时支付相应的报酬，并确保按合同约定支付。

4.3发电机制造商应提供必要的技术支持，并协助解决施工方在项目实施过程中遇到的问题和困难。

5. 合同变更合同生效后，任何一方未经对方书面同意，不得擅自修改合同条款。

如遇到特殊情况，需要修改合同内容，应由双方协商一致，并签署书面补充协议。

6. 保密条款双方同意在合同履行期间和终止后对双方之间的商业秘密和机密信息予以保密。

未经对方同意，不得向第三方透露或使用。

7. 违约责任7.1如果一方未能履行合同规定的任何义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同金额的10%。

7.2如一方发现对方违约行为，应及时通知违约方，并要求其限期履行义务。

7.3如果一方在接到通知后仍未履行义务，对方有权解除合同，并有权要求违约方支付违约金及其他由此产生的费用和损失。

8. 争议解决8.1本合同的解释和执行均适应的法律，双方应通过友好协商解决争议。

8.2 如协商无果，双方同意提交争议给人民法院解决。

9. 合同生效和终止9.1合同自双方正式签字并盖章后生效，并持续有效直到项目完成并经双方确认接受。

风力发电箱变基础合同范本1. 引言本合同是由甲方（下称乙方）与乙方（下称甲方）就风力发电箱变基础建设项目签订的法律文件。

双方经协商一致，同意按照以下条款履行合同义务。

2. 合同目的本合同的目的是确保风力发电箱变基础建设项目顺利进行，明确各方的权利义务，保障项目的质量、进度和安全。

3. 合同条款3.1 项目概述乙方作为风力发电箱变基础建设项目的承包商，负责项目的设计、施工和验收。

项目概述如下：•项目名称：风力发电箱变基础建设项目•项目地点：（填写具体地点）•项目规模：（填写规模）•项目工期：（填写工期）3.2 付款方式3.2.1 乙方应在项目签署后5个工作日内，向甲方提供项目预算和付款计划。

双方根据预算和计划进行协商，并签订付款协议。

3.2.2 甲方应按照付款协议中约定的时间和金额，按进度支付款项给乙方。

3.3 设计与施工标准3.3.1 设计标准：乙方应按照国家相关风力发电设备设计标准和规范，以及甲方要求的设计指南进行设计。

3.3.2 施工标准：乙方应按照国家相关建设和施工标准，以及甲方要求的施工图纸进行施工。

3.4 工程质量与验收3.4.1 乙方应保证工程质量符合设计要求和施工标准，并承担因质量问题引起的责任。

3.4.2 甲方应按照国家相关规定对项目进行验收，验收合格后方可支付最后一期款项给乙方。

3.5 项目变更和延期3.5.1 任何对项目范围、设计或施工的变更，都应经双方书面协商，并签订变更协议。

3.5.2 如果项目因不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工期。

3.6 知识产权与保密3.6.1 乙方在项目中产生的设计图纸、施工资料等知识产权归甲方所有。

3.6.2 双方应对项目中涉及的商业机密和技术信息保密，不得向第三方透露或使用。

3.7 违约责任3.7.1 如果任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额双方另行商定。

3.7.2 如果违约方的违约行为给对方造成了经济损失，违约方还应承担赔偿责任。

2023全新风力发机电基础施工合同甲方：XX风力发电有限公司地址：XX省XX市XX区XX街XX号乙方：XX施工工程有限公司地址：XX省XX市XX区XX街XX号签订日期：2023年1月1日一、协议或者合同的目的和背景甲方为了实现风力发电项目的建设目标，与乙方签订本合同，委托乙方负责2023年全新风力发机电基础施工工作。

二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，严格按照施工计划和进度安排进行施工，确保施工质量和安全。

2. 乙方应按照合同约定的价格和付款方式收取费用，如有额外费用需另行商议确定。

3. 乙方应保证施工期间不影响周边环境和其他项目的正常运行。

4. 乙方应在施工过程中做好安全防护工作，确保施工现场安全。

三、保密事项双方应对合同中涉及的商业机密和技术资料进行保密，未经对方允许，不得向第三方透露。

四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时商议解决，如无法达成一致意见，可根据相关法律法规处理。

五、协议终止的条件1. 双方商议一致解除合同。

2. 一方违约，经提出书面通知后，对方仍未改正。

六、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应的法律责任。

如发生争议，双方应首先通过友好商议解决，如无法达成一致，应提交仲裁机构进行调解。

七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：XX风力发电有限公司乙方（盖章）：XX施工工程有限公司以上是2023全新风力发机电基础施工合同的内容，双方应严格按照合同约定执行，共同完成项目建设目标。

风力发电基础工程施工合同甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程质量：二、工程内容有工程承包范围1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。

2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。

3、工程总造价暂定元人民币。

4、工程总造价合同履约金为元人民币。

三、工期1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。

2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。

3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。

4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。

四、合同价款及取费标准1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。

2、单价：基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆破均按河南2008定额及地区指导价执行，土石方现场工作面外100米以内甩土方(超出范围按河2008定额及地区有关文件计费)；未注明的单价按河南省2008定额及现行有关文件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调差(地材按实际发生计算)。

3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据。

4、工程量：以实际发生工程量结算(基础、便道、回填土及施工道路的土石方以双方现场代表测量签证为准，其它工程量按图纸或甲方现场代表签字为准)。

合同编号： [ ]XX省XX市XX风电场工程建筑工程合同发包人：XXXX实业有限公司承包人：签订日期： XXXX年月签订地点： XX XX基础及场平土石方工程合同书发包方：XXXX实业有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于发包人拟委托承包人承担 XX风电场风机基础、箱变场平及挖填、升压站场平工程部分的施工任务，且承包人同意接受该委托。

为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，本着自愿公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，双方经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1、项目名称：XX省XX市XX风电场2、施工地点：XX省XX市XX县XX山第二条承包项目范围和工作内容1、承包范围：XX山风电场24台风机基础及箱变场平、挖填（包括风机基础施工所需的放坡挖填）、升压站场平、挡土墙及截洪沟2、工作内容：相关定额说明内的工作内容第三条工期乙方严格按照甲方施工网络计划完成施工；第四条承包方式及工程造价1、承包方式：乙方包材料、包工、包施工机械和工器具、包工期、包质量。

2、工程造价：2.1甲、乙双方协商一致，本项目执行《电力建设工程预算定额》（2006年版）及其预规取费标准，不再执行其他定额及取费标准。

本工程仅限于如下取费内容：地区人工费补差15.04%，材机费调整10.95%，冬雨季施工增加费1.08%，夜间施工增加费0.4%,施工工具用具使用费0.52%,大型机械安拆与轨道铺拆费1.05%,临时设施费3.29%,施工机构转移费1.18%,安全文明施工补助费0.3%,社会保障费6.21%,住房公积金3.89%,危险作业意外伤害费2.31, 企业管理费7.46%,利润6.0%,税金3.34%。

按照上述内容调整后，乙方机械费、乙方人工费、乙方所购材料价格在合同执行过程中及工程竣工结算价差不再调整；税金按当地税务部门有关规定执行。

风力发电土建安装工程施工总承包合同1. 合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）2. 合同背景根据甲方的需求，乙方同意承包风力发电土建安装工程施工总包。

本合同旨在明确双方的权利和义务，并规定工程施工的条款和细节。

3. 工程概况设计和工程规划土方开挖和平整基础和地基建设主体结构施工安装风力发电设备建筑及电气工程的维护和保养其他与工程有关的服务4. 工程报价材料费用人工费用设备费用管理费用安全费用其他费用双方同意在签署本合同后的一周内确定最终的工程报价。

5. 工期和交付乙方同意在工程合同签署后开工，并按照约定的工期完成工程施工。

工期延误造成的损失由延误方承担，延误方还应向甲方支付违约金。

工程竣工后，乙方应组织相关人员进行验收，并按照约定交付工程。

6. 工程质量和保修乙方承诺按照相关技术标准和规范进行工程施工，保证工程质量符合国家标准。

工程竣工后的一年内，乙方负责对工程进行保修，修复因施工质量问题导致的损坏。

如果在保修期内发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行修复，乙方应及时响应并修复。

7. 支付方式预付款：工程合同签署后，甲方应向乙方支付合同总额的30%作为预付款。

进度款：根据工程进展情况，甲方应向乙方支付相应的进度款，支付比例由双方共同商定。

竣工款：工程竣工并经验收合格后，甲方应支付合同总额的剩余部分作为竣工款。

8. 知识产权和保密工程施工过程中产生的技术方案、设计图纸、文件资料等知识产权归甲方所有。

双方在合作过程中涉及到的商业机密和商业敏感信息应予以保密，不得向第三方披露。

9. 违约责任如果一方违反本合同的任何条款，对方有权要求其承担违约责任，并有权解除合同。

10. 其他条款本合同是双方的唯一协议，在签署后具有法律效力。

对于未尽事宜，双方应及时协商并签署书面补充协议。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。