风电场风力发电机组安装工程施工合同(60页)

风电场工程建设施工合同书一、合同背景二、合同内容根据双方协商一致，本合同约定如下1. 项目概况和任务甲方委托乙方负责进行风电场工程建设施工，包括但不限于风电场选择与规划基础设施建设（道路、电力、通信等）风机安装及调试相关设备的采购与安装2. 工程周期和进度本工程的总工期为12个月，具体进度和工期安排应在合同签订后30天内由双方共同编制并达成书面协议。

3. 工程费用和支付方式3.1 工程费用总计为X万元，结算以该金额为准。

具体的费用细则将以双方另行签订的《工程费用清单》为依据。

3.2 工程费用的支付方式如下工程开始前，甲方需支付合同总额的30%作为预付款工程按里程碑式分阶段完成后，按实施进度支付相应款项工程完工后，乙方提交完工报告后，甲方需支付剩余款项。

4. 质量保证和责任4.1 乙方对工程的质量承担全部责任，包括但不限于施工质量、设备安装质量等。

如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行整改或修复。

4.2 在工程施工期间，如因乙方施工方面的失误导致甲方或第三方产生经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

5. 材料和设备的供应5.1 材料和设备的选择、采购、运输和验收均由乙方负责。

5.2 乙方应确保所供应的材料和设备符合相关法律法规的要求，并具备必要的质量、安全和环保认证。

6. 变更和补充协议在施工过程中，如需要对本合同的内容进行变更或补充，应由双方共同协商并签署书面协议。

未经双方书面同意，任何一方不得单方擅自变更或修改本合同。

7. 保密条款双方应保守对方提供的技术方案、商业计划、工程进度等商业机密，并不得向第三方透露或披露。

除非经双方书面同意，否则不得向任何受限方进行披露。

三、合同解除和争议解决1. 合同解除1.1 双方协商一致认为需要解除合同的，应提前30天书面通知对方，并进行合理的协商和处理。

1.2 若因甲方原因导致无法按合同约定进行施工的，乙方有权要求解除合同，并要求甲方支付相应的违约金。

2. 争议解决2.1 因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。

风电安装施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：（委托方地址）
电话：（委托方联系电话）
法定代表人：（委托方法定代表人）
身份证号：（委托方法定代表人身份证号）
乙方：（承包方名称）
地址：（承包方地址）
电话：（承包方联系电话）
法定代表人：（承包方法定代表人）
身份证号：（承包方法定代表人身份证号）
一、项目内容
1.1 甲方委托乙方进行风电安装施工项目，具体包括（项目具体内容）。

1.2 项目地点：（施工地点）
1.3 项目工期：（施工开始时间至结束时间）
二、服务标准
2.1 乙方应按照相关国家标准和甲方要求，按时、按质、按量完成风电安装施工项目。

2.2 乙方应派遣具备相关资质和经验的施工人员进行施工，确保施工安全和质量。

2.3 乙方应负责施工过程中的安全防护和环境保护工作，确保施工现场整洁、安全。

三、合同价款
3.1 甲方应根据实际施工情况，按照双方约定的支付方式和进度，按时支付合同价款。

3.2 乙方应严格控制施工成本，保证项目在约定预算范围内完成。

四、违约责任
4.1 若乙方未能按时、按质、按量完成施工项目，应承担相应的违约责任。

4.2 若甲方未能按时支付合同价款，应承担相应的违约责任。

五、其他事项
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工并经双方确认验收之日止。

5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：
日期：日期：。

风力发电安装合同(完整版)
1.合同双方
甲方：
地址：
联系人：
电子邮件：
乙方：
地址：
联系人：
电子邮件：
2.合同背景
本合同是在甲方需要进行风力发电装置的安装并乙方具备相关技术和经验的前提下签订的。

3.合同内容
3.1 甲方委托乙方负责风力发电装置的安装、调试和运行。

3.2 乙方应在合同生效后的30天内开始风力发电装置的安装工作。

3.3 乙方应按照甲方的要求，确保装置的运行效果和质量。

3.4 乙方应按照相关标准和要求，对装置进行维护和保养，并提供免费的维修服务期限为5年。

3.5 甲方应按照约定的付款方式和时间支付乙方费用。

4.合同生效与终止
4.1 本合同自双方签字后生效，并持续有效期为5年。

4.2 如有一方违反合同条款，守约方有权解除合同，并有权要求违约方承担责任。

5.其他条款
5.1 本合同的修改、补充以及争议解决均须双方协商一致。

5.2 本合同一经签署，则对双方具有约束力。

以上为风力发电安装合同的完整内容，双方应在理解并同意后签署。

甲方签字：_________________ 日期：_________________ 乙方签字：_________________ 日期：_________________。

风电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在其指定地点进行风力发电项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于风电场的基础设施建设、风力发电机组的安装、调试等。

1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。

第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：- 合同签订后支付总价款的30%作为预付款；- 主体工程完工后支付总价款的40%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的25%；- 剩余5%作为质保金，在质保期满后支付。

第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，并保证工程质量。

3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。

3.3 验收合格后，双方签署《工程验收报告》。

第四条工程变更4.1 因甲方原因需变更工程内容，应提前通知乙方，并签订变更协议。

4.2 因乙方原因需变更工程内容，应征得甲方同意，并签订变更协议。

第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。

5.2 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。

第六条质保期及售后服务6.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起一年。

6.2 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

风力发电施工合同范本1. 合同目的本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。

2. 项目内容和要求施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。

3. 合同签订及生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。

4. 合同期限本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。

如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。

5. 项目进度和里程碑双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。

6. 施工费用和支付方式根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。

付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。

7. 质量保证和验收施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。

发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。

8. 合同变更和解除如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。

如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。

如无法解决，双方有权单方面解除合同。

9. 违约责任如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

10. 争议解决因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。

如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。

11. 附则未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。

12. 合同解释权本合同的解释及争议解决权归双方共同所有。

甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司签订日期：2014年9月签定地点：北京市海淀区协议书发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。

业主和承包商共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。

2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（¥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。

3.工程规模：300MW。

4. 承包商项目经理：吴止境5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。

6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。

签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。

某某风电场风机安装工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场风机安装工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拥有风电场的建设权利，并需要承包商进行风机安装工程，双方经友好协商，就风机安装工程达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____风电场风机安装工程____1.2 工程地点：____省____市____县____风电场____1.3 工程规模：安装____台风机，单机容量为____兆瓦____。

1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

二、合同范围及内容2.1 承包商应按照合同约定的规格、数量和技术要求，完成风机安装工程。

2.2 承包商应负责风机设备的运输、卸货、安装、调试、验收等工作。

2.3 承包商应与工程相关的技术支持和服务，包括设备操作培训、维护指导等。

三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

3.2 业主应按照合同约定的付款进度，向承包商支付合同价款。

3.3 支付方式：银行转账。

四、合同履行期限4.1 承包商应按照合同约定的工期完成工程。

4.2 工期延误：如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。

五、工程质量及验收5.1 承包商应保证工程质量符合国家相关标准和行业规定。

5.2 工程验收：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。

六、违约责任6.1 如承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

6.2 如业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

风力发电场风机设备安装工程施工合同样本一、合同双方甲方（发电场管理方）：公司名称：地址：法定代表人：联系乙方（施工方）：公司名称：地址：法定代表人：联系二、工程内容1. 本次合同的工程内容为风力发电场的风机设备安装工程。

2. 工程所需设备及规格详见附件1。

三、工程时间1. 工程开始日期：___________________。

2. 工程结束日期：___________________。

四、工程价格1. 工程总价为_________________（大写：_________________）。

2. 付款方式：- 预付款：合同签订后甲方需支付工程总价的30%作为预付款；- 进度款：工程完成40%后，甲方支付工程总价的50%作为进度款；- 最终款：工程全部完工后，甲方支付工程总价的剩余20%作为最终款。

五、质量保证1. 乙方保证所提供的设备为新品，无任何质量问题。

2. 工程完工后，乙方提供一年的质量保证期，期间内发现设备质量问题的，乙方负责免费修理或更换。

六、合同解除1. 若甲方未按时支付工程款项的，则乙方有权解除合同，并要求赔偿违约金；2. 若乙方出现严重违约行为（如工程进度滞后超过30天），甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。

七、争议解决1. 本合同涉及的争议应通过友好协商解决。

2. 若友好协商无法解决争议，则提交所在地法院进行诉讼。

八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效果。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同双方确认无误后，签署如下：甲方签字盖章：日期：乙方签字盖章：日期：。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版风力发电项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 质量验收5.3 质量保修第六条合同履行6.1 承包人义务6.2 发包人义务6.3 合同变更第七条违约责任7.1 承包人违约7.2 发包人违约第八条争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决第九条合同的解除9.1 合同解除的条件9.2 合同解除的后果第十条合同的转让10.1 合同转让的条件10.2 合同转让的程序第十一条合同的终止11.1 合同终止的条件11.2 合同终止的程序第十二条合同的保密12.1 保密信息12.2 保密义务12.3 保密期限第十三条法律适用和争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：_______1.1.2 发包人地址：_______1.1.3 发包人法定代表人：_______ 1.2 承包人1.2.1 承包人名称：_______1.2.2 承包人地址：_______1.2.3 承包人法定代表人：_______第二条工程概况2.1 工程名称：_______2.2 工程地点：_______2.3 工程规模：_______2.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的安装、调试、运行和维护等。

第三条合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.2 价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格、人工费用等发生变动，双方可协商调整合同价格。

风电安装施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：风电安装施工，包括但不限于风机基础施工、风机安装、塔筒安装、电气设备安装等。

二、工程范围及要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范及施工方案进行施工。

2.2 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和行业标准，满足甲方要求。

2.3 乙方应按照甲方的要求完成施工进度计划，确保工程按时完工。

三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.2 甲方支付合同总价款的_______%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。

3.3 乙方开具正规发票后，甲方应在_______个工作日内支付相应款项。

四、工期及验收4.1 工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。

4.2 工程验收按照国家相关标准和行业标准进行，甲方有权要求乙方对不合格部分进行整改。

4.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告。

五、质量保证及售后服务5.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准对工程进行质量保证。

5.2 工程质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。

5.3 质保期内，乙方应免费对工程进行维修和保养。

六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。

6.2 甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

风力发电施工合同范本合同编号：[合同编号]1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，根据双方自愿、平等、互利的原则，就乙方为甲方提供风力发电施工服务达成如下协议。

2. 合同条款2.1 项目概述乙方将为甲方提供风力发电项目的施工服务，包括但不限于风力发电设备的安装、调试、运行维护等工作。

具体项目概述如下：•项目名称：[项目名称]•项目地点：[项目地点]•项目规模：[项目规模]•项目工期：[项目工期]2.2 工作内容乙方将负责以下工作内容的实施：1.风力发电设备的安装和调试；2.确保风力发电设备的稳定运行；3.提供相应的运行维护工作；4.提供合格的安全防护措施；5.完成相关工程验收。

2.3 付款方式甲方将根据工作进展及合同约定付款给乙方。

具体付款方式如下：•合同签订后，甲方需支付合同总价款的20%作为预付款；•乙方完成工作进度的30%时，甲方需支付合同总价款的30%作为中期款；•乙方完成工作进度的90%时，甲方需支付合同总价款的40%作为尾款。

2.4 保修期及返工责任风力发电设备的安装、调试和设备质量由乙方负责。

乙方将提供一定的保修期，在此期间对于设备的质量问题，乙方将负责免费维修或更换。

同时，若因乙方施工或设备质量问题导致的设备故障或事故，乙方将承担相应的返工责任及赔偿责任。

2.5 违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。

若甲方违约，则甲方应支付乙方已完成工作的合理费用，并承担由此造成的一切损失。

若乙方违约，则乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。

2.6 保密条款甲方和乙方在合作过程中可能会涉及商业机密和敏感信息，双方必须对相关信息进行保密。

未经对方明确书面同意，不得向第三方披露、泄露或使用。

3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在签署本合同后，如需变更合同条款，应经对方同意并签署变更协议。

3.2 合同解除以下情况下，任何一方有权解除本合同：1.正式的法律文书要求解除合同；2.经双方协商一致解除；3.双方严重违反合同条款，经对方书面通知后超过15个工作日仍未进行整改。

风力发电安装合同书封面风力发电安装合同书。

合同编号，_______________。

甲方（安装商），_______________。

乙方（发电厂），_______________。

签订日期，_______________。

有效期限，_______________。

本合同由甲方与乙方就风力发电项目的安装和运营达成如下协议：第一条项目描述。

甲方将按照乙方的要求，在指定地点进行风力发电设备的安装和调试，并确保设备的正常运行。

第二条服务内容。

1. 甲方负责风力发电设备的运输、安装和调试工作。

2. 甲方提供设备的售后维护和保养服务，确保设备长期稳定运行。

3. 甲方提供相关技术培训，使乙方工作人员能够熟练操作和维护设备。

第三条价格和支付方式。

1. 乙方应按照合同约定的价格支付安装费用。

2. 乙方应按照合同约定的方式和时间支付设备的维护费用。

第四条合同变更。

任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

第五条违约责任。

任何一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。

第六条法律适用和争议解决。

本合同适用中华人民共和国法律。

双方因合同履行发生争议，应协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院解决。

第七条其他。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期限结束。

甲方（盖章），_______________ 日期，_______________。

乙方（盖章），_______________ 日期，_______________。

合同范本专家。

以上是一个风力发电安装合同书封面的范本，希望对你有所帮助。

如果需要更多详细的合同内容，可以随时联系我。

风力发电施工合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟建设风力发电项目，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风力发电工程。

2. 工程地点：________________。

3. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的安装、基础施工、场内道路建设、输电线路铺设等。

二、工程承包范围乙方承担本工程的全部施工任务，包括设计图纸范围内的所有工程内容。

三、合同工期1. 开工日期：______年______月______日。

2. 竣工日期：______年______月______日。

四、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。

五、工程价款及支付1. 工程总价款为人民币__________元（大写：____________________）。

2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。

工程进度达到______%时，甲方向乙方支付合同总价款的______%。

工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%。

剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。

六、双方权利义务1. 甲方权利义务：提供工程所需的设计图纸、技术资料等。

协调施工现场周边关系，确保工程顺利进行。

按照合同约定支付工程价款。

风电工程施工合同1. 引言2. 合同双方本合同由双方共同签订：甲方：[甲方公司名称]（简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（简称“乙方”）3. 工程背景甲方拟在[工程地点]建设[风电工程名称]。

乙方具有丰富的风电工程施工经验和专业团队，双方达成一致，决定由乙方承担本工程的施工。

4. 工程内容本工程的主要施工内容包括但不限于：•基础工程：包括风电机组塔基基础、变电站基础等；•设备安装：包括风电机组安装、变电站设备安装等；•电缆铺设：包括风电机组间电缆铺设、连接等；•通信系统：包括风电机组互联通信系统、监控系统等；•环保设施：包括噪音和振动控制、废水处理等。

具体施工内容详见附件一。

5. 施工技术要求乙方承诺按照国家相关法律法规和标准要求，采用先进的施工技术和工艺，保证施工质量。

6. 工期安排本工程的总工期为[工期天数]，具体工期安排详见附件二。

乙方应对施工过程进行合理安排，确保工程按时完成。

7. 工程款支付根据施工进度，甲方按照方式支付工程款给乙方：•前期款：在合同签订后，甲方将支付合同总金额的[前期款比例]%作为前期款；•进度款：根据施工进度，甲方每完成一定进度，支付相应的进度款；•最终款：乙方完成工程交付后，经验收合格后，甲方支付尾款给乙方。

具体支付方式和款项比例详见附件三。

8. 质量保证乙方承诺对所提供的材料和工程做到合法合规，且保修期内提供免费的维修和保养服务。

保修期为工程竣工之日起[保修期天数]。

9. 违约责任任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任。

具体违约责任详见附件四。

10. 争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，可提交有关部门进行仲裁或诉讼。

11. 合同生效与解除本合同自双方代表签字之日起生效，有效期为[合同有效期]。

在合同有效期内，除非经双方协商一致，否则不得解除合同。

12. 其他条款本合同未尽事宜可在双方协商一致后进行补充约定。

附件1.工程详细施工内容2.工期安排表3.工程款支付方式和比例4.违约责任详细说明本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

风力发电机组安装合同合同编号：_________签订地点：_________签订日期：________年____月____日甲方（发包方）：单位名称/个人姓名：_________法定代表人/身份证号：_________注册地址/住址：_________联系电话：_________电子邮件：_________乙方（承包方）：单位名称/个人姓名：_________法定代表人/身份证号：_________注册地址/住址：_________联系电话：_________电子邮件：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经充分协商，就风力发电机组安装项目达成如下合同条款：第一条项目概况工程名称：风力发电机组安装工程（以下简称“工程”）。

安装地点：____________（具体地址）。

工程规模：风力发电机组数量：_________台每台风力发电机组的额定功率：_________kW（千瓦）工程内容：乙方负责为甲方提供风力发电机组的安装服务，安装内容包括但不限于风力发电机组的运输、吊装、安装、调试及验收等工作。

合同金额：本工程的合同金额为人民币（大写）：元（￥）。

第二条工程承包范围与内容承包范围：乙方负责以下工程内容：提供所有风力发电机组所需的材料、设备及相关配件；负责风力发电机组的运输、吊装、安装、调试等；风力发电机组的接线、电气接入等工作；相关工程的现场施工管理与协调；竣工后的性能测试及验收合格。

工作要求：安装工作需符合国家及地方相关的建设标准、施工规范和安全要求；所有设备必须符合设计要求，并且符合相关技术标准和质量标准。

第三条工程进度及工期开工日期：本合同生效后，乙方应于________年____月____日开始安装工程。

完工日期：工程应于________年____月____日完工，安装并调试完成所有风力发电机组，具备验收条件。

工期延误：若因甲方原因导致工程延期，工期可相应延长；若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，违约金为总合同金额的______%/天。

风电安装合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[风电场名称]风电设备安装工程2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：乙方负责[具体风机型号]风力发电机组的安装、调试及相关配套设施的安装工作，包括但不限于塔筒安装、机舱安装、叶片安装、电气设备安装等。

二、工程期限1. 本工程的工期为[工期时长]，自合同生效之日起计算。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并通过书面形式确认工期的调整。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

2. 支付方式：合同签订后[预付款比例]%作为预付款，计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），在合同生效后的[支付时间]个工作日内支付；设备安装完成[进度款比例]%，计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），在设备安装完成并经甲方验收合格后的[支付时间]个工作日内支付；工程竣工验收合格后[尾款比例]%，计人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]），在工程竣工验收合格后的[支付时间]个工作日内支付。

3. 乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票。

四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求。

甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

甲方应向乙方提供施工所需的场地、道路、水电等基础条件，并协调与当地政府和居民的关系，确保施工顺利进行。

甲方应组织相关人员对乙方提交的竣工验收申请进行验收，如验收不合格，甲方有权要求乙方限期整改，直至验收合格。

风力发电工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程（以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方），为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。

一、工程概况1. 工程名称：XX风力发电项目2. 工程地点：XX省XX市XX县3. 工程质量：符合国家标准和行业规范二、工程内容与工程承包范围1. 甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件（即锚栓组合件）。

2. 乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎），完成基础浇筑。

3. 乙方负责风力发电塔基础工程的施工，包括但不局限于桩基施工、地梁施工、承台施工、混凝土浇筑、模板安装与拆除等。

4. 乙方负责施工过程中的临时设施搭建与拆除，包括临时道路、临时供电、临时供水等。

5. 乙方负责施工过程中的安全防护，确保施工安全符合国家相关规定。

三、工程总价与支付方式1. 工程总造价暂定为人民币XX元整（大写：人民币XX元整）。

2. 甲方分期支付工程款项，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。

3. 甲方支付工程款项时，乙方应提供等额的发票。

四、工期1. 乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。

2. 施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限为X个月（开工日期定为XX年X月X日，完工日期定为XX年X月X日）。

3. 工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。

五、违约责任1. 甲方逾期支付工程款项的，应按照同期银行贷款利率支付乙方逾期利息。

风电安装合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就风电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________风电安装项目。

2. 工程地点：_____________。

3. 工程内容：包括风力发电机组、塔筒、电缆、变压器等设备的安装及调试。

二、合同范围本合同包括风电设备的安装、调试、试运行及交付使用等全部工作内容。

具体包括但不限于以下内容：1. 设备的卸货、保管及现场搬运。

2. 设备安装及附件的安装。

3. 设备的调试及试运行。

4. 提交相关工程资料及文件。

三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币________元（大写：____元整）。

该价格包含设备安装的劳务费、运输费、安装调试费及其他相关费用。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。

（2）设备安装完成并调试合格后，甲方支付乙方合同总价的____%。

（3）剩余____%作为质保金，自工程验收合格之日起一年后支付。

四、工期及进度安排1. 乙方应按照甲方的工期要求，合理安排施工进度。

2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

3. 甲方应对乙方的施工进度进行监督，如有必要，可要求乙方调整施工计划。

五、质量与验收1. 乙方应保证施工质量符合国家相关标准及甲方的要求。

2. 工程施工完成后，乙方应提交验收申请。

甲方应在收到申请后的____个工作日内组织验收。

3. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的损失。

六、保修与维护1. 乙方应对其安装的设备实行保修一年的服务。

保修期内，如设备出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

具体费用另行商议。

七、违约责任1. 如因甲方原因导致工程延期或无法完成，甲方应承担违约责任，并支付因此给乙方造成的损失。

风力发电施工合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的基础施工、塔筒安装、机组吊装、电气设备安装、调试等工作。

二、工程期限1. 本工程的工期为[工期时长]，自合同生效之日起计算。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。

三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[验收期限]内组织验收。

如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。

3. 工程验收合格后，双方应签署竣工验收报告，作为工程结算的依据。

四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[工程总价]元（大写：[大写金额]）。

预付款：合同生效后，甲方向乙方支付工程总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写金额]）。

进度款：根据工程进度，甲方将分阶段向乙方支付工程进度款。

乙方应在每个阶段工程完成后，向甲方提交进度报告和付款申请，甲方应在[审核期限]内进行审核并支付相应的进度款。

竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的[竣工款比例]作为竣工款，即人民币[竣工款金额]元（大写：[大写金额]）。

质量保证金：甲方将扣留工程总价的[质量保证金比例]作为质量保证金，即人民币[质量保证金金额]元（大写：[大写金额]）。

风力发电施工合同范本甲方（发包方）：____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：_____________________________鉴于甲方拟进行风力发电项目的施工，并愿意委托乙方进行施工；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该风力发电项目的施工。

经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，订立本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

2.2 甲方应提供施工所需的相关文件和资料。

2.3 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。

2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方原因的问题。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求进行施工。

3.2 乙方应保证施工质量和施工进度，确保工程按期完成。

3.3 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，保证施工安全。

3.4 乙方应承担因施工原因导致的工程质量问题和安全事故的责任。