水利水电施工合同书(3篇)
- 格式:doc
- 大小:26.50 KB
- 文档页数:14
水利水电土建工程施工合同条件1. 引言水利水电土建工程施工合同是指甲方(工程业主)与乙方(施工单位)之间就水利水电土建工程的施工进行约定和协商的法律文件。
本文档将详细说明水利水电土建工程施工合同的条件。
2. 合同签订•甲方和乙方应以书面方式签订合同,并在合同中明确双方的权责和义务;•合同的签订应符合国家有关法律法规的规定,包括但不限于《合同法》等;3. 工程范围•合同应明确工程的具体范围、规模和性质,包括工程的主要施工内容、工程量、工程定位等;•工程范围的确定应以设计文件或招标文件为依据;4. 工程进度•合同应明确工程的计划进度,并约定各阶段工程的开工和竣工时间;•如因甲方原因导致工程进度延迟,乙方有权要求甲方支付相应的违约金;5. 施工质量•合同应明确工程的质量要求和验收标准,并约定相关的质量检测机构和方法;•乙方应按照合同规定的标准进行施工,确保工程质量符合合同约定;6. 施工方案•合同应要求乙方提供详细的施工方案,包括施工方法、工艺流程、安全措施等;•乙方应根据施工方案进行施工,并确保施工安全和质量;7. 施工队伍和技术人员•合同应明确乙方施工队伍的组成和技术人员的资质要求;•乙方应按照合同约定的要求配备合格的施工队伍和技术人员;8. 资金支付•合同应约定工程款项的支付方式和时间节点;•甲方应按照合同约定的支付条件及时支付工程款项,如有延误需支付相应的滞纳金;9. 变更和索赔•合同应约定变更和索赔的程序和条件;•如因设计变更或甲方原因导致工程变更或索赔,乙方有权要求相应的合理变更费用和索赔费用;10. 竣工验收•合同应约定工程的竣工验收程序和标准;•乙方应按照合同约定的标准完成工程,并接受甲方的竣工验收;11. 质量保证•合同应约定工程的质量保证期限和责任;•在质量保证期限内,如发现工程质量问题,乙方应及时修复,并承担相应的责任;12. 违约责任•合同应约定各方违约的责任和补偿方式;•如甲乙双方有违约行为,违约一方应向守约一方支付相应的违约金;13. 争议解决•合同应约定争议解决的方式;•如发生争议,甲乙双方可通过协商、仲裁或诉讼等方式解决;14. 合同解除和终止•合同应约定合同解除和终止的条件和程序;•乙方如发生重大违约行为,甲方有权解除合同并要求相应的赔偿;15. 其他条款•合同可以根据具体情况增加其他需要约定的条款;•其他条款应符合法律法规的规定和双方的实际需求;是水利水电土建工程施工合同的一般条件,具体合同内容还需根据实际情况进行详细约定。
水利工程建设安全生产合同(合同范本)6篇篇1甲方(建设单位):XXXX水利水电工程有限公司乙方(施工单位):XXXX建筑集团公司根据《中华人民共和国合同法》和《水利工程建设安全生产管理规定》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就XXXX水利水电工程建设安全生产事项达成以下合同协议:一、工程概况XXXX水利工程是一项大型水电站建设项目,位于XX省XX市,总投资额为XX亿元人民币。
该项目涉及水电站的建设、水库的蓄水、引水隧洞的开挖和水电站的运营等。
二、安全生产目标甲乙双方共同目标是确保水利工程建设过程中的安全生产,防止和减少生产安全事故,保障人员生命安全和企业财产安全。
三、安全生产责任1. 甲方责任:(1)甲方应建立健全安全生产管理制度,明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责。
(2)甲方应提供必要的安全生产条件和资金保障,确保安全生产投入的有效实施。
(3)甲方应对乙方的安全生产工作进行监督和检查,发现问题及时提出整改意见。
2. 乙方责任:(1)乙方应建立健全安全生产管理体系,制定并执行安全生产管理制度和操作规程。
(2)乙方应配备必要的安全生产管理人员和设备,确保安全生产工作的顺利进行。
(3)乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合要求。
四、安全生产措施1. 甲方措施:(1)甲方应定期组织安全生产检查和隐患排查,及时消除安全隐患。
(2)甲方应提供必要的安全防护设施和劳动保护用品,确保乙方人员的安全。
(3)甲方应对乙方进行安全教育和培训,提高乙方的安全意识和操作技能。
2. 乙方措施:(1)乙方应制定并执行安全生产应急预案,确保在发生安全事故时能够及时有效地处理。
(2)乙方应加强施工现场的安全管理,设置明显的安全警示标志和安全防护设施。
(3)乙方应定期对员工进行安全教育和培训,提高员工的安全意识和操作技能。
五、安全生产奖惩1. 甲方奖惩:(1)甲方应对在安全生产工作中表现突出的乙方进行表彰和奖励。
水利施工合同书5篇水利施工合同书 (1) 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)今因甲方兴建防洪抗旱工程,需要委托乙方承建,经双方协议后,根据本工程具体情况,签订合同,作为今后施工工程依据,以资共同遵守。
一、工程名称:防洪堤、灌溉水渠。
二、工程地点:故县三公里处三、施工范围:四、承包形式:包工包料五、质量标准:乙方严格按照设计施工,保证工程质量标准,在施工过程中,如发现质量不符合设计要求,甲方应及时提出,乙方应及时处理,返工。
六、工程承包造价:贰万陆仟壹佰陆拾肆元整七、付款方法:承包方全额垫款。
八、施工期限:两个月九、本工程不能转让,否则没收押金,终止合同。
十、劳保安全:在施工中发生的工伤事故,由乙方承担经济责任。
十一、在施工过程中,甲方派马金龙同志为现场施工代表,隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后,凭通知才能施工,并做为工程决算的依据。
十二、乙方在施工过程中,凡车辆通行及补偿均由乙方自理,工程结束后,所有道路、农田、必须恢复,恢复费用由乙方自理。
十三、本工程完工后,需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。
十四、本合同一式三份,甲、乙双方一份,镇水利工作站备案一份。
甲方:乙方代表:(签字)年月日水利施工合同书 (2) 发包单位: ( 以下简称甲方)承包单位: ( 以下简称乙方)为加强水利建筑物的施工管理,确保工程质量和施工安全,促进施工进度和工程效益的发挥,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,结合工程具体情况,经双方协商同意,签订本合同,供双方共同遵守。
一、(1)工程名称:宁夏平罗县红崖子乡拦洪库除险加固工程。
(2)工程地点:平罗县红崖子乡王家沟村。
二、工程内容:(1) 甲方王国云将平罗县红崖子乡拦洪除险加固工程内三处建筑物(小红柳、大柳树、战壕头)以造价23.5万元连工带料发包给乙方安自洲实施建造,甲方负责建筑物的开挖和回填,乙方确保建筑、砌筑拉运材料等工程质量和施工安全。
水利水电施工合同范本2007甲方(发包方):_____地址:_____法定代表人:_____乙方(承包方):_____地址:_____法定代表人:_____鉴于甲方需要进行水利水电工程的施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等互利的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____1.2 工程地点:_____1.3 工程内容:_____1.4 工程规模:_____1.5 工程期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币(大写):_____(¥_____)。
2.2 付款方式:_____第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务:3.1.1 提供施工所需的场地和必要的施工条件。
3.1.2 按合同约定支付工程款。
3.1.3 对乙方的施工进度和质量进行监督。
3.1.4 协助乙方解决施工过程中出现的问题。
3.2 乙方的权利和义务:3.2.1 按照合同约定和施工图纸的要求进行施工。
3.2.2 保证工程质量,按时完成工程任务。
3.2.3 接受甲方的监督和检查。
3.2.4 负责施工过程中的安全管理工作。
第四条工程质量与验收4.1 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行施工,确保工程质量。
4.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告和相关材料,甲方应在收到报告后_____天内组织验收。
4.3 验收合格后,双方签署验收合格证明。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的_____%。
5.2 如乙方未能按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为工程总价款的_____%。
5.3 因一方违约给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。
第六条合同变更和解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。
水利工程承包合同范本甲方:乙方:为确保紫荆河治理工程施工质量、进度,完善目标施工管理,依照建筑施工法规及经济合同法,经甲乙双方共同商议,特立本合同,以资信守。
一、基本条款:工程名称:工程地点:施工区段:竣工日期:承包性质及范围:(一)承包性质:1、本工程性质为纯包工。
(二)1、凡涉及图纸及设计变更范围内的片石挡土墙砌筑(含所在区域涵管挡土墙、垫层)的所有工作内容,均为乙方承包范围。
片石墙表面须作葡萄缝2、甲方除负责大型机具,如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外,其余设施、设备机械(机具)由乙方负责。
3、乙方负责本施工区域的基槽清底、抽水工作。
配合甲方做好本区域的定位放线,标高测设工作。
工程所用的所有小型机具、工具、斗车、元钉、铁丝、马钉、钢钎、绳索、榔头、锄头、铁铲由乙方自备。
4、乙方负责手套、安全帽等劳保用品购置。
无论什么原因引起,土方回填前,所施工段的片石、周转材料均由乙方负责清理,不得影响土方回填工作。
承包单价、结算及付款方法:二、1、承包单价:按本合同第二款范围,按实际完成的工程量,以综合单价没立方米包干。
(设计变更包括在内)2、本工程原则上不产生计时工。
如果甲方指派或甲方认定属合同范围外的计工日计算。
3、结算:竣工验收后一个月内由甲方开具结算清单。
4、付款方法:(1)每完成工程量,经业主、监理、甲方三方验收合格后支付已完工程的。
(2)所有施工段完成后,经业主、监理、甲方三方验收合格,付款至总额的。
(3)余额主体竣工验收达到要求后,除留百分之五作为质保金,一年后结清外,其余余款项结算完毕后三个月内付清。
(4)工资发放时由乙方出具所完工程量的全部工资表并签字。
四、质量条款:1、严格按照设计(变更)图纸、技术交底、施工规范进行施工。
2、精心组织,规范施工,服从甲方指挥,维护甲方声誉。
质量须达到优良工程标准。
3、所有工程必须由甲方、建筑方、监理、质检部门的验收合格后,方能办理结束按手续。
有关水利水电土建工程施工合同条件6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方就本水利水电土建工程达成合作意向,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方权利义务,确保工程顺利进行,特订立本施工合同。
一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、石方填筑等水利水电土建工程相关项目。
二、合同条件1. 工程期限(1)开工日期:自甲乙双方签订合同之日起第___日开工。
(2)竣工日期:按照双方约定的工期完成。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成,需经甲方同意后顺延工期。
2. 工程价款及支付方式(1)工程价款:乙方应按照甲乙双方约定的工程价款进行报价,经甲方审核后作为本合同附件。
(2)支付方式:按照工程进度支付,甲方在工程验收合格后支付相应款项。
具体支付比例和支付方式详见合同附件。
3. 工程质量及验收标准(1)乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合设计要求。
(2)工程验收标准:按照国家标准及甲乙双方约定的验收标准执行。
验收合格后,甲方出具验收合格证书。
4. 安全生产及文明施工(1)乙方应严格遵守安全生产法规,制定安全生产措施,确保施工过程中的安全。
(2)乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁、有序。
5. 违约责任(1)如乙方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。
(2)如甲方未按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
6. 合同的变更和解除(1)合同变更:双方协商一致,可以变更合同相关条款。
(2)合同解除:在合同履行过程中,如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可以解除合同。
三、其他事项1. 争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
水利工程合同书(纯包工)5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方水利工程的建设施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:__________4. 工程规模:__________二、承包方式乙方采用纯包工的方式承包本工程,即乙方负责提供施工所需的全部劳动力,甲方负责提供施工所需的主要材料和辅助材料。
三、工期要求1. 工程开工日期:__________2. 工程竣工日期:__________3. 工期延误的违约责任:如乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、质量标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工,确保施工质量符合相关标准。
2. 甲方有权对施工质量进行监督,对不符合质量标准的施工部分,乙方必须无条件进行返工或整改。
五、付款方式1. 甲方在合同签订后向乙方支付工程款的XX%作为预付款。
2. 乙方完成施工任务并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付剩余工程款。
3. 甲方在支付工程款时,有权扣除因乙方施工质量问题产生的维修费用。
六、违约责任1. 如乙方在施工过程中存在施工质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按照合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
3. 乙方在施工过程中如发生安全事故,乙方应承担全部责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在合同履行过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
水利建设工程施工合同范本(通用版)5篇篇1合同编号:XXXX-XXX-XXXX甲方(发包方):XXXX水利建设有限公司乙方(承包方):XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确甲乙双方在水利建设工程施工过程中的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:XXXX水利建设工程2. 工程地点:XXXX市XXXX区3. 工程内容:包括但不限于河道治理、水库建设、水电站改造等4. 工程造价:人民币XXXX万元整(¥XXXX)二、施工期限1. 施工期限:自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
2. 延期规定:如遇不可抗力因素或其他特殊情况,双方可协商延期。
三、付款方式1. 甲方应按合同约定支付乙方工程款。
2. 支付方式:银行转账,乙方提供等额发票。
3. 支付时间:具体支付时间根据施工进度和合同约定确定。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务:(1)提供施工图纸及相关技术资料;(2)按时支付工程款;(3)协调施工过程中的相关事宜。
2. 乙方权利义务:(1)按照施工图纸和技术要求进行施工;(2)确保施工质量符合国家标准;(3)合理安排施工进度,按时完成施工任务。
五、违约责任1. 甲方违约责任:未按时支付工程款,应承担违约责任,并支付违约金。
2. 乙方违约责任:施工质量不符合国家标准,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果,可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(发包方):XXXX水利建设有限公司法定代表人:XXX签字日期:XXXX年XX月XX日联系方式:XXXX-XXXX-XXXX银行账号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号乙方(承包方):XXXX建筑公司法定代表人:XXX签字日期:XXXX年XX月XX日联系方式:XXXX-XXXX-XXXX银行账号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号合同附件:1. 施工图纸及技术要求;2. 工程预算表及报价单;3. 施工进度计划表;4. 其他相关文件及资料。
水利工程专用合同条款范本6篇篇1第一章合同协议1. 合同协议概述本合同协议旨在明确水利工程专用条款的规范,确保合同的完整性和可操作性。
双方应本着诚信合作、互利共赢的原则,共同遵守合同条款,推动水利工程的顺利实施。
2. 当事人2.1 甲方(发包方):名称:_________地址:_________法定代表人:_________2.2 乙方(承包方):名称:_________地址:_________法定代表人:_________3. 标的物与范围3.1 标的物:水利工程专用条款的规范。
3.2 范围:包括水利工程施工、监理、设计、科研等相关领域。
4. 合同金额与支付方式4.1 合同金额:根据水利工程的具体需求和双方协商确定。
4.2 支付方式:双方应明确支付节点、支付比例及支付方式,确保资金安全、合规使用。
5. 合同生效条件与生效时间5.1 条件:双方应确保合同条款明确、无争议,并签署书面合同协议。
5.2 时间:自双方签署书面合同协议之日起生效。
第二章专用条款规范6. 水利工程施工条款6.1 施工准备与开工条件6.1.1 甲方应确保施工场地具备开工条件,包括场地平整、道路畅通等。
6.1.2 乙方应制定详细的施工方案,明确施工流程、技术要求和安全措施。
6.2 施工进度与质量控制6.2.1 甲方应定期检查施工进度,确保按计划进行。
如因甲方原因造成工期延误,应给予乙方合理补偿。
6.2.2 乙方应建立严格的质量控制体系,确保施工质量符合标准。
如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担相应责任。
6.3 安全施工与环境保护6.3.1 乙方应制定安全施工规范,加强现场安全管理,确保施工期间无安全事故发生。
6.3.2 甲方应监督乙方环境保护措施落实情况,确保施工符合环保要求。
乙方应积极配合甲方进行环保工作。
7. 水利工程监理条款7.1 监理范围与职责篇2第一章合同协议1. 合同协议概述本合同协议旨在明确水利工程专用条款的规范,确保水利工程在设计、实施、运行和维护过程中遵循一定的法律、法规和标准,保障工程的顺利实施和有效运行。
水利工程劳务合同范本(6篇)水利工程劳务合同范本第1篇委托人(全称):_________________监理人(全称):_________________依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下:1.工程名称:_________________2.工程地点:_________________3.工程规模:_________________4.工程总投资:_________________二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分:1.协议书;2.中标函或委托书;3.监理投标函;4.通用条件;5.专用条件;2/44页6.附录附录A——服务范围和内容;附录B——委托人提供的人员、设备和设施;附录C——收费金额和支付。
7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A中约定范围内的服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的`设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限本合同附录A中约定的服务自_________________年_________________月_________________日开始,至_________________年_________________月_________________日完成。
六、合同的订立及生效合同订立时间:_________________年_________________月_________________日合同订立地点:_________________本合同双方约定后生效。
水利水电施工合同书发包人:(全称)地址:法定代表人:委派现场代表:联系电话承包人:(全称)地址:法定代表人:项目经理:联系电话总工程师:质量负责人:监理人:(全称)地址:总监理工程师:联系电话监理工程师:发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.一,工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3可研文件名称,文号:.1.4初设文件名称,文号:.1.5工程规模;建设任务:.1.6工程概算审批总投资万元;资金来源:.二,工程承包范围及合同工程量2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)三,合同价款3.1合同价款承包方式:(详见合同附件3).3.2合同总价人民币(大写):万元(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;安全措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).四,合同工期及进度4.1开工日期:,竣工日期:.4.2合同工期总日历天数:天.4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:.五,双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于____年____月____日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.提供的用地范围为:期限:.5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.提供承包人使用的工程为:期限:.5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施.共9页,当前第1页123456789水利水电施工合同书(二)发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称:工程地点:工程内容:质量等级:必须保证合格,争创优良合同价款:二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程质量)三、开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日总日历工期:天第二条图纸一、图纸提供套数:套二、图纸提供日期:____年____月____日第三条双方一般责任一、甲方驻工地代表:二、乙方驻工地代表:三、甲方工作1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。
2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。
并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。
3、核乙方工程进度月报。
4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。
5、审查认可工程决算,组织工程验收。
6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。
若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。
四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。
如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地(每月不得少于____天),配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
3、程施工前,编制施工组织设计,组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后,交甲方审查认可。
4、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
5、工程施工期间于每月____日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。
6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。
第四条工程质量一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。
二、乙方应建立和健全质量保证体系。
在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。
三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。
四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。
五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书____小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。
甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。
如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。
第五条合同价款一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包,因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化,一次性包死。
二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方认可的工程量(经甲、乙双方协商决定,松动爆破土方按总压坝取土方量的____%计,闸阀结算价格以购买发票为准)。
三、新增及漏项的工程项目,经甲方认可,其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方,若无综合单价项目,按部颁水利水电工程定额编制出综合单价,需经双方协商认定。
第六条材料、设备供应一、材料、设备供应范围的划分检验:1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。
3、已进场的物资,若发现不合格,供料一方必须迅速将其运出场外。
4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。
5、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。
第七条工期顺延如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延,并用书画形式确定顺延期限:1、甲方在合同规定开工日期前,不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(根据需要),影响承包方进场。
2、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。
3、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。
4、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。
5、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。
第八条工程款支付方式一、工程款支付方式:银行转账。
二、工程预付款:合同生效后,甲方一次性支付合同价款的____%作为乙方工程启动款,不足部分按甲乙双方议标达成的协议执行,以后按工程进度付款。
三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第九条竣工与结算一、工程竣工验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告,并附完工资料一式八份:1、工程施工竣工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。
甲方审核后认为工程具备验收条件,应在收到验收申请报告后的____天内组织验收。
二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。
第十条违约责任一、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。
不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。
二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤出施工现场致使工程造成损失,一切责任由乙方承担。
三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。
四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。
第十一条纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向当地人民法院起诉。
第十二条工程保修工程竣工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下%的工程款作为工程保修金,保修期一年。
在保修期内属乙方的工程质量问题,则由乙方无条件及时进行返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保证金。
第十三条附则一、本合同共份,正本两份,副本份,合同附件二份,甲乙双方各执正本一份,其余由甲乙双方送有关部门备案。
二、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合设计要求,保修期满终止。
三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。
发包方(章):承包方(章):地址:__________ 地址:__________法定代表人:__________ 法定代表人:__________委托代理人:__________ 委托代理人:__________ 电话:__________ 电话:__________开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮政编码:__________ 邮政编码:__________合同签订日期:____年____月____日水利水电施工合同书(三)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)今因甲方兴建防洪抗旱工程,需要委托乙方承建,经双方协议后,根据本工程具体情况,签订合同,作为今后施工工程依据,以资共同遵守。