2011二级云南省建造师《法律法规》试题及答案

1、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。

P198A.按设计要求执行B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案：A2、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。

P191A.8B.24C.32D.48答案：D3、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。

P208A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求答案：C4、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。

P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B5、施工承包合同实施中，双方当事人对工程质量有争议，可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由( )承担。

A.发包人B.承包人C.责任方D.发包人与承包人分担答案：C6、以成本加酬金形式发包的建设工项目，其施工图纸可能不能事先完成。

因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过( )缩短工期。

P204A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备答案：A7、下列关于总价合同说法不正确的是( )。

P203A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价B.承包人将承担较多的风险C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人答案：D8、合同跟踪以( )等方面为对象。

P206A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程质量、工程进度、工程成本C.工程质量、工程数量、工程成本D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本答案：A9、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。

2011二级建造师法规真题及参考答案单选1.取得建造师资格证书并经（B）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格2、行政法规的的制定主体是（C）A、全国人民代表大会B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院D、最高人民法院3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务的（C）A、抵消B、提存C、混同D、免除4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（A）年A、1B、2C、4D 205、根据《物权法》不适合用于质押财产的是(C)A 汇票B 仓单C建设用地D应收账款6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是(B)A转让B抵押C出资入股D投保火灾险7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C）万元。

A、100B、200C、600D、10008、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D）A总承包合同可以采用书面形式或口头形式B发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包C建筑工程只能招标发包，不能直接发包D、国家提倡对建筑工程实行总承包9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A）A未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B将专业工程分包给不具备资质的承包人C将劳务作业分包给不具备资质的承包人D未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的（B）A该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B该联合体成员签订共同投标协议C该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为(B)A评标价B投标报价C招标控制价D标底12、经评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（C）A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名C项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取D评标委员会成员由三人组成13、经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲的行为的正确说法是：(A)A属于在投标有效期内撤回投标文件B属于放弃中标C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D甲可向招标人申请退还部分投标保证金14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（A）A生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（C）A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B 3年内不得担任监理单位的主要负责人C5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（A）A本企业负责人B当地安全生产监督管理部门C县级以上地方人民政府D省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（B）上报有关主管部门A幕墙分包企业B施工总承包企业C监理单位D 建设单位18、根据国务院《特种设备安全保障条例》从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（D）批准A县级以上人民政府B省级政府特种设备安全监督部门C国务院D 国务院特种设备安全监督部门19、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（D）A要求施工企业购买其制定的不合格消防器材B 申请施工许可证时无需提供保障工程安全施工措施的资料C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是(D)A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求B 建设单位有权任意压缩工期C建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料21、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（C）A 意外伤害保险属于非强制险B 保险由建设单位办理C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D 保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止22、基坑支护工程专项施工方案须经（D）签字后实施A 施工企业项目经理和现场监理工程师B 施工企业负责人和建设单位负责人C 建设单位负责人和总监理工程师D 施工企业技术负责人和总监理工程师23、企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（C）个月A 1 B2C 3D 624、根据建设工程质量管理条例对涉及（B）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出涉及方案A 增加工程内部装饰B 建筑主体和承重结构变动C 增加工程造价总额D 改变建筑工程25、建设工程施工总承包企业将装也工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（C）A 分包工程质量由分包企业负总责B 分包工程质量由分包企业单独承担责任C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任26、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（B）A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D 施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修27、必须经总监理工程师签字的工作是（D）A 开工前的放线定位B 分项工程验收C 下一步工序D 建设工程竣工验收28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（D）A 只能由生产厂家承担B 只能由供应商承担C 只能施工企业自行承担D 可向生产厂商29、需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位讲有关资料向（A）报告A 公安消防B 建设工程安全监督机构C 建设行政主管部门D 上级主管部门30、下列争议中属于劳动争议的是（D）A企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B 公司股东李某因股息分配产生的争议C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D 进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议31、劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（C）年A 6个月B 1年C 2年D 5年32、劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的固定，该处理结果为（A）A 该使用期为劳动合同期限B按无效劳动合同处理C 按无固定器限合同处理D 按完成一定工作任务为期限的合同处理33、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（C）A 固定期限B无固定期限C 以完成一定任务为期限D 短期34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（C）A 警告B 罚款C 支付违约金D 没收财产35、下列合同中，受合同法调整的是（C）A 婚姻B 收养C 买卖D 行政36、在合同法中，要约生效的时间是（B）A 要约人发出要约时B 要约达到受要约人时C 受要约人作出承诺时D 受要约人承诺到达时37、在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（A）A 要约B 要约邀请C 反要约D承诺38、受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）A 承诺超时B 承诺延误C 新承诺D新要约39、下列合同中，以下情形属于无效合同的是（C）A 当事人无履约能力B 当事人对合同有重大误解C 违反法律法规的强制性规定D违法法定的形式40、关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（D）内有效A 1个月B 3各月C 6个月D 1年41、关于待定合同的说法，正确的是（B）A 善意相对人不享有撤销的权利B 效力待定合同的相对人有催告权C 待定合同是生效合同D 待定合同是无效合同42、甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（B）A 丙不能以自己名义起诉甲B 丙起诉甲是在行使代位权C 丙起诉甲以50万元为限D 丙的起诉费用由自己支付43、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（D）A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产B 债务人放弃到期的债权C 债务人将巨额财产赠与他人D 债务人出售其全部财产44、甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（A）A 甲公司名称变更B 乙公司的法人代表变更C 合同签约人变更D 买卖数量变更45、某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（D）万A 24B 27C 30D 4246、关于担保的说法，正确的是（D）ABCD以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效47、某建设单位出具的银行保函中，保证人为（B）A 监理单位B 银行C 建设单位D 施工企业48、定金合同以（C）之时生效A 当事人签字B 合同备案C 定金实际交付D 主合同成立49、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（D）A 行政调解B 法院调解C 仲裁调解D 人民调节50、一裁定终局体现了仲裁的（D）特点A 专业性B 自愿性C 独立性D 快捷性51、仲裁的保密性特点体现在他（C）为原则A 不开庭审理B 不允许代理人参加C 不公开审理D 不允许证人参加52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（B）A 留存。

2011年二级建造师考试《法规及相关知识》考试真题一、单项选择题(共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)　1.取得建造师资格证书并经( )后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是( )。

A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院 3.订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的( )。

A.抵消B.提存C.混同D.免除 4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算( )年。

A.1B.2C.4D.20 5.根据《物权法》，不适合用于质押财产的是( )。

A.汇票B.仓单C.建设用地D.应付款 6.下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是( )。

A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险 7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为( )万元。

A.100B.200C.600D.1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是( )。

A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D.国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是( )。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包 B.将专业工程分包给不具备资质的承包人 C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人 D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包 10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是( )。

A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标 B.该联合体成员签订共同投标协议 C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11.通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为( )。

2011年二级建造师《法律法规》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A 登记B 注册C 备案D 所在单位考核合格2.行政法规的制定主体是（）。

A 全国人民代表大会B 全国人民代表大会常务委员会C 国务院D 最高人民法院3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）A 抵消B 提存C 混同D 免除4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。

A 1B 2C 4D 205.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（ ）。

A 汇票B 仓单C 建设用地D 应收账款6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A 转让B 抵押C 出资入股D 投保火灾险7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。

建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A 100B 200C 600D 10008.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包D 国家提倡对建筑工程实行总承包9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B 将专业工程分包给不具备资质的承包人C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B 该联合体成员签订共同投标协议C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。

二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分，共60分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意。

）1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A．建设部或其授权机构B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．省级建设行政主管部门2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。

A．同时在2个建筑业企业执业B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作C．未取得二级建造师执业资格D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。

A．由被代理人独自承担责任B．由代理人独自承担责任C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。

那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。

A．2001年5月10日B．2001年9月10日C．2002年9月10日D．2003年9月10日5、自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A．抵押权B．所有权C．留置权D．质权6、全民所有制企业的经营权属于( )。

A．自物权B．用益物权C．担保物权D．债权7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为( )。

A．1次和3个月B．2次和3个月C．3次和2个月D．1次和6个月8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。

按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A．10%B．30%C．50%D．80%9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。

A．200万元和100万元B．100万元和50万元C．200万元和50万元D．3000万元和100万元10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是( )的体现。

云南省二级建造师法律法规试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、消防验收的主持者是（）。

A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.公安消防部门答案B参见教材P1362、热泵机组对外采用非标准通信协议时，应有热泵机组供应商提供数据格式，由（）承包商进行转换。

A.建筑B.设备C.机电D.监控答案D参见教材P1283、机电工程注册建造师执业的电力工程包括()等工程。

A．核电工程B．风电工程C．送变电工程D．水电工程E．火电工程答案ABCE参见教材参见教材P3174、发电机是根据电磁感应原理，通过（）的相对运动，将机械能转变为电能。

A.转子绕组和定子绕组B.转子磁场和定子磁场C.转子绕组和定子磁场D.转子磁场和定子绕组答案D参见教材P625、耐火砖砌筑时，膨胀缝的位置应避开（）。

A.高温部位B.受力位置C.炉体骨架部位D.砌体中的孔洞E.焊缝部位答案BCD参见教材P996、改造、维修、竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。

A.15B.30C.45D.60答案B参见教材P2937、低压缸组合安装中，低压内缸的通流间隙调整工作应在（）进行。

A.低压内缸就位找正后B.隔板调整前C.低压转子吊入汽缸前D.低压转子在汽缸内定位后答案D参见教材P658、锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查→（）试验→联箱找正划线→管子就位对口、焊接。

A.压力B.气密性C.灌水D.通球答案、D参见教材参见教材P709、（）等计量器具，属于A类计量器具范围。

A.施工企业最高计量标准器具B.列入国家强制检定目录的工作计量器具C.兆欧表D.经纬仪E.千分表检具答案ABCE参见教材P27710、下列耐火材料中，属于高级耐火材料的是（）。

A.耐火度为1560℃B.耐火度为1700℃C.耐火度为1800℃D.耐火度为2100℃答案C参见教材P9611、管道的防腐方法主要有（）等。

一、单项选择题（共６0题，每题1分，每题的备选项中，只有１个最符合题意）１．根据施工合同，甲建设单位应于2０0９年9月3０日支付乙建筑公司工程款。

201０年６月1日,乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )A．中断B．中止C．终止D．届满【答案】A【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。

当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断,从中断时起，诉讼时效时间重新计算。

本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。

２.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。

A.1B.2C．3D。

4【答案】C【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。

注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

3．下列规范性文件中,效力最高的是（）.A.行政法规B．司法解释C．地方性法规Ｄ．行政规章【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性,只在本辖区内有效,其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。

具有法律规范的性质。

在司法实践中具有重要的地位和作用。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。

A.合同B。

侵权C．不当得利D.无因管理【答案】Ｄ【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务,而是自觉为他人管理事务的行为。

５。

根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。

抵押权自（)时设立。

Ａ．合同签订B。

备案C．交付D.登记【答案】D【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定,以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

2011年二级建造师考试法规与知识考试真题试题和答案一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A 登记B 注册C 备案D 所在单位考核合格2.行政法规的制定主体是（）。

A 全国人民代表大会B 全国人民代表大会常务委员会C 国务院D 最高人民法院3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）A 抵消B 提存C 混同D 免除4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。

A 1B 2C 4D 205.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。

A 汇票B 仓单C 建设用地D 应收账款6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A 转让B 抵押C 出资入股D 投保火灾险7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。

建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A 100B 200C 600D 10008.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包D 国家提倡对建筑工程实行总承包9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B 将专业工程分包给不具备资质的承包人C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B 该联合体成员签订共同投标协议C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案(注：答案非标准,仅供参考)一、单项选择题（共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A 登记B 注册C 备案D 所在单位考核合格2.行政法规的制定主体是（）。

A 全国人民代表大会B 全国人民代表大会常务委员会C 国务院D 最高人民法院3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）A 抵消B 提存C 混同D 免除4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。

A 1B 2C 4D 205.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。

A 汇票B 仓单C 建设用地D 应收账款6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A 转让B 抵押C 出资入股D 投保火灾险7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。

建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A 100B 200C 600D 10008.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包D 国家提倡对建筑工程实行总承包9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B 将专业工程分包给不具备资质的承包人C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B 该联合体成员签订共同投标协议C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。

2011二级建造师实务一、多项选择题：1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（）A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（）A、正方形B、长方形C、圆形D、L型3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。

A、3d 和 7dB、3d 和 28dC、7d 和 14dD、7d 和 28d5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（）A、ha-a+bB、ha+a-bC、a+b –haD、a-b –ha6、最合适泵送的混凝土坍落度是（）A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm7、立面铺贴防水卷材适应采用（）A、空铺法B、点粘法C、条粘法D、满粘法8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）A、人造木门窗复验氨的含量B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（）A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。

A、混凝土B、普通透水墙C、多孔砖D、混凝土小型空心砌块11、脚手架定期检查的主要项目不包括（）A、干见得设置和连接是否符合要求B、立杆的沉降和垂直度C、地基是否有积水、底座是否松动D、安装的红色警示灯12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（）A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯13、无需办理动火证的作业是（）A、登高焊、割作业B、密闭容器内动火作业C、现场食堂用火作业D、比较密封的地下室动火作业14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。