2011年二级建造师《建筑工程》备考试题(1)

2011年全国二级建造师执业资格测试建筑工程管理和实务模拟试题（一）一、单项选择题(共20题,每题1分。

每题的备选项中, 只有1个最符合题意)1. 材料.截面尺寸.杆件高度和荷载作用点都相同,其临界荷载最大的是( )A、两端铰接B、一端铰接一端固定C、两端固定D、两端自由2.房屋建筑室内装修施工中，在地面上增加的盆景属于（)。

A.集中荷载B. 均布荷载C.线荷载D.面荷载3．某截面为370*490 mm砖柱,柱计算高度为 5.5 m,其高厚比为( )A、11.22B、0.01C、14.87D、0.154．某现浇混凝土结构,混凝土强度等级为C30，其中跨度为6m的梁和悬挑长度为 1.2m的阳台板的底模,应待混凝土强度分别达到( )时,方可拆除。

A.21N/mm2、22.5N/mm2B. 30N/mm2、21N/mm2C. 22.5N/mm2、30N/mm2D.30N/mm2、30N/mm25．大体积混凝土施工不宜采用（）。

A、火山灰硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、普通硅酸盐水泥D、矿渣硅酸盐水泥6、在基坑（槽）的土方开挖时，不正确的说法是（）。

A.当边坡陡、基坑深、地质条件不好时，应采取加固措施B.一般应采用“分层开挖，先挖后撑”的开挖原则C.应采取措施，防止扰动地基土D.在地下水位以下的土，应经降水后再开挖7、某现浇钢筋混凝土檐廊，挑出长度为１．５m ，采用C20混凝土,拆模时混凝土强度不得低于( )。

A.１０N/mm2B.１４N/mm2C.１６N/mm2D.２０N/mm28、人造大理石是（）的人造石材。

A．水泥型B．复合型C．微晶玻璃型D．聚酯型9、木材物理力学性质是否随含水率而发生改变的转折点是 ( )。

A．平衡含水率 B．纤维饱和点C．表观密度 D．空隙率10、某基坑开挖深度为12 m ,二类土,其基坑是几类基坑（）。

A．三类基坑 B. 二类基坑C. 一类基坑D. 特类基坑11、如图所示重量为W=600N的物体由两根绳索悬吊，绳索AC的拉力是（）。

2010年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。

A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线【答案】A【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。

2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。

A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力【答案】C【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。

3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（）。

A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅【答案】C【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。

大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。

4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。

A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600【答案】D【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。

则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。

A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率【答案】B【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。

2011年二级建造师考试《建设工程实务》真题及答案一、单项选择题：1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（C）A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率P9D、弯起钢筋含量2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（C）A、正方形B、长方形C、圆形P20D、L型3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（D）A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差P244、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（B）的抗压强度和抗折强度来判定。

A、3d和7dB、3d和28d P26C、7d和14dD、7d和28d5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（B）A、ha-a+bB、ha+a-b P44C、a+b -haD、a-b -ha6、最合适泵送的混凝土坍落度是（D）A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm P547、立面铺贴防水卷材适应采用（D）A、空铺法B、点粘法C、条粘法D、满粘法P628、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（A）A、人造木门窗复验氨的含量P81B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（D）的方法施工A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层P9110、厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内应做（D）坎台。

A、混凝土B、普通透水墙C、多孔砖D、混凝土小型空心砌块P131or烧结普通砖11、脚手架定期检查的主要项目不包括（D）A、杆件的设置和连接是否符合要求B、立杆的沉降和垂直度C、地基是否有积水、底座是否松动D、安装的红色警示灯P15712、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（B）A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆P173C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D、七级大风天气时，在项目严密监督下使用外用电梯13、无需办理动火证的作业是（C）A、登高焊、割作业B、密闭容器内动火作业C、现场食堂用火作业P219D、比较密封的地下室动火作业14、施工现场污水排放前，应与所在地县以上人民政府（B）部门签署排放许可协议，申领许可证。

建筑工程管理与实务（2011 年真题）一、单项选择题（共20 题，每题1 分。

每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（）。

A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量2.建筑物高度相同，面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（）。

A.正方形B.长方形C.圆形D.L 型3.关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）。

A.凝结硬化快B.硬化时体积微膨胀C.硬化后空隙率高D.防火性能差4.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。

A.3d 和7dB.3d 和28dC.7d 和14dD.7d 和28d5.水准测量中，A 点为后视点，B 点为前视点。

A 点高程为 H A，后视读数为 a，前视读数为 b，则 B 点高程为（）。

A.H A-a+bB.H A+a-bC.a+b–H AD.a-b–H A6.最适合泵送的混凝土坍落度是（）。

A.20mmB.50mmC.80mmD.100mm7.立面铺贴防水卷材时应采用（）。

A.空铺法B.点粘法C.条粘法D.满粘法8.根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复验的项目是（）。

A.人造木板门复验氨的含量B.外墙塑料窗复验抗风压性能C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D.外墙金属窗复验空气渗透性能9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（）。

A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10.厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部 200mm 高度范围内应做（）坎台。

A.混凝土B.普通透水砖C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块11.脚手架定期检查的主要项目不包括（）。

A.杆件的设置和连接是否符合要求B.立杆的沉降和垂直度C.地基是否有积水、底座是否松动D.安装的红色警示灯12.关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（）。

2011年全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案详解2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详解一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意）1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格2、行政法规的的制定主体是（）。

A、全国人民代表大会B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院D、最高人民法院3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）。

A、抵消B、提存C、混同D、免除4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年。

A、1B、2C、4D、205、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。

A、汇票B、仓单C、建设用地 D、应收账款6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A、转让B、抵押C、出资入股D、投保火灾险7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员需签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11、通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价12、在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（）。

A、评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由三人组成13、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是（）。

2011年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及详解一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（）。

A．截面尺寸B．混凝土强度等级C．配箍率D．弯起钢筋含量【答案】C【解析】在一般情况下，受弯构件既受弯矩又受剪力，剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。

影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。

2．建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（）。

A．正方形B．长方形C．圆形D．L形【答案】C【解析】建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，依次为正方形、长方形以及其他组合形式。

体形系数越大，耗热量比值也越大。

3．关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）。

A．凝结硬化快B．硬化时体积微膨胀C．硬化后孔隙率高D．防火性能差【答案】D【解析】建筑石膏的技术性质包括：①凝结硬化快；②硬化时体积微膨胀；③硬化后孔隙率高；④防火性能好；⑤耐水性和抗冻性差。

4．水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定的。

A．3d和7dB．3d和28dC．7d和14dD．7d和28d【答案】B【解析】国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

5．水准测量中，A点为后视点，B点位前视点，A点高程为H A，后视读数为a，前视读书为b，则B点高程为（）。

A．H A-a+bB．H A+a-bC．a+b-H AD．a-b-H A【答案】B【解析】B点的高程为H B=H A+a-b。

6．最适合泵送的混凝土坍落度是（）。

A．20mmB．50 mmC．80 mmD．100 mm【答案】D【解析】泵送混凝土是利用混凝土泵的压力将混凝土通过管道输送到浇筑地点，一次完成水平运输和垂直运输。

2011年度全国二级建造师执业资格考试试卷建筑工程管理与实务一、单项选择题(共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.影响钢筋混凝土梁正截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是( )。

A.截面尺寸B.混凝土强度等级C.配箍率D.弯起钢筋含量2.建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是( )。

A.正方形B.长方形C.圆形D.L形3.关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是( )。

A.凝结硬化快B.硬化时体积微膨胀C.硬化后孔隙率高D.防火性能差4.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。

A.3 d和7 dB.3 d和28 dC.7 d和14 dD.7 d和28 d5.水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为H A，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程为( )。

A.H A-a+bB.H A+a-bC.a+b-H AD.a-b-H A6.最适合泵送的混凝土坍落度是( )。

A.20 mmB.50 mmC.80 mmD.100 mm7.立面铺贴防水卷材时应采用( )。

A.空铺法B.点粘法C.条粘法D.满粘法8.根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复验的项目是( )。

A.人造木板门复验氨的含量B.外墙塑料窗复验抗风压性能C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能D.外墙金属窗复验空气渗透性能9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是( )。

A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10.厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200 mm高度范围内应做( )坎台。

A.混凝土B.普通透水砖C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块11.脚手架定期检查的主要项目不包括( )。

A.杆件的设置和连接是否符合要求B.立杆的沉降和垂直度C.地基是否有积水、底座是否松动D.安装的红色警示灯12.关于外用电梯安全控制的说法，正确的是( )。

2011全国二级建造师考试试题大全全国二级建造师考试精选模拟试题（1）1.在我国习惯上称之为“致人损害之债”，指的是因( )。

而产生的债。

aA.侵权行为B.不当得利C.无因管理D.诈骗行为2.某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，房地产公司申领施工许可证前，( d )。

A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已满足施工的要求3.某石油公司拟新建总部办公大楼，该公司于2006年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。

根据《建筑法》的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于( c )截止。

A.2007年2月15日B.2007年4月15日C.2007年7月15日D.2007年10月15日4.工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级。

乙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中( d )工程。

cA.一等B.一等和二等C.二等和三等D.一等、二等和三等5.注册建造师延续执业，应在注册有效期满30日前申请延续注册，延续注册的有效期为( b )年。

A.2B.3C.4D.56.郑某取得二级建造师注册证书后，可以从事的工作是( c )。

aA.受聘于一家工程监理单位，从事工程监理工作B.担任一项大型房屋建筑工程施工项目负责人C.将资格证书挂靠在一家建筑施工企业D.受聘于某施工企业，担任该企业同时承揽的两个工程项目的负责人7.法人的民事行为能力是法律赋予法人独立进行民事活动的能力，其行为能力总是有限的，由其成立的宗旨和( d)所决定。

bA.注册资金B.业务范围C.企业规模D.业务能力8.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。

按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是( d)。

2011年二级建造师考试《建筑工程》考试真题(1)一、单项选择题(共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响相对较大的因素是( D )。

A.截面尺寸B.混凝土强度等级C.配箍率D.弯起钢筋含量2.建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是( C )。

A.正方形B.长方形C.圆形D.1型3.关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是( D )。

A.凝结硬化快B.硬化时体积微膨胀C.硬化后空隙率高D.防火性能差4.水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( B )的抗压强度和抗折强度来判定。

A.3d和7dB.3d和28dC.7d和14dD.7d和28d5.水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程( B )。

A.ha-a+bB.ha+a-bC.a+b-haD.a-b-ha6.最适合泵送的混凝土坍落度是( D )。

A.20mmB.50mmC.80mmD.100mm7.立面铺贴防水卷材适应采用( D )。

A.空铺法B.点粘法C.条粘法D.满粘法8.根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是(A )。

A.人造木门窗复验氨的含量B.外墙塑料窗复验抗风压性能C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能D.外墙金属窗复验复验空气渗透性能9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是( D )。

A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10.厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内应做( A )坎台。

A.混凝土B.普通透水墙C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块11.脚手架定期检查的主要项目不包括( D )。

A.杆件的设置和连接是否符合要求B.立杆的沉降和垂直度C.地基是否有积水，底座是否松动D.安装的红色警示灯12.关于外用电梯安全控制的说法，正确的是( B )。

2011年度全国二级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务测试题（一）参考答案一、单项选择题1．D 2．C 3．B 4．A 5．A 6．D 7．C 8．A 9．D 10．C 11．B 12．A 13．D14．B15．A 16．A17．B 18．B19．A 20．D 二、多项选择题21．A、B、E 22．B、C、D、E 23．A、D、E 24．B、D、E 25．B、C、D 26．A、B、C 27．A、D、E 28．A、C、E 29．A、C、E 30．B、C、E 三、案例分析题【案例1】答案：（1）答：工作（1）及（2）的做法是妥当的，但（3）、（4）、（5）做法不妥，正确做法是：由施工负责人对所有安全施工的技术要求进行交底；由项目经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

（2）答：乙方停工不妥，发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后信用证不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人不按合同约定支付工程款，双方又没达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人保停止施工，由发包人承包违约责任。

（3）答：丙方向监理索赔费用，不恰当，应先向乙方索赔，由乙方统一向监理部申报。

因为丙与甲无合同关系。

（4）答：乙方回答是不恰当的，丙方与乙方签订了分包合同，其应接受丙方的索赔申请，并统一向监理部申报。

因为乙与丙有合同关系。

【案例2】答案：（1）答：事件1：可以提出索赔。

工程预付款延期支付属于业主责任，应向施工单位支付延期付款的利息，并顺延工期。

事件2：不可以提出索赔。

施工机械出现故障属于施工单位责任，故不能提出索赔。

事件3：不可以提出索赔。

7月份赶上雨期施工应为施工单位施工组织设计中应预见到的费用，故不能支持索赔。

事件5：可以提出索赔。

2011年注册建造师二级（建筑工程管理与实务）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共40题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 影响钢筋混凝土梁正截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（）。

（A）截面尺寸（B）混凝土强度等级（C）配箍率（D）弯起钢筋含量2 建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（）。

（A）正方形（B）长方形（C）圆形（D）L形3 关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）。

（A）凝结硬化快（B）硬化时体积微膨胀（C）硬化后孔隙率高（D）防火性能差4 水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。

（A）3d和7d（B）3d和28d（C）7d和14d（D）7d和28d5 水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为HA，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程为（）。

（A）HA-a+b（B）HA+a-b（C）a+b=HA（D）a-b-HA6 最适合泵送的混凝土坍落度是（）。

（A）20mm（B）50mm（C）80mm（D）100mm7 立面铺贴防水卷材时应采用（）。

（A）空铺法（B）点粘法（C）条粘法（D）满粘法8 根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复验的项目是（）。

（A）人造木板门复验氨的含量（B）外墙塑料窗复验抗风压性能（C）外墙金属窗复验雨水渗漏性能（D）外墙金属窗复验空气渗透性能9 关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（）。

（A）幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱（B）幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通（C）幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接（D）在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10 厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做（）坎台。

（A）混凝土（B）普通透水砖（C）多孔砖（D）混凝土小型空心砌块11 脚手架定期检查的主要项目不包括（）。

（A）杆件的设置和连接是否符合要求（B）立杆的沉降和垂直度（C）地基是否有积水、底座是否松动（D）安装的红色警示灯12 关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（）。

2011年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案一、单项选择题：（共20题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意）1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（）A、截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（）A、正方形B、长方形C、圆形D、L型3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）A、凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。

A、3d 和 7dB、3d 和 28dC、7d 和 14dD、7d 和 28d5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（）A、ha-a+bB、ha+a-bC、a+b –haD、a-b –ha6、最合适泵送的混凝土坍落度是（）A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm7、立面铺贴防水卷材适应采用（）A、空铺法B、点粘法C、条粘法D、满粘法8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）A、人造木门窗复验氨的含量B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（）A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。

A、混凝土B、普通透水墙C、多孔砖D、混凝土小型空心砌块11、脚手架定期检查的主要项目不包括（）A、干见得设置和连接是否符合要求B、立杆的沉降和垂直度C、地基是否有积水、底座是否松动D、安装的红色警示灯12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（）A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯13、无需办理动火证的作业是（）A、登高焊、割作业B、密闭容器内动火作业C、现场食堂用火作业D、比较密封的地下室动火作业14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。

2011年二级建造师考试真题及参考答案汇总建筑工程实务真题及答案一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1影响钢筋混凝土+C配箍率2建筑物高度相同+C 圆形3关于建筑石膏技术+D防火性能差4水泥强度等级+B 3d和28d5水准测量中+B HA+A-B6最适合泵送+D 1007立面铺贴+ D满粘法8根据相关规范门窗+ A 人造木板门9关于建筑幕墙+D 在有镀膜10闸浴间+A混凝土11脚手架+D 安装红色的灯12关于外用电梯+B外用电梯底笼13无需办理+C 现场食堂14施工现场污水+B 市政管理15关于施工现场临时用水+A 高度超过16下列选项《民用建筑节能》+C 建材研制17根据《建设工程项目管理》+ A 质量计划18下列选项属于分部工程+ 屋面工程19根据《建筑工程施工质量》+B 建设单位20混凝土悬臂+D 100二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。

至少1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21对混凝土构件+B环境类别C混凝土强度 D混凝土保护层22地基验槽+B持力层C有浅埋D浅部E设计23关于大体积+A控制D掺入24高强螺栓+A喷B砂轮C25工程实施过程+A地基B主体D装饰26根据《危险性较大》+A建设单位B总监C项目设计D项目专职27影响施工现场+A施工条件B周边28可以使用36v+B高度低于2.2米C 高温D有导电29根据《建设工程施工专业分包》+A组织D确保30根据《建筑内部装修》+A合格B防火D燃烧三、案例分析题(共4题，每题20分)案一在施工过程中（1）按照累加数列错位相减取大差法5分（2）计划工期T=136 5分（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施5分（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。

（2）不成立。

因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。

2011年二级建造师《建筑工程》考试试题及答案1 一、单项选择题(共40题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意)场景(一)某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。

安全员在检查时，发现存在以下问题：(1)下雨天，地下室用电不符合要求;(2)临时消防水管不符合要求;(3)电焊工动火时未经审查批准。

根据场景(一)，作答下列题目：1.安全带使用时应(B)，防止摆动碰撞。

A.低挂高用，垂直使用B.高挂低用，垂直使用C.高挂高用，水平使用D.低挂低用，水平使用2.根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，照明电源电压不得大于12V的是(C)。

A.人防工程B.有导电灰尘的场所C.特别潮湿场所及导电良好的地面D.高温场所3.施工现场防火，下列属于一级动火的是(A)。

A.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所B.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业C.小型油箱等容器用为作业D.登高焊、割等用为作业4.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)，遇有(C)强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.三级B.四级C.五级D.六级5.本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于(D)mm.A.25B.35C.50D.756.符合安全警示标志安全色的是(B)。

A.红、黑、蓝、绿B.红、黄、蓝、绿C.黄、白、蓝、绿D.红、白、黄、绿7.该项目部为贯彻ISO14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是(D)。

A.噪声控制B.固体废弃物控制C.污水控制D.易燃易爆物控制场景(二)某建筑工程，南北朝向，桩基采用锤击法施工，基础底板长×宽×厚为40m×20m×1.1m，不设后浇带和变形缝，该建筑为钢筋混凝土框架结构，普通混凝土小型空心砌块填充墙作围护结构。

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题一、单项选择题（共60题，每题1分，备选项中，只有一个符合题意。

）1施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A、建设单位违约的行为B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定D、行政机关的罚款参考答案：D系统解析：暂无2仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是A甲与乙不能自行达成和解协议B甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再以同一事项申请仲裁D甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力参考答案：D系统解析：暂无3甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是A 应按乙、丙的意见做出仲裁书B 应该按甲的意见做出仲裁书C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见参考答案：A系统解析：暂无4关于仲裁调解的说法，正确的是A仲裁庭必须先进行调解B调解不成的不能做出裁决书C仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书参考答案：C系统解析：暂无5仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行A人民法院 B 司法行政机关C 仲裁机构D 公安机关参考答案：A系统解析：暂无6对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日A 5B 7C 10D 15天参考答案：D系统解析：暂无7在民事诉讼中，"一般授权"所行使的诉讼权利为A代为承认对方的诉讼请求B进行和解C放弃诉讼请求D法庭辩论参考答案：D系统解析：暂无8甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。

则该合同争议解决地的原则为A 原告所在地B 被告所在地C 合同签定地D 合同施行地参考答案：C系统解析：暂无9在法院的主持下，甲乙双方达成调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应A进行判决B 强制执行C 留置送达D 重新调解参考答案：A系统解析：暂无10仲裁的保密性特点体现在他（）为原则A 不开庭审理B 不允许代理人参加C 不公开审理D 不允许证人参加参考答案：C系统解析：暂无11一裁定终局体现了仲裁的（）特点。