延期交房补充协议书

第1篇协议编号：__________甲方（订购方）：__________________________乙方（开发商）：__________________________鉴于甲方同意购买乙方开发的位于__________________________的房产（以下简称“该房产”），双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房产基本情况1.1 房产名称：__________________________1.2 房产地址：__________________________1.3 房产类型：__________________________1.4 房产面积：__________________________（平方米）1.5 房产总价：人民币__________________________元整（大写：__________________________）二、订购合同2.1 甲方同意按照本协议约定的价格和条件购买乙方开发的该房产。

2.2 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内，向乙方支付首付款人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

2.3 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内，向乙方支付剩余房款人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

2.4 乙方应在收到甲方支付的全部房款后，向甲方出具相应的购房发票。

三、交房时间3.1 乙方承诺按照以下时间向甲方交付该房产：（1）交房时间：__________________________（具体日期）（2）交房条件：该房产已办理完毕所有必要的产权证照，并符合国家和地方有关交付使用的要求。

四、延期交房4.1 如因乙方原因导致无法按照本协议约定的交房时间交付该房产，乙方应提前__________个工作日向甲方书面通知，并说明延期原因及预计延期交房时间。

延期交房补充协议书范本甲方（卖方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________乙方（买方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），现因甲方原因需延期交付房屋，经双方协商一致，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。

第一条延期交房1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期由____年____月____日延期至____年____月____日。

1.2 甲方应于延期交房日期前，以书面形式通知乙方，并说明延期交房的原因。

第二条延期交房的补偿2.1 甲方同意按照原合同约定的房屋总价款的____%向乙方支付延期交房的补偿金。

2.2 补偿金的支付方式为：在甲方通知乙方延期交房之日起____个工作日内，甲方一次性支付给乙方。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间和方式支付补偿金。

3.2 乙方应继续履行原合同项下的所有义务，除非甲方违反本协议的约定。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按照本协议的约定支付补偿金，并确保房屋在延期交房日期前达到原合同约定的交付条件。

4.2 甲方应保证房屋质量符合原合同及国家相关法律法规的规定。

第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定的时间支付补偿金，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。

5.2 如甲方未在延期交房日期前交付房屋，乙方有权要求甲方继续履行交房义务，并要求甲方支付违约金，违约金的计算方式为：自延期交房日期起至实际交房日期止，每日按照房屋总价款的____%计算。

第六条争议解决6.1 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

第1篇协议编号：_______甲方（出卖方）：_______身份证号码：_______联系方式：_______乙方（买受方）：_______身份证号码：_______联系方式：_______鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为_______，约定甲方将位于_______市_______区_______路_______号的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方，合同总价为人民币_______元。

现因以下原因，甲乙双方经协商一致，同意将该房产的交房时间延长，并就延期交易事宜达成如下协议：一、延期原因1. 甲方原因：（1）甲方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成该房产的权属变更手续。

（2）甲方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成该房产的装修或配套设施建设。

2. 乙方原因：（1）乙方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前支付全部购房款。

（2）乙方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成相关配套设施的建设。

3. 其他原因：（1）因政策调整、法律法规变化等原因，导致交房时间延迟。

（2）因不可抗力因素，如自然灾害、战争等，导致交房时间延迟。

二、延期期限1. 甲方同意将该房产的交房日期延长至_______年_______月_______日。

2. 如因上述原因导致延期，甲方应于_______日前书面通知乙方，并经乙方书面同意后，可适当延长交房日期。

三、延期责任1. 甲方责任：（1）甲方应按约定的延期期限完成该房产的权属变更手续，并向乙方交付符合合同约定的房产。

（2）甲方应承担因延期交房给乙方造成的损失，包括但不限于：装修损失、租金损失等。

2. 乙方责任：（1）乙方应按约定的延期期限支付全部购房款。

（2）乙方应承担因延期交房给甲方造成的损失，包括但不限于：装修损失、租金损失等。

四、违约责任1. 如甲方未按约定的延期期限完成该房产的权属变更手续，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。

2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。

二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。

2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。

三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。

2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。

四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。

2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。

五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。

2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。

第1篇协议编号： ________甲方（买受人）： ________乙方（出卖人）： ________鉴于：1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为____，约定甲方购买乙方开发的位于____的房屋，建筑面积为____平方米，总价款为____元。

2. 买卖合同中约定交房时间为____年____月____日。

3. 由于不可抗力或其他原因，乙方无法按期交房，现经双方协商一致，对交房时间进行修改。

双方经协商，达成如下协议：一、交房时间修改1. 原交房时间为____年____月____日，现修改为____年____月____日。

2. 修改后的交房时间，乙方应确保房屋具备交付条件，并符合国家有关房屋交付的相关规定。

二、违约责任1. 若乙方未能按修改后的交房时间交付房屋，应向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：a. 若逾期交付时间不超过____个月，乙方应向甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。

b. 若逾期交付时间超过____个月，乙方应向甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。

2. 若甲方未能按约支付购房款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式如下：a. 甲方未按时支付购房款的，每逾期一日，应向乙方支付____元的违约金。

b. 若逾期支付时间超过____个月，乙方有权解除合同，并要求甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。

三、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，按《商品房买卖合同》及相关法律法规执行。

4. 本协议的修改、补充、解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

5. 本协议的解释权归甲乙双方共同享有。

甲方（买受人）：签字（或盖章）：________日期：____年____月____日乙方（出卖人）：签字（或盖章）：________日期：____年____月____日附件：1. 《商品房买卖合同》复印件2. 修改交房时间的原因说明3. 乙方提供的房屋交付条件说明---注意事项：1. 本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。

延期交房协议书【合同/协议书——标准模板】甲方：***公司或个人乙方：***公司或个人签订日期： ****年**月**日签订地点：**省***市***地延期交房协议书甲方(出卖人)：______________________有限公司乙方(买受人)：__________________栋单元房业主根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________签订时间：_______________签订时间：_______________。

延期交房补偿物业费协议书甲方（开发商）：______________________地址：________________________________乙方（业主）：______________________地址：________________________________鉴于甲方为乙方提供商品房，因甲方原因导致交房时间延迟，现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就延期交房补偿物业费事宜达成如下协议：第一条延期交房补偿1.1 甲方确认，因甲方原因导致原定交房时间延迟至____年____月____日。

1.2 甲方同意，对于上述延期交房，甲方将向乙方支付补偿金，金额为人民币（大写）：____________________元整。

1.3 补偿金支付方式为：____________________。

第二条物业费补偿2.1 甲方同意，对于延期交房期间乙方应支付的物业费用，甲方将予以补偿。

2.2 补偿期限为自原定交房日期起至实际交房日期止。

2.3 补偿金额按照乙方应支付的物业费金额计算，具体金额为人民币（大写）：____________________元整。

2.4 补偿方式为：____________________。

第三条补偿金支付时间3.1 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内支付补偿金及物业费补偿。

3.2 若甲方未按约定时间支付补偿金及物业费补偿，应自逾期之日起按日支付违约金，违约金的计算方式为：逾期金额的千分之____。

第四条其他约定4.1 甲方保证所交付的商品房符合国家及地方相关法律法规的规定，且具备交房条件。

4.2 乙方在收到补偿金及物业费补偿后，不得再就延期交房事宜向甲方提出任何其他要求。

4.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条协议生效6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

逾期交房还款协议书范本甲方：（出借人/房屋所有人）乙方：（借款人/购房人）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商达成以下协议：一、协议背景甲方为房屋所有人，乙方为购房人，双方于xxxx年xx月xx日签署了购房合同，约定乙方购买甲方的名下房产，并按合同规定支付相应的购房款项。

二、逾期交房还款情况乙方根据购房合同约定应在xxxx年xx月xx日前支付全部购房款项，但到约定日期乙方未支付购房款项。

甲方与乙方协商后，同意乙方延期交房还款。

三、逾期交房还款协议1.乙方应在本协议签署之日起xx日内支付逾期还款，并按照双方约定的还款方式进行付款。

具体还款方式详见附表一。

2.逾期还款应按照约定的付款金额计算利息，利息计算方式详见附表二。

3.乙方如果再次出现逾期还款的情况，甲方有权要求乙方支付一定的违约金。

4.如乙方因故无法按时履行本协议约定的还款责任，应提前告知甲方并提供合理的解释和证明文件。

5.本协议经双方签字盖章后生效，并作为购房合同的附件，具有同等法律效力。

四、协议解除1.乙方在约定的期限内按照本协议约定的还款方式和金额进行还款，且全部还款金额到账后，本协议自动解除，甲方不追究乙方的逾期还款责任。

2.如乙方未按照本协议支付全部逾期款项，则甲方有权解除购房合同，并追究乙方逾期还款的法律责任。

五、争议解决本协议如发生争议，应由双方协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。

六、其他事项1.本协议未约定事项，由双方协商决定。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并在每份协议上签字盖章。

甲方（出借人/房屋所有人）：_________________乙方（借款人/购房人）：_________________附表一：还款方式1. 还款方式：（如按月等额本息还款、按季等额本息还款等）2. 还款周期：（每月、每季度等）3. 还款金额：（具体金额）4. 还款日期：（每月、每季度的具体日期）附表二：利息计算方式1. 利率：（按年计算）2. 计息开始日期：（逾期还款开始计算利息的日期）3. 计息方式：（按日计息、按月计息等）4. 利息计算公式及示例：（根据利率和计息方式进行计算）注：本协议自双方签字盖章之日起生效。

房子交付合同顺延协议书
甲方（卖方）：_________________
乙方（买方）：_________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方
将其所有的位于________________的房屋（以下简称“标的房屋”）出售给乙方，原合同约定的
交付日期为____年__月__日。

现因__________原因，经双方协商一致，同意对标的房屋的交付
日期进行顺延，特订立本协议。

一、顺延原因
由于________________（如：建设工程延期、政策调整等），导致标的房屋无法按照原合同约
定的交付日期交付给乙方。

甲乙双方对此表示理解，并同意对交付日期进行顺延。

二、顺延期限
经甲乙双方协商一致，同意将标的房屋的交付日期顺延至____年__月__日。

三、违约责任
1. 若甲方未能在上述顺延后的交付日期前完成标的房屋的交付，甲方应按照原合同的约定
向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能在上述顺延后的交付日期前往甲方办理房屋交接手续，乙方应按照原合同的
约定向甲方支付违约金。

四、其他事项
1. 除本协议约定的顺延交付日期外，原合同的其他条款继续有效，甲乙双方仍应严格履行。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________________
乙方（盖章）：_________________
签订日期：____年__月__日。

【安居房延期未交房施工协议书】甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方开发的安居房项目（项目名称：__________）因__________原因导致延期交付，双方经友好协商，达成如下协议：一、延期交付原因及时间1. 甲方因__________原因导致安居房项目延期交付。

2. 延期交付时间为：自原约定交付之日起__________个月。

二、双方权利义务1. 甲方应于延期交付期限届满前，将安居房项目交付乙方使用。

2. 甲方应承担因延期交付给乙方造成的损失，包括但不限于：（1）房屋装修损失；（2）搬家费用；（3）因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学等损失。

3. 乙方应积极配合甲方完成延期交付后的各项验收工作。

三、赔偿及补偿1. 甲方应按照合同约定或双方协商，对乙方因延期交付造成的损失进行赔偿。

2. 若因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学，甲方应协助乙方办理相关手续，并承担相应费用。

四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________注：本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改。

在签订协议前，请务必咨询专业法律人士，确保协议内容合法有效。

郑州延期交房合同模板甲方（开发商）：___（公司名称）地址：___ 电话：___乙方（购房人）：___（姓名）身份证号码：___ 地址：___ 电话：___鉴于甲方和乙方就___（楼盘名称）项目的购房事宜已达成一致意见，双方就有关延期交房事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 甲方为___公司，项目位于____，主要为___（住宅/商铺/写字楼）项目。

2. 乙方为购房人，已与甲方签订购房合同，约定交房日期为___年___月___日。

二、交房延期原因由于___（列出延期原因，如建筑进度、审批手续等），甲方无法按照原定交房日期交房。

三、协商延期日期经双方协商一致，延期交房日期为___年___月___日。

延期期间双方互不计罚款，双方应协商解决由此带来的合同其他变更。

四、双方权利和义务1. 甲方保证在延期交房日期前完成该项目的建设工作，并保证交付符合国家规定的质量标准的房产。

2. 乙方应按照补充协议约定的交付日期及时支付尾款或其他相关费用，并接受该项目的交房。

3. 若因房屋交房延期给乙方造成损失，甲方应承担相应赔偿责任。

五、违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的赔偿责任，并依法承担相应的法律责任。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方完成房屋交付之日终止。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

3. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（开发商）：______ 日期：______乙方（购房人）：______ 日期：______以上是关于郑州延期交房合同的模板，双方签署后应遵守合同约定，如有违反应承担相应的法律责任。

希望双方能够互相理解，共同遵守合同条款，达成良好合作关系。

开发商延期无责合同6篇篇1开发商延期交房免责协议书甲方（开发商）：____________________公司地址：________________________________法定代表人：________________________联系方式：____________________________乙方（购房者）：____________________住址：________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方因某些合理原因无法按照原定时间交付房屋，经双方友好协商，就延期交房事宜达成如下协议：一、协议目的双方同意就甲方延期交付房屋事宜，明确免责条款及相应权利义务，以维护双方的合法权益。

二、房屋交易基本情况该协议涉及的房屋位于__________________，房屋总价为人民币______元。

原交房时间为______年______月______日，现因甲方原因延期至______年______月______日。

三、延期原因及免责条款1. 延期原因：甲方因不可抗力因素（包括但不限于自然灾害、政策调整、施工许可证延误等）导致无法按期交付房屋。

2. 乙方理解并接受甲方延期交房的实际情况，同意在延期期间给予甲方充分的时间完成房屋建设及交付准备。

3. 在延期期间，甲方无需向乙方支付违约金或其他赔偿费用。

但若因甲方原因导致延期超过新约定的交房日期，甲方应按照相关规定向乙方支付违约金。

四、权利义务1. 甲方应在新约定的交房日期前完成房屋建设及交付准备，并通知乙方办理交房手续。

2. 乙方应在新约定的交房日期按时前来办理交房手续，并按照约定支付剩余房款。

3. 若甲方原因导致延期超过新约定的交房日期，甲方应按照每逾期一日支付房屋总价万分之五的违约金。

4. 双方应遵守国家法律法规及相关政策，确保房屋交易的合法性和安全性。

五、解决争议的方式1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

装修交房延期协议书模板甲方（业主）：_____________________乙方（装修公司）：_____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了编号为____的《装修合同》，约定由乙方为甲方位于________________（地址）的房屋进行装修。

现因乙方原因导致装修工程无法按时完成，经双方协商一致，达成以下延期协议：第一条延期原因乙方因以下原因导致装修工程延期：1. 材料供应延迟；2. 施工人员安排问题；3. 其他不可抗力因素。

第二条延期期限双方同意将原合同约定的交房日期由____年__月__日延期至____年__月__日。

第三条延期补偿1. 乙方同意向甲方支付延期补偿金，金额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 补偿金支付方式：乙方应于本协议签订之日起__个工作日内，一次性支付给甲方。

第四条装修质量保证乙方承诺，尽管装修工程延期，但将保证装修质量符合原合同约定的标准。

第五条违约责任1. 如乙方未能在约定的延期期限内完成装修工程，乙方应继续按照原合同约定的违约金条款向甲方支付违约金。

2. 如甲方无正当理由拒绝接受乙方在延期期限内完成的装修工程，甲方应承担相应的违约责任。

第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________日期：____年__月__日（以下无正文）甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________日期：____年__月__日。

延期收房补充合同范本English:Subject: Template for Deferred Acceptance of Apartment and Addendum to ContractDear [Owner"s Name],We hope this letter finds you well.As you are aware, due to unforeseen circumstances beyond our control, we have been unable to take possession of our apartment at [Apartment Complex Name] as initially agreed upon in our purchase agreement dated [Agreement Date].We deeply regret any inconvenience this may have caused and would like to propose an addendum to our contract that outlines the terms and conditions of the deferred acceptance of our apartment.We believe it is in both our interests to reach a mutual agreement that addresses the current situation.Please find attached a draft of the addendum that specifies the new date of possession, which we propose to be [New Date].We have also included provisions for any additional costs or fees that may arise due to the delay, as well as the implications for the payment of maintenance fees during the period of deferral.We kindly request a prompt response to our proposal and hope thatwe can amicably resolve this matter.Your understanding and cooperation are greatly appreciated.Best regards,[Your Name]中文：收件人：[业主姓名]尊敬的[业主姓名]，您好！如您所知，由于不可抗力因素，我们无法在[购房协议日期]所约定的时间内接管[公寓名称]的公寓。

延期交房协议书（标准模板word版）甲方：XX公司或XX个人乙方：XX公司或XX个人签订日期：XXX年XX月XX日签约地点：XXX省XX市XX地延期交房协议书甲方(出卖人)：______________________有限公司乙方(买受人)：__________________栋单元房业主根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的"______________"小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________签订时间：_______________签订时间：_______________。

延期交房谅解协议书范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》，约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。

现因以下原因，甲方无法按期交付房屋，经双方友好协商，达成如下延期交房谅解协议：一、延期原因1. 甲方因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工程进度延迟。

2. 甲方因施工过程中出现重大技术问题，需额外时间解决。

3. 其他经双方确认的合理原因。

二、延期期限甲方承诺在原定交房日期后的____天内完成房屋交付。

三、延期补偿1. 甲方同意向乙方支付延期交房补偿金，金额为人民币____元。

2. 补偿金支付方式：甲方应在本协议签订之日起____天内一次性支付给乙方。

四、双方权利与义务1. 甲方应保证延期期间的施工质量，不得因延期而降低房屋建设标准。

2. 乙方在收到补偿金后，不得再就延期交房事项向甲方提出其他索赔要求。

3. 如甲方在延期期限内仍未能交付房屋，乙方有权解除合同，并要求甲方退还已支付的房款及利息。

五、违约责任1. 如甲方未按本协议约定支付补偿金，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按本协议约定接受补偿，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________授权代表（签字）：________________日期：____年____月____日乙方（签字）：____________________日期：____年____月____日[注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律规定进行调整。

延期交房补充合同范本三篇篇一甲方（出卖人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买受人）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期交房时间甲方预计将房屋交付时间延期至______年______月______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。

二、违约责任1. 若甲方在上述延期后的交房时间仍未能交房，则自延期交房之日起至实际交房之日止，甲方应按照乙方已付购房款的[X]%/日向乙方支付违约金。

2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的因素导致甲方无法按时交房的，甲方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内书面通知乙方，并提供相关证明文件。

三、补偿措施2. 若乙方在延期交房期间选择自行租赁房屋居住，甲方应按照[具体标准]给予乙方租房补贴。

四、通知与送达1. 双方同意，本补充协议中涉及的通知、函件等文件应以书面形式送达，送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、电子邮件送达等。

2. 若以邮寄送达的，收件地址以本补充协议中双方约定的地址为准，邮件寄出后[具体天数]日视为送达；若以电子邮件送达的，以电子邮件发送成功之日视为送达。

五、争议解决1. 本补充协议的签订及履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。

六、其他条款1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

《商品房销售合同》补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲乙双方已经签署了《商品房销售合同》，现根据双方协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、目的和意义本补充协议旨在明确原合同中未涉及或需要更详细说明的内容，确保双方在商品销售交易中的权益得到合理保障和有效实现。

二、交易条款的补充与修订1. 商品房交付日期：原合同约定的交付日期为______年______月______日，现经双方协商一致，交付日期延长至______年______月______日。

若因甲方原因导致延迟交付，甲方需按照原合同相关条款承担违约责任。

2. 房屋质量：甲方保证所售商品房符合国家相关质量标准，并通过竣工验收。

如乙方在验收过程中发现质量问题，甲方应负责修复并承担相应费用。

3. 付款方式：乙方应按照原合同约定支付购房款。

为便于管理，乙方同意将购房款支付至甲方指定账户。

若因乙方原因导致延迟付款，乙方需按照原合同相关条款承担违约责任。

4. 产权办理：甲方应在商品房交付后一定期限内，负责办理产权登记手续。

如因甲方原因导致产权登记延迟，甲方应承担相应责任。

三、违约责任和处理方式1. 任何一方未履行本协议项下的义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

具体赔偿数额由双方根据实际情况协商确定。

2. 若因甲方原因导致延迟交付或产权登记延迟，甲方应按照原合同相关条款支付违约金。

若违约金数额不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。

3. 若因不可抗力因素导致一方无法履行本协议，该方不承担违约责任。

但应及时通知对方，并提供相关证明文件。

四、争议解决方式如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。

五、其他条款的补充和说明1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，并成为《商品房销售合同》不可分割的一部分。

出卖人：买受人：根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，双方经友好协商，就XX房屋交接手续和房屋产权手续交接时限一事涉及的内容，订立本补充协议，以此共同遵守。

1、房屋交付时间：双方重新约定交房时间为年月日（最长延期不超2013年10月30号）。

如重约时间出卖人还不能提供必要证件办理交房的或因房屋工程质量达不到国家标准的，买受人有退房的权利，并在买受人提出30日内出卖人必须退还全部已付总价款，并按全部总价款的百分之十作为之前逾期交房赔偿，逾期不退款出卖人每日将按同期贷款利息4倍支付买受人损失（退款计算方式=总价款+总价款*10%，如逾期不退款则按=总价款+总价款*10%+总价款*同期银行贷款利息*4*逾期交房天数）。

2、交房要求：出卖人必须取得XX县工程质量监督单位的竣工验收备案证明文件，并同时提供《住宅质量保证书》，《住宅使用说明书》方可正式向买受人办理交房手续。

买受人有权查阅房屋的建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告。

买受人对房屋工程验收记录、房屋地基基础和主体结构检测报告，安全监督资料有知情权，出卖人必须配合。

门面交付时水、电、通讯、网络达到使用条件。

3、房产证办理交接：按合同签定于年月日出卖人应在365工作日（即年月日前）交付房屋产权证，逾期将按每延迟1日按房屋总价值的同期贷款利息赔偿给买受人，直到房屋产权证交到买受人手中为止。

4、特殊约定：现因出卖人交房手续暂不齐全不具备交房条件，但经双方协商为了不再造成双方更大损失，现约定在此特殊情况下提前进场装修营业：A、在买受方装修营业过程中因出卖方交房必备的安全、质量证书等相关报告未办理，因此导致买受方装修营业期间无法正常开展，出卖方必须承担因此造成的所有损失。

装修期间损失按1万元一天计算，已开店营业的损失按2万元一天赔偿，直到能正常装修和营业为止。

但如买受方在营业中自身产品出现问题引起的纠纷不包含在此范围内。

B、在装修营业过程中出卖方必须同样提供水电和物业服务，在未办理正式交房手续前出卖方不得向买受方要求支付水电费用和物业费用，并且出卖方不得以此为由断水断电和拒绝物业服务，如给买受人造成不能装修和营业的则按以上A条赔偿标准执行。

购房合同延期协议书
甲方：____________
乙方：____________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《购房合同》（合同编号：____），鉴于以下原因，经双方友好协商，就合同延期相关事宜达成如下协议：
一、原合同约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。

二、鉴于以下原因，甲方同意将房屋交付时间延期至____年____月____日：
1. 不可抗力因素，如地震、洪水、台风等自然灾害导致施工延期；
2. 政府政策调整，如规划变更、建筑设计规范调整等导致施工延期；
3. 建筑施工过程中遇到特殊情况，如古树保护、考古发掘等导致施工延期。

三、甲方承诺在延期期间，按照原合同约定的价格和付款方式，继续履行合同义务。

四、乙方承诺在延期期间，继续履行原合同约定的付款义务，并按照甲方的要求配合完成房屋交付手续。

五、如延期期间届满后，甲方仍无法按照约定交付房屋，乙方有权按照原合同约定要求甲方承担违约责任。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
签订日期：____年____月____日
请注意，以上协议仅供参考，具体条款需根据您的实际情况进行调整。

在签订正式协议前，请务必征求专业律师的意见。