延期交房补充协议书

延期交房谅解协议书范本甲方（开发商）：_____________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（购房者）：_________________地址：___________________________身份证号：______________________联系电话：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》，合同编号为：_____________，约定甲方应于____年____月____日前向乙方交付房屋。

现因不可抗力因素（如自然灾害、政策变动等），甲方无法按期交付房屋，经双方协商一致，达成如下延期交房谅解协议：一、延期交房的约定1. 甲方同意将原定的交房日期延期至____年____月____日。

2. 延期交房期间，甲方应保证房屋的建设质量和进度，确保房屋按期交付。

二、延期交房的责任1. 甲方应承担延期交房期间因自身原因导致的任何责任。

2. 若延期交房是由于不可抗力因素导致的，甲方应提供相关证明，并及时通知乙方。

三、违约金的约定1. 甲方同意，若因甲方原因导致延期交房，甲方应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：总房款的____%乘以延期天数。

2. 违约金应在交房时一并支付给乙方。

四、房屋交付标准1. 延期交房后，甲方交付的房屋应符合《商品房买卖合同》中约定的交付标准。

2. 甲方应保证房屋交付时，相关配套设施及公共设施均已完善。

五、其他约定1. 本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________法定代表人签字：___________________日期：_________________________乙方签字：_____________________日期：_________________________（注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整。

第1篇协议编号：__________甲方（订购方）：__________________________乙方（开发商）：__________________________鉴于甲方同意购买乙方开发的位于__________________________的房产（以下简称“该房产”），双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房产基本情况1.1 房产名称：__________________________1.2 房产地址：__________________________1.3 房产类型：__________________________1.4 房产面积：__________________________（平方米）1.5 房产总价：人民币__________________________元整（大写：__________________________）二、订购合同2.1 甲方同意按照本协议约定的价格和条件购买乙方开发的该房产。

2.2 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内，向乙方支付首付款人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

2.3 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内，向乙方支付剩余房款人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

2.4 乙方应在收到甲方支付的全部房款后，向甲方出具相应的购房发票。

三、交房时间3.1 乙方承诺按照以下时间向甲方交付该房产：（1）交房时间：__________________________（具体日期）（2）交房条件：该房产已办理完毕所有必要的产权证照，并符合国家和地方有关交付使用的要求。

四、延期交房4.1 如因乙方原因导致无法按照本协议约定的交房时间交付该房产，乙方应提前__________个工作日向甲方书面通知，并说明延期原因及预计延期交房时间。

延期交房补充协议书范本甲方（卖方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________乙方（买方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），现因甲方原因需延期交付房屋，经双方协商一致，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。

第一条延期交房1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期由____年____月____日延期至____年____月____日。

1.2 甲方应于延期交房日期前，以书面形式通知乙方，并说明延期交房的原因。

第二条延期交房的补偿2.1 甲方同意按照原合同约定的房屋总价款的____%向乙方支付延期交房的补偿金。

2.2 补偿金的支付方式为：在甲方通知乙方延期交房之日起____个工作日内，甲方一次性支付给乙方。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间和方式支付补偿金。

3.2 乙方应继续履行原合同项下的所有义务，除非甲方违反本协议的约定。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按照本协议的约定支付补偿金，并确保房屋在延期交房日期前达到原合同约定的交付条件。

4.2 甲方应保证房屋质量符合原合同及国家相关法律法规的规定。

第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定的时间支付补偿金，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。

5.2 如甲方未在延期交房日期前交付房屋，乙方有权要求甲方继续履行交房义务，并要求甲方支付违约金，违约金的计算方式为：自延期交房日期起至实际交房日期止，每日按照房屋总价款的____%计算。

第六条争议解决6.1 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。

2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。

二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。

2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。

三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。

2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。

四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。

2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。

五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。

2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。

第1篇协议编号： ________甲方（买受人）： ________乙方（出卖人）： ________鉴于：1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为____，约定甲方购买乙方开发的位于____的房屋，建筑面积为____平方米，总价款为____元。

2. 买卖合同中约定交房时间为____年____月____日。

3. 由于不可抗力或其他原因，乙方无法按期交房，现经双方协商一致，对交房时间进行修改。

双方经协商，达成如下协议：一、交房时间修改1. 原交房时间为____年____月____日，现修改为____年____月____日。

2. 修改后的交房时间，乙方应确保房屋具备交付条件，并符合国家有关房屋交付的相关规定。

二、违约责任1. 若乙方未能按修改后的交房时间交付房屋，应向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：a. 若逾期交付时间不超过____个月，乙方应向甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。

b. 若逾期交付时间超过____个月，乙方应向甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。

2. 若甲方未能按约支付购房款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式如下：a. 甲方未按时支付购房款的，每逾期一日，应向乙方支付____元的违约金。

b. 若逾期支付时间超过____个月，乙方有权解除合同，并要求甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。

三、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，按《商品房买卖合同》及相关法律法规执行。

4. 本协议的修改、补充、解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

5. 本协议的解释权归甲乙双方共同享有。

甲方（买受人）：签字（或盖章）：________日期：____年____月____日乙方（出卖人）：签字（或盖章）：________日期：____年____月____日附件：1. 《商品房买卖合同》复印件2. 修改交房时间的原因说明3. 乙方提供的房屋交付条件说明---注意事项：1. 本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。

延期交房赔偿的协议书范例
甲方(出卖人)：______________________有限公司
乙方(买受人)：__________________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月
_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金
_______万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________ 签订时间：_______________签订时间：_______________
精品资料欢迎下载。

商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》，现根据双方自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下补充协议，以明确双方权益，保障买卖双方的合法权益。

一、总则1. 双方一致同意，本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充，若存在冲突，以本补充协议为准。

二、物业交付1. 交付期限：甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。

如甲方遇特殊原因未能按期交付，须及时书面通知乙方，并说明原因。

2. 交付条件：商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。

甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。

乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。

三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。

如乙方未按约定时间付款，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项，应自行办理贷款手续并承担相关费用。

如因乙方原因导致贷款未能及时到账，甲方有权顺延交付日期。

四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。

如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担违约责任。

2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续，提供所需资料。

如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担相应责任。

五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。

如乙方发现商品房存在质量问题，应书面通知甲方，甲方应按照约定进行修复或调整。

2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺，并在交付时向乙方提供《质量保证书》。

六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任。

具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。

2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误，甲方应按照约定支付违约金。

七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

逾期交房合同
合同编号，【编号】。

甲方（出租方），【甲方名称】。

乙方（承租方），【乙方名称】。

鉴于甲方是【房屋所有者/房屋租赁公司名称】，乙方是【租客
姓名/公司名称】，双方经协商一致，就逾期交房事宜达成如下协议：
一、租赁房屋地址，【房屋地址】。

二、租赁期限，自【起始日期】至【结束日期】。

三、逾期交房条款，若乙方在租赁期满后未能按时交还房屋，
每逾期一天需支付【逾期费用金额】的逾期费用给甲方，直至房屋
交还为止。

四、逾期费用支付方式，逾期费用应在乙方交还房屋时一并支
付给甲方。

五、其他约定事项，【根据实际情况添加其他约定事项，例如房屋交付标准、装修要求等】。

六、合同解释权，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，年月日。

以上为逾期交房合同范本，如需定制其他类型合同范本，请随时与我联系。

延期收房补充合同范本English:Subject: Template for Deferred Acceptance of Apartment and Addendum to ContractDear [Owner"s Name],We hope this letter finds you well.As you are aware, due to unforeseen circumstances beyond our control, we have been unable to take possession of our apartment at [Apartment Complex Name] as initially agreed upon in our purchase agreement dated [Agreement Date].We deeply regret any inconvenience this may have caused and would like to propose an addendum to our contract that outlines the terms and conditions of the deferred acceptance of our apartment.We believe it is in both our interests to reach a mutual agreement that addresses the current situation.Please find attached a draft of the addendum that specifies the new date of possession, which we propose to be [New Date].We have also included provisions for any additional costs or fees that may arise due to the delay, as well as the implications for the payment of maintenance fees during the period of deferral.We kindly request a prompt response to our proposal and hope thatwe can amicably resolve this matter.Your understanding and cooperation are greatly appreciated.Best regards,[Your Name]中文：收件人：[业主姓名]尊敬的[业主姓名]，您好！如您所知，由于不可抗力因素，我们无法在[购房协议日期]所约定的时间内接管[公寓名称]的公寓。

延期交房谅解协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》，合同编号为_________，约定甲方应于____年____月____日向乙方交付房屋。

由于不可抗力因素/特殊原因（具体原因需明确），导致甲方无法按期交付房屋，经双方协商一致，达成如下延期交房谅解协议：一、延期交房时间1. 甲方同意将房屋交付时间延期至____年____月____日。

2. 延期交房期间，甲方应保证房屋建设进度，并及时通知乙方相关进展情况。

二、违约责任1. 若甲方未能在上述延期时间内交付房屋，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=总房款×0.05%×延期天数。

2. 若乙方因甲方延期交房而解除合同，甲方应按合同约定退还乙方已支付的全部房款，并支付相应的违约金。

三、其他约定1. 双方应继续履行原《商品房买卖合同》中未涉及本协议的其他条款。

2. 本协议作为原《商品房买卖合同》的补充，与原合同具有同等法律效力。

四、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款需根据实际情况调整，建议在签署前咨询法律专业人士。

）。