云上鲁班-履约保函标准九条格式模板参考

履约保函范本第一篇：履约保函范本履约保函编号：201602300405致：（受益人）鉴于：谢志文（以上简称“承包人”）将于（以下简称“发包人”）就签订合同（以下简称“合同”）；鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交以下金额的履约保函，作为承包人履约本合同的责任的保证，本公司同意向受益人提供一般保证担保。

在本保函有效期内，我司向你方承担支付人民币（大写）元的责任，并无条件受本担保的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量、安全或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本公司于30日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

我司放弃你方应向承包人要求赔偿上述金额然后再向本公司提出要求的权利。

我司还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下，即使工程或合同文件发生变化、补充或修改，本公司承担本保函的责任也不改变，有关工程发生重大变化和合同文件发生变化、补充和修改应书面通知本公司。

本保函直至该项工程进度款到账扣除后自动失效，但最长有效期不超过2016年8月30 日。

本保函解除担保效力，需由被保证人取回加注“担保责任”已解除字样的保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。

保证人（公章）：负责人或授权代理人：地址：利息方式：签发日期：第二篇：履约保函格式履约保函保函编号：致：“分包人”）系我行客户。

鉴于分包人已与你方和就×××××工程的分包工程（下称“分包工程”）于年月日签订了编号为的合同（下称“主合同”）。

根据主合同中有关条款规定，分包人应向你方提交合同价格10%的履约保证金银行保函，以确保其忠实圆满地履行主合同。

我行同意按下述条款为该分包人完全履行主合同规定做出如下不可撤销的和无条件的保证：1、考虑到主合同的各项规定，我行特此无条件地和不可撤销地承诺、以本保函保证并受其制约，在收到你方要求支付部分或全部履约保证金的通知时，无须你方提出任何证明或证据，也无权要求你方解释任何原因，我行将于7日内无条件地和不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币：元（大写：人民币________________元）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

履约保函编号：致：（受益人）鉴于：本保函的申请人（以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了编号为的《》或申请人收到项目的《中标通知书》，即将与贵方签订（以下均简称“基础合同”）。

为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。

本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下：一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。

二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。

索偿款项应以（币种）计算并表示为确定不变的数额。

在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。

本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。

三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效，即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效；至年月日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时或正本退回我行之日（以两者之较早的日期为准）有效期届满。

在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于基础合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对基础合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。

合同条款附录“D”
履约保函
编号：
致受益人：建设万家有限公司
因保函申请人与你方签订合同，我行已接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同(或协议)约定的义务向你方提供如下保证：
一、本保证担保的金额最高不超过(币种、金额大写) 人民币
整。

二、本保证担保的方式为连带责任保证。

三、本保证担保的期间自201 年月日至201 年月日。

四、在本保证期间内，如保函申请人违约，我行将在收到你方符合下列条件的索赔
通知后30 个工作日内，凭本保函向你方支付本保证担保范围内你方索赔的金
额：
(一) 你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人(负责人)
或授权代理人签字并加盖单位公章；
(二) 你方的索赔通知必须在本保证期间内送达我行；
(三) 你方的索赔通知必须同时附有：
声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地
支付给你方。

五、本保函应自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人(盖章) 签发日期年月日负责人或授权代理人(签字)：。

履约保函保函编号：xxx查询编号：xxx致：×××地址：×××鉴于：一、×××（下称“申请人”）已收悉×××项目的中标（选）通知书。

二、贵公司×××（下称“受益人”）要求申请人必须在×××项目合同（以下简称“合同”）签订前按规定金额提交一份银行履约保函，作为履约担保。

三、×××银行（担保银行名称，以下简称我行）已同意为申请人履行合同提供履约担保，向受益人承担无条件的、不可撤销的、见索即付的保函责任。

声明如下：1.我行同意作为担保人为申请人履行合同出具履约保函，本保函金额（保函担保最高限额）为人民币×××。

本保函独立于项目合同权利义务。

本保函的义务是：我行在接到受益人书面提出的申请人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知后10个工作日内，在上述担保金额范围内无条件向受益人支付保函担保最高限额下的款项，无须受益人出具证明或陈述要求付款的理由。

2.在向我行提出要求前，我行不要求受益人首先向申请人索要上述款项。

3.本保函所包含条款构成本银行无条件、不可撤销的直接义务。

任何对合同条款、期限所作的修改或补充都不能免除也不加重我行按本保函所应承担金额，合同的修改或补充也无须通知我行。

4.本保函自开具之日起生效，在xxx年xxx月xxx日失效。

5.索赔通知声明应经受益人法定代表人签字并加盖受益人公章并附收款银行及账号。

索赔通知声明首先应以书面纸质原件（或复印件加盖鲜章）形式按我行送达地址进行送达。

6.本保函项下争议由受益人所在地法院管辖。

银行名称：×××（银行盖章）负责人或其委托代理人：xxx（签字或盖章）出具保函日期：×××年×××月×××日银行送达地址：×××银行送达传真：×××银行联系电话：×××。

履约银行保函格式
致：（发包人全称）
鉴于（承包人全称）（下称“承包人”）与（发包人全称）（下称“发包人”）签订（工程名称）施工合同（编号，年月日签署），并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）元（￥元）向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求索赔书面通知之日起天内予以支付，无须发包人解释或出具其他任何证明。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函自签署之日起生效，有效期从发包人收到之日起至合同工程竣工验收合格并把工程移交给发包人之日起60日历天止。

发包人
应在担保有效期满后的14 天内将此履约保函退还给承包人。

法定代表人或其授权的代理人：
（签字盖章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日。

履约保函（参考格式）编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），本行接受保函申请人的申请，就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下本行承担的保证责任最高限额为：币种、金额（大写）（小写：）。

（下称“保证金额”）二、本行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第_壹_种：（壹）本保函有效期至年月日止。

（贰） / 。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人（违约情形），本行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后叁拾个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，索赔通知应由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖你单位公章；(二)索赔通知必须在本保函有效期内送达本行以下地址：；(三)索赔通知必须同时附有：1．声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；2．证明保函申请人有上述违约情形的证据或相关的证明材料。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及本行按你方索赔通知要求支付后而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，本行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：（壹）向本行所在地的人民法院起诉。

（贰）提交/ 仲裁委员会（仲裁地点为/ ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，本行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还本行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

履约保函-标准模板供货方：注册地址：担保人：注册地址：总承包方：XXX地址：XXX省XXX市XXXXXX交叉处总承包方与供应单位于2020年月日签订协议约定，由总承包方委托供应单位供应位于XXX项目所需的高性能闭孔橡塑保温材料，并约定由双方共同签订正式合同（以后简称为“合同”）鉴于总承包方对供应单位的委托，供应单位与担保人谨此向总承包方作如下保证：1、供应单位会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由供应单位履行和遵守的条件和规定。

2、如果供应单位违约时（由总承包方所发的书面通知已能作为供应单位违约之充分证据）及总承包方索取赔偿时，担保人应就此向总承包方承担因违约之相关连带责任，担保要需于收到该通知索偿时向总承包方赔偿因此而蒙受的损失，并不能要求其他证据证明供应单位是否违约或索赔金额是否恰当。

直至赔偿额达到合约总价的10％，即人民币元（大写：），此履约保证书的责任才可解除。

3、总承包方无需对供应单位提出诉讼或采取任何法律上之行动或得到法庭之裁定或判决，便可执行于此履约保证书之权利。

4、总承包方与供应单位双方同意对合同条件的更改，或工作的范围或性质的更改，和总承包方按合同所宽限的时间，或总承包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。

5、当总承包工程竣工证书最终签发及上述赔偿（如有）获得解决时，此履约保证书的责任才告终止。

6、此履约保证书对供应单位及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。

供应单位及担保人自愿作出上述承诺，并清楚了解法律上的意思。

供应单位与担保人于年月日盖章/签署乙方与担保人于年月日盖章/签署乙方：法定代表签署：姓名：职位：担保人：法定代表签署：姓名：职位：(本保函失效后，请将原件退回我方注销)第1页。

履约保函格式履约保函（格式）致：（发包人）鉴于：1、贵公司将与公司（下称“承包人”）签署（合同编号：，下称“合同”）；2、根据规定，为保证承包人严格按合同规定履行合同义务，承包人应按贵公司要求向贵公司提供一份经贵公司批准的由银行提供的履约保函；3、本银行同意为承包人提供连带责任担保。

本银行不可撤销、无条件地向贵公司提供总额为元整（小写：￥元）人民币的连带责任履约担保。

如承包人在履行本合同过程中出现下述情况，贵公司有权在不向本银行提供任何证明资料、无须陈述任何理由、无论承包人同意与否的情况下，在任何时候书面要求本银行向贵公司支付上述担保总额之内的贵公司认为适宜的金额，本银行将无条件立即向贵公司予以支付：●如果贵公司认为在合同执行期间承包人未能履行合同规定的义务或未严格按照合同规定履行合同义务；●或在本保函有效期结束前，贵公司认为有必要继续延长本保函有效期，而承包人未根据贵公司要求的时间和内容提交新的履约保函。

合同的任何变更、工程的分包，及贵公司的任何疏漏、容忍或宽恕均不解除本银行在本保函下的任何责任，且对本保函的效力不构成任何影响。

上述有关合同变更、工程的分包等事项无须通知本银行。

本银行承诺无条件放弃根据《中华人民共和国担保法》第20条所拥有的抗辩权利。

本保函自本银行签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、贵公司为整个工程签发工程接收证书三个月之后，或在本银行应贵公司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效（上述两种条件满足一种即视为失效条件成立）。

本保函开出后，我行将通过下述确认方式向发包人指定银行发出确认电文，确认电文的关键内容包括：保函编号、合同编号、担保金额、受益人等。

本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。

担保银行名称：担保银行地址：银行法定代表人（授权人）：银行盖章：日期：廉洁协议廉洁协议为规范经营行为，进一步加强党风廉政建设，促进合同双方诚信共廉，防止违规违纪问题的发生，特签定本协议。

履约保函编号:日期:致：（以下简称“受益人”）：鉴于（以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为的“合同名称”（以下简称“合同”），金额（大写）：人民币元（RMB ）。

我方作为保证人接受被担保人的委托，在此向受益人提供不可撤销合同履约保证：一、本保函担保的金额为（大写）人民币元（RMB ）。

二、本保函担保的期限自本保函签发之日起至年月日下午五时。

三、在本保函的担保期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后十个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地按受益人书面索赔通知所要求的金额足额向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。

四、受益人出具的书面索赔通知书无需证明被保证人是否违约或索赔金额是否恰当，但受益人书面索赔通知书必须在本保函担保的保证期内送达我方。

五、我方出具本保函后，受益人与被保证人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何忍让皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。

六、本保函担保的保证期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的保证责任免除，以两者中较早发生者为准。

本保函到期后保函正本应退还我方。

无论保函正本退还我方与否，本保函到期即自动失效。

七、本保函对被保证人及保证人双方本身、其继承人以及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力，被保证人及保证人自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

八、本保函担保项下的权利不得单独转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。

九、本保函担保适用中华人民共和国法律。

十、本保函担保以中文文本为准，涂改无效。

十一、本保函适用中国法律。

有关本保函的一切争议均应由受益人住所地的人民法院管辖。

保证人（盖章）：银行法定代表人或授权委托代理人（签名）：。

履约保函范文尊敬的收益方：据我公司与贵公司签订的合同约定，我公司将按照合同规定的时间和要求履行合同义务。

为了确保我公司能够按时、按量履行合同义务，我公司特向贵公司申请开立履约保函，具体内容如下：受益人（收益方），（贵公司名称）。

保函金额，（具体金额）。

保函期限，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。

保函编号，（具体编号）。

保证期限，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。

保函内容：1. 保证我公司将按照合同约定的时间和要求履行合同义务，并保证所提供的产品/服务符合合同约定的质量标准；2. 如我公司未能按照合同约定的时间和要求履行合同义务，贵公司有权向保函开立行保证金的银行索赔，我公司将无条件承担责任并支付相应的违约金；3. 保函期限内，保函有效，贵公司可凭保函向保函开立行索赔，要求我公司履行合同义务。

特此申请。

申请单位，（我公司名称）。

法定代表人，（法定代表人姓名）。

联系电话，（联系电话）。

联系地址，（联系地址）。

开户银行，（开户银行名称）。

账号，（开户银行账号）。

保函开立行（盖章），（保函开立行名称）。

联系电话，（联系电话）。

联系地址，（联系地址）。

开户银行，（开户银行名称）。

账号，（开户银行账号）。

日期，年月日。

此致。

敬礼！（我公司名称）。

（法定代表人签名）。

（盖章）。

【范文解析】。

履约保函范文是一种担保函，是企业在合同履行过程中为了保证自己能够按时、按量履行合同义务而向收益方提供的一种担保方式。

范文中首先明确了受益人（收益方）、保函金额、保函期限、保函编号等基本信息，然后详细说明了保函的内容，包括保证履行合同义务、违约责任承担和索赔要求等条款。

最后，范文中还附有申请单位和保函开立行的具体信息，并由法定代表人签名盖章，形式严谨、内容完整。

整篇范文语言简练、清晰明了，符合履约保函的书面表达要求。

【仿写范文】。

尊敬的收益方：根据我公司与贵公司签订的合同约定，我公司将按照合同规定的时间和要求履行合同义务。

履约保函编号：致：（受益人）鉴于：本保函的申请人（以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了编号为的《》或申请人收到项目的《中标通知书》，即将与贵方签订（以下均简称“基础合同”）。

为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。

本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下：一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。

二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。

索偿款项应以（币种）计算并表示为确定不变的数额。

在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。

本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。

三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效，即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效；至年月日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时或正本退回我行之日（以两者之较早的日期为准）有效期届满。

在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于基础合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对基础合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。

对方要求履约保函格式
履约保函
致：（甲方名称）：
鉴于（乙方名称，法定地址，以下简称乙方），拟和你方于（签约日期）签订合同（编号：），并保证按合同规定承担（工程名称）的实施和完成及其缺陷修复。

鉴于你方在上述合同中要求乙方向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为乙方履行本合同的保证金。

本银行（担保人名称，法定地址），同意为乙方出具此见索即付保函。

本银行在此作为担保人，代表乙方向你方承担支付人民币（大写）元（小写￥元）的责任。

当乙方在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违约而使你方造成经济损失，你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即于柒个工作日内支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意你方和乙方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修证书签发后14天内一直有效。

银行名称：（盖章）
银行法定代表人：（签字、盖章）
地址：
邮政编码：
日期：年月日。

履约保函（参考格式）编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），本行接受保函申请人的申请，就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下本行承担的保证责任最高限额为：币种、金额（大写）（小写：）。

（下称“保证金额”）二、本行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第_壹_种：（壹）本保函有效期至年月日止。

（贰） / 。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人（违约情形），本行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后叁拾个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，索赔通知应由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖你单位公章；(二)索赔通知必须在本保函有效期内送达本行以下地址：；(三)索赔通知必须同时附有：1．声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；2．证明保函申请人有上述违约情形的证据或相关的证明材料。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及本行按你方索赔通知要求支付后而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，本行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：（壹）向本行所在地的人民法院起诉。

（贰）提交/ 仲裁委员会（仲裁地点为/ ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，本行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还本行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

（本保函应由雇主接受的一家银行出具）致：（雇主姓名）鉴于作为雇主的（法定地址：）与作为总承包商的法定地址：）就总承包工程的总承包事宜，于年月日签订合同协议书（下称为“总承包合同”）。

根据总承包合同规定，是构成总承包工程的一部分。

总承包商于年月日与位于的（后称“分包商”）签订合同协议书（下称为“分包合同”）以作为总承包合同就分包事宜的补充。

根据分包合同规定，分包商需向雇主提供一份担保分包商会按分包合同规定及要求履行约定的义务及责任的履约保函。

又鉴于我方，即担保人（法定地址：）接受分包商的委托，同意按下述条款，保证分包商会根据分包合同履行全部义务和责任，并以总金额人民币元（“保证金额”）向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的连带保证责任：（本保函应由雇主接受的一家银行出具）1. 在我方收到你放的书面的付款赔偿要求及分包合同中的工程师如下事项的书面说明（但不要求任何证明）后，于天内向你方支付总额不超过保证金额的任何一笔或几笔款项：. 1.1 分包商的施工质量达不到合同规定的标准，并且在雇主／总承包商及监理单位一再指出后仍不能有效的改正，致使工程无法正常进行时；1.2分包商消极怠慢、致使施工进度明显滞后，并且无迹象表明分包商有能力按合同规定的工期及经雇主、监理工程师确认的总承包工程进度计划完成各项工程的施工任务时；1.3分包商以施工图预算或合约变更预算未获得雇主的批准或确认、或雇主／总承包商未满足分包商的某些要求等各种借口为理由，以停工或停止采购工程所需的材料或设备要挟雇主／总承包商、并使工程进度明显受到影响时；1.4分包商其他违反合同约定的义务，以及分包商违反的事项。

2.根据本保函提出的任何付款要求的函件必须在总承包工程根据总承包合同通用条件第项及专用条款项颁发的整项工程接收证书之日起天（‘本保函期满日期’）以前送达到我方办公地点。

期满日期已届时，本保函应退还我方。

上述之付款要求必须有经你方银行或公证机构确证为你方的签字及盖章。

履约担保书(格式)
开证日期：年月日
致：****有限公司
本担保函为贵公司与（以下简称“分包人”）于年月日就****项目**期施工景观工程（以下简称“景观工程”）而签订的号合同提供履约保证金。

本行——银行（以下简称“担保银行”）无条件地、不可撤销地保证本行、本行的继承人及受让人无追索地向贵方承担支付总额不超过人民币(大写) .元整的责任。

兹本行郑重承诺如下：
1. 当分包人未能忠实履行所有合同文件中的任何约定或双方此后一致同意的修改、
补充和变动，包括更换或修补贵公司认为有缺陷的分部分项工程或货物（以下简
称违约）时，只要贵公司向本行发出关于分包人违约的书面通知，本行就立即按
贵公司在通知中规定的方式和数额，向贵公司支付不超过上述累计总额的金额。

2. 本履约保证金项下的任何支付均是净值，并且是免税的。

无论任何人均不能以任
何理由从本保证金中扣减任何现有或未来的税费、关税、费用或其他任何款项。

3. 本担保函已规定了本行无条件的、不可撤销的直接义务。

今后，任何对合同条款
的修改、或贵公司对分包人在时间上的宽限、或贵公司对分包人在其他方面的任
何宽容和让步均不能解除或免除本行在本担保函项下的责任。

4. 本担保函在年月日前完全有效。

5. 本担银行与分包人的法定代表人在此签字并加盖单位公章，以资证明。

担保银行：（盖章）分包人：（盖章）
法定代表人： . 法定代表人： .
(签字、盖章) (签字、盖章)
1。

2024版履约保函格式合同编号：__________合同各方确认如下：一、合同主体二、合同背景2.2 委托人请求担保人为受益人提供履约保函，以保障受益人在委托人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，获得相应的赔偿。

三、保函内容3.1 保函类型：__________（如：付款保函、履约保函、投标保函等）3.2 保函金额：人民币____元整（大写：_______________________元整）。

3.3 保函有效期：自保函出具之日起至委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）项下全部义务履行完毕之日止。

3.4 保函失效情形：（1）保函有效期届满，且委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）项下全部义务已履行完毕；（2）委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）提前解除，且双方确认保函无需继续有效；（3）受益人书面同意提前解除保函；（4）法律、法规及双方约定的其他失效情形。

3.5 保函担保范围：委托人在《__________》（合同名称及编号）项下应履行但未履行或履行不符合约定的义务，导致受益人遭受的损失及费用。

3.6 保函的解除：（1）保函有效期届满，且委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）项下全部义务已履行完毕；（2）委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）提前解除，且双方确认保函无需继续有效；（3）受益人书面同意提前解除保函；（4）法律、法规及双方约定的其他解除情形。

四、保函的出具与交付4.1 担保人应在收到委托人的保函申请后，按照本合同约定出具保函，并交付受益人。

4.2 保函出具后，担保人应保证保函的完整性、真实性和有效性，不得篡改、损毁或退还给委托人。

五、保函的履行与监督5.1 委托人应按照《__________》（合同名称及编号）的约定履行各项义务，确保受益人的合法权益得到保障。