履约保函建设部的指定标准格式

建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证金额本建筑工程项目履约保函的保证金额为 [保证金额]。

二、保证人信息1. 保证人名称：[保证人名称]2. 法定代表人：[法定代表人]3. 住所地：[住所地]4.三、受益人信息1. 受益人名称：[受益人名称]2. 组织机构代码：[组织机构代码]3. 住所地：[住所地]4.四、保证期限本保函的保证期限为从 [起始日期] 至 [结束日期]。

五、保证事项保证人向受益人保证，若建筑工程承包商未能按照合同约定的质量、进度和合同金额履行责任或发生违约行为，保证人愿意承担连带责任，按照本保函的保证金额向受益人进行赔偿。

六、保证声明保证人声明，保证金额已由保证人担保或者以其他合法方式提供担保。

保证人确保建筑工程承包商履行合同义务，如建筑工程承包商未能履行义务导致受益人产生损失的，保证人将按照本保函的保证金额进行赔偿。

七、保证人的责任保证人为建筑工程承包商的履约行为提供担保，承担连带责任。

在保证期限内，若建筑工程承包商出现违约行为，受益人可向保证人提出索赔要求，保证人应在收到受益人的书面通知后及时履行赔偿义务。

八、法律适用和争议解决本保函的解释和适用适用法律。

在履行过程中，若发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至受益人所在地的人民法院进行解决。

九、其他事项本保函未尽事宜按法律法规和双方约定执行。

以上是建筑工程项目履约保函的内容，特此出具。

[保证人名称]签字：_________________。

工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。

为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。

现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。

3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。

2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。

3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。

三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。

2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。

四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。

2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。

甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。

3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。

五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。

编号：__________建设工程款项履约保函格式甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

三、定义与解释3.1 专业术语（1）建设工程：指甲方与承包商签订的主合同中约定的工程项目。

（2）工程款项：指甲方根据主合同的约定应支付给承包商的工程进度款、结算款等款项。

（3）履约保函：指甲方为担保承包商履行主合同约定的工程款项支付义务，由乙方出具的保函。

3.2 关键词解释（1）担保人：指本合同乙方，为承包商提供履约担保的法人或其他组织。

（2）委托人：指本合同甲方，要求乙方提供履约保函的法人或其他组织。

（3）承包商：指与甲方签订主合同的第三方，承担建设工程施工任务的法人或其他组织。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本合同的约定出具履约保函。

（2）甲方应确保主合同的签订和履行符合相关法律法规的要求。

（3）甲方应在承包商履行主合同约定的工程款项支付义务后，及时通知乙方解除担保责任。

4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供与履约保函相关的资料和信息。

（2）乙方应在收到甲方通知后，按照本合同的约定出具履约保函。

（3）在承包商未履行主合同约定的工程款项支付义务时，乙方应按照本合同的约定承担担保责任。

合同条款附录“D”
履约保函
编号：
致受益人：建设万家有限公司
因保函申请人与你方签订合同，我行已接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同(或协议)约定的义务向你方提供如下保证：
一、本保证担保的金额最高不超过(币种、金额大写) 人民币
整。

二、本保证担保的方式为连带责任保证。

三、本保证担保的期间自201 年月日至201 年月日。

四、在本保证期间内，如保函申请人违约，我行将在收到你方符合下列条件的索赔
通知后30 个工作日内，凭本保函向你方支付本保证担保范围内你方索赔的金
额：
(一) 你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由你方法定代表人(负责人)
或授权代理人签字并加盖单位公章；
(二) 你方的索赔通知必须在本保证期间内送达我行；
(三) 你方的索赔通知必须同时附有：
声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地
支付给你方。

五、本保函应自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人(盖章) 签发日期年月日负责人或授权代理人(签字)：。

履约保函
保函编号：建保
致国际香料(中国)有限公司（下称受益人）：
鉴于广东建安消防机电工程有限公司（下称“被保证人”）已与贵方签订了国际香料（中国）有限公司IFF飞龙项目的施工合同。

我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保：
一、本保证最高担保金额为人民币￥958,700元（小写）玖拾伍万捌仟柒佰圆整（大写）。

二、本保证担保的有效期自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。

三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时，我方保证在收到受益人书面索赔通知后在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。

四、索赔通知应附有被保证人违约或违背合同事实的证明或相关证明材料及法院关于因被保证人无可供执行财产而终结执行的裁定，且必须在本保证担保的有效期内送达我方。

索赔通知须于我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。

五、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案，对直接影响合同履行的相关条款进行修订的，应经我方书面同意。

但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。

六、本保证担保的有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

七、本保证担保项下的权利不得转让。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：传真：
日期：年月日。

2024年标准履约保函格式范本本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 合同标的1.3 合同金额1.4 履约保函1.5 银行1.6 有效期1.7 违约1.8 终止1.9 其他术语2. 合同的构成2.1 组成文件2.2 修改与补充2.3 语言2.4 法律的适用3. 履约保函的发放3.1 保函的申请3.2 保函的审核3.3 保函的发放3.4 保函的编号3.5 保函的金额3.6 保函的有效期4. 履约保函的履行4.1 承包商的义务4.2 发包人的权利4.3 保函的兑现4.4 保函的退还4.5 保函的延长5. 保函的修改与取消5.1 修改的条件5.2 修改的程序5.3 保函的取消6. 保函的转让6.1 转让的条件6.2 转让的程序7. 保函的索赔7.1 索赔的条件7.2 索赔的程序7.3 索赔的拒绝8. 保函的监督与检查8.1 监督的机构8.2 检查的权利8.3 监督的程序9. 违约的责任9.1 承包商的违约9.2 发包人的违约9.3 银行的违约10. 争议的解决10.1 协商解决10.2 调解10.3 仲裁10.4 法律诉讼11. 保密条款11.1 保密的内容11.2 保密的期限11.3 保密的违反12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果13. 合同的终止13.1 终止的条件13.2 终止的程序13.3 终止后的权利与义务14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 补充协议14.4 修改记录第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体1.1.1 本合同双方主体如下：1.1.2 双方主体应按照合同约定履行各自的权利和义务。

1.2 合同标的1.2.1 本合同的标的为：（项目名称），包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、培训等服务。

1.3 合同金额1.4 履约保函1.4.1 乙方为保证履行合同义务，向甲方提供一份由丙方出具的履约保函，保函金额为合同金额的：（百分比）。

工程合同履约保函模板范本担保人（以下简称“担保方”）：受益人（以下简称“业主”）：承包商（以下简称“施工方”）：鉴于：1. 业主与施工方已签订《xxx工程合同》（以下简称“合同”），合同编号为xxxx，施工方同意按合同约定完成工程项目的建设。

2. 施工方为保证履行合同义务，向业主申请出具履约保函，业主同意接受履约保函作为施工方履行合同的担保措施。

3. 担保方同意为施工方的履约行为提供担保，确保施工方按合同约定履行各项义务。

在此前提下，担保方、业主和施工方达成如下协议：第一条保函金额担保方出具的履约保函金额为人民币xx万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟元整），保函金额相当于合同总价的一定比例，具体比例双方协商确定。

第二条保函有效期本保函自开具之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付日期后xx个月。

若施工方在合同约定的工程竣工交付日期前完成合同义务，业主提前解除合同的，本保函失效。

第三条保函条款1. 如果施工方在履行合同过程中出现违约行为，未能按合同约定履行义务，业主有权向担保方提出索赔。

2. 担保方在收到业主的索赔通知后，应在xx个工作日内对业主的索赔进行审查，并在审查合格后xx个工作日内履行赔偿义务。

赔偿金额不超过保函金额。

3. 业主在向担保方提出索赔时，应提供相关证据，包括但不限于合同条款、违约行为的具体情况、损失计算等。

4. 担保方在履行赔偿义务后，有权向施工方追偿，并要求施工方提供相应的反担保。

5. 本保函项下的权利和义务不受施工方与业主之间签订的任何补充协议、修改协议的影响。

6. 本保函在有效期内，施工方不得要求担保方撤销或修改。

7. 本保函一式三份，担保方、业主和施工方各执一份，具有同等法律效力。

第四条其他约定1. 本保函的开具费用由施工方承担。

2. 本保函的解除和退还事宜，由担保方、业主和施工方协商确定。

3. 本保函适用中华人民共和国法律法规，如有争议，各方同意提交至施工方所在地的人民法院诉讼解决。

建设履约保函格式模板
建设履约保函（格式）
建设履约保函格式
不可撤销的银行保函编号：
日期：
受益人：***市城市内河管理处（以下简称“甲方”）
地址：
邮政编码：
申请人：（以下简称“乙方”）
地址：
邮政编码：
鉴于申请人[ ]（以下简称“乙方”）与甲方于2015 年月日签订了关于***市***江上游植物园段（***河）流域治理PPP项目（以下简称“项目”）《项目协议》及其附件。

根据该协议之规定，乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。

我行同意为项目公司出具上述担保函，并特此确认：若因乙方违反《项目协议》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责，担保金额为壹仟万元人民币(人民币：10,000,000)。

我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《项目协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。

我行在此放弃对此类更改、补充或修改要
求给予通知的权利。

本保函自签署之日年月日起至年月日（乙方提交运营维护保函之日）
第1页/共 2 页。

工程施工合同履约保函【标题】工程施工合同履约保函【】致：（业主全称）鉴于（承包方全称，以下简称“承包人”）与贵方就（工程项目名称）签订了编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），本行（或金融机构名称，以下简称“担保人”）特此开立不可撤销的履约保函，以保证承包人将严格依照合同约定履行其应尽的义务。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即（小写）（金额）。

该金额是根据合同总价款的百分之（百分比）确定的，足以覆盖因承包人未能履约而可能给业主造成的损失。

二、有效期限本保函自（开具日期）起生效，至（工程竣工验收合格之日或其他约定的终止日期）止，除非在此之前承包人的履约义务已全部履行完毕，本保函提前终止。

三、担保范围1. 若承包人在履行合同过程中出现违约行为，包括但不限于工程延期、工程质量不符合合同约定标准等情形，担保人将在收到业主书面索赔通知后，无条件地向业主支付不超过保函金额的赔偿金。

2. 上述赔偿不影响业主根据合同向承包人追索进一步损失的权利。

四、索赔程序1. 业主提出索赔时，须提交书面索赔通知以及相关证明材料，说明承包人违约事实及索赔金额。

2. 担保人在收到索赔文件后的（约定时间，例如：5个工作日内）进行核实，如索赔成立，则无条件支付相应的赔偿金额给业主。

五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可提交担保人所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。

2. 本保函的修改和补充须经担保人和业主双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本保函。

3. 本保函适用中华人民共和国法律。

六、声明条款本保函是担保人的不可撤销的承诺，对承包人的义务提供了独立的担保。

即使合同被修改、暂停执行或终止，本保函仍然有效，直至到期或提前终止。

敬请业主予以确认。

担保人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日。

履约保函-标准模板供货方：注册地址：担保人：注册地址：总承包方：XXX地址：XXX省XXX市XXXXXX交叉处总承包方与供应单位于2020年月日签订协议约定，由总承包方委托供应单位供应位于XXX项目所需的高性能闭孔橡塑保温材料，并约定由双方共同签订正式合同（以后简称为“合同”）鉴于总承包方对供应单位的委托，供应单位与担保人谨此向总承包方作如下保证：1、供应单位会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由供应单位履行和遵守的条件和规定。

2、如果供应单位违约时（由总承包方所发的书面通知已能作为供应单位违约之充分证据）及总承包方索取赔偿时，担保人应就此向总承包方承担因违约之相关连带责任，担保要需于收到该通知索偿时向总承包方赔偿因此而蒙受的损失，并不能要求其他证据证明供应单位是否违约或索赔金额是否恰当。

直至赔偿额达到合约总价的10％，即人民币元（大写：），此履约保证书的责任才可解除。

3、总承包方无需对供应单位提出诉讼或采取任何法律上之行动或得到法庭之裁定或判决，便可执行于此履约保证书之权利。

4、总承包方与供应单位双方同意对合同条件的更改，或工作的范围或性质的更改，和总承包方按合同所宽限的时间，或总承包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。

5、当总承包工程竣工证书最终签发及上述赔偿（如有）获得解决时，此履约保证书的责任才告终止。

6、此履约保证书对供应单位及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。

供应单位及担保人自愿作出上述承诺，并清楚了解法律上的意思。

供应单位与担保人于年月日盖章/签署乙方与担保人于年月日盖章/签署乙方：法定代表签署：姓名：职位：担保人：法定代表签署：姓名：职位：(本保函失效后，请将原件退回我方注销)第1页。