合同管理-变更索赔及价格调整(一)章节练习

第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(1)考情分析年份单项选择题多项选择题合计2019年14题14分5题10分19题24分2018年17题17分5题10分22题27分2017年17题17分5题10分22题27分2016年17题17分5题10分22题27分2015年17题17分5题10分22题27分2014年17题17分5题10分22题27分2013年15题15分5题10分20题25分2012年11题11分3题6分14题17分章节目录第一节合同价款调整2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 知识点单多单多单多单多单多单多单多单多法规变化类 1 1 1 1 1工程变更类 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1物价变化类 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1工程索赔类 3 1 4 1 3 1 4 2 2 1 3 1 3 2 3 1 其他类 1 1 1一、法规变化类合同价款调整事项法规、政策变化影响合同价款的风险，应约定由发包人承担。

1.基准日的确定目的：合同中约定，合理划分双方的合同风险■怎么设定？“28天”实行招标的建设工程：施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天。

不实行招标的建设工程：建设工程施工合同签订前的第28天。

2.合同价款的调整方法■时间：合同履行期间，基准日之后发生变化■处理：合同双方当事人应按相关规定调整合同价款■除外：如有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑3.工期延误期间的特殊处理承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的：★造成合同价款增加的，合同价款不予调整★造成合同价款减少的，合同价款予以调整【记忆】惩罚延误者，少获得钱【2018年·单选】关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

工程合同管理与索赔试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同的类型包括以下哪些？（A.施工合同 .设计合同 C.监理合同 D.所有以上）2. 在工程合同中，通常哪一方负责提供施工图纸？（A.甲方 .乙方 C.丙方 D.丁方）3. 索赔通知应在事件发生后多少时间内提出？（A.24小时 .48小时 C.72小时 D.96小时）4. 以下哪项不是有效的索赔证据？（A.合同文本 .变更指令 C.口头协议 D.进度计划）5. 索赔金额的计算应基于（A.实际损失 .预期损失 C.惩罚性损失 D.固定金额）二、判断题（每题1分，共10分）1. 任何情况下，承包商都有权向业主提出索赔。

（错）2. 合同中的违约金条款可以用来调整最终的结算价款。

（对）3. 工程延期索赔必须是由于不可抗力因素造成的。

（错）4. 索赔通知应当书面形式提交给相关方。

（对）5. 合同双方可以协商一致修改合同条款。

（对）三、简答题（每题10分，共30分）1. 描述工程合同管理的基本流程。

2. 解释什么是工程索赔，以及它的主要类型。

3. 阐述有效索赔需要满足的条件。

四、案例分析题（每题20分，共20分）某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程发生了变更。

承包商因此提出了额外的费用和延期索赔。

作为业主代表，你应该如何评估和处理这一索赔请求？请结合合同条款和实际情况进行分析。

通过以上试卷的设计，我们希望能够检验参与者对工程合同管理和索赔知识的掌握程度。

这不仅包括对理论知识的理解，还包括实际操作能力的考察。

在实际工作中，能够正确处理合同管理和索赔问题，对于确保工程项目的顺利进行和企业利益的保护至关重要。

第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算第一节合同价款调整综合练习与答案一、单选题1、承包人采购材料和工程设备的，若合同中没有约定价格变化的范围或幅度，则材料、工程设备单价变化超（），超过部分的价格按物价波动方法进行调整。

A.2%B.3%C.5%D.10%【参考答案】：C【试题解析】：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。

承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料.工程设备价格变化的范围或幅度，如没有约定，则材料、工程设备单价变化超5%，超过部分的价格按物价波动方法进行调整。

2、根据标准施工招标文件，承包人可索赔工期.费用和利润的情况不包括（）。

A.发包人提供材料设备，变更交货地点B.工程暂停后因发包人原因无法按时复工C.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行D.监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格【参考答案】：C【试题解析】：本题考查的是索赔。

选项C只能索赔费用。

3、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。

选项A错误，发包人提前向承包人提供材料和工程设备，可以索赔费用；选项B错误，工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工，可以索赔工期.费用和利润；选项C 错误，因发包人原因导致工程试运行失败，可以索赔费用和利润；选项D，异常恶劣的气候条件导致工期延误，可以索赔工期。

4、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。

A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。

A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位【答案】 D2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】 C3、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】 D4、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日【答案】 A5、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】 D6、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】 A7、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。

超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】 B8、美国AIA合同文本中，B系列代表（）。

A.业主与建筑师之间合同的文本B.建筑师行业的有关文件C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同【答案】 A9、膳食调查报告主体内容不包括（）。

工程合同价款管理综合练习工程项目的合同价款管理涉及到预算编制、价款支付、变更管理、结算审核等多个环节。

以下是一份标准的工程合同价款管理综合练习范本，供参考之用：一、合同价款的确定合同价款的确定应当基于工程量清单和相应的计价依据。

在签订合同之前，甲乙双方应共同审查工程量清单的准确性，并对计价依据达成一致意见。

合同价款的确定还应考虑到可能的市场变化和风险因素，合理设置预备金和风险费。

二、合同价款的支付合同价款的支付应当遵循合同约定的支付条件和程序。

通常，工程进度款的支付与工程进度挂钩，按照合同约定的支付比例分期支付。

每次支付前，乙方需提交工程进度报告和相关证明材料，甲方在审核无误后，按照约定期限支付相应款项。

三、工程变更的管理工程变更是导致合同价款变动的重要因素。

任何工程变更都应当经过甲乙双方协商一致，并形成书面的变更协议。

变更协议中应明确变更的内容、原因、影响范围以及由此产生的价款调整等。

四、合同价款的结算工程完工后，应及时进行合同价款的结算。

结算过程中，应对工程量进行实地测量核实，并与合同中的工程量清单进行对比。

结算报告应包括实际完成的工程量、合同内外的增减项、材料使用情况等内容。

甲乙双方应在结算报告上签字确认，作为最终支付依据。

五、争议的解决在合同价款管理过程中，如出现争议，应首先通过协商解决。

如果协商不成，可以依据合同约定选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。

无论采取何种方式，都应确保解决问题的过程公正、透明，保护双方的合法权益。

六、风险管理合同价款管理还应包括风险评估和控制措施。

在合同执行过程中，应定期对可能出现的风险进行评估，并制定相应的预防和应对措施。

这些措施包括但不限于成本控制、进度监督、质量保证等。

1、合同管理-变更索赔及价格调整(一)章节练习单项选择题(共2 题）1、某工程合同价款为30０万元，于20１3年8月签订合同并开工，２014年6月竣工。

合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。

根据当地造价站公布得造价指数,该类工程2013年8月与2０14年6月得造价指数分别为1１3、15与１１７、60。

则此工程价差调整额为( ）万元（C）•A、11、8•B、13、35•Ｃ、39、45•Ｄ、5２、8答题结果:正确答案:C答案解析：暂无2、下列哪项不属于公路工程变更估价得原则（C）•A、有适用于变更工作得子目得，采用该子目得单价•B、无适用于变更工作得子目，但有类似子目得，可参照类似子目得单价•Ｃ、无适用或类似子目得单价，可按照成本加利润得原则•D、如果取消某项工作，则该项工作得总额价不予支付答题结果:正确答案:C答案解析:暂无多项选择题（共2题）1、某公路工程,在施工过程中,发生了如下事件:Ａ工作遇异常恶劣天气导致停工３天,窝工费90０元,同时场外大范围停电致停工1天，窝工费3０0元;发包人增加B工作，工期７天,费用15０００元。

Ａ、B两项工作均为关键工作，据此，承包人可以提出得索赔有(BC）•A、总索赔费用15300元•B、A工作费用索赔９0０元，工期索赔4天•Ｃ、B工作工期索赔７天，费用索赔１5000元•D、总工期索赔10天答题结果：正确答案：ＣD答案解析：暂无2、根据合同有关规定，公路变更工程单价得确定方法有(ＡＤ）•Ａ、采用计日工单价•B、成本加利润得方法•Ｃ、采用预算定额计算单价•D、协商定价答题结果：正确答案：AD答案解析：暂无判断题（共２题)１、某土方工程发包方提出得估计工程量为150０m3,合同中规定土方工程单价为１6元/m3，实际工程量超过估计工程量10％时，调整单价，单价调为15元/m3。

最终实际完成土方工程量为1８00m3，则土方工程款为28６50元(A）A、正确•B、错误答题结果:正确答案：A答案解析：暂无２、合同通用条款约定:投标截止时间前第28天因法律变化导致承包人在合同履行中得工程费用发生增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门得规定调整合同价款(B）A、正确ﻫ•B、错误答题结果：正确答案:B答案解析：暂无继续观瞧2、FIDIC合同条件(第一课)章节练习单项选择题（共1 题）1、竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向监理工程师提交( ）及操作与维护手册.（D)•A、支付文件•B、变更文件.•Ｃ、履约文件.•Ｄ、竣工文件.答题结果:正确答案:Ｄ多项选择题(共１题）1、承包商应按照（)生产设备制造、材料得生产加工，以及工程得实施作业.。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】 C2、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A3、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】 C4、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】 C5、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】 B6、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】 D7、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C8、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？( )A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】 B9、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B10、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

多ABC AB AB ABC BC AC判A A A A B B A A A B A单选1、隧道内施工不得使用以（）为动力的机械设备。

(B)2、IV级及以上围岩仰拱开挖不得大于（）m，不得分幅施工。

(C)3、软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离Ⅳ级围岩不得大于（）m。

(C)多选1、事故隐患是指可能导致事故发生的（）。

(ABC)2、长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的（）。

(ABD)3、不良地质隧道地段应遵循（）的原则施工。

(ABCD)4、隧道内严禁存放（）等物品。

(ACD)单选1、开关箱应靠近用电设备，与其控制的固定式用电设备水平距离不宜大于（）m。

(C)2、开关箱漏电保护器额定漏电动作时间不应大于（）S。

(D)3、安全带的安全绳有效长度不应大于（）m。

(A)4、隧道内380V施工用电线路距地面不得低于（）m。

(C)5、隧道作业地段照明电压不宜大于（）V。

(B)多选1、施工便道在（）等危险路段应硬化，设置警示标志。

(ACD)2、隧道内施工供电线路架设应遵循（）的原则。

(ABC)1、隧道钢架安装时，底脚可用未风化岩支垫。

(B)2、每台用电设备必须独立设置开关箱。

(A)3、隧道内不得加工钢筋。

(A)4、电焊机一侧电源线长度不得大于8米。

(B)5、隧道内摊铺沥青跑通时，作业人员应佩戴符合要求的防毒面具。

(A)6、隧道内不得明火取暖。

(A)7、隧道逃生通道距离开挖掌子面不得大于20米。

(A)8、隧道逃生通道内径不宜小于1.0米。

(B)单项1、选择开挖施工方法应根据（）。

(C)多项1、隧道洞身开挖作业应考虑的主要危险源、危险因素有（）。

(ABCDE)判断题1、隧道洞身开挖时，拱脚、墙脚以上1m允许欠挖。

(B)单项1、防水板的接缝应与衬砌施工缝错开（）m。

(A)多项1、喷射混凝土作业前，应做好以下工作（）。

(ABC)判断1、喷射混凝土作业前应清除工作面松动的岩石，确认作业区无塌方、落石等危险源存在。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。

A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人【答案】 C2、评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3B.5C.7D.9【答案】 B3、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】 D4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】 A6、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】 B7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 A8、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是( )。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】 B9、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

工程合同价款调整计算例题假设某建筑工程项目的原始合同总价为1000万元，根据合同约定，工程进度款按照以下比例支付：预付款为合同总价的10%，即100万元；主体结构施工完成后支付40%，即400万元；装修完成后支付30%，即300万元；竣工验收合格后支付剩余的20%，即200万元。

在工程施工过程中，由于设计变更，增加了额外的工程量，导致材料和人工成本上升。

双方协商一致，决定对合同价款进行调整。

以下是调整计算的具体步骤：第一步，确定变更工程的价款。

设计变更导致的额外工程量为50万元。

根据合同约定，变更工程的价款应当按照原合同中的同类工程单价进行计算。

经过核算，变更工程的直接费用（包括材料费、人工费等）为40万元，间接费用（包括管理费、利润等）为10万元。

因此，变更工程的总价款为50万元。

第二步，计算调整后的合同总价。

将变更工程的价款50万元加入原始合同总价1000万元中，得到调整后的合同总价为1050万元。

第三步，根据调整后的合同总价重新计算各阶段的支付比例。

预付款仍为调整后合同总价的10%，即105万元；主体结构施工完成后支付的比例不变，仍为40%，即420万元；装修完成后支付的比例不变，仍为30%，即315万元；竣工验收合格后支付的比例不变，仍为20%，即210万元。

第四步，计算各阶段的实际支付金额。

预付款的实际支付金额为105万元；主体结构施工完成后的实际支付金额为420万元；装修完成后的实际支付金额为315万元；竣工验收合格后的实际支付金额为210万元。

通过以上步骤，我们可以清晰地看到，由于设计变更导致的工程量增加，合同价款从原始的1000万元调整为1050万元，各阶段的支付金额也相应地进行了调整。

这种调整方式既保证了承包方的利益，也确保了项目的顺利进行。

需要注意的是，实际工程项目中，合同价款的调整可能涉及到更多的因素和更复杂的计算。

因此，建议在实际操作中，由专业的造价工程师或法律顾问参与，确保合同价款调整的合理性和合法性。

单项选择题1.当索赔事件持续进行时，承包商应（C ）oA.视影响程度，不定期地提出中间索赔报告B.在事件终了后，一次性提出索赔报告C.阶段性发生索赔意向通知书，索赔事件终止后28 口内，向工程师提供索赔育关资料和最科索赔报告D.阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后14 口内，向工程师提供索赔的有关资料2.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（A ）。

A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低所引起的损失费D.机上工作人员的工资3.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（C ）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。

A.建设单位B.承包单位C.项目监理机构D.工程造价管理机构4.按照FIDIC《施丄合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见” 的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（B）。

A.工期、成木和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期5.根据FTDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔（B ）oA.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期D.工期，不能索赔成本和利润6.根据FTDTC《施工介同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件迢（D ）。

A.业主未能提供施工现场B.工程师增加试验次数C.设计图纸错误D.业主原因暂停施工7.某工作的只有时差为1天，总时差为4天。

该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。

以下关于该项工作工期索赔的说法止确的是（D ）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1灭C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，贝U承包人町获得工期补偿1天8.在岀现〃共同延误〃的情况下，承担拖期责任的是（B ）。

工程合同管理索赔习题假设某建筑工程项目，甲方（业主）与乙方（承包商）签订了一份施工合同。

合同规定了工程的工期、质量标准以及相应的违约责任条款。

在工程实施过程中，由于遭遇罕见的恶劣天气，导致工程进度严重滞后。

乙方认为根据合同中关于不可抗力的条款，其应获得工期延长和相应的经济补偿。

而甲方则认为乙方应采取合理措施减少损失，不同意乙方的全部索赔要求。

我们需要明确什么是不可抗力。

不可抗力通常指的是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，这些情况会使得合同的一方或双方无法履行合同义务。

在本案例中，恶劣天气可被视为不可抗力的一种情形。

我们分析乙方的索赔请求是否合理。

根据民法典及相关法律规定，遭受不可抗力影响的一方可以要求解除合同或者要求修改合同内容。

在本案例中，乙方请求工期延长和经济损失的补偿，这需要基于合同中的相关条款进行判断。

如果合同中有明确规定关于不可抗力情况下的处理办法，那么乙方的索赔请求应当依据该条款执行。

甲方提出的观点也不容忽视。

甲方认为乙方应采取合理措施减少损失，这是民法典中“减损义务”的体现。

即当一方因不可抗力事件受到损害时，应采取必要措施防止损失的进一步扩大。

如果乙方未能尽到减损义务，其索赔金额可能会相应减少。

为了解决双方的争议，我们可以采取以下几个步骤：1. 双方应共同审查合同文本，特别是关于不可抗力和违约责任的相关条款，以确定乙方是否有权提出索赔。

2. 乙方需提供充分的证据来证明恶劣天气的存在以及其对工程进度的实际影响。

3. 甲方需评估乙方是否采取了合理措施来减少损失，并就此提供相应的证据。

4. 如果双方无法达成一致，可以考虑通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。

一建《工程经济》合同价款调整知识训练题引导语：合同价款是按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人按照合同要求完成工程内容时的价款。

以下是小编整理的一建《工程经济》合同价款调整知识训练题，欢迎参考!【考点精讲】1.法律法规变化招标工程以投标截止日前28天，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

因承包人原因导致工期延误，上述调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

2.项目特征不符合同履行期间，出现实际施工设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

3.工程量清单缺项招标工程量清单中出现缺项，造成新增工程量清单项目的，应按照工程变更规定确定单价，调整分部分项工程费。

由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项，引起措施项目发生变化的，应按照工程变更的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，计算调整的措施费用。

4.工程量偏差(1)工程量偏差的调整原则《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)将双方风险分担的界限予以明确的划分：业主承担工程量偏差±15%以外引起的价款调整风险，承包商承担±15%以内的风险。

(2)综合单价的确定方法从某种意义上讲，出现工程量偏差并进行价格调整的关键在于，确定新的综合单价，据以结算相应的工程价款。

除非合同另有约定，工程量偏差超过15%时，新的综合单价可按如下方法确定：第一，承包人投标价的综合单价<招标控制价的综合单价×(1-承包人报价浮动率)×(1-15%)时，新的综合单价采用招标控制价的综合单价×(1-承包人报价浮动率)×(1-15%);第二，承包人投标价的综合单价>招标控制价的综合单价×(1+15%)时，新的综合单价采用招标控制价的综合单价×(1+15%);第三，承包人投标价的综合单价>招标控制价的综合单价×(1-承包人报价浮动率)×(1-15%)，或承包人投标价的综合单价<招标控制价的综合单价×(1+15%)时，可不调整。

一建工程经济合同价款调整知识训练题1. 根据《中华人民共和国建设工程合同法》，一建工程中涉及合同价款的调整应遵循以下原则：（请简要回答）2. 请列举三种合同价款调整的情形，并简要说明每种情形下的价款调整依据。

3. 在一建工程中，当发生价款调整时，双方应如何协商并达成一致？4. 请描述一下工期影响了合同价款的调整，以及其依据和具体操作。

5. 请根据以下情形，判断合同价款是否需要调整，并分析理由：- 原合同中约定的工程量较大幅度增加；- 施工过程中出现不可预见的工程质量问题；- 法律法规发生变化，对工程造价产生直接影响。

6. 请列举两种可能会导致合同价款调整争议的情形，并简要说明其争议的原因。

7. 请总结一下合同价款调整的重要性，并提出你的个人观点。

答案：1. 根据《中华人民共和国建设工程合同法》，一建工程中涉及合同价款的调整应遵循以下原则：- 公平原则：价款调整应基于公平和合理的原则，确保各方的利益均得到保障。

- 诚实信用原则：各方在价款调整中应本着诚实信用的原则，如实提供有关信息并及时履行义务。

- 协商一致原则：合同双方应通过协商一致的方式进行价款调整。

2. 三种合同价款调整的情形及相关依据：- 变更工程量：当施工中新的工程量增加或原有工程量减少，根据工程实际情况进行合同价款的调整。

依据是建设工程合同法第十六条规定，即变更必须经过合同双方的协商一致。

- 不可抗力事件：当不可抗力事件发生，导致合同履行条件发生变化，根据不可抗力事件对工程造成的影响进行价款调整。

依据是建设工程合同法第四十五条规定，即施工方因不可抗力事件不能按合同约定履行时，可以请求对价款进行调整。

- 法律法规变化：当法律法规发生变化，对工程价款产生直接影响时，可以对合同价款进行调整。

依据是建设工程合同法第三十四条规定，即工程价款的计算必须以当时有效的价款计算规则为依据。

3. 当发生价款调整时，双方应进行以下协商并达成一致：- 协商：双方应通过协商的方式就价款调整的方式、数额等进行讨论和商定。

工程合同价款的调整例题背景信息某建筑工程公司（以下简称甲方）与某施工企业（以下简称乙方）签订了一份工程施工合同。

合同约定，乙方负责甲方某办公楼的建设工作，合同总价款为5000万元。

合同中规定，如遇国家政策调整、市场价格波动等因素，导致原定合同价款无法满足实际施工需求时，双方应根据实际情况协商调整合同价款。

例题情景工程施工过程中，由于国家相关政策调整，部分建筑材料价格上涨，同时设计单位对原设计方案进行了优化，增加了部分施工内容。

因此，乙方提出调整合同价款的申请。

调整流程1. 乙方应根据实际变动情况，及时向甲方提出书面的价款调整申请，并附上相关证明材料，如市场价格变动证明、设计变更通知等。

2. 甲方收到乙方的申请后，应在约定的时间内进行审核，并组织相关部门进行现场核实。

3. 双方根据核实结果，参照合同约定的调价条款，协商确定合理的调整金额。

4. 达成一致后，双方应签订书面的合同价款调整协议，明确调整后的合同总价款及其他相关事项。

5. 调整协议一旦签订，即成为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

注意事项- 价款调整必须基于公平、公正的原则，确保双方的合法权益不受侵害。

- 调整过程中应有充分的证据支持，避免因证据不足而引发纠纷。

- 调整协议应详细列明调整的原因、依据、计算方法和最终金额等，以备后续可能出现的问题。

- 双方应保持良好的沟通，确保调整过程透明、高效。

结语工程合同价款的调整是一个复杂而敏感的过程，它直接关系到甲乙双方的经济利益。

因此，双方应本着诚信、合作的原则，依法依规进行协商，确保工程顺利进行，同时也保护各自的合法利益。

通过上述例题范本，希望能够为实际操作提供一定的参考和指导。

第六节工程变更合同价款结算及工程索赔一、工程变更单项选择题1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。

A.工程师确认，发包方签发工程变更指令B.发包方确认，工程师签发工程变更指令C.工程师确认并签发工程变更指令D.发包方确认并签发工程变更指令2. 工程变更确认的一般过程是（）。

A.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更D.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。

A.工程尚未开始B.工程施工前准备C.工程正在施工D.工程已完工4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。

A.变更的相应图纸与说明B.工程量清单C.变更价款D.概算造价5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。

A.7B.14C.20D.306.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。

A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D.工程项目变更7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（）同意。

A.发包方B.工程师C.设计方D.工地负责人8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是（）。

A.发包方审查B.工程师审查C.发包方和承包方之间协商D.工程师和承包方之间协商9.工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，（）。

A.发包方分担或分享B.工程师分担或分享C.承包方分担或分享D.发、承包双方另行约定分担或分享10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（）天后。