工程合同变更管理
- 格式:ppt
- 大小:2.12 MB
- 文档页数:27
工程施工合同变更管理办法第一章总则第一条为了规范工程施工合同变更行为,保障合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法所称工程施工合同变更,是指在工程施工合同履行过程中,由于客观原因或合同双方协商一致,对原合同的内容进行修改和补充。
第三条工程施工合同变更应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,符合法律法规和合同约定。
第四条发包人和承包人应当共同协商,达成一致意见,并签订书面变更协议。
变更协议应当明确变更的内容、范围、价款、工期、质量等方面的要求。
第二章变更情形第五条以下情形,可以引起工程施工合同的变更:(一)由于设计图纸的修改、补充,导致工程施工内容发生变化;(二)由于工程环境的变化,影响工程施工,需要对合同内容进行调整;(三)由于新技术、新工艺的引进,提高工程质量或缩短工期,双方协商一致进行变更;(四)政府部门对拟建项目的新要求,需要对合同内容进行调整;(五)合同履行过程中,出现合同条款问题,双方协商一致进行变更;(六)合同当事人发生变化,需要对合同内容进行调整;(七)其他双方协商一致的情形。
第六条工程施工合同变更应当符合以下程序:(一)发包人和承包人协商一致,达成变更意向;(二)发包人向承包人发出变更通知,明确变更的内容、范围、价款、工期、质量等方面的要求;(三)承包人收到变更通知后,按照变更内容进行施工;(四)变更完成后,发包人和承包人签订书面变更协议,明确变更的价款、工期、质量等方面的内容;(五)变更协议签订后,双方按照变更协议履行合同义务。
第三章变更管理第七条发包人应当在变更意向确定后,及时向承包人发出变更通知。
变更通知应当明确变更的内容、范围、价款、工期、质量等方面的要求。
第八条承包人收到变更通知后,应当按照变更内容进行施工。
如有特殊情况,承包人可以书面形式向发包人提出变更调整意见。
第九条发包人和承包人应当就变更价款、工期、质量等方面的问题进行协商,达成一致意见。
工程变更的合同管理办法第一条:总则1. 为了规范工程变更的管理,确保工程质量、安全和投资控制,特制定本办法。
2. 本办法适用于所有参与本工程项目的设计、施工、监理及其他相关方。
3. 工程变更应遵循必要性、合理性和经济性的原则,确保变更后的工程更加符合使用功能和经济效益。
第二条:变更的提出1. 工程变更应由发现变更需求的一方提出书面申请,并详细说明变更的原因、内容、预期效果及可能影响。
2. 变更申请应提交给项目管理单位,由其组织相关专家进行评审。
第三条:变更的评审1. 项目管理单位应在收到变更申请后的5个工作日内组织评审会议,邀请设计、施工、监理等相关方面的专家参加。
2. 评审会议应对变更的必要性、技术可行性、经济合理性等进行全面评估,并形成书面评审意见。
第四条:变更的批准1. 变更申请经评审通过后,由项目管理单位报请业主或业主代表审批。
2. 业主或业主代表应在收到评审意见后的10个工作日内作出是否批准的决定,并书面通知项目管理单位。
第五条:变更的实施1. 经批准的工程变更,由项目管理单位负责组织实施,并监督变更执行情况。
2. 施工单位应根据变更批准文件调整施工计划,确保变更顺利实施。
3. 监理单位应对变更实施过程进行监督,确保工程质量和安全。
第六条:变更的成本管理1. 工程变更可能引起的成本变化,应由施工单位提出预算,经监理单位审核后报项目管理单位审批。
2. 成本增加的变更,应由业主承担;成本减少的变更,应相应减少工程投资。
第七条:变更的记录与归档1. 所有工程变更的文件、资料都应当妥善保管,作为工程档案的一部分。
2. 项目管理单位应建立工程变更台账,详细记录变更的提出、评审、批准、实施和结算等各个环节的信息。
第八条:附则1. 本办法自发布之日起生效,由项目管理单位负责解释。
2. 如有未尽事宜,可根据实际情况补充完善。
总承包合同工程变更管理办法一、总则第一条为了规范总承包合同工程变更管理,确保工程质量和工程进度,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于我司承担的总承包合同工程变更管理工作。
第三条工程变更应遵循合法、合规、合理、科学、公正、透明的原则。
第四条工程变更管理工作应由项目管理机构负责,实行项目经理负责制。
第五条工程变更管理工作应包括变更申请、变更评估、变更审批、变更实施、变更跟踪和变更归档等环节。
二、变更申请第六条工程变更申请应由项目经理或者其授权人员提出,并填写《工程变更申请单》。
第七条工程变更申请单应包括以下内容:1. 工程变更的原因和目的;2. 工程变更的内容和范围;3. 工程变更对工程质量和工程进度的影响;4. 工程变更的预计费用和工期影响;5. 工程变更的实施方案和风险评估;6. 其他需要说明的事项。
第八条项目经理应组织相关部门对工程变更申请进行评估,评估内容包括:1. 变更的合法性和合规性;2. 变更的合理性和必要性;3. 变更对工程质量和工程进度的影响;4. 变更的预计费用和工期影响;5. 变更的实施方案和风险评估。
三、变更审批第九条工程变更审批应按照项目管理的层级关系进行,由项目经理或者其授权人员进行审批。
第十条工程变更审批应遵循以下原则:1. 合法、合规、合理;2. 确保工程质量和工程进度;3. 控制变更费用和工期影响;4. 防范变更风险。
第十一条工程变更审批应在变更申请提交后3个工作日内完成。
四、变更实施第十二条工程变更实施应按照批准的变更方案进行,确保变更工作的顺利进行。
第十三条工程变更实施过程中出现的问题应及时报告项目经理,并由项目经理组织解决。
第十四条工程变更实施完成后,应对变更效果进行评估,评估内容包括:1. 变更对工程质量和工程进度的影响;2. 变更费用和工期影响的实际情况;3. 变更风险的控制情况;4. 变更实施的经验教训。
工程合同变更处理原则一、明确变更原因与责任归属当发生合同变更时,首先要分析变更的原因,区分是由于甲方需求变更、设计调整、不可抗力因素还是施工方的操作失误等引起的。
基于变更原因的不同,确定责任归属及成本增减的分担原则。
二、变更申请与审批程序任何一方提出合同变更申请时,应提交详细的书面申请报告,说明变更的内容、原因、预期影响及相关支持文件。
该申请需经过双方项目负责人审核,并由合同规定的审批机构批准后方可执行。
三、变更内容的具体实施一旦变更申请获批,相关各方应及时调整工作计划和资源分配,确保变更内容的顺利实施。
同时,应对原合同中未涉及的新情况进行风险评估和控制措施制定。
四、价格与费用调整合同变更可能导致项目成本的变化,因此需要重新协商合同价款。
依据变更的性质和影响,按照合同约定或市场行情合理确定增加或减少的费用,并在变更协议中予以明确。
五、工期的调整与索赔处理如果合同变更影响了工程进度,应当相应调整工期,并对由此产生的直接和间接损失进行评估。
若因一方违约导致另一方损失,应依约进行索赔处理。
六、变更文件的管理与存档所有关于合同变更的文件和沟通记录都应当妥善保存,作为日后可能发生争议的重要依据。
变更执行完毕后,相关文档应整理归档,便于未来的查阅和核实。
七、后续监督与评价对于合同变更的实施效果要进行跟踪监督,并定期评价变更是否达到了预期目的。
如有必要,可对变更策略进行调整优化。
八、法律适用与争议解决在合同变更过程中如有争议,应首先通过友好协商解决。
若协商不成,可依法申请仲裁或诉诸法院。
所有争议处理应遵循合同条款和相关法律法规的规定。
建设工程合同变更管理规定1. 引言建设工程合同变更管理是指在建设工程施工过程中,由于各种原因,需要对原有合同内容进行修改或调整的一种管理措施。
合同变更管理的目的是确保建设工程能够按照合同约定完成,并在变更过程中保护各方的合法权益。
2. 变更管理的原则2.1 合法性原则建设工程合同的变更必须符合相关法律法规的规定,并经过合同各方的协商一致。
任何一方不得单方面擅自变更合同内容。
2.2 公平原则建设工程合同的变更应保证各方的合法权益不受损害,变更后的合同应对各方都具有合理性和公平性。
2.3 诚实信用原则建设工程合同的变更应建立在充分诚实和相互信任的基础上,各方应按照合同约定履行变更义务。
2.4 稳定性原则建设工程合同的变更应尽量避免频繁变更,保持合同的稳定性和连贯性,以确保工程的进度和质量。
3. 变更管理流程3.1 变更申请阶段合同变更的申请应以书面形式提交,详细描述变更的原因、内容、影响等。
变更申请需由相关责任人签字确认,并提交给合同管理单位。
3.2 变更评估阶段合同管理单位收到变更申请后,应组织相关专业人员对变更进行评估,包括对影响工期、成本、质量等方面进行评估,分析变更的可行性和影响。
变更评估结果应及时反馈给申请方,以协商确定是否进行变更,并对变更内容进行进一步细化和明确。
3.3 变更协商阶段双方根据变更评估结果进行协商,对变更的费用、工期等进行谈判,达成一致意见后,应签订变更协议。
变更协议应详细记录变更内容、协商结果等,由各方签字确认。
3.4 变更审批阶段变更协议签订后,变更申请需经上级主管部门或项目管理机构审批,确保变更的合法性和合规性。
变更审批通过后,各方按照变更协议执行变更内容。
3.5 变更执行阶段变更内容的执行应由具体施工单位负责,保证变更的实施符合合同要求,并及时报告合同管理单位。
3.6 变更总结阶段完成变更后,应对变更的实施效果进行评价和总结,并及时修改相关施工文件,以确保施工的连续性和一致性。
工程变更中合同管理一、合同管理原则合同管理应遵循公平、公正、透明的原则,确保双方权益的平衡。
在工程变更发生时,应及时沟通并达成一致意见,所有变更事项都应有书面记录,并由双方授权代表签字确认。
二、变更程序1. 变更申请:当工程需要变更时,承包商应向建设方提交书面的变更申请,说明变更的原因、内容及预期的影响。
2. 变更评估:建设方收到变更申请后,应对提出的变更进行评估,包括成本、进度和质量的影响。
3. 变更审批:根据评估结果,建设方决定是否批准变更。
若批准,双方应协商确定变更的具体细节;若不批准,应提供合理的解释。
4. 变更执行:一旦变更得到批准,承包商应按照变更协议执行工作,并确保工程质量不受影响。
5. 变更记录:所有变更事项都应详细记录在案,包括变更的内容、实施日期、影响评估和最终结果。
三、成本与进度调整任何经批准的工程变更都可能会对项目的成本和进度产生影响。
合同管理应确保这些变化能够及时反映在项目的预算和时间表中。
1. 成本调整:变更可能导致成本增加或减少,应根据变更的实际影响调整合同总价。
2. 进度调整:变更可能影响工程的完成时间,应相应调整项目的进度计划。
四、质量控制工程变更不应以牺牲工程质量为代价。
合同管理应确保所有变更都符合原有的质量标准。
1. 质量保证:承包商应保证即使在变更的情况下,也要遵守原有的质量要求。
2. 质量监督:建设方应加强质量监督,确保变更不会对工程质量造成负面影响。
五、争议解决合同管理还应包括争议解决机制,以便在变更过程中出现的任何分歧都能得到及时和公正的处理。
1. 协商解决:双方应首先通过友好协商的方式解决争议。
2. 仲裁或诉讼:如果协商无法解决争议,可以按照合同中的条款采用仲裁或诉讼的方式解决。
六、结语。
工程施工合同变更管理办法
第一条总则
1. 为了规范工程施工合同变更的管理,保证工程质量和进度,根据相关法律法规,特制定
本办法。
2. 合同变更应遵循平等自愿、协商一致的原则,确保变更内容明确、程序合法、责任分明。
第二条变更原因
1. 工程设计变更:因规划调整、设计优化等原因导致的设计变更。
2. 施工条件变更:现场条件、材料供应、法律法规变化等影响施工的条件变更。
3. 其他变更:双方认为需要变更的其他情况。
第三条变更程序
1. 提出变更:发现需要变更的情况时,应及时书面通知对方,并说明变更的原因和内容。
2. 变更协商:双方应在收到变更通知后十五个工作日内进行协商,就变更的内容、造价、
工期等达成一致。
3. 签订变更协议:协商一致后,双方应签订书面的变更协议,并作为原合同的补充部分。
4. 履行变更:按照变更协议执行新的合同条款,确保工程顺利进行。
第四条变更造价
1. 变更造价应根据变更内容的实质影响,由双方协商确定或依法委托有资质的造价咨询机
构评估。
2. 变更增加的费用应由提出变更一方承担,除非双方另有约定。
第五条变更工期
1. 合同变更可能影响工程进度的,双方应根据实际情况协商确定新的工期。
2. 因变更导致工期延误的,除非另有约定,一般不得作为违约责任追究的理由。
第六条争议解决
1. 合同变更过程中如出现争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条附则
1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归合同双方共同拥有。
ec工程变更的合同管理在EC项目中,由于技术的复杂性、市场的波动性以及设计的不完善等因素,经常会出现需要对原有工程计划进行调整的情况。
这些调整可能涉及到设计图纸的修改、材料规格的变化、施工方法的调整等。
为了应对这些变更,合同中必须包含一套明确的变更管理流程。
合同应明确变更请求的提出方式。
任何一方发现需要进行工程变更时,都应按照合同约定的程序提交书面变更请求。
该请求应详细说明变更的内容、原因、预计的成本和时间影响等。
合同中应规定变更的评审流程。
通常,项目管理团队会对提出的变更请求进行评估,分析其对项目整体目标的影响。
这一过程中可能会涉及到成本估算师、工程师和技术专家等多方人员的协作。
在评审完成后,合同应要求双方就变更内容进行协商。
协商的目的是达成一致意见,并对变更后的工程范围、成本、时间表等进行调整。
在协商过程中,应充分考虑到合同条款的约束,确保变更不会违反原合同的基本原则。
一旦双方就变更内容达成一致,合同应规定变更的批准程序。
通常情况下,这需要由项目经理或业主方的代表签字确认。
在某些情况下,可能还需要获得第三方机构或监管机构的批准。
合同还应包含变更执行的具体步骤。
这包括更新工程设计文件、采购订单、施工计划等,并确保所有相关方都清楚变更后的新要求。
合同应规定变更的监督和记录方式。
项目管理团队需要对变更实施情况进行跟踪,并及时记录变更实施的效果,以便在未来的项目管理中积累经验。
在实际操作中,EC工程变更的合同管理范本应当根据项目的具体情况进行调整。
例如,对于一些小型或简单的项目,变更管理流程可以适当简化;而对于大型或复杂的项目,则可能需要更详细的流程和更多的参与方。
施工期间合同变更管理在工程项目的施工过程中,合同变更是一种常见但又十分关键的现象。
它可能源于各种因素,如设计变更、业主需求调整、施工条件变化等。
有效的合同变更管理对于项目的顺利推进、成本控制、质量保障以及各方利益的平衡都具有极其重要的意义。
一、合同变更的原因和类型合同变更的原因多种多样。
首先,设计方面的问题可能导致变更。
在项目前期的设计阶段,如果没有充分考虑到实际施工条件、技术可行性或者相关规范要求,那么在施工过程中就可能需要对设计进行调整,从而引发合同变更。
其次,业主的需求变动也是常见原因之一。
例如,业主可能在项目进行中对功能、外观或者质量标准提出了新的要求。
再者,不可预见的施工条件变化,如地质情况与勘察报告不符、恶劣天气影响等,也会促使合同变更。
从类型上看,合同变更主要包括工程范围的变更、工程量的增减、工期的调整、质量标准的改变以及合同条款的修改等。
工程范围的变更意味着项目的工作内容发生了实质性的变化,可能会增加或减少某些施工任务。
工程量的增减则直接影响到工程的规模和造价。
工期的调整可能是由于各种原因导致的施工进度计划的改变。
质量标准的改变可能会涉及到材料、工艺等方面的要求变化。
而合同条款的修改可能涉及到双方权利义务、支付方式、违约责任等方面的重新约定。
二、合同变更的影响合同变更对项目的影响是多方面的。
在成本方面,无论是工程量的增加还是减少,都可能导致成本的增加或减少。
如果变更导致了额外的工作或者需要使用更高规格的材料和设备,那么成本必然会上升。
同时,变更还可能引发索赔和争议,如果处理不当,会进一步增加项目成本。
在进度方面,合同变更往往会打乱原有的施工计划和安排。
新的工作任务需要重新组织资源、调整施工顺序,这可能导致工期的延误。
特别是当变更涉及到关键路径上的工作时,对进度的影响更为显著。
质量方面,变更可能会对工程质量产生影响。
新的设计要求、施工工艺或者材料的使用,如果没有得到有效的控制和管理,可能会导致质量问题。
如何进行工程变更管理和合同变更工程变更管理和合同变更是在工程项目中不可或缺的一部分。
在项目执行过程中,难免会出现一些变更需求,因此有必要进行有效的变更管理和合同变更。
本文将介绍如何进行工程变更管理和合同变更,以确保项目的顺利进行。
首先,工程变更管理是指对已规划和执行的工程项目进行变更控制和管理的过程。
变更管理的目的是确保变更不会对项目的进度、成本和质量造成不利影响,同时满足项目的需求变化。
变更管理应包括以下步骤:1. 识别与分析变更需求:在项目执行过程中,项目团队应及时识别和分析可能产生变更的需求。
这可以通过定期的会议和沟通来实现,以确保项目团队了解变更需求的性质和范围。
2. 评估变更的影响:一旦变更需求被识别,项目团队应对其进行评估,包括对进度、成本和质量等方面的影响进行分析。
这有助于项目团队理解变更对项目的整体影响,以便做出明智的决策。
3. 制定变更管理计划:根据变更需求的识别和评估,项目团队应制定详细的变更管理计划。
该计划应包括变更的控制策略、变更的批准流程以及相关变更的沟通和文档管理要求。
4. 变更批准和实施:一旦变更管理计划制定完成,项目团队应根据变更的批准流程来审批和实施变更。
变更应经过相关方的批准并及时通知相关人员。
5. 监督变更的执行:变更管理不仅仅是变更的批准和实施,还包括对变更执行过程的监督和控制。
项目团队应定期评估变更实施的效果,确保其符合预期并按计划进行。
在进行工程变更管理的同时,合同变更也是非常重要的一环。
合同变更是指在合同执行过程中出现的需要修改或调整合同条款的情况。
以下是管理合同变更的一些建议:1. 审查合同条款:在执行合同前,仔细审查合同条款,了解其中的变更管理程序以及变更所涉及的程序和要求。
合同中通常会规定对变更进行书面通知和协商的要求。
2. 提交变更请求:一旦发现需要进行合同变更,项目团队应根据合同的规定,书面提交变更请求。
变更请求应包括变更的原因、范围、影响和所需的时间和费用等信息。