04231建设工程合同-必下资料

04231建设工程合同在建筑行业中，一个详尽且具有法律效力的建设工程合同是确保项目顺利进行的关键。

本文将提供一个编号为04231的建设工程合同范本，旨在帮助读者了解标准合同的基本结构和内容。

建设工程合同是指建设单位与施工单位之间就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期以及费用等事项达成的书面协议。

一个完善的合同能够有效地规范双方的权利和义务，预防和解决可能出现的争议。

合同基本信息合同编号：04231甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________工程名称：_________工程地点：_________合同签订日期：____年__月__日工程概况本合同涉及的工程项目位于（具体地址），工程内容包括（具体工程内容），总建筑面积约为（具体面积）平方米，工程预计开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。

工程款项工程总造价为人民币（大写）（具体金额），其中包括材料费、人工费、管理费等。

付款方式按照以下流程进行：1. 预付款：甲方需在合同签订后（具体天数）内支付总造价的（具体比例）作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照合同约定的节点支付相应的进度款。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款项。

工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，满足甲方的质量要求。

如出现质量问题，乙方应负责无偿修复或重做，直至达到要求标准。

工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。

若因乙方原因导致延误，应按约定支付违约金。

变更与索赔工程过程中如需变更设计或增减工程量，双方应协商一致后签署书面变更协议。

任何一方因此产生的额外费用或损失，有权向对方提出索赔。

违约责任甲乙双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。

具体责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

建设工程合同条款6. 7.经过的日历天数。

&勘察合同签订后，发包人不履行合同， （无权）要求返还定金9•某项目设计费用为 100万元，合同中约定定金为 15%，发包方已支付定金，但是承包方 不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（ 30万元）费用。

10. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（ 11 .承包人在索赔意向通知提交后的 （28 ）天内递交正式的索赔报告。

12. 保证合同是（债权人与保证人）签订的合同13. 根据《招标投标法》 的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

14. 根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量 不得少于（3）家。

15. 施工合同中索赔的性质属于（经济补偿）16. 选择施工分包单位时，监理单位有（否定权） 。

17. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（招标人）决定中标人。

18. 工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（设计方案的优劣） 。

19. 施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出 重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（发包人）承担。

20. 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。

其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ 20%） O21. fidic 土木工程施工合同条件按计价方式属（单价）合同22. 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（质押）23. 国际工程承包合同订立的最主要形式是（招标） 。

24. 从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（承揽）合同的一种 1. 下列哪项属于建设工程合同管理的特点（周期长、价格高、合同变更频繁）2. 公民委托律师代理诉讼属于（委托代理）3•保留金一般为每次工程进度款的（ 10%），但总额一般应限制在合同总价款的（ 5%） 建设单位应当自领取施工许可证之日起（ 3个月内）开工。

04231建设工程合同自考甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方代表姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方代表姓名]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的[工程名称]工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程具体内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程质量标准：[工程质量标准]第二条工程承包范围1. 乙方承包范围：[具体承包范围]2. 乙方工作内容：[具体工作内容]第三条合同价款1. 合同总价：[总价金额]元人民币。

2. 支付方式：[支付方式描述]。

第四条工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 工期：[总工期]天。

第五条图纸和技术资料1. 图纸提供：甲方应在[时间]前向乙方提供[数量]套图纸。

2. 技术资料：甲方应提供所有与工程相关的技术资料。

第六条工程质量与验收1. 工程质量应达到[质量标准]。

2. 验收标准：[验收标准描述]。

第七条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：[甲方权利与义务描述]。

2. 乙方权利与义务：[乙方权利与义务描述]。

第八条安全生产与环境保护1. 安全生产：[安全生产要求]。

2. 环境保护：[环境保护要求]。

第九条工程变更1. 变更通知：任何一方需变更工程内容，应提前[时间]天书面通知对方。

2. 变更费用：因变更引起的费用增减，双方应协商确定。

第十条违约责任1. 违约处理：[违约处理方式]。

2. 赔偿范围：[赔偿范围描述]。

第十一条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]解决。

第十二条其他约定1. [其他约定1]2. [其他约定2]第十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程合同（含FIDIC）条款(课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号【】A．有名合同与无名合同B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。

此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙B．甲与乙C．丙与甲D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回R．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其【】A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年B．2年D．4年【】A．自己的B．他人的C．第三人的D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商B．业主C．工程师D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间【】A．发布指令B．发出邀请C．发备忘录D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A．发包人向供应商的B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同B．主合同C．从合同D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工B．电气和机械工程c．设备和设计D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天B．14天D．28天【】A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存储C．信息加工D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同D．勘蔡设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】A．体现当事人的意思自治C．执行的强制性B．一裁终局性D．当事人可控制性E．独立仲裁性23．根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25．施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A．发生设计变更B．发包人延误移交施工现场C．承包人采购的材料供货商未能按时交货D．基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E．一周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第4页（共8页）26．合同27．不安抗辩权28．基准日期29．抵押30．诉讼四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第5页（共8页）31．简述定金的法律特征。

2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析2019年4月高等教育自学考试建设工程合同(含FIDIC条款)(课程代码04231)注意事项:1.本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。

2.应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。

3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔第一部分选择题一、单项选择题:本大题共25小题,每小题1分,共25分。

在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1.以下关于合同关系主体的表述中,说法正确的是A.合同关系的体是特定的,且固定不变B.合同关系的主体是不明确的,且固定不变C.合同关系的主体是特定的,且非固定性D.合同关系的主体是不明确的,且非固定性2.根据合同的分类,以下属于无偿合同的是A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.运输合同3.合同法与物权法的主要区别在于A.财产归属关系的确定B.财产处分关系的确定C.财产对应主体的分配D.是否以财产转移为特征解释：一、调整范围对象不同：前是债权关系；后是物权关系。

二、前者实行“意思自治”原则，后后则是“物权法定”原则。

三、前者是调整流动性的财产关系，后是调整静态的财产关系。

四、前者调整相对性的法律关系，后是绝对性的法律关系。

4.建设工程招投标活动中,属于要约邀请的是A.招标公告B.投标书C.中标通知书5D.含有价格、规格等信息的商业广告5.以下属于招标人可以依法没收投标保证金的情形的是A.投标人在开标前撤销标书B,投标人在开标前变更投标报价C.投标人在开标后变更技术方案D.投标人在开标后对技术方案澄清说明6.合同法规定,受要约人超过承诺期限发出承诺的,则该承诺A.一定无效B.要约人必须接受该承诺C.要约人默示时,则该承诺有效D.除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新要约7.关于合同成立时间的说法,正确的是A.要约到达受要约人时,合同成立B.受要约人发出承诺时,合同成立C.承诺到达要约人时,合同成立D.承诺经要约人确认时,合同成立8.缔约过失责任产生的原因在于A.一方违背了合同的自愿原则B.一方违背了合同的诚信原则C.合同订立的内容不法D.合同订立的形式不合规9.根据《合同法》,除书面形式和口头形式外当事人还可以通过自己的行为成立合同,则该形式属于A.推定形式B.书面形式C.口头形式D.默示形式10.某工程项目施工合同的发包人与承包人约定,如果工程项目在施工期间未发生人员伤亡事故,则发包人额外支付15万元,则该约定内容属于A.附期限合同,期限届满合同解除B.附期限合同,期限届满合同生效C.附条件合同,条件成就合同生效D.附条件合同,条件成就合同解除11.根据《合同法》,以下情形属于效力待定合同的是A.无权代理订立的合同B.因欺诈、胁迫而订立的合同C.违反国家强制性规定的合同D.因重大误解订立的合同12.以下属于享有撤销权的主体是A.显失公平的受益方B.重大误解的误解人C.因意思表示不真实而受益的一方D.仲裁机构13.合同转让的法律特征主要表现为A.会引起合同内容的变化B.会引起合同效力的变化C.会引起合同主体的变化D.会引起合同争议管辖权的变化14.某货物的标的金额为100万,则定金的数额不得超过A.5万B.10万C.15万D.20万15.以下关于施工合同履行期限与施工工期的关系,表述正确的是A.施工合同履行期限短于施工期B.施工合同履行期限长于施工工期C.施工合问履行期限等于施工工期D.两者长短的关系不太好评判16.根据《建设工程施工合同(示范文本)通用条款的内容,当发包人利承包人对工程质量有争议时,由双方同意的质量检测机构鉴定,所需费用A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方共同承担D.由责任方承担17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的内容,因设计原因导致试车达不到验收要求,则以下说法正确的是A.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延B.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延C.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延D.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延18.根据《建设工程施合同(示范文本)》通用条款的内容,在施工中如果发现古墓、古建筑遗址等文物时,承包人应立即保护现场并做到A.2小时内以口头形式通知工程师B.2小时内以书面形式通知工程师C.4小时内以口头形式通知工程师D.4小时内以书面形式通知工程师19.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》的内容,因勘察人违约给发包人造成损失时,应向发包人赔偿的金额A.不超过返项目的收费B.应超过返工项目的收费、并承担违约金C.应超过返工项目的收费、并返还定金D.应超过返工项目的收费、双倍返还定金20.根据《建设工委托监理合同》的内容,以下属于监理人权利的是A.选择工程总包人的决定权B.选择工程分包人的认可权C.工程设计变更的审批权D.工程竣工验收组织的决定权21.《简明格式合同》特别适用于的项目类型是A.公共民问伙伴PPP项目B.设备设计和建造的项目C.市政公用类基础设施项目D.相对简单的项目本《简明合同格式》是一本全新的合同条件。

04231 建设工程合同(含FIDIC)条款1．合同平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。

合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。

(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。

2．合同不能概括债的全部内容3．合同3个要素：主体、内容、客体4．合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。

5．合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务6．双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。

典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等7．单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。

典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。

8．有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。

9．无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。

10．各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。

11．有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同12．所谓诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。

13．所谓实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。

例如寄存合同，必须要寄存人将寄存的物品交保管人，合同才能成立并生效14．所谓主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。

15．所谓从合同，就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。

16．如建设工程合同中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。

17．合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面1、合同是工程项目管理的核心2、合同是承发包双方履行义务、享有权力的法律基础3、合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据18．合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。

2021建设工程合同模板甲方（委托方）：_______________（公司全称）____________（统一社会信用代码）_______________（注册地址）（以下简称甲方）乙方（承包方）：_______________（公司全称）____________（统一社会信用代码）_______________（注册地址）（以下简称乙方）鉴于甲方欲委托乙方承担下述建设工程项目，甲乙双方经友好协商且笃定以诚实信用、互利互惠的原则达成一致，特订立本合同：第一条项目名称甲方委托乙方承担___________（项目名称）建设工程项目，项目地址为_______________，工程概况参见附表一。

第二条合同价款1.本工程总价款为人民币______________元整，甲方按工程进度支付给乙方。

其中设备及材料采购费用另行支付。

第三条工程质量乙方应按照国家相关法律法规要求和建筑工程质量标准执行工程建设。

经甲方验收合格的工程项目，方可交付使用。

第四条工程周期本工程周期为____________个月，自____年___月___日计算，乙方应在约定的工期内按时交付工程项目。

第五条工程变更如因甲方变更工程设计要求、工程施工图纸等原因导致工程变更，应经双方协商一致后签订变更合同。

第六条安全生产乙方承诺在工程建设过程中遵守国家有关安全生产法律法规，并采取必要的安全措施确保工程施工过程中不发生安全事故。

第七条验收及交付工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。

如验收合格，可进行交付，如验收不合格，则乙方应在规定时间内修复不符合要求的部分。

第八条违约责任1.如乙方不能按照本合同的约定按时交付工程项目或工程项目未达到验收标准，将按日向甲方支付违约金，违约金的金额为总价款的_______________%。

2.如甲方未按工程进度及时支付价款，将按日支付滞纳金，滞纳金的金额为提前支付价款的_____________%。

第九条争议解决双方如因本合同的履行发生争议，应协商解决；协商不成的，可向相关部门申请仲裁或诉讼解决。

04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一．选择题：1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁D、合同实施风险小4．建设工程的（）是项目管理的核心。

CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5．法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（）。

BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8．属于合同法律关系主体的是（）。

AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（）承担民事责任。

BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11．在委托代理中，当（）时，代理权终止。

DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13．根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（）。

CA、5年B、10年C、20年D、30年15．建筑工程开工前，（）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。

AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18．建筑工程监理是指监理单位受（）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。

AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20．保证合同是（）签订的合同。

BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21．在下列财产中，不能作为抵押物的是（）。

DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24．定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。

AA、20%B、25%C、30%D、35%25．抵押与质押的区别主要在于（）。

CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26．保留金一般为每次工程进度款的（），但总额一般应限制在合同总价款的（）。

建设工程施工合同一、引言建设工程施工合同是指建设单位委托施工单位进行建设工程施工的合同。

根据《建设法》及相关法律法规的规定，建设工程施工合同是建设工程项目中最重要的合同之一，对于确保建设工程顺利进行、保质保量完成具有重要意义。

二、合同主体建设工程施工合同的主体包括建设单位和施工单位两个主要参与方。

建设单位是指拥有一定经济实力和法定资格的组织或个人，其负责组织和实施建设工程项目。

施工单位是指具有相应资质、专业技术和施工能力的组织或个人，承担具体的施工任务。

三、合同内容建设工程施工合同的内容一般包括几个方面：1.合同的基本信息：包括合同的名称、合同的订立时间、建设单位和施工单位的名称、负责人及联系方式等。

2.工程范围和内容：明确双方就具体建设工程项目的工程范围、建设规模、建设内容等达成的共识，并载明在合同中。

3.工程价款及支付方式：确定建设工程的总价款、工程款的支付方式、支付时间节点等，确保在合同履行过程中双方的合法权益。

4.工期及工期控制：明确建设工程的施工起止时间、工期预计、分期工期等，合同中可以约定违约责任和工期延误的赔偿方式。

5.质量要求和验收标准：确定建设工程施工的质量要求、验收标准及相关程序，确保项目的施工质量符合国家相关标准与要求。

6.变更和索赔：约定建设工程施工过程中可能出现的变更及索赔事项，并规定了双方的权利和义务。

7.违约责任：明确建设单位和施工单位在合同履行过程中违反合同义务的责任和法律后果。

8.纠纷解决：约定建设工程施工合同纠纷的解决方式，一般包括协商解决、仲裁或诉讼等。

四、合同履行建设工程施工合同的履行是双方共同的责任和义务，需要双方严格按照合同的约定进行履行。

在建设工程施工过程中，双方应建立有效的施工组织、管理体系，合理安排施工资源，确保项目的质量、进度和安全等方面的要求。

五、合同风险防范建设工程施工合同的履行过程中存在一定的风险，为了防范和降低合同风险，双方应注意几个方面：1.风险识别和评估：在签订合同前，双方应充分了解项目的风险，制定相应的风险评估和管理计划。