下载文档原格式
工程建设合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设合同管理，保障工程建设合同的履行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程建设合同，是指发包人与承包人之间，就完成一定工程量、提供一定的工程质量、工程安全、工程进度等工程目标，明确双方权利义务关系的合同。
第三条工程建设合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用的原则。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国工程建设合同的监督管理。
第二章工程建设合同的订立第五条工程建设合同的订立，应当遵循平等、自愿、协商一致的原则，采取招投标、竞争性谈判等公开、公平、公正的方式进行。
第六条工程建设合同的内容应当包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程量、工程质量、工程安全、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等。
第七条工程建设合同的订立，应当符合国家关于工程建设标准和工程质量安全的规定。
第八条工程建设合同的订立，应当遵守国家关于工程建设招投标的规定。
第三章工程建设合同的履行第九条承包人应当按照工程建设合同的约定，完成工程建设任务，保证工程质量、工程安全、工程进度。
第十条发包人应当按照工程建设合同的约定，支付工程价款，提供施工条件，协调解决工程建设中的问题。
第十一条工程建设合同的履行，应当遵守国家关于工程建设质量和安全的规定，建立健全工程质量安全保障体系。
第十二条工程建设合同的履行，应当遵守国家关于工程建设进度的规定，确保工程按期完成。
第十三条工程建设合同的履行，应当按照国家关于工程价款支付的规定进行。
第四章工程建设合同的变更和解除第十四条工程建设合同的变更，应当遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致。
第十五条工程建设合同的解除，应当遵循合法、公平的原则，经双方协商一致。
第十六条工程建设合同的变更和解除，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第五章工程建设合同的争议解决第十七条工程建设合同的争议，当事人可以协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
建设工程企业合同管理办法第一章总则第一条为了加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称的建设工程企业合同（以下简称合同），是指建设工程企业在工程建设过程中，与发包人、勘察设计单位、施工单位、材料供应单位等签订的各种合同。
第三条建设工程企业合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设工程企业应建立健全合同管理制度，加强对合同的管理和监督，确保合同的合法性和有效性。
第二章合同的订立与履行第五条建设工程企业在订立合同前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同双方的合法权益。
第六条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、内容、质量、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。
第七条建设工程企业应按照合同约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第八条建设工程企业应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时采取措施予以解决。
第三章合同的变更与解除第九条合同的变更应遵循双方协商一致的原则，并依法办理变更手续。
第十条合同的解除应符合法律法规的规定，双方协商一致，并依法办理解除手续。
第四章合同的转让与终止第十一条合同的转让应符合法律法规的规定，并取得合同对方的同意。
第十二条合同终止后，建设工程企业应按照合同约定办理合同终止手续，妥善处理合同遗留问题。
第五章合同的争议解决第十三条合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
第十四条建设工程企业应积极参与合同争议的解决，维护自身的合法权益。
第六章合同管理的法律责任第十五条建设工程企业违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第十六条建设工程企业合同管理人员违反本办法规定的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十七条本办法自发布之日起施行。
第十八条本办法的解释权归建设工程企业。
通过以上条款，建设工程企业合同管理办法对合同的订立与履行、变更与解除、转让与终止、争议解决以及法律责任等方面进行了全面规定，旨在加强建设工程企业合同管理，规范企业合同行为，保障合同双方的合法权益。
第一章总则第一条为规范工程项目建设合同管理，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合工程项目建设实际，制定本办法。
第二条本办法适用于工程项目建设过程中涉及的各类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、监理合同、咨询合同、采购合同等。
第三条工程项目建设合同管理应当遵循以下原则：（一）合法合规：合同内容符合国家法律法规、政策规定，符合工程项目建设实际。
（二）公平公正：合同双方在合同签订、履行过程中，享有平等地位，协商解决争议。
（三）诚实信用：合同双方在合同签订、履行过程中，诚实守信，履行合同义务。
（四）风险可控：合同双方在合同签订、履行过程中，合理预见和防范风险。
第二章合同签订第四条合同签订前，合同双方应当充分了解对方的基本情况，包括资质、业绩、信誉等。
第五条合同签订应当符合以下要求：（一）合同内容完整、明确，包括工程范围、建设规模、建设标准、质量要求、工期要求、工程造价、付款方式、违约责任等。
（二）合同双方在合同上签字盖章，合同生效。
（三）合同签订后，合同双方应当将合同文本存档备查。
第三章合同履行第六条合同履行过程中，合同双方应当按照合同约定，履行各自义务。
第七条合同履行应当符合以下要求：（一）工程进度：合同双方应当按照合同约定的工期要求，确保工程进度。
（二）工程质量：合同双方应当严格按照合同约定的质量标准，确保工程质量。
（三）工程造价：合同双方应当按照合同约定的工程造价，控制工程成本。
（四）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，合同双方应当协商一致，签订变更协议。
第四章合同争议解决第八条合同履行过程中，如发生争议，合同双方应当协商解决。
第九条协商不成的，合同双方可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第五章附则第十条本办法由工程项目建设管理部门负责解释。
第十一条本办法自发布之日起施行。
以上是关于工程项目建设合同管理办法的简要概述，具体实施过程中还需根据工程项目的实际情况进行细化和调整。
建设工程合同备案管理办法第一条总则为了加强建设工程合同的管理，规范建设工程合同的签订行为，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程的施工合同、监理合同（以下统称合同）的备案管理。
第三条管理原则合同备案管理应当遵循平等互利、协商一致的原则。
签订合同的双方必须具备相应的资质和履行合同能力。
任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。
第四条备案机关县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门按工程项目监管权限，对合同实行备案管理，具体工作可委托工程造价管理机构负责实施（以下统称合同备案机关）。
第五条合同备案合同签订后，建设单位应当将合同文本报合同备案机关进行备案。
合同备案机关应当对合同的签订情况进行查验、存档。
第六条合同内容合同应当包括以下主要内容：（一）合同双方的名称、地址、法定代表人等基本信息；（二）工程项目的名称、地点、规模、建设内容等；（三）合同双方的权利和义务；（四）合同的履行期限、质量标准、安全标准等；（五）合同价款及支付方式；（六）合同的变更、解除和终止条件；（七）违约责任；（八）争议解决方式；（九）其他双方约定的内容。
第七条合同签订要求合同签订应当满足建设行政主管部门、建设单位、施工企业、监理企业留存需要，其数量不得低于3份。
合同应当执行《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（以下简称《规定》），同时必须载明工程监理服务取费的内容。
第八条备案材料建设单位申请合同备案时，应当提交以下材料：（一）合同正式文本副本一式3份；（二）合同双方资质证书复印件；（三）合同双方法定代表人的身份证明复印件；（四）合同签订授权书复印件；（五）其他合同备案所需的材料。
第九条备案程序合同备案程序如下：（一）建设单位应当在合同签订后30日内，将合同文本及相关材料提交合同备案机关；（二）合同备案机关应当在收到备案材料后的15日内，对材料进行审查，符合条件的，应当出具备案通知书；（三）合同备案机关应当将备案材料归档，并定期对备案情况进行统计、分析。
建筑工程行业合同管理办法第一章总则第一条为了规范建筑工程行业的合同管理，维护合同双方当事人的合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内从事建筑工程的新建、扩建、改建等项目的合同管理工作。
第三条建筑工程合同管理应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，依法订立、履行、变更和解除合同。
第四条建设单位和施工单位应当具备相应的资质条件，履行合同能力，承担合同责任。
第二章合同订立第五条建筑工程合同包括工程承包合同、施工图纸合同、工程量清单合同、材料设备采购合同、施工监理合同等。
第六条合同双方应当在平等互利的基础上，明确合同内容，包括工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等。
第七条合同双方应当遵循国家规定，履行招投标程序，确定合同价款。
第八条合同双方应当依法签订书面合同，并由法定代表人或者其授权的代表签字盖章。
第三章合同履行第九条合同双方应当按照合同约定，履行各自的义务。
第十条建设单位应当按照合同约定，及时支付工程进度款，保障施工单位的合法权益。
第十一条施工单位应当按照合同约定，保证工程质量，安全文明施工，按期完成工程。
第十二条合同双方应当加强合同履行过程中的沟通与协调，及时解决合同履行中出现的问题。
第四章合同变更与解除第十三条合同双方应当遵循合同约定，办理合同变更手续。
第十四条合同双方应当依法解除合同，并办理相关手续。
第五章合同争议解决第十五条合同双方应当通过友好协商、调解等方式解决合同争议。
第十六条合同双方可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第六章法律责任第十七条违反本办法规定的，由建设行政主管部门或者其他有关部门依法予以查处。
第十八条建设单位和施工单位有违法行为的，依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十九条本办法由住房和城乡建设部负责解释。
第二十条本办法自发布之日起施行。
建筑工程行业合同管理办法的制定，旨在加强建筑工程行业的合同管理，维护合同双方合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制。
《建设工程施工合同管理办法》附件：合同附件一至附件十第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订、履行、变更和解除等行为，维护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内从事建设工程施工合同管理活动，适用本办法。
第三条建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。
第四条建设工程施工合同应当采用书面形式，并明确约定合同双方的权利、义务和责任。
第五条建设工程施工合同当事人应当具备相应的资质和条件，依法取得相应的许可证照。
第二章合同的签订第六条建设工程施工合同的签订，应当符合国家有关建设工程招标投标的规定。
（一）合同当事人名称、住所、联系方式；（二）建设工程名称、地点、规模、投资额；（三）施工范围、施工内容、施工期限；（四）工程质量、安全生产、环境保护的要求；（五）合同价款、支付方式、支付期限；（六）施工组织设计、施工方案、施工图纸；（七）材料、设备供应方式、质量标准；（八）工程变更、合同解除、违约责任；（九）合同争议解决方式；（十）其他约定事项。
第八条建设工程施工合同当事人应当对合同内容进行充分协商，达成一致意见后，签订书面合同。
第九条建设工程施工合同签订后，当事人应当向建设行政主管部门办理合同备案手续。
第三章合同的履行第十条建设工程施工合同当事人应当按照合同约定全面履行各自的权利和义务。
建设工程施工合同当事人应当依法办理建设工程施工许可证，并按照施工许可证的要求进行施工。
第十二条建设工程施工合同当事人应当严格按照施工图纸、施工组织设计和施工方案进行施工，确保工程质量、安全生产和环境保护。
第十三条建设工程施工合同当事人应当加强施工现场管理，确保施工现场的安全、卫生和环境保护。
第十四条建设工程施工合同当事人应当及时解决施工中出现的问题，确保工程顺利进行。
第十五条建设工程施工合同当事人应当依法接受建设行政主管部门的监督管理。
建设工程合同管理办法
一、合同的订立
合同的订立应当基于平等、自愿的原则，双方在充分协商的基础上达成一致。
合同内容应
包括但不限于工程的基本情况、工程质量要求、工期安排、合同价款及支付方式、违约责
任等关键条款。
二、合同的履行
合同双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
建设方需提供必要的工程资料，并按时支
付工程款项；施工方则需保证工程质量，按期完成工程任务。
任何一方违反合同约定，都
应承担相应的违约责任。
三、合同的变更与解除
因不可抗力或双方认可的其他特殊情况，需要变更或解除合同的，应及时书面通知对方，
并经双方协商一致后办理相关手续。
合同变更或解除后，应妥善处理已发生的权利义务关系。
四、合同的监督与管理
合同执行过程中，双方应建立有效的监督管理机制。
建设方可设立专门的合同管理部门，
负责合同的签订、执行、变更、结算等工作；施工方则应定期向建设方报告工程进展情况，接受建设方的监督检查。
五、争议的解决
合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
争议解决期间，除涉及争议的部分外，合同的其他部分
仍应继续履行。
六、附则
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
合同的
任何修改、补充均需以书面形式进行，并经双方确认后方为有效。
七、法律适用
本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国现行有效的法律法规。
工程建设合同管理办法1. 引言为了规范工程建设合同的管理工作，确保合同的履行，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。
2. 合同签订2.1 合同订立前的准备工作（1）项目可行性研究、立项审批等前期工作应符合国家及地方政策法规要求。
（2）明确工程建设项目的规模、内容、质量、进度、投资等要求。
（3）选择具备相应资质、信誉良好的施工单位、材料供应商等合作方。
2.2 合同订立（1）合同条款应包括工程概况、合同价格、付款方式、工期、质量标准、违约责任等内容。
（2）合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商确定合同条款。
（3）合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
3. 合同履行3.1 工程进度管理（1）项目各方应严格按照施工组织设计、施工方案等文件进行施工。
（2）项目各方应确保工程进度与质量、安全相统一，防止盲目追求进度。
3.2 质量管理（1）施工单位应按照设计文件、施工规范、验收标准等要求进行施工。
（2）项目各方应加强对工程质量的监督检查，确保工程质量符合相关要求。
3.3 安全管理（1）施工单位应建立健全安全生产责任制，严格执行安全生产规章制度。
（2）项目各方应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
3.4 合同价款支付与结算（1）合同价款的支付应按照合同约定执行，支付凭证应真实、合法。
（2）项目各方应按照合同约定进行工程结算，确保工程款及时支付。
4. 合同变更与解除4.1 合同变更（1）合同变更应符合国家及地方政策法规要求。
（2）合同变更内容应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。
4.2 合同解除（1）合同解除应符合国家及地方政策法规要求。
（2）合同解除原因包括但不限于政策调整、不可抗力等因素。
（3）合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。
5. 违约责任5.1 违约行为（1）违反合同约定的质量、进度、安全等要求。
（2）未按照合同约定支付价款、工程款等。
工程建设单位合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设单位合同管理，保障工程建设项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程建设单位，是指依法取得建筑工程施工许可，承担建筑工程施工任务的单位。
第三条工程建设单位的合同管理，应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条工程建设单位的合同管理工作，由单位负责人负责，并设立专门的合同管理部门或者配备专门的合同管理人员负责具体事务。
第二章合同的订立与履行第五条工程建设单位在订立合同前，应当进行充分的市场调查和风险评估，确保合同内容的合法性、合理性和可行性。
第六条工程建设单位与施工单位、材料供应单位、设备租赁单位等各方订立的合同，应当采用书面形式。
第七条工程建设单位应当按照合同约定及时支付合同价款，并依法办理工程验收、备案等手续。
第八条工程建设单位在履行合同过程中，应当遵守国家有关工程建设的法律、法规和技术标准，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第三章合同的变更与解除第九条工程建设单位在合同履行过程中，发生合同约定的变更事项，应当与合同对方协商一致，并签订书面变更协议。
第十条工程建设单位在合同履行过程中，发生合同约定的解除事项，应当与合同对方协商一致，并签订书面解除协议。
第四章合同的转让与终止第十一条工程建设单位不得转让合同权利和义务，但法律、法规另有规定的除外。
第十二条工程建设单位在合同履行完成后，应当与合同对方办理合同终止手续，并清理合同遗留问题。
第五章合同管理的要求第十三条工程建设单位应当建立健全合同管理制度，明确合同管理的职责和权限，规范合同管理的流程和程序。
第十四条工程建设单位应当对合同管理人员进行培训和考核，确保其具备相应的业务知识和能力。
第十五条工程建设单位应当定期对合同进行审查和评估，及时发现和纠正合同管理中的问题。
第六章法律责任第十六条工程建设单位违反本办法规定的，由有关部门依法给予行政处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
建设工程合同管理办法2009年10月13日9.21.1目的监理单位是独立于建设单位和承包单位的第三方，施工合同的管理成为监理作业的重要内容，公正、公平、科学地对合同进行管理和监督，正确而准确地处理合同履行中的有关问题，对合同工期、合同质量、合同费用的有效控制十分重要，为此，特制定本管理办法。
9.21.2适用范围本办法适用于火电建设工程施工承包合同的管理，对设备采购合同以及和第三方签订的承包合同的管理可以参考使用。
9.21.3引用标准■1999年主席令《中华人民共和国合同法》；■国家电力公司：国电火【1999】688号《建设工程施工合同（示范本）》（GF-1999-0201）；■建设部、国家工商行政管理局：《建设工程施工合同（示范本）》（GF-1999-0201）；■国家电力公司电力建设工程质量监督总站电监【2002】3号：《电力建设工程质量监督规定》；9.21.4职责9.21.4.1总监理工程师组织有关专业监理工程师具体实施，并在实施中协调各专业接口。
9.21.4.2项目监理部技术经济科负责归口实施，并对本规定进行管理。
9.21.5内容与要求9.21.5.1项目监理机构施工阶段合同管理的内容：⑴在工程项目管理机构内设立专门的合同管理人员，一般由计经专业人员管理合同。
⑵对合同进行总体分析和详细分析，对合同进行评审。
⑶组织工程项目各有关人员学习和掌握合同文件。
⑷合同开口项目影视合同管理的重点。
⑸监理合同管理工作程序，规范合同管理工作，使合同管理工作有序、协调进行。
⑹建立计算机合同管理子系统，科学、系统地收集、整理和保存工程施工中各有关事件和活动的一切资料，充实合同管理数据库并进行信息加工。
⑺现场监督各工程承包商或分包商的工作，给他们以合同方面的帮助。
⑻对各种书面文件从合同方面进行审查和控制。
⑼对各种书面文件从合同方面进行审查和控制。
⑽经常性解释合同，对工程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。
⑾主动进行合同跟踪，对合同履行进程和结果进行观察、检查，并提出处理措施。
主要工作有：1）对实际工程资料进行分析、整理，或通过对现场的直接了解，获得反映工程实际情况的信息；2）分析工程实际状况与合同文件的差异及其原因、影响因素、责任等；3）确定各个影响因素由谁引起及如何引起，按合同规定，应由谁承担责任及承担多大责任；4）提出解决这些差异和问题的措施、方法。
⑿谨慎而积极地进行有效的索赔和反索赔。
⒀及时处理合同争议和纠纷，应通过协商和合同约定的调解、仲裁、诉讼等方式，及时处理施工过程中存在的争议和纠纷，避免争议和纠纷向扩大、激化等不利方向发展，以保证工程施工的正常、有序进行，保证双方合同目标的圆满实现。
9.21.5.2.1建设单位的合同管理职责：在施工阶段，虽然建设单位已委托监理单位对工程进行监督管理，但建设单位也应指定专人作为代表，负责与监理单位和承包单位的联系，处理合同执行中的有关具体事宜，但对一些重要问题，如工程变更的批准、工程款支付的审批、工期的延长等应由建设单位负责。
因此，监理单位应尊重建设单位的职责。
⑴以书面形式将总监理工程师，建设单位代表通知承包单位。
⑵按合同负责解决施工前期的准备工作，按合同规定完成“五通一平”。
⑶批准承包单位工程分包申请。
⑷办理施工所需的各种准备手续，办理施工图及专项设计审批手续。
⑸及时提供施工图纸，或对承包商设计的图纸进行审批。
⑹当承包单位有关手续齐备后，及时向承包单位拨付有关款项。
例如：工程预付款、月工程款、工程最终结算等。
⑺当承包单位因工程需要进口材料、设备以及承包单位的施工装备时，建设单位应负责为其开据证明材料，以便办理海关、税收等有关手续。
⑻主持解决合同中的纠纷、合同条款的更改和变动。
⑼及时签发监理单位报送的工程变更令。
⑽批准监理工程师同意上报的工程延期报告。
⑾及时答复承包单位的信函。
⑿协助承包单位解决生活物资供应、材料供应、运输等问题。
⒀负责组织工程竣工验收，并签发有关证书。
⒁如果承包单位违约，建设单位有权终止合同并授权其他人去完成合同。
⑴对合同工期进行控制审签工程暂停令和复工令，并处理因工程暂停引起的工期和费用索赔。
⑵对工程变更按合同的约定进行审核，对工程变更的费用和工期进行评估，并根据业主的授权处理工程变更引起的质量、工期和费用等相关问题。
⑶按照合同的约定处理承包商提出的费用索赔和建设单位提出的反索赔。
⑷对工程延期和工程延误依据合同的约定协调处理。
⑸对合同争议进行调查、取证并在双方之间进行协调，在合同争议进入仲裁和诉讼阶段后，公正地向仲裁机关和法院提供证据。
⑹处理合同双方的违约纠纷，协调应支付的违约金。
⑺合同解除时办理承包单位应得到的和应支付给建设单位的各类款项，并按合同规定处理合同解除后的有关事项。
9.21.5.2.3承包商合同管理职责：⑴制定工程实施计划并报监理工程师批准。
⑵负责提供工程所需的有关管理人员和劳动力。
⑶按合同要求采购工程所需的有关材料，并接受监理工程师的检查。
⑷严格按合同质量要求施工，工程质量单刀合同要求；及时组织质量验收并向努力工程师提供验评文件和报告。
⑸按合同进度要求按时完成全部工程项目的施工。
⑹制定施工安全措施、质量保证措施和现场文明施工办法，并报监理工程师审批。
⑺按合同要求负责设备的采购、运输、检验、安装、调试及试运行，经验收合格后办理移交手续。
⑻按合同要求负责工程有关的设计工作，并报监理工程师批准。
⑼接受或执行监理工程师的检查和有关指令。
⑽遵守工程所在国的法律、法规。
⑾积极认真的办理有效的索赔，在索赔时限内向对方提出索赔要求和完整的书面索赔文件，提供充分的凭证文件、。
⑿按合同约定的质量保修要求负责工程竣工后的维修等。
9.21.5.3施工合同的审查：9.21.5.3.1对合同的政策性审查：⑴是否有违反法律法规和违反合同签订原则的条款。
⑵双方是否具备相应资质和履行合同的能力。
⑶油污损害国家、、社会和第三者利益的条款。
⑷是否具备签订合同的必要条件。
⑸合同条款是否完备、内容是否相近正确，尽量减少开口项目。
⑹双方驻工地代表是否具备资质条件。
⑺工期、质量和合同价款等条款是否符合有关规定。
9.21.5.3.2对合同的技术性审查：⑴对双方职责的审查承包商所承担的工程范围，包括施工、材料和设备供应，施工人员的提供，工程量的确定，质量的要求及其他责任义务等。
工作内容的范围是否清楚，责任是否分明，是否存在由于承包商未能正确理解而出现报价漏项、缺项，将会招致整个项目的严重亏损的情况，合同中所规定的双方的职责，由于文字表达不清楚，在以后执行合同时，双方容易扯皮，造成合同管理的困难。
⑵对合同价格的审查包括对单价、总价、工资、加班费和其他各项费用，以及付款方式和付款的附带条件的审查。
承包方式是否合理，是采用固定价格投标，还是同时考虑合同中包括一些伸缩性条款来应付货币贬值、物价上涨、工作量变更等变化因素。
在合同生命周期内对商品价格的预测有无可能采用成本加酬金合同形式。
⑶对合同工期的审查工期确定是否合理，是否符合有关定额指标，是否有可操作性，设计、设备、材料供应能否满足施工需要，对工期紧张的工程，合同中是否约定有赶工措施，注意不能把工期混同于合同工期，注意对工程延期和延误的违约约定是否明确合理。
⑷对合同质量的审查合同规定的质量目标是否合理可行，建设工程所采用的质量标准是否明确，包括对中间和隐蔽工程的质量验收、竣工验收和对材料设备的质量验收。
在审查验收条款时，应注意验收范围、验收时间和验收质量标准等问题是否在合同中明确表明。
⑸对违约责任的审查在审查违约责任条款时，应注意双方的对等关系。
在对一方面确定违约责任时，一定要同时规定对方的某些行为是奔放履约的先决条件，否者不应构成履约责任。
针对自己关键性的权利，即双方的主要义务，影响对方规定违约责任，规定对方的违约责任就是保证自己享受的权利。
9.21.5.4进行工程风险的分析：9.21.5.4.1认为风险分析⑴主管部门是否存在专制行为，是否会设置障碍。
⑵合同规定的管理制度和遵守的法规是否合理。
⑶资金的融资渠道是否合理、落实，投资商是否有诚意，是否存在道德风险。
⑷群体行为是否有越轨的可能。
⑸合同双方履约的诚意和履约的能力。
⑹材料/设备供应商有无违约可能。
⑺设计方案有无风险，设计质量是否会出现错、漏、碰的可能。
9.21.5.4.2经济风险分析⑴经济形势走高还是走低，预测风险的大小。
⑵投资环境优劣，包括硬软环境。
⑶市场物价的稳定预测，通货膨胀的幅度预测。
⑷投资回收期对汇报率的影响。
⑸工程外部基础设施对工程建设的影响。
⑹资金筹措是否困难，是否有中途撤资的可能。
⑺产品的生命期的长短，是否符合市场需要，是否和国家政策相抵。
9.21.5.4.3自然风险分析⑴恶劣的自然条件。
⑵恶劣的气候条件。
⑶恶劣的现场条件。
⑷地理环境不利。
9.21.5.4.4特殊风险分析⑴工程所在地发生战乱。
⑵工程所在地发生离子辐射和放射性污染。
⑶工程所在地遭受飞行物及其压力波的冲击损伤。
⑷业主使用或非法合同规定提供的任何永久工程而造成的损失。
⑸工程设计不当而造成的损坏。
⑹因爆炸物或冲击波而造成的损坏。
9.21.5.5对合同工期的控制与管理：9.21.5.5.1对工程暂停及复工的控制与管理⑴总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。
⑵在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂定令：1）建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工。
2）为了保证工程质量而需要进行暂停处理。
■对停工待检点（H点）未经检验签证擅自进行下道工序；■工程质量下降，经指出未采取有效整改措施，或虽已采取措施，但效果不好的；■特殊工种无证操作，只是施工质量不能保证。
3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患。
4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
5）承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
■擅自采用未经监理批准认可的材料；■擅自变更设计图纸未向监理报告后报告后未经批准的；■采用的施工方案未经监理批准；■擅自将工程转包未经建设单位同意或未经监理单位验资的。
⑶总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因影响的范围和影响的程度，确定工程项目停工范围。
⑷由于非承包单位且非（2）条2）、3）、4）、5）款原因时，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商。
⑸由于建设单位的原因，或其他非承包单位的原因导致工程暂时停工时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。
总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。
⑹由于承包单位的原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应声差承包单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。
