工程结算纠纷起诉状
- 格式:docx
- 大小:37.17 KB
- 文档页数:2
工程款结算起诉状起诉状原告:XXX公司法定代表人:XXX地址:XXX被告:XXX公司法定代表人:XXX地址:XXX案由:工程款结算纠纷尊敬的法院:原告XXX公司是一家注册于XXX的建筑工程公司,依法享有独立的法人资格。
被告XXX公司是一家注册于XXX的建筑工程承包公司,依法享有独立的法人资格。
一、案情及事实原告和被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《工程承包合同》,合同约定原告负责承包被告的某工程项目,工程总价款为XXX万元。
根据合同约定,工程款应在工程竣工验收合格后的XX个工作日内结算完毕。
原告按照合同约定,完成了工程项目的全部工作,并于XXXX年XX月XX日向被告提交了工程竣工报告。
然而,被告却拒绝结算工程款,并以种种理由推诿,导致原告无法收到应有的工程款。
二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第一百三十六条的规定,合同当事人应当按照约定的期限支付对方的价款。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条的规定,当事人认为自己的合法权益受到侵害,可以向人民法院提起诉讼。
三、诉讼请求原告基于上述事实和法律依据,请求贵院判决如下:1. 被告应立即结算工程款,支付给原告XXX万元,包括工程款本金XXX万元和逾期支付违约金XXX万元;2. 被告应承担本案的诉讼费用。
四、证据原告提供以下证据:1. 《工程承包合同》及其附件;2. 工程竣工报告;3. 与被告的往来函件及邮件记录;4. 相关银行转账记录。
五、诉讼费用本案的诉讼费用由被告承担。
六、代理人及联系方式原告委托本所律师代理本案,代理人为XXX律师,联系方式为XXX。
特此申请。
原告:XXX公司法定代表人:XXX日期:XXXX年XX月XX日。
工程款纠纷起诉状范本工程款纠纷起诉状范本(一)原告广泰建设集团有限公司(原系广泰建筑工程有限责任公司),住浙江省泰顺县泰寿路9号。
法定代理人曾仁佩,系公司经理。
委托代理人陶小平,男,1959年4月18日生,汉族,出生于浙江省泰顺县,系原广泰建筑工程有限责任公司副经理,住泰顺县司前镇回澜南路9号。
委托代理人魏维荣,男,1967年7月26日生,汉族,出生于浙江省泰顺县,系原广泰建筑工程有限责任公司项目副经理,现住泰顺县罗阳镇桃花园M幢603室。
被告景宁畲族自治县育才学校,住址景宁鹤溪镇城北开发区16号。
法定代理人周跃华,系育才学校负责人。
请求事项1.要求被告向原告退回工程履约保证金壹佰万元(¥1000000元);自2007年2月6日每日以应支付款0.5%计算违约金。
2.被告按月利率2%从2006年11月14日算支付至被告实际清偿之日的利息;3.由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由被告因兴建景宁畲族自治县育才学校的综合楼,于2006年5月2日与原告就该综合楼的兴建签订了《建设工程施工合同》,并对工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容进行约定。
后,原告依约定分二次向被告汇入工程履约保证金分别为人民币贰拾万元(¥200000元)、人民币捌拾万元(¥800000元),合计壹佰万元(¥1000000元)。
之后,被告以育才综合楼不具备开工条件,多次拒绝原告进场施工建设。
为此,原告于2006年11月14日授权委托公司副经理陶小平、魏维荣二人前往被告处,进行协商约定,并签署了一份《协议》。
《协议》约定:被告于2007年2月6日、2007年3月20日分别退款柒拾万元、叁拾万元给原告;被告按月利率2%从2006年11月14日算支付至被告实际清偿之日的利息;被告违约的,每日以应支付款5%计算违约金。
至今,被告违反《协议》的约定,拒绝还款和支付利息。
综上,原告认为被告违反了双方所签订《建设工程施工合同》应履行的义务,并经双方协商后重新签订《协议》,是双方当事人真实意思表示,该《协议》合法有效。
工程结算纠纷起诉状人民法院:原告:XXX有限公司被告:XXX工程公司【正文】尊敬的法官:本案涉及工程结算纠纷,原告XXX有限公司提起诉讼,要求工程款的支付。
现将起诉状提交于贵庭,请贵庭依法审理、公正裁决。
一、基本事实和原告主张原告XXX有限公司与被告XXX工程公司于【日期】签订了工程承包合同,根据合同约定,在【具体项目名称】工程中,被告负责承担工程建设任务。
合同约定工程的工期、质量、结算方式等相关事项。
然而,工程竣工后,原告提供了合格的工程质量,按时完成了承包任务,但被告却未主动履行其支付工程款的义务。
原告多次催告被告支付工程款,然而被告始终以各种理由拒绝支付或迟延支付工程款。
二、诉讼请求基于上述事实和原告合法权益,原告提出以下诉讼请求:1.判决被告支付工程款【具体金额】元,并自【日期】起支付迟延履行期间的违约金。
2.被告承担本案的诉讼费用。
三、事实和理由1.合同约定根据双方签订的工程承包合同,被告应在合同约定的时间内支付工程款。
合同约定明确规定了工程质量、结算方式等事项,原告已按合同约定提供符合质量要求的工程。
2.履行义务原告按照约定的工期完成了工程承建任务,并顺利通过验收。
被告没有提出任何对工程质量的异议,也未提出工程款支付的约定条件。
3.付款拒绝与迟延原告多次向被告催告支付工程款,但被告以种种理由拒绝支付或迟延支付,致使原告公司的合法权益受到损害。
4.违约责任被告未履行支付工程款的义务,构成违约。
根据合同约定,被告应当承担违约责任,支付相应的违约金。
五、诉讼费用和代理人原告在本诉讼中已支付了诉讼费,故要求被告承担本案的诉讼费用,并委托本公司的律师代表出庭参加诉讼。
六、证据清单原告将在庭审过程中提交与本案相关的证据。
七、诉讼请求基于以上事实和理由,原告特向贵庭提出以下诉讼请求:1.判决被告支付工程款【具体金额】元,并支付自【日期】起至实际结算日止的违约金。
2.判决被告承担本案的诉讼费用。
3.其他本案需要裁决的事项。
工程款结算起诉状尊敬的xx法院:我是原告,xxxx公司的代表,特此向贵院递交工程款结算起诉状,希望贵庭能公正、公平地审理此案。
一、案件概况被告:xxxx工程有限公司原告:xxxx公司案由:工程款结算纠纷二、事实述称xxxx公司与被告xxxx工程有限公司于2020年1月1日签订了合作协议,约定由被告负责为原告提供某工程项目的施工服务,并约定工程款的结算方式为按阶段完成进度进行逐步结算。
根据合同条款,被告应在每个结算期内提交结算报告,履行结算程序,并按约定向原告支付相应的工程款。
然而,自项目启动以来,被告一直未按照约定的进度和金额进行工程款结算,导致原告得不到合理的支付。
原告已多次与被告协商解决此纠纷,但被告不仅没有履行合同约定的责任,还以各种理由拒绝支付原告应得的工程款。
面对被告的无理行为,原告不得不诉诸法律,维护合法权益。
三、诉讼请求及理由1. 要求被告按照合同约定的结算方式和金额,向原告支付尚未结算的工程款共计xx万元。
理由:根据合同约定,被告应向原告支付相应的工程款,但被告未能履行合同约定的付款义务,损害了原告的合法权益。
2. 要求被告支付逾期付款的违约金共计xx万元。
理由:根据合同约定,被告应在规定时间内支付工程款,但被告拒不支付或者逾期支付,造成原告经济损失,应支付违约金。
3. 要求被告承担本案的全部诉讼费用。
理由:被告的拒绝支付和逾期支付行为导致本案的发生,应当负担本案的诉讼费用。
四、证据材料1. 合作协议及附件:原告与被告签订的工程施工合同和工程款结算约定。
2. 财务文件:包括原告对每个结算期所支付的款项、被告提供的结算报告等相关财务文件。
3. 通信记录:原告与被告之间关于工程款结算的电子邮件、短信等通信记录。
五、审判请求1. 判决被告支付工程款共计xx万元及逾期付款的违约金共计xx万元给原告;2. 判决被告承担本案的全部诉讼费用。
六、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 相关司法解释和指导意见七、其他事项1. 原告授权代理人 xxx 代理本案。
工程款结算起诉状法院名称:XXX市人民法院案号:XXX号原告:某某工程有限公司被告:某某建造工程有限公司起诉状原告某某工程有限公司,依法委托本所代理,就工程款结算事宜,向贵院提起诉讼,现将事实和理由如下:一、事实和理由1. 原告与被告于XX年XX月XX日签订了一份建造工程合同,合同约定由被告承担某某工程项目的建设任务。
2. 合同约定,原告应按照工程进度和质量要求,按阶段向被告支付工程款。
3. 原告按照合同约定,按时完成为了工程任务,并向被告提交了相关工程验收报告和结算报告。
4. 被告未能按照约定时间内完成工程款的结算,并且未提供合理的解释或者理由。
5. 原告多次与被告沟通催促工程款结算事宜,但被告始终未能履行合同约定的结算义务。
6. 根据合同约定,工程款结算应在工程竣工后XX天内完成,被告已经超过了约定的结算期限。
7. 被告的行为严重违反了合同约定,给原告造成为了经济损失和不良影响。
二、诉讼请求基于上述事实和理由,原告向贵院提出以下诉讼请求:1. 判令被告按照合同约定,即将结算工程款,并将对付款项支付至原告指定的银行账户。
2. 判令被告支付原告因被告未按时结算工程款所造成的经济损失,包括但不限于拖欠款项的利息、滞纳金和违约金等。
3. 判令被告承担本案的诉讼费用。
三、证据原告拟提供以下证据:1. 建造工程合同及其附件。
2. 工程验收报告和结算报告。
3. 原告与被告之间的书面沟通记录。
4. 其他相关证据。
四、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》五、代理人意见本所代理人认为,原告的诉讼请求合法合理,有充分的事实和法律依据支持,请求贵院依法判决被告履行合同约定的结算义务,并承担相应的经济赔偿责任。
特此申请。
代理人:XXX律师联系方式:XXX。
工程款结算起诉状法院名称:XXX市人民法院案号:XXXX年度XXXX号原告:XXX工程有限公司法定代表人:XXX地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号被告:XXX建造工程有限公司法定代表人:XXX地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号诉讼请求:原告请求法院依法判令被告支付工程款XXX万元及滞纳金XXX万元,并承担本案的诉讼费用。
事实和理由:一、原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》,约定由被告负责完成原告位于XXX市XXX区XXX街道XXX号的工程项目,合同金额为XXX万元。
二、根据合同约定,被告应在工程竣工后的XX天内向原告支付全部工程款,但至今已超过约定期限,被告未支付任何款项。
三、原告履行了合同约定的所有义务,按照合同约定的质量标准和工期要求完成为了工程项目,但被告以各种理由迟延支付工程款。
四、原告已多次向被告发出催款通知,被告却置之不理,导致原告无法按时支付工程人员工资、材料供应商款项等,严重影响了原告的正常经营活动。
五、根据《中华人民共和国合同法》第XX条的规定,合同双方应当按照约定履行各自的义务,被告未按约定支付工程款已构成违约行为。
六、根据《中华人民共和国民事诉讼法》第XX条的规定,原告有权向法院提起诉讼,请求法院判令被告支付工程款及滞纳金,并承担本案的诉讼费用。
证据:1. 《工程施工合同》及其附件2. 催款通知书及送达回执3. 工程竣工验收报告4. 工程款支付要求书及被告的拒付函法律依据:1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》诉讼请求及理由:基于上述事实和证据,原告请求法院判令被告支付工程款XXX万元及滞纳金XXX万元,并承担本案的诉讼费用。
原告的请求合法合理,符合相关法律规定,应予支持。
法院裁决请求:1. 判令被告支付工程款XXX万元及滞纳金XXX万元。
2. 判令被告承担本案的诉讼费用。
附录:相关证据材料清单特此申请。
原告:XXX工程有限公司法定代表人:XXX日期:XXXX年XX月XX日。
工程款结算起诉状起诉状原告:某某建造工程有限公司地址:某某市某某区某某街道某某号法定代表人:某某委托代理人:某某律师执业证号:某某号被告:某某工程监理有限公司地址:某某市某某区某某街道某某号法定代表人:某某案由:工程款结算纠纷一、事实和理由1. 原告某某建造工程有限公司与被告某某工程监理有限公司于某年某月某日签订了《某某工程监理合同》,合同约定由被告进行某某工程的监理工作。
2. 根据合同约定,原告按照工程进度和质量要求,按阶段向被告支付了工程款。
3. 然而,自工程开工至今,原告已经完成为了合同约定的全部工作,但被告却未能按照合同约定的时间节点进行工程款的结算。
4. 原告多次向被告催要工程款结算事宜,但被告以各种理由迟延,严重影响了原告的正常经营和资金周转。
5. 在合同约定的结算期限届满后,原告再次要求被告进行工程款的结算,但被告仍然未能履行合同约定的义务。
6. 原告为了维护自身合法权益,不得不采取法律途径解决该纠纷,故提起本起诉状。
二、请求1. 要求法院判决被告即将按照合同约定的金额进行工程款的结算,并于判决生效后的十日内支付原告。
2. 要求被告支付原告因追讨工程款所支出的诉讼费用、律师费用等合理费用。
3. 其他应由被告承担的损失及费用,由法院根据事实和法律予以判决。
三、证据1. 《某某工程监理合同》及其附件。
2. 原告与被告之间的往来函件、邮件等书面证据。
3. 原告向被告催要工程款的相关记录和证明。
4. 其他与本案有关的证据。
四、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》五、诉讼请求1. 原告请求法院判决被告即将按照合同约定的金额进行工程款的结算,并于判决生效后的十日内支付原告。
2. 原告请求法院判决被告支付原告因追讨工程款所支出的诉讼费用、律师费用等合理费用。
3. 原告请求法院判决被告承担其他应由被告承担的损失及费用。
六、案件受理费用根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,原告已缴纳案件受理费用。
工程款结算起诉状【案由】原告:某某工程有限公司被告:某某建造材料有限公司【诉讼请求】原告请求法院判决被告支付工程款结算金额人民币500,000元及利息。
【事实与理由】某某工程有限公司(以下简称原告)与某某建造材料有限公司(以下简称被告)于2022年5月签订了一份建造工程合同,合同约定被告向原告供应建造材料并支付工程款。
根据合同约定,原告已按时完成工程,并提供了结算申请书,要求被告支付工程款结算金额人民币500,000元。
然而,自工程竣工之日起至今,被告向来未支付工程款结算金额。
原告多次与被告沟通要求支付,但被告以各种理由推脱,拒不履行支付义务,给原告造成为了严重的经济损失。
根据中华人民共和国合同法第一百七十六条的规定,合同当事人应当按照合同约定履行自己的义务。
被告未按合同约定支付工程款结算金额,已构成违约行为。
根据中华人民共和国合同法第一百七十九条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方当事人有权请求履行,或者请求采取补救措施,或者请求赔偿损失。
【证据】1. 建造工程合同及其附件2. 结算申请书及相关凭证3. 与被告的书面往来函件及邮件【法律依据】1. 中华人民共和国合同法2. 最高人民法院《关于适合〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》【诉讼请求及理由】鉴于被告未按合同约定支付工程款结算金额,给原告造成为了经济损失,原告特向贵庭提起诉讼,请求法院判决被告支付工程款结算金额人民币500,000元及利息。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条的规定,原告提出上述诉讼请求是合法、合理的。
原告已尽到合同约定的义务,被告未履行支付义务,应承担相应的法律责任。
【诉讼费用】原告请求被告承担本案的诉讼费用。
【代理人及联系方式】原告特委托本所律师代理本案,代理人为某某律师,联系方式为手机:(XXX)XXXXXXX。
【陈述事项】原告特向贵庭陈述以下事项:1. 合同签订及履行情况2. 工程款支付情况3. 与被告的沟通及交涉情况4. 经济损失及损失计算依据【请求判决】1. 判决被告支付工程款结算金额人民币500,000元及利息;2. 判决被告承担本案的诉讼费用。
工程款结算起诉状起诉状原告:某某建筑工程有限公司法定代表人:某某地址:某某市某某区某某街道某某号被告:某某财务有限公司法定代表人:某某地址:某某市某某区某某街道某某号案由:工程款结算纠纷事实与理由一、原告某某建筑工程有限公司(以下简称原告公司)是一家具有独立法人资格的建筑工程公司,主要从事建筑工程施工、设计和咨询等相关业务。
被告某某财务有限公司(以下简称被告公司)是一家财务服务公司,提供财务咨询、结算等服务。
二、原告公司与被告公司于某年某月签订了一份工程款结算协议,约定被告公司负责对原告公司的工程款进行结算和支付。
根据协议,原告公司应提供相应的工程完成报告和结算单据,被告公司应按照约定时间和金额进行结算并支付。
三、根据协议约定,原告公司于某年某月完成了某某工程项目,并向被告公司提供了工程完成报告和相关的结算单据。
然而,被告公司未按照约定的时间和金额进行结算和支付,严重影响了原告公司的正常经营和资金流动。
四、原告公司多次与被告公司沟通并催促结算款项,但被告公司以各种理由拖延支付,导致原告公司无法按时支付工人工资、采购材料和维持正常运营。
为维护自身合法权益,原告公司不得不向法院提起诉讼,要求被告公司按照协议约定的时间和金额进行工程款结算和支付。
诉讼请求一、判令被告公司按照协议约定的时间和金额进行工程款结算和支付,即支付原告公司某某工程项目的尾款人民币XXX元。
二、判令被告公司支付原告公司因被告公司迟延支付工程款所造成的损失,包括但不限于利息、滞纳金和律师费等,共计人民币XXX元。
三、判令被告公司承担本案的全部诉讼费用。
证据1. 工程完成报告及相关结算单据2. 工程款结算协议3. 原告公司与被告公司之间的书面往来函件4. 其他相关证据法律依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国民事诉讼法》审判建议根据上述事实、理由和相关法律依据,本案属于一般民事合同纠纷,原告公司的诉讼请求合理合法。
建议法院依法判决被告公司按照协议约定的时间和金额进行工程款结算和支付,并承担相应的迟延支付损失和诉讼费用。
工程款结算起诉状
工程款结算起诉状
原告:[原告姓名]
被告:[被告姓名]
我系原告为[身份],住[住质],特授权律师代理此案,请法庭
依法审理处理。
一、案情概述
1. 我系[原告身份],被告系[被告身份],双方于[工程开始时间]签署工程合同,合同约定我方提供工程服务并支付相应工程款项。
2. 根据合同约定,工程款应在[合同约定时间]内结算支付。
自工程结束以来,被告一直未按约定时间支付工程款项。
3. 尽管我方在工程过程中履行了合同约定的一切义务,但被告以各种借口拖延支付工程款项,严重影响了我方正常经营。
4. 我方曾多次和被告协商解决此事,但被告置若罔闻,未能达成一致意见。
二、法律依据
1. 《合同法》
三、请求
基于上述事实和法律依据,我方有以下请求:
1. 要求被告按照合同约定的金额和时间支付尚未支付的工程款项,并于收到法院传票之日起十五日内付清。
2. 要求被告承担因未按时支付工程款所导致的我方经济损失,包括但不限于利息、诉讼费用等。
四、证据清单
我方将在庭审时提交相关证据材料。
五、诉讼请求
1. 判决被告按合同约定支付尚未支付的工程款项。
2. 判决被告承担因未按时支付工程款所导致的我方经济损失。
3. 其他与本案有关的损失赔偿和法律费用,由被告承担。
我方特此起诉,请法院依法审理并作出公正的判决。
原告:[原告姓名]。
工程结算纠纷起诉状
尊敬的法官:
我是某工程公司的法定代表人,代表我公司向贵庭提交一份工程结算纠纷起诉状。
我公司与被告签订了一份工程合同,合同约定由我公司负责完成被告委托的工程项目,并按照合同约定的工程进度和质量要求进行结算。
然而,在工程项目的进行过程中,我们遭遇了一系列的问题和困扰,导致工程结算产生了纠纷。
首先,被告未按照合同约定的支付方式和时间节点及时支付工程款项。
根据合
同约定,工程款项应在工程进展的不同阶段支付,以确保我公司能够按时完成工程项目并支付相关费用。
然而,被告未能按照约定支付工程款项,导致我公司面临资金短缺的困境,无法按时采购材料和支付工人工资,严重影响了工程进度和质量。
其次,被告在工程项目的进行过程中,多次要求变更工程设计和施工方案,导
致工程进展受阻。
根据合同约定,任何工程变更都应经过双方协商一致,并签订书面变更协议。
然而,被告未能遵守合同约定,频繁要求变更工程设计和施工方案,导致我公司不得不多次停工等待变更确认,严重延误了工程进度。
此外,被告还未能提供合格的施工材料和设备,导致工程质量无法保证。
根据
合同约定,被告应提供符合国家标准和工程要求的施工材料和设备,以确保工程质量。
然而,被告提供的施工材料和设备存在质量问题,无法满足工程要求,导致我公司不得不进行二次采购和更换,增加了工程成本和工期。
最后,被告未能按照合同约定的质保期提供维修和保养服务。
根据合同约定,
被告应在工程竣工后的质保期内提供维修和保养服务,以确保工程质量和使用寿命。
然而,被告未能履行质保期的义务,导致工程出现了一系列质量问题,我公司不得不承担维修和保养的费用,严重损害了我公司的利益。
基于上述事实和理由,我公司要求贵庭做出以下判决:
1. 要求被告按照合同约定的方式和时间节点支付工程款项,并支付我公司因此而产生的利息和违约金;
2. 要求被告赔偿我公司因工程进度延误和质量问题而产生的损失,包括但不限于额外的人工费用、材料费用和维修费用;
3. 要求被告承担本案的诉讼费用。
我公司坚信,贵庭将会依法公正地审理本案,并作出合理的判决。
希望贵庭能够保护我公司的合法权益,维护工程建设市场的秩序和公平竞争环境。
敬请贵庭审理。
此致
某工程公司法定代表人。