合同工期延期补充协议书

工期延期补充协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方于________年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号：____________________。

原合同约定的工程名称为：______________________，工程地点：______________________，开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。

鉴于原合同履行过程中，因____________________原因，导致工程无法按照原定计划完成，双方经协商一致，就工期延期事宜达成如下补充协议：一、工期延期1. 双方同意将原合同约定的竣工日期延期至________年____月____日。

2. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定，保证工程质量，完成剩余工程任务。

二、延期原因及责任1. 延期原因为：____________________。

2. 双方确认，延期责任由____________________方承担。

三、延期费用1. 因延期产生的额外费用，由____________________方承担。

2. 延期费用的具体数额，由双方根据实际情况协商确定。

四、其他约定1. 延期期间，原合同的其他条款继续有效。

2. 双方应继续遵守原合同约定的权利义务，不得因延期而影响原合同的履行。

五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程再次延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 如因甲方原因导致工程再次延期，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

六、争议解决双方因履行本补充协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、本补充协议的生效本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

装修超期补充合同8篇篇1合同编号：【编号】甲方（业主）：【甲方姓名】乙方（装修公司）：【乙方公司名称】鉴于甲乙双方签订的装修合同因故无法按期完工，现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、背景说明甲乙双方于【原合同签订日期】签订了装修合同，约定工程应于【原合同约定的完工日期】完工。

但因各种原因导致工程进度延迟，为明确双方权益，特签订本补充协议。

二、超期原因双方确认，工程超期的主要原因包括但不限于：【超期原因说明，如材料供应延迟、设计变更、施工条件不足等】。

三、补充协议期限根据工程实际情况，双方协商确定新的工程完工期限为【新的完工日期】。

四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程超期，乙方应按照原合同约定的违约责任承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。

2. 若因甲方原因导致工程超期，甲方应相应调整装修费用或延长工期。

五、保障措施1. 乙方应增加施工力量，优化施工计划，确保工程按期完工。

2. 甲方应积极配合乙方施工，及时解决施工过程中的问题，确保施工进度。

3. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通并解决工程进展中的问题。

六、工程质量保证乙方应严格按照原合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

如因工程超期导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。

七、其他条款1. 本补充协议为原装修合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（业主）：【甲方签字】日期：【签字日期】乙方（装修公司）：【乙方公司盖章】日期：【盖章日期】八、附加条款及细节说明：在工程超期的情形下，对工期延期的具体细节做进一步约定如下：1. 延期期限及补偿约定：对于因乙方原因造成的工程超期，若延期时间超过【具体天数】，乙方应按日向甲方支付【具体金额】的违约金，并承担甲方因此产生的额外住宿费用或其他损失。

合同工期延期补充协议书标准版I. 合同方甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：II. 背景1. 甲乙双方于[原始合同签订日期]签订了[原始合同名称]（以下简称“原始合同”）。

2. 由于不可抗力因素或其他不可归责于乙方的客观原因，导致原始合同约定的施工工期无法按时完成。

III. 补充条款1. 工期延期1.1 甲乙双方一致同意将原始合同约定的竣工日期顺延至[延期后竣工日期]。

1.2 延期后的竣工日期为合同工期的最终期限，不可再行延长。

2. 费用调整2.1 因工期延期导致的相应费用调整（如材料涨价、人工费调整等），由甲乙双方协商确定并通过书面形式确认。

2.2 费用调整应以合理和必要的为准，超出合理范围的部分，由责任方承担。

3. 责任分担3.1 属于乙方不可抗力或其他不可归责于乙方的客观原因造成的工期延期，乙方不承担违约责任。

3.2 属于甲方原因造成的工期延期，甲方应当承担违约责任。

3.3 如工期延期由双方共同原因造成，则双方应按各自的过错程度承担相应的责任。

4. 质量标准及验收4.1 尽管工期延期，但乙方仍应保证工程质量符合原始合同的约定。

4.2 工程完工后，甲乙双方应按照原始合同的约定进行工程验收。

5. 争议解决5.1 因本补充协议或其执行发生争议，双方应协商解决。

协商不成的，提交[仲裁机构或人民法院]仲裁或起诉。

6. 其他6.1 本补充协议与原始合同具有同等法律效力，一经双方签字盖章生效。

6.2 本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。

签字盖章部分：甲方（发包人）：乙方（承包人）：授权代表：授权代表：日期：日期：。

工期延期补充协议书(完整文档)1. 背景本协议书旨在就项目工期延期进行补充协商，以解决由于特殊情况导致工期延期的问题。

双方通过友好协商并达成一致意见，以确保项目顺利进行。

2. 协议内容根据项目实际情况和特殊问题的发生，双方达成补充协议：2.1 延期原因详细阐述导致工期延期的原因，包括但不限于情况：•自然灾害，如地震、洪水等；•疫情爆发或重大疫情防控措施；•政府政策调整；•原材料供应不稳定；•人力资源不足等；2.2 工期延期由于上述原因导致项目工期延期，双方一致同意将原定工期延长（X个月/周/天），具体延长的时间根据项目实际情况确定。

2.3 工期补偿双方同意根据工期延长的时间，进行相应的工期补偿。

具体补偿形式可以包括但不限于：•停工期间免除租金；•工期延长期间提供免费维护服务；•延长期间按日支付一定的违约金；2.4 协议变更本协议生效后，任何一方需变更协议内容的，应当提前通知对方并经过双方协商一致达成书面补充协议。

2.5 协议解除若由于工期延期导致项目无法正常进行，双方均有权解除协议。

解除协议的一方应提前书面通知对方。

3. 生效与争议解决3.1 生效本协议经双方合法代表在日期为（填写日期）签署后生效，作为原项目合同的补充协议。

3.2 争议解决双方如因协议的履行发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，应当依法提交相关争议到协议签订地的人民法院解决。

4. 其他条款4.1 本协议仅适用于项目工期延期相关事宜，不涉及其他合同条款的修改。

4.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

4.3 本协议的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并在相应的补充协议中进行明确。

4.4 本协议自双方代表签字之日起生效，并终止于项目完工日期或提前解除协议的日期。

4.5 本补充协议的未尽事宜，双方可依据原合同约定进行补充协商并签订书面协议。

5. 协议签署甲方（全称）：____________（签字）乙方（全称）：____________（签字）日期：____年____月____日。

施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。

双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。

友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。

2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。

3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。

4.其他经双方协商一致的工期延误原因。

二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。

2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。

甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。

3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。

4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。

三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。

2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。

3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。

4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。

如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。

四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年__月__日签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：______），以下简称“主合同”。

鉴于主合同签订后，因以下原因导致施工工期延误，甲乙双方经友好协商，就主合同中工期延期事宜达成如下补充协议：
一、延期原因
1. 因甲方原因导致工期延期的，具体原因如下：
（1）甲方未按时提供施工图纸及有关资料；
（2）甲方未按时支付工程进度款；
（3）甲方未按时配合乙方进行施工；
（4）甲方其他原因导致工期延误。

2. 因乙方原因导致工期延期的，具体原因如下：
（1）乙方施工组织不当，导致施工进度缓慢；
（2）乙方施工质量不达标，导致返工或修复；
（3）乙方其他原因导致工期延误。

二、延期期限
1. 因甲方原因导致工期延期的，延期期限为____天。

2. 因乙方原因导致工期延期的，延期期限为____天。

三、工期顺延后的付款方式
1. 甲方应按照主合同约定的付款方式，在工期顺延期间继续支付工程进度款。

2. 若因甲方原因导致工期延期，甲方应承担由此产生的额外费用，包括但不限于
材料费、人工费等。

3. 若因乙方原因导致工期延期，乙方应承担由此产生的额外费用，并赔偿甲方因
此遭受的损失。

四、其他事项
1. 本补充协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，按主合同约定执行。

3. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
签订日期：____年__月__日。

第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。

2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。

3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。

二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。

2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。

三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。

2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。

3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。

四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。

2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。

装修超期补充合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主）：[甲方姓名]乙方（装修公司）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方就装修工程签订的主合同中，因故导致工程进度延误，现经双方友好协商，就超期装修事宜达成如下补充合同：一、背景概述双方签订的主合同中，原定工程完工日期为[原定完工日期]。

但因各种原因导致工程进度延迟，现实际完工日期已超出原定日期。

经双方友好协商，就超期事宜达成此补充合同。

二、补充合同条款1. 工程延期原因：双方确认工程延期的原因包括[列举延期原因，如材料供应延迟、设计变更等]。

2. 延期期限：经双方协商，工程延期至[新的完工日期]。

3. 违约责任：如乙方在延期后仍未按照约定完成工程，则视为违约，乙方需承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。

4. 工程验收：乙方需在工程完工后通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。

甲方需在接到通知后[具体天数]内完成验收。

5. 保修责任：本补充合同不影响主合同中关于保修责任的约定，乙方仍需按照主合同约定承担保修责任。

6. 付款方式：双方同意在延期期间，按照主合同约定的付款方式支付工程进度款。

7. 保密条款：双方应对本合同内容保密，不得向第三方泄露。

三、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

本补充合同是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

本补充合同条款未涉及部分，以主合同条款为准。

本补充合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方在此确认，签署本合同前已充分阅读并理解所有合同条款，自愿签署本合同并严格遵守。

甲方（盖章）：_______________ 日期：_______________ 乙方（盖章）：_______________ 日期：_______________”。

工程工期延期补充协议甲方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方与乙方签署的《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中关于工程工期的约定，因不可抗力或甲方原因导致工程工期无法按照主合同规定的时间完成，为确保双方权益，特制订本工程工期延期补充协议（以下简称“本协议”）：协议条款第一条工期延期原因说明1.1 甲方发生下列情况之一的，经乙方审核认可并书面通知甲方，可以申请工期延期：（1）不可抗力因素导致工期无法按照主合同规定的时间完成；（2）甲方自身原因导致工期无法按照主合同规定的时间完成。

1.2 乙方应当根据甲方提供的相关证明材料或证据，审核工期延期申请的合理性和合法性，并在10个工作日内书面回复甲方。

第二条工期延期程序2.1 甲方因工期延期原因需要延长工期的，应当在工期延期申请审核通过后的5个工作日内与乙方签署本协议。

2.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代主合同中关于工期的约定。

第三条工期延期规定3.1 经双方协商一致，工程工期延期至【延期日期】。

3.2 工期延期后，若因甲方或乙方原因导致工期仍无法完成，双方应再次协商，并签署补充协议。

第四条其他约定4.1 主合同中与工期有关的其他条款，除非另有明确约定，否则仍然有效。

4.2 本协议未尽事宜，双方应当通过友好协商解决，若无法达成一致意见的，则应根据中华人民共和国相关法律法规进行处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件：申请工期延期的相关证明材料或证据以上是工程工期延期补充协议的内容，双方在签署前请详细阅读并确保理解。

如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系对方，共同商讨解决办法。

合同工期延期补充协议书合同编号：__________1.1原因一：__________________;1.2原因二：__________________;1.3原因三：__________________;为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，就原合同工期延期相关事宜达成如下补充协议：第一章延期期限1.1延期期限：甲乙双方同意将原合同的工期延长____个月，自原合同约定的完工日期起计算。

1.2若因客观原因导致工程继续无法按期完工，甲乙双方应再次协商确定新的完工日期，并签订补充协议。

第二章工程范围与内容2.1工程范围：本补充协议涉及的工程范围与原合同约定的一致。

2.2工程内容：本补充协议涉及的工程内容与原合同约定的一致。

第三章工程费用与支付3.1费用调整：由于工期延长，乙方可根据实际施工情况向甲方提出费用调整申请，甲方应在收到申请后____日内进行审核。

3.2费用支付：甲方应按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程费用。

第四章违约责任4.1甲方违约：若甲方未能按照本补充协议的约定向乙方支付工程费用，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

4.2乙方违约：若乙方未能按照本补充协议的约定完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第五章争议解决5.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事项，均适用的法律。

5.2凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本补充协议的其他条款。

第六章工程变更6.1工程变更范围：在工期延长期间，甲方有权根据实际需要对原合同约定的工程范围和内容进行变更。

6.2工程变更程序：甲方提出工程变更需求，乙方应根据变更内容向甲方提交书面报价，甲方审核同意后，双方签订工程变更协议。

6.3工程变更费用：工程变更涉及的额外费用，甲方应按照工程变更协议的约定向乙方支付。