合同工期延期补充协议书

工程工期延期补充合同我们需要明确工程工期延期补充合同的主要内容包括：合同双方信息、工程基本信息、延期原因、延期时间、延期责任、补偿条款等。

以下是一份工程工期延期补充合同范本：【工程工期延期补充合同】甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就__________工程（以下简称“本工程”）的工期延期事宜达成如下补充协议：一、工程基本信息1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 原合同编号：__________5. 原合同约定的工程竣工日期：__________二、延期原因由于以下原因导致本工程无法按照原合同约定的工期完成：1. 自然因素：如地震、洪水、台风等不可抗力因素；2. 人为因素：如设计变更、材料供应延迟、施工方案调整等；3. 其他因素：__________三、延期时间经甲乙双方协商一致，同意将本工程的竣工日期延期至__________。

四、延期责任1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商解决。

五、补偿条款1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应按照以下方式向乙方支付补偿金：__________；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照以下方式向甲方支付违约金：__________；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商确定补偿方案。

六、争议解决如甲乙双方在本补充合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本补充合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《____项目合同》（以下简称“原合同”），合同编号为____。

鉴于以下原因，现经双方协商一致，同意延长原合同约定的工期，并达成如下补充协议：一、工期延长原因1. 甲方原因：____。

2. 乙方原因：____。

3. 其他原因：____。

二、工期延长期限原合同约定的工期为____个月，现经双方协商一致，同意将工期延长____个月，即原合同约定的工期延长至____年____月____日。

三、工程进度款支付1. 工期延长期间，甲方应按照原合同约定的进度款支付比例，按时向乙方支付工程进度款。

2. 乙方应按照原合同约定的质量标准，确保工程质量，按期完成工程进度。

3. 甲方有权根据工程进度对乙方进行监督和检查，确保工程按期完成。

四、违约责任1. 甲方如未按时支付工程进度款，应向乙方支付_____%的违约金。

2. 乙方如未按期完成工程进度，应向甲方支付_____%的违约金。

3. 双方应严格遵守原合同约定的违约责任条款。

五、争议解决1. 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本补充协议的签订、效力、解释、履行、终止均适用中华人民共和国法律。

六、其他1. 本补充协议作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________代表人（签字）：____________签订日期：____年____月____日。

工期延长补充合同范本一、工期延长（1）不可抗力因素：指因自然灾害、政府行为、社会事件等不可抗力因素导致的工期延误。

（2）设计变更：指因设计原因导致的工程变更，包括但不限于设计图纸的修改、设计方案的调整等。

（3）施工条件变化：指因施工现场环境、施工技术要求等施工条件变化导致的工期延误。

二、费用及补偿2.1 在延长工期内，承包方应按照原合同约定的单价、质量标准、安全要求等完成工程。

（1）人工费：按照原合同约定的工资标准，对延长工期内的人工费进行补偿。

（2）材料费：按照原合同约定的材料价格，对延长工期内增加的材料费进行补偿。

（3）机械使用费：按照原合同约定的机械使用费，对延长工期内增加的机械使用费进行补偿。

（4）其他费用：如因延长工期产生的其他合理费用，经双方协商一致后，按照实际情况进行补偿。

三、工程进度及质量3.1 承包方应在延长工期内按照原合同约定的进度计划完成工程，并确保工程质量符合国家及行业标准。

3.2 发包方有权对工程进度及质量进行监督，如发现承包方未按照约定进度或质量要求施工，发包方有权要求承包方整改，直至达到要求。

四、合同变更及解除4.1 本补充协议为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

如本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准。

4.2 在延长工期期间，如双方同意解除或变更本补充协议，应书面签署解除或变更协议，并按照约定履行相关手续。

五、争议解决5.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

名词解释：1. 不可抗力因素：指因自然灾害、政府行为、社会事件等不可抗力因素导致的工期延误。

2. 设计变更：指因设计原因导致的工程变更，包括但不限于设计图纸的修改、设计方案的调整等。

3. 施工条件变化：指因施工现场环境、施工技术要求等施工条件变化导致的工期延误。

合同工期延长补充协议1. 背景根据合同第X条约定，双方同意在原合同工期基础上进行延长协商，制定本合同工期延长补充协议。

2.延长原因•自然灾害或不可抗力：自合同签订之日起，由于自然灾害或不可抗力原因，导致项目无法按时完成。

•变更工程量：在项目实施过程中，经双方协商一致，发生主体结构及附属工程的变更，导致工期需要延长。

•政府行为：由于政府行为（如建筑审批、环境评估等）导致项目无法按照原计划进行。

•其他原因：其他不能由甲方预见且无法控制的原因导致工期需要延长。

3. 延长期限根据双方协商一致，本次工期延长的期限为天/月。

具体工期延长期限如下：•原工期：2022年1月1日至2022年6月30日•延长后工期：2022年1月1日至2022年7月日4. 延长的补偿方式•工期补偿金：甲方应向乙方支付工期补偿金作为经济补偿，具体补偿金额为人民币元（大写：元整）。

•材料储存费补偿：由于工期延长导致乙方需储存材料，甲方将承担相应的材料储存费用。

•施工队伍费用补偿：如工期延长导致乙方需维持施工队伍，甲方应承担额外的施工队伍费用。

5. 工期延长的手续与程序•书面通知：甲方应书面通知乙方工期延长事项，并注明具体延长期限、补偿方式等内容。

•协商确认：双方应进行协商，对工期延长及补偿方式等进行确认，并签署补充协议。

•合同修改：甲方与乙方应对工期延长相关条款进行修改，并在原合同上作出修改及补充。

6. 其他约定•争议解决：如在本次工期延长过程中产生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应依法进行仲裁或诉讼解决。

•不可抗力：如因不可抗力导致本次工期延长协议无法履行，双方可根据不可抗力条款进行相应处理。

•项目计划调整：双方同意根据本次工期延长协议对项目计划进行相应调整，尽力保证项目顺利进行。

7. 附则•本合同工期延长补充协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有同等效力。

•本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：________________。

工程工期延期补充合同在工程建设过程中，由于各种不可预见因素的影响，原定的工程进度可能会受到影响，导致工程无法按照合同约定的时间完成。

在这种情况下，甲方和乙方需要就工程工期的延期问题进行协商，并签订一份补充合同以明确双方的权利和义务。

以下是一份工程工期延期补充合同的范本，供参考使用。

补充合同编号：__________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：___________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就工程工期延期事宜，经友好协商一致，达成如下补充协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 原合同约定的工程竣工日期：________年____月____日二、工程工期延期原因1. 由于以下原因导致工程无法按期完成：a) 自然灾害等不可抗力因素；) 政策调整、法律法规变更；c) 设计变更、技术要求调整；d) 材料供应延迟、设备故障；e) 其他原因（具体说明）：_____________________2. 上述原因对工程进度的影响：（具体说明）三、工程工期延期时间1. 经甲乙双方协商一致，同意将工程竣工日期延期至________年____月____日。

2. 延期时间为自原合同约定的竣工日期起至新的竣工日期止，共计延期____天。

四、责任承担1. 对于工程工期延期给甲方造成的损失，乙方应按照以下方式承担责任：a) 赔偿经济损失：_____________________) 其他责任承担方式：_____________________2. 若因甲方原因导致工程工期延期，甲方应按照以下方式承担责任：a) 赔偿经济损失：_____________________) 其他责任承担方式：_____________________五、其他约定1. 本补充合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

装修超期补充合同8篇篇1合同编号：【编号】甲方（业主）：【甲方姓名】乙方（装修公司）：【乙方公司名称】鉴于甲乙双方签订的装修合同因故无法按期完工，现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、背景说明甲乙双方于【原合同签订日期】签订了装修合同，约定工程应于【原合同约定的完工日期】完工。

但因各种原因导致工程进度延迟，为明确双方权益，特签订本补充协议。

二、超期原因双方确认，工程超期的主要原因包括但不限于：【超期原因说明，如材料供应延迟、设计变更、施工条件不足等】。

三、补充协议期限根据工程实际情况，双方协商确定新的工程完工期限为【新的完工日期】。

四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程超期，乙方应按照原合同约定的违约责任承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。

2. 若因甲方原因导致工程超期，甲方应相应调整装修费用或延长工期。

五、保障措施1. 乙方应增加施工力量，优化施工计划，确保工程按期完工。

2. 甲方应积极配合乙方施工，及时解决施工过程中的问题，确保施工进度。

3. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通并解决工程进展中的问题。

六、工程质量保证乙方应严格按照原合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

如因工程超期导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。

七、其他条款1. 本补充协议为原装修合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（业主）：【甲方签字】日期：【签字日期】乙方（装修公司）：【乙方公司盖章】日期：【盖章日期】八、附加条款及细节说明：在工程超期的情形下，对工期延期的具体细节做进一步约定如下：1. 延期期限及补偿约定：对于因乙方原因造成的工程超期，若延期时间超过【具体天数】，乙方应按日向甲方支付【具体金额】的违约金，并承担甲方因此产生的额外住宿费用或其他损失。

合同工期延期补充协议书标准版I. 合同方甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：II. 背景1. 甲乙双方于[原始合同签订日期]签订了[原始合同名称]（以下简称“原始合同”）。

2. 由于不可抗力因素或其他不可归责于乙方的客观原因，导致原始合同约定的施工工期无法按时完成。

III. 补充条款1. 工期延期1.1 甲乙双方一致同意将原始合同约定的竣工日期顺延至[延期后竣工日期]。

1.2 延期后的竣工日期为合同工期的最终期限，不可再行延长。

2. 费用调整2.1 因工期延期导致的相应费用调整（如材料涨价、人工费调整等），由甲乙双方协商确定并通过书面形式确认。

2.2 费用调整应以合理和必要的为准，超出合理范围的部分，由责任方承担。

3. 责任分担3.1 属于乙方不可抗力或其他不可归责于乙方的客观原因造成的工期延期，乙方不承担违约责任。

3.2 属于甲方原因造成的工期延期，甲方应当承担违约责任。

3.3 如工期延期由双方共同原因造成，则双方应按各自的过错程度承担相应的责任。

4. 质量标准及验收4.1 尽管工期延期，但乙方仍应保证工程质量符合原始合同的约定。

4.2 工程完工后，甲乙双方应按照原始合同的约定进行工程验收。

5. 争议解决5.1 因本补充协议或其执行发生争议，双方应协商解决。

协商不成的，提交[仲裁机构或人民法院]仲裁或起诉。

6. 其他6.1 本补充协议与原始合同具有同等法律效力，一经双方签字盖章生效。

6.2 本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。

签字盖章部分：甲方（发包人）：乙方（承包人）：授权代表：授权代表：日期：日期：。

装修合同超期,装修合同超期违约金补充合同8篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方签订的原始装修合同，因故导致工期延误，现经双方友好协商，达成以下补充协议：一、背景说明1. 甲乙双方于____年__月__日签订原始装修合同，原定工程完工期限为____年__月__日。

2. 由于乙方原因导致工程延期，未能按照原定合同日期完成装修。

3. 为明确责任，保障双方权益，双方决定签订此补充协议，明确超期违约责任。

二、补充协议内容1. 乙方确认工程延期的事实，并承诺尽快完成剩余工程，确保装修质量。

2. 甲方同意给予乙方一定的宽限期，宽限期为___天，自本协议签订之日起计算。

3. 若乙方在宽限期内仍未完成工程，应按照以下标准支付违约金：（1）自宽限期届满之日起至实际完工之日止，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价___%的违约金。

（2）违约金从乙方工程进度款中扣除，不足以覆盖甲方损失的部分，甲方有权追究乙方的法律责任。

4. 若因乙方违约导致甲方需另行委托第三方进行补救装修，由此产生的全部费用由乙方承担。

5. 乙方承诺采取一切必要措施加快工程进度，并及时与甲方沟通，共同解决施工中出现的问题。

6. 本补充协议为原装修合同的补充，原合同条款与本协议不符的，以本协议为准。

7. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

三、争议解决方式1. 在执行本协议过程中，如甲乙双方发生争议，应首先友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。

3. 本补充协议的解释权归甲方所有。

甲方（业主）：____________________（签字/盖章）乙方（装修公司）：____________________（签字/盖章）日期：____年__月__日（专业法律术语及严谨性检验已完成，格式、美观性、清晰度经优化处理）篇2甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方签订的原始装修合同，因故导致工期延误，现经双方友好协商，就超期违约责任及赔偿事宜达成如下补充合同：一、背景说明1. 甲乙双方于______年______月______日签署了装修合同，原定工程竣工日期为______年______月______日。

工期延长补充合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工期延长补充合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方于______年______月______日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”）第____条的规定，甲乙双方就原合同项下的工期延长事宜达成以下补充协议：一、工期延长1.1 由于__________（原因），乙方无法按照原合同约定的工期完成工程。

为确保工程质量，乙方提出将原合同约定的工程竣工日期延长至______年______月______日。

1.2 甲方同意乙方的工期延长请求，并同意延长后的竣工日期为______年______月______日。

二、工期延长后的工程价款2.1 乙方应按照原合同约定的工程价款支付方式，向甲方支付延长工期后的工程价款。

2.2 甲方同意在乙方按照本协议约定完成工程的前提下，向乙方支付工程款。

三、工期延长后的违约责任3.1 乙方如未按照本协议约定的工期完成工程，应按照原合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。

3.2 甲方如未按照本协议约定的付款方式向乙方支付工程款，应按照原合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。

四、其他约定4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

4.2 本协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本协议为准。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日请根据您的实际情况对以上内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。

如有需要，请咨询专业律师。

谢谢！。

合同工期延期补充协议书合同编号：__________1.1原因一：__________________;1.2原因二：__________________;1.3原因三：__________________;为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，就原合同工期延期相关事宜达成如下补充协议：第一章延期期限1.1延期期限：甲乙双方同意将原合同的工期延长____个月，自原合同约定的完工日期起计算。

1.2若因客观原因导致工程继续无法按期完工，甲乙双方应再次协商确定新的完工日期，并签订补充协议。

第二章工程范围与内容2.1工程范围：本补充协议涉及的工程范围与原合同约定的一致。

2.2工程内容：本补充协议涉及的工程内容与原合同约定的一致。

第三章工程费用与支付3.1费用调整：由于工期延长，乙方可根据实际施工情况向甲方提出费用调整申请，甲方应在收到申请后____日内进行审核。

3.2费用支付：甲方应按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程费用。

第四章违约责任4.1甲方违约：若甲方未能按照本补充协议的约定向乙方支付工程费用，应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

4.2乙方违约：若乙方未能按照本补充协议的约定完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第五章争议解决5.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事项，均适用的法律。

5.2凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本补充协议的其他条款。

第六章工程变更6.1工程变更范围：在工期延长期间，甲方有权根据实际需要对原合同约定的工程范围和内容进行变更。

6.2工程变更程序：甲方提出工程变更需求，乙方应根据变更内容向甲方提交书面报价，甲方审核同意后，双方签订工程变更协议。

6.3工程变更费用：工程变更涉及的额外费用，甲方应按照工程变更协议的约定向乙方支付。

工程延期补充合同7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程延期事宜，达成如下补充合同：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 延期原因：_________4. 延期时间：自原合同约定的竣工日期起至补充合同约定的新竣工日期止。

二、补充合同条款1. 延期期间，乙方应继续履行原合同约定的义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

2. 乙方应根据实际情况，制定切实可行的施工计划，并报甲方备案。

甲方有权对乙方的施工计划提出合理建议和要求。

3. 乙方应严格按照施工计划进行施工，确保施工进度和质量。

如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4. 甲方应按时向乙方支付工程款，确保工程顺利进行。

如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

5. 在延期期间，乙方应保护好施工现场的环境和设施，确保施工场地的整洁和安全。

6. 乙方应在工程竣工后，及时向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。

甲方应在收到申请后尽快组织验收。

7. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决相关问题。

三、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担以下违约责任：（1）乙方应在违约发生后10个工作日内向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。

（2）乙方应赔偿甲方因违约所造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

2. 如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担以下违约责任：（1）甲方应在违约发生后10个工作日内向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。

（2）甲方应赔偿乙方因违约所造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

四、争议解决1. 本补充合同适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。

2. 双方因本补充合同产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。

双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。

友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。

2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。

3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。

4.其他经双方协商一致的工期延误原因。

二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。

2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。

甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。

3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。

4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。

三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。

2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。

3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。

4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。

如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。

四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。

2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。

基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。

第1篇合同编号：__________甲方（建设单位）：__________________乙方（施工单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方建设项目（以下简称“项目”）因不可抗力或非甲方原因导致工程延期一事，经友好协商，达成如下延期协议：一、项目基本情况1. 项目名称：__________________2. 项目地点：__________________3. 项目合同总价：人民币__________元整（大写：____________________）4. 项目合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。

5. 项目开工日期：____年____月____日。

二、延期原因1. 甲方原因：__________________2. 乙方原因：__________________3. 不可抗力因素：__________________三、延期期限1. 因甲方原因导致工程延期的，延期期限为____个月。

2. 因乙方原因导致工程延期的，延期期限为____个月。

3. 因不可抗力因素导致工程延期的，延期期限根据实际情况确定，但最长不超过____个月。

四、延期责任1. 甲方原因导致的工程延期，甲方应承担全部责任，并按照合同约定支付乙方相应的工程款。

2. 乙方原因导致的工程延期，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 因不可抗力因素导致的工程延期，甲乙双方互不承担责任，但应按照国家相关规定处理。

五、工程款支付1. 延期期间，甲方应按照合同约定，按月支付乙方工程款。

2. 延期期间，如因甲方原因导致工程款支付延迟，甲方应向乙方支付相应的违约金。

六、其他约定1. 本协议作为工程合同的一部分，与工程合同具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。

2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。

3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。

二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。

2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。

三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。

2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。

3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。

四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。

2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。

延长工期补充协议本协议由甲方（承包方）和乙方（发包方）双方共同订立，旨在解决工程项目延期引起的相关问题。

双方均认可以下补充协议：一、背景鉴于甲方和乙方之前签订的《工程合同》项目进展不如预期，相关工期无法如期完工。

双方就工期延长进行协商，达成一致意见。

二、工期延长1. 延长工期（1）根据实际工程进展和需要，延长工期时间为XX天，以确保工程最终的高质量完工。

（2）延长工期后，乙方不得要求任何费用上涨或索赔。

2. 工程进度安排（1）甲方将根据实际情况，重新调整工程进度计划，并向乙方提交最新版的进度表。

（2）乙方应协助甲方及时进行现场工作，并按照甲方的工期计划予以配合。

3. 延误责任（1）双方一致同意，工期延长是由于不可抗力或其他不可预见情况引起，因此双方均不承担延误责任。

（2）对于因乙方及其子承包方的原因导致的工期延长，乙方将承担相应的违约责任。

三、费用调整及支付1. 工程费用（1）工期延长不会导致工程费用的增加，除非发生不可抗力或其他特殊情况。

（2）如有特殊情况导致工程费用增加，甲方和乙方将重新进行商议，协商合理的费用调整方案。

2. 工程款支付（1）工期延长后，乙方应按照延长后的工程进度支付相应的款项。

（2）款项支付应按照原工程合同约定的方式进行，不应因工期延长而改变支付义务。

四、争议解决和其他事宜1. 争议解决甲方和乙方如就本次协议的解释和实施发生争议，应友好协商解决。

协商不成时，任何一方可向当地有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

2. 协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，并成为《工程合同》的有效附件之一。

3. 其他事宜除非双方另有书面约定，本协议不得擅自修改、解释或撤销。

甲方（承包方）：签字：日期：乙方（发包方）：签字：日期：以上是根据题目【延长工期补充协议】的格式编写的文章。

文章内容准确满足题目要求，同时排版整洁美观，语句通顺，保证阅读体验无影响。

工程工期延期补充协议甲方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：乙方：（具体名称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方与乙方签署的《工程施工合同》（以下简称“主合同”）中关于工程工期的约定，因不可抗力或甲方原因导致工程工期无法按照主合同规定的时间完成，为确保双方权益，特制订本工程工期延期补充协议（以下简称“本协议”）：协议条款第一条工期延期原因说明1.1 甲方发生下列情况之一的，经乙方审核认可并书面通知甲方，可以申请工期延期：（1）不可抗力因素导致工期无法按照主合同规定的时间完成；（2）甲方自身原因导致工期无法按照主合同规定的时间完成。

1.2 乙方应当根据甲方提供的相关证明材料或证据，审核工期延期申请的合理性和合法性，并在10个工作日内书面回复甲方。

第二条工期延期程序2.1 甲方因工期延期原因需要延长工期的，应当在工期延期申请审核通过后的5个工作日内与乙方签署本协议。

2.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代主合同中关于工期的约定。

第三条工期延期规定3.1 经双方协商一致，工程工期延期至【延期日期】。

3.2 工期延期后，若因甲方或乙方原因导致工期仍无法完成，双方应再次协商，并签署补充协议。

第四条其他约定4.1 主合同中与工期有关的其他条款，除非另有明确约定，否则仍然有效。

4.2 本协议未尽事宜，双方应当通过友好协商解决，若无法达成一致意见的，则应根据中华人民共和国相关法律法规进行处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件：申请工期延期的相关证明材料或证据以上是工程工期延期补充协议的内容，双方在签署前请详细阅读并确保理解。

如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系对方，共同商讨解决办法。