工期延期补充协议

工期延期补充协议书合同编号：__________工期延期补充协议书甲方：____________________乙方：____________________第一条工程延期1.2 延期后的工程竣工日期为：____年__月__日。

第二条工期延期导致的费用调整2.1 乙方应根据实际情况，合理延长合同约定的工期，并根据延期原因对合同价款进行调整。

调整后的合同价款为：____元（大写：____________________元整）。

2.2 乙方应按照甲方的要求，对延期期间的工程进度进行合理规划，确保工程质量和安全。

第三条工期延期导致的违约责任3.1 乙方应承担由于工期延期导致的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的直接经济损失、间接经济损失及违约金等。

3.2 甲方应按照主合同约定，及时支付乙方工程进度款和到期款项。

第四条其他约定4.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

4.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日附件：1. 主合同2. 延期原因相关证明材料3. 工程延期期间进度计划及安全保障措施一、附件列表：1. 主合同2. 延期原因相关证明材料3. 工程延期期间进度计划及安全保障措施二、违约行为及认定：1. 乙方未按照主合同约定的工期完成工程，构成工期延误违约。

2. 乙方未按照主合同约定的质量标准完成工程，构成质量违约。

3. 乙方未按照主合同约定的支付条款支付款项，构成支付违约。

4. 甲方未按照主合同约定的支付条款支付款项，构成支付违约。

三、法律名词及解释：1. 工期延误：指工程进度未能在主合同约定的时间内完成。

2. 质量违约：指工程质量未达到主合同约定的质量标准。

3. 支付违约：指未按照主合同约定的支付条款履行支付义务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：1. 工程延期：乙方应根据实际情况合理延长工期，并及时与甲方沟通进度调整计划。

工期延误补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________，双方约定按照主合同的条款和条件进行施工。

2.由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。

为了确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工期延误1.1 由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。

乙方应尽快向甲方报告工期延误的情况，并提供相关证明材料。

1.2 乙方应在本协议签订后______日内，向甲方提交详细的工期延误计划，包括延误原因、延误时间、延误对工程的影响等。

第二条工期顺延2.1 甲方根据乙方的工期延误计划，经审核确认后，同意对合同约定的工期进行顺延。

2.2 工期顺延的时间自乙方提交工期延误计划之日起计算，顺延期限为______天。

第三条费用调整3.1 由于工期延误导致工程造价发生变化，乙方应按照主合同约定，向甲方提交相关费用调整的申请。

3.2 甲方应在收到乙方提交的费用调整申请后______日内，对乙方的申请进行审核，并按照主合同的约定进行支付。

第四条违约责任4.1 如果乙方未按照本协议约定的时间和要求提交工期延误计划，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的______%。

4.2 如果甲方未按照本协议约定的时间和要求对乙方提交的工期延误计划进行审核，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的______%。

第五条保密条款5.1 本协议的内容和签订过程涉及的任何资料，甲乙双方应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议失效或者履行完毕之日止。

工期延期的补充协议双方就工程项目XX的工期延期事宜，达成以下补充协议：一、背景因工程项目XX的工期延误，双方经充分协商，决定签订本补充协议。

本协议内容对于双方具有约束力。

二、延期原因1. 建设单位：由于工地周边发生重大事故，导致施工无法进行，造成工期延误。

2. 承包单位：由于物资供应问题和人力资源的缺失，致使施工进度无法按计划完成，引发工期延期。

三、延期期限双方同意将原计划工期延期一个月，即从原定竣工日期后推迟30天，最终竣工日期为XXX。

四、责任划分1. 建设单位承担责任：a) 未能提供清晰明确的施工图纸和设计文件，导致承包单位施工困难。

b) 未能提供及时有效的工地安全保障措施，造成事故发生。

2. 承包单位承担责任：a) 未能按时配备足够的工人和合适的技术人员，致使施工进度受阻。

b) 未能在工程期间有效调配和管理好物资供应链，导致工期延误。

五、补偿方式受延期影响的一方可向另一方索要经济补偿，具体方式如下：1. 建设单位要求承包单位支付违约金，金额为每日按合同总额的X%计算，违约期限为延期的天数。

2. 承包单位要求建设单位支付合理的延期管理费用，包括但不限于延期管理人员的薪资和其他必要支出。

六、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交至XX仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具体执行事项和条款与原合同一致。

本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

本补充协议为补充原合同的协议条款，在一切合同约定及已约定事宜未获得修改之前的情况下，具有最终约束力。

双方同意遵守本协议的各项条款，并进行认真履行。

对于未尽事宜，双方可通过书面协商进行补充约定。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

建设单位（盖章）：__________________签字：__________________ 日期：_________________承包单位（盖章）：__________________签字：__________________ 日期：_________________。

合同工期延长补充协议1. 背景根据合同第X条约定，双方同意在原合同工期基础上进行延长协商，制定本合同工期延长补充协议。

2.延长原因•自然灾害或不可抗力：自合同签订之日起，由于自然灾害或不可抗力原因，导致项目无法按时完成。

•变更工程量：在项目实施过程中，经双方协商一致，发生主体结构及附属工程的变更，导致工期需要延长。

•政府行为：由于政府行为（如建筑审批、环境评估等）导致项目无法按照原计划进行。

•其他原因：其他不能由甲方预见且无法控制的原因导致工期需要延长。

3. 延长期限根据双方协商一致，本次工期延长的期限为天/月。

具体工期延长期限如下：•原工期：2022年1月1日至2022年6月30日•延长后工期：2022年1月1日至2022年7月日4. 延长的补偿方式•工期补偿金：甲方应向乙方支付工期补偿金作为经济补偿，具体补偿金额为人民币元（大写：元整）。

•材料储存费补偿：由于工期延长导致乙方需储存材料，甲方将承担相应的材料储存费用。

•施工队伍费用补偿：如工期延长导致乙方需维持施工队伍，甲方应承担额外的施工队伍费用。

5. 工期延长的手续与程序•书面通知：甲方应书面通知乙方工期延长事项，并注明具体延长期限、补偿方式等内容。

•协商确认：双方应进行协商，对工期延长及补偿方式等进行确认，并签署补充协议。

•合同修改：甲方与乙方应对工期延长相关条款进行修改，并在原合同上作出修改及补充。

6. 其他约定•争议解决：如在本次工期延长过程中产生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应依法进行仲裁或诉讼解决。

•不可抗力：如因不可抗力导致本次工期延长协议无法履行，双方可根据不可抗力条款进行相应处理。

•项目计划调整：双方同意根据本次工期延长协议对项目计划进行相应调整，尽力保证项目顺利进行。

7. 附则•本合同工期延长补充协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有同等效力。

•本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________日期：________________。

最新工程工期延期补充协议书范文甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____原因，导致原合同约定的工程工期无法按期完成。

为确保工程顺利进行，经双方友好协商，就工期延期事宜达成如下补充协议：一、工期延期1. 原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日，现双方同意将竣工日期延期至____年____月____日。

2. 工期延期自本补充协议签订之日起计算。

二、工期延期的原因1. 因____（具体原因）导致工程进度受到影响，该原因属于不可抗力。

2. 双方确认，工期延期系因上述不可抗力因素所致，双方均不承担违约责任。

三、工期延期的影响1. 工期延期期间，乙方应继续按照原合同约定的标准和要求进行施工。

2. 工期延期期间，甲方应继续按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。

四、工期延期的补偿1. 双方同意，工期延期期间，甲方无需向乙方支付额外的工期延误补偿费。

2. 双方确认，工期延期不影响原合同约定的工程质量标准和验收标准。

五、其他约定1. 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的约定执行。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。

工程施工合同工程延期补充协议鉴于：2. 原合同约定了工程的施工期限、工程范围、工程质量、工程造价等条款。

3. 由于【具体原因】，工程的实际施工进度与原合同约定的进度存在差异，导致工程无法按期完成。

4. 业主和承包商双方经友好协商，同意就工程延期事宜签订本补充协议。

双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程延期1.1 业主同意将原合同约定的工程竣工日期延长至【新竣工日期】。

1.2 承包商应按照本补充协议约定的延期期限，尽快完成工程的施工工作，并确保工程质量符合原合同的要求。

第二条工程费用2.1 由于工程延期，原合同约定的工程造价可能发生变化。

双方同意，根据实际情况，按照原合同约定的价格调整方式，重新计算工程造价。

2.2 重新计算的工程造价将在本补充协议签订后【天数】内由双方共同确认，并在确认后的【天数】内支付给承包商。

第三条工期延误责任3.1 工程延期是由于【具体原因】造成的，根据原合同的约定，该原因属于不可抗力范畴，因此双方同意不追究对方的违约责任。

3.2 如果工程延期是由于承包商的过错造成的，承包商应按照原合同的约定承担相应的违约责任。

第四条合同其他条款4.1 本补充协议未尽事宜，按照原合同的约定执行。

4.2 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。

第五条争议解决5.1 双方在履行本补充协议过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权将争议提交至【指定仲裁机构】进行仲裁。

第六条补充协议的生效6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（业主）：乙方（承包商）：代表：代表：日期：日期：附件：1. 原合同复印件2. 工程延期原因说明3. 工程延期后的施工计划请注意，本示例仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行修改和完善，并在签订前咨询专业律师的意见。

========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加的条款：1. 特殊应用场合：工程规模扩大增加的条款：a. 工程规模扩大的具体内容，包括工程量、工程范围、工程质量等。

2024年合同延期补充协议甲方（出借方）：注册地址：乙方（借款方）：注册地址：签订地点：双方鉴于乙方因特殊情况未能按照原定期限偿还于某年某月某日在甲方注册地址所借的款项人民币若干元（大写：____），向甲方提出延长还款期限的申请。

甲方经过审慎评估，同意乙方的延期还款请求。

双方经友好协商，达成以下补充协议：一、乙方按照原合同约定应向甲方借款人民币若干元（大写：____），原定还款期限至某年某月某日。

现双方同意将还款期限延期至____年____月，乙方应一次性还清上述借款。

二、关于借款利率与利息：1. 延期后的借款利率及利息计算，依照原合同条款执行。

2. 延期期间，利息自延期之日起按季度结算。

3. 延期还款期限到期时，乙方应将当期利息与本金一并偿还。

三、延期后，甲乙双方的权利、义务及其他相关事项，仍按照原合同约定执行。

四、关于延期借款合同的补充条款：1. 原合同借款形式及签订地点保持不变。

2. 若乙方未能在延期还款期限到期日主动偿还全部款项，乙方同意接受甲方依法向人民法院提起诉讼。

五、乙方承诺与保证：乙方承诺按时支付利息及归还本金，并放弃对此的抗辩权利。

如双方发生纠纷，乙方同意将争议提交甲方所在地人民法院裁决，并愿意承担相应的诉讼费用、保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费等一切相关费用，并承担违约所对应的相关法律责任。

六、乙方已充分阅读并理解本协议各项条款，甲方已根据乙方的要求对条款进行了相应解释，乙方对协议内容无任何异议。

七、本协议与原借款合同内容如有冲突，以本协议为准；本协议未涉及的内容，仍按照原借款合同执行。

八、双方同意保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效力。

九、本协议自双方签字盖章之日起正式生效。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2024年合同延期补充协议（二）甲乙双方（以下简称“双方”）经友好协商，就乙方（以下简称“借款人”）向甲方（以下简称“出借人”，为____房地产开发有限公司职工）借入私人款项事宜，达成以下协议：一、借款金额：借款人向出借人借款总额为人民币拾万元整（￥____元）。

工期延期补充协议一、协议的背景和目的随着工程实施的进行，在项目执行过程中，有时会出现很多无法预料的因素，比如自然灾害、供应链问题、人员调动等，这些因素可能会导致工程进度无法按原定计划顺利进行，为了确保项目的顺利完成，双方需根据实际情况对工期进行延期，并达成一致的补充协议。

本次工期延期补充协议的目的是明确双方对于工期延期的补偿事项、责任及解决方式，确保项目进度和质量的控制。

二、延期原因和约定双方经过充分协商后达成以下约定：1.延期原因：本次工期延期主要基于以下原因：（双方共同确定的原因）–自然灾害：如地震、台风等不可预见的自然灾害导致现场工作无法进行。

–材料供应问题：受到市场供需变化和运输问题的影响，导致工程所需材料无法及时到达。

–人力调整：由于人力调整、离职或其他不可预见的工作人员变动，导致工程进展受到影响。

–其他因素：双方在协商过程中认定的其他无法预见的因素。

2.延期期限及补偿措施：根据延期原因，双方约定了以下延期期限及补偿措施：–延期期限：双方同意将工期延长（XX）个工作日。

–补偿措施：•工期费用补偿：施工方将按照每延长一天的实际工期，向业主方支付延期费用，并另行签订补充协议；•赔偿责任限制：根据实际情况，明确延期原因的责任界定，免除无法预见的不可抗力因素的赔偿责任。

3.工作计划调整：根据延期期限的确定，双方将重新制定工作计划并进行调整，以确保项目能够按时完成。

三、解决争议的方式双方约定，在工期延期协商过程中，如发生任何争议或分歧，应通过友好协商的方式解决。

如果无法通过协商解决，则可依法采取以下解决争议的方式：1.仲裁：若无法通过友好协商解决，双方同意将争议提交至指定仲裁机构进行仲裁，并遵守仲裁机构的相关规定。

2.诉讼：若无法通过仲裁解决争议，双方同意将争议提交至所在地有管辖权的人民法院进行诉讼，并遵守法院的判决结果。

四、协议的有效性和变更1.协议的有效期：本补充协议一经签署，自［签署日期］起生效，并持续有效直至项目完工。

装修超期补充合同8篇篇1合同编号：【编号】甲方（业主）：【甲方姓名】乙方（装修公司）：【乙方公司名称】鉴于甲乙双方签订的装修合同因故无法按期完工，现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、背景说明甲乙双方于【原合同签订日期】签订了装修合同，约定工程应于【原合同约定的完工日期】完工。

但因各种原因导致工程进度延迟，为明确双方权益，特签订本补充协议。

二、超期原因双方确认，工程超期的主要原因包括但不限于：【超期原因说明，如材料供应延迟、设计变更、施工条件不足等】。

三、补充协议期限根据工程实际情况，双方协商确定新的工程完工期限为【新的完工日期】。

四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程超期，乙方应按照原合同约定的违约责任承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。

2. 若因甲方原因导致工程超期，甲方应相应调整装修费用或延长工期。

五、保障措施1. 乙方应增加施工力量，优化施工计划，确保工程按期完工。

2. 甲方应积极配合乙方施工，及时解决施工过程中的问题，确保施工进度。

3. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通并解决工程进展中的问题。

六、工程质量保证乙方应严格按照原合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

如因工程超期导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。

七、其他条款1. 本补充协议为原装修合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（业主）：【甲方签字】日期：【签字日期】乙方（装修公司）：【乙方公司盖章】日期：【盖章日期】八、附加条款及细节说明：在工程超期的情形下，对工期延期的具体细节做进一步约定如下：1. 延期期限及补偿约定：对于因乙方原因造成的工程超期，若延期时间超过【具体天数】，乙方应按日向甲方支付【具体金额】的违约金，并承担甲方因此产生的额外住宿费用或其他损失。