四川省2017年上半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试卷

2017年四川省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人2.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。

A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。

A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案4.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求5.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面6.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示8.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法9.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。

2017年上半年四川省监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取__等形式，对建设工程实施监理。

A．旁站、巡视和平行检验B．检查、验收和工地会议C．检查、验收和主动控制D．目标控制、合同管理和组织协调2、由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应。

A：同时达到最优B：分别进行分析与论证C：作为一个系统统筹考虑D：尽可能进行定量的分析E：工程保险金3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。

A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理4、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。

A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单5、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。

A：直方图B：排列图C：管理图D：相关图E：工程变更单6、在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是。

A：管理用相关图B：管理用排列图C：管理用控制图D：管理用直方图E：工程变更单7、除__以外，合同允许变更或解除。

A．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同C．由于合同主体的一方承办人调离单位D．当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益8、列入城建档案管理部门档案接受范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。

A：3B：6C：9D：12E：工程保险金9、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。

A：错误设计引起的费用B：火灾C：地震D：地面下陷下沉E：专业监理10、【例3·单选题】按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。

四川省2017年上半年监理工程师合同管理：质押的概念模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A：1B：2C：3D：4E：工程保险金2、【例2·单选题】见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。

A：12B：24C：36D：72E：工程保险金3、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。

A：直接费B：直接工程费C：间接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于竣工决算的说法中，正确的是。

A：竣工决算金额是指承包商完成施工任务的全部费用B：竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C：竣工决算是业主办理交付使用、核定各类新增资产价值的依据D：竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。

A：技术措施B：经济措施C：组织措施D：合同措施E：工程保险金6、工程项目质量的特点之一是质量波动大，造成质量波动大的主要原因是由于工程项目的。

A：复杂性C：影响因素多D：中间产品多E：工程变更单7、办公及生活用家具购置费属于。

A：设备及工、器具购置费B：有项目建设有关的其他费用C：生产准备费D：与未来企业生产经营有关的其他费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。

这表明风险识别具有。

A：主观性B：个别性C：复杂性D：不确定性E：工程保险金9、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同__。

A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据10、【例1·单选题】承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。

四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制工程概算定额的基础是。

A：估算指标B：概算指标C：预算指标D：预算定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。

A：工作A和工作D B：工作C和工作D C：工作A和工作E D：工作C和工作E E：自我评定 3、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。

A：分项工程B：分部工程C：单位工程D：单项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。

A．工程管理部门B．人民政府建设主管部门C．人民政府规划主管部门D．工程监理资质评审委员会5、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。

A：1年内 B：5年内 C：8年内D：终身E：工程保险金6、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。

A：熟悉图纸和预算定额B：划分工程项目和计算工程量C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D：了解施工组织设计和施工现场情况E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。

A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理8、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。

A：招标人B：评标委员会C：招标代理机构D：招标监督机构E：专业监理9、采用EPC模式时，业主要更换业主代表，需提前天通知承包商。

A：7 B：14 C：21 D：28 E：工程保险金 10、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。

四川省2017年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】监理工程师在建设工程设计阶段进度控制的任务是。

A：编制项目总进度计划B：编制设计总进度计划C：审核阶段设计进度计划和出图计划D：编制详细的出图计划E：自我评定2、工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为。

A：1B：2C：3D：5E：自我评定3、完成取样后，应在试样或包装上做出标识封志。

A：建设单位管理人员．B：施工单位取样人员C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单4、【例1·单选题】当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明。

A：实际进度超前B：实际进度拖后C：实际进度与计划进度一致D：无法说明实际进度与计划进度的关系E：自我评定5、下列不属于特种作业人员的是。

A：建筑电工B：建筑架子工C：建筑起重机械司机D：抹灰工E：工程变更单6、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。

A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理7、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。

A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务8、某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。

四川省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。

A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理2、与邀请招标相比，公开招标的特点是__。

A．竞争程度低B．评标量小C．招标时间长D．费用低3、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。

A：未明确项目准备金B：基本预备费C：建筑安装工程间接费D：涨价预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。

国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。

A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金5、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。

A：等距B：随机C：平行D：抽样E：工程保险金6、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。

A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单7、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。

A：500B：562C：585D：656E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。

A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理9、用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。

一般比值在__倍左右估算效果较好。

2017年四川省整理监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任2.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失3.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。

A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为4.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包5.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。

A.24B.18C.12D.66.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。

A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日7.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金8.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。

2017年四川省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正2.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数3.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。

A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式4.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方6.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改7.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是() .A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求8.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。

四川省2017年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了确保工程质量，对于大宗器材和材料的采购，一般宜__。

A．供货厂家考核合格后直接向厂家订货B．货比三家，直接在市场上采购C．通过样品试验、鉴定后，请中介机构代为采购D．采用招标的方式采购2、某工程采用公开招标方式选定设计单位。

2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。

此设计合同中，设计期限起始时间应为。

A：2009年10月6日B：2009年10月25日C：2009年10月27日D：2009年10月28日E：专业监理3、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。

A：建设全过程B：决策阶段C：设计阶段D：施工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。

A：审批制B：核准制C：登记制D：备案制E：工程保险金5、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。

错误的是。

A：清单应包括项目编码、项目名称B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量C：清单为不可调整的闭口清单D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例4·单选题】如果在搭接网络计划中出现>(+)的情况下，说明。

A：工作i和工作j之间存在时间间隔B：工作i和工作j之间不存在时间间隔C：相邻两项工作之间不存在搭接关系D：相邻两项工作之间存在搭接关系E：自我评定7、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循的准则是。

A：服务、科学、公正、独立B：诚恳、诚信、公正、科学C：守法、诚信、公平、科学D：守法、诚信、公平、独立E：工程保险金8、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。

2017年四川省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。

A.建设规模100万m 2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目2.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试，调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标，由此造成的损失应由（）承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同4.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。

A.交付B.核验C.清息D.签约5.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。

A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人6.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。

A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议7.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。

A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任8.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定9.关于建设合同的说法，错误的是( )。

2017年四川省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将( )排名靠前A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位2.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延3.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%4.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。

A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人5.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司7.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指( )。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日8.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。

A.资格B.程序C.响应性D.形式9.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。

A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。

四川省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是。

A：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B：进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C：为运输而进行的包装支出的各种费用D：进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。

A．2B．3C．4D．53、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价B：纯单价C：可调总价D：可调单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。

A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系E：自我评定5、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。

A：项目总经理B：项目总工程师C：项目董事会D：总监理工程师E：工程保险金6、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。

A：9886．82B：10238．42C：12109．77D：12821．03E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。

A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。

四川省2017年上半年监理工程师执业资格：抵押权的实现考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括。

A：城市规划许可文件B：工程勘察资料C：限额设计的要求D：经批准的项目可行性研究报告E：专业监理2、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。

A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书3、工程师对工程索赔的影响有__。

A．业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任B．工程师可以全权处理索赔C．工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人D．在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人4、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。

投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。

A：13.73B：26．67C：38．66D：27．54E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、由于总监理工程师是工程监理单位履行建设工程监理合同的全权代表，由总监理工程师代表工程监理单位履行工程监理职责、承担工程监理责任，因此，工程监理单位应给予总监理工程师充分授权，体现原则。

A：公平、公正B：权责一致C：总监理工程师是责任主体D：总监理工程师是权力主体E：工程保险金6、某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。

A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：工程保险金7、【例2·单选题】设计单位的进度计划系统不包括。

A：设计总进度计划B：阶段性设计进度计划C：设计招投标进度计划D：设计作业进度计划E：自我评定8、FIDIC《施工合同条件》规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以__。

2017年四川省汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔2.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告( ) 天后未进行验收，视为验收合格。

A.14B.28C.42D.563.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间( )日前召开。

A.5B.7C.10D.154.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%5.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。

A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人8.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延9.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。

2017年四川省监理工程师：担保合同考试试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。

A：五点B：六点C：七点D：八点E：工程变更单2、【例2·单选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-13所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为。

A：工作A、工作C和工作EB：工作B、工作D和工作FC：工作C、工作E和工作FD：工作B、工作E和工作FE：自我评定3、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，设备运杂费360万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为万元。

A：6290B：5890C：4790D：6250E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1．单选题】在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。

A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金5、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法。

正确的是。

A：监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准B：监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准C：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人批准D：监理大纲、监理规划、监理实施细则均应依据委托监理合同编写E：工程保险金6、在工程网络计划中，某项工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值为该工作的。

A：时间间隔B：搭接时距C：自由时差D：总时差E：自我评定7、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。

A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理8、图纸会审的内容一般不包括下列。

A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单9、【例1．单选题】下列应当公开招标的是。

四川省2017年监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内2、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。

A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费3、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。

A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制4、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。

A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段5、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。

A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任6、组织构成因素包括__工作。

A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程7、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证8、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。

A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目9、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。

A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层10、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。

A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。

2017年四川省监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是() A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I 措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款2.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。

A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任4.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。

A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金5.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地6.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。

A.投标人须知B.招标公告格式C.合同协议书格式D.合同争议评审条款7.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是( )。