下载文档原格式
建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]资质证书号码：[甲方资质证书号码]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]资质证书号码：[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包范围工程名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
承包范围：[承包范围详细描述]。
工程规模：[工程规模描述]。
开工日期：XXXX年XX 月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期日历天数：[日历天数]。
工程质量标准：合格。
工程质量目标及承诺质量等级：[具体等级]。
其他相关要求：[其他具体事项]。
第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工，乙方必须编制合理科学的施工进度计划，并严格执行。
如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款人民币[金额]元整。
若因甲方原因造成工期延误，应顺延工期。
进度款支付时间节点需明确约定。
如遇到不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：￥[金额小写]）。
本合同价款采用固定总价合同方式确定。
工程款支付方式约定如下：[支付方式描述]，支付节点根据工程进度合理确定。
若实际结算价超过固定总价时，须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。
此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。
具体支付细节需明确约定。
第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。
工程施工合同格式版甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
二、工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、C10垫层：23033、C25砼基础地梁构造柱等：26034、砌砖：268元35、模板制安：26元㎡6、钢筋制安：4300吨7、粉刷：18元㎡8、回填土：4元9、内外脚手架：6.5元㎡10、灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。
三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。
四、施工期限：自____年____月____日起至年____月____日止。
五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期工程施工合同格式版（二）发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
地下连续墙施工方案1、编制说明充分吸收类似工程的成功经验，合理提出施工组织计划和稳妥的施工方案及相应的管理、保证体系，最大限度的运用我公司的新技术、新工艺、新设备等，有针对性的制订各种项目的施工方案、施工方法和组织管理。
2、编制依据◆《施工合同》；◆《施工设计图纸》；◆《建筑基坑工程施工规程》（YBJ6258-97）；◆《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；◆《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）；◆《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）；◆《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107－2003）；◆《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002)；◆《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；◆《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）◆《地下工程防水质量验收规范》（GB50208-2011）◆《地下铁道工程及验收规范》（GB50299-1999）◆《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194－93）；◆《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）；◆《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－91）；◆《建筑机械使用安全检查标准》（JGJ33-2001）；◆《起重机安全规程》（GB6067）；◆《起重机试验规范和程序》（GB9505）；◆业主提供的规划及现有地形、地下管线等资料；◆现场勘察所掌握的情况及资料；◆我单位的施工技术水平、管理水平及多年从事地下工程所积累的施工经验。
3、概况地下连续墙是近些年来在重型基础工程和地下工程中迅速发展和广泛应用的一项新技术，是指用专用的挖槽（孔）设备，沿着预定深基础位置或原有地下构筑物周边，开挖出一个具有一定宽度与深度的沟槽（或孔），然后在槽（或孔）内设置钢筋笼，浇筑混凝土，筑成墙段（或孔柱），并以某种接头方式连接成一道连续的地下钢筋混凝土墙体。
地下连续墙施工有多种施工工艺和相应配套施工设备。
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
挡土墙施工协议书3篇篇1挡土墙施工协议书甲方：（施工单位）乙方：（委托方）为明确双方在挡土墙施工过程中的权利和义务，特签订如下施工协议：一、工程名称及地址1.1 工程名称：挡土墙施工工程1.2 工程地址：XX省XX市XX区XX街道XX号二、工程内容及范围2.1 工程内容：挡土墙施工工程包括挡土墙的设计、施工、材料采购等内容。
2.2 施工范围：挡土墙施工范围包括挡土墙的整体布局设计、土方开挖、基础处理、挡土墙砌筑、防水处理等。
三、施工标准及要求3.1 施工标准：本工程按照国家相关标准及规范要求进行设计和施工。
3.2 施工要求：施工单位应严格按照设计图纸和施工要求进行施工，确保施工质量和安全性。
四、工程进度及费用4.1 工程进度：施工单位应按照合同约定的工程进度进行施工，并保证在约定时间内完成工程。
4.2 施工费用：工程总造价为（具体金额），按照合同约定的付款方式进行支付。
五、合同变更与解除5.1 合同变更：如有需要变更合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更合同。
5.2 合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，解除合同后应按照实际工作量支付费用。
六、保证与责任6.1 施工单位保证：施工单位应保证施工过程中的质量、安全，并保证施工期间不发生安全事故。
6.2 委托方要求：委托方应配合施工单位的工作，提供必要的施工条件和协助。
七、争议解决本协议自签订日生效，双方如有争议应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请进行调解或仲裁。
八、其他事项8.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
8.2 本协议自签订之日生效，至工程完工结束。
甲方（施工单位）签字盖章：乙方（委托方）签字盖章：日期：年月日以上为挡土墙施工协议书，希望双方能够按照协议内容进行合作，确保工程质量与安全。
篇2挡土墙施工协议书甲方：______（委托方）乙方：______（承包方）鉴于甲方拟在______（具体地点）开展挡土墙工程施工，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程名称：______（项目名称）二、施工地点：______（具体地址）三、工程内容：挡土墙的设计、施工及相关配套工程。
地下连续墙工程施工方案1 施工场地布置本工程施工为确保文明施工、安全生产，为工地标准化管理创造良好的基础，我们经过现场踏勘，并对施工合等资料进行研究，结合工程特点，对各施工阶段分别编制施工现场平面布置图。
详见附图1。
1.1 办公设备本工程办公和生活设施采用彩钢板活动房，建在场地北面。
1.2 施工设施布置本工程采用商品混凝土，在施工过程中有多种机械设备同时交叉作业，因而需要合理布置场地，使整个施工过程有条不紊，为此我们作了周密的考虑和部署：（1）施工用水：从业主在施工现场北面提供的DN100 进水管直接接入施工现场，接口由66.6mm 管分两路沿基坑周边（围墙）一圈布置，并按每30m 一段设置一只水龙头子。
另在东面、北面两大门口两侧各设置两只水龙头子，为大门保洁清扫专用。
（2）施工用电：从东北面业主提供的400kVA 电源处沿围墙（过路沟）接出布置，总配电箱分两路沿围墙（过路沟）布置，工作电箱布置根据施工进度调整。
为确保生产、生活用电互不影响，另分一路作为临时用电考虑。
（3）现场沿地下墙内侧筑10m 宽混凝土路面，每隔20m 做过路沟。
道路做法：基底层300mm 厚块石，上面铺50mm 石子，面铺厚200mm 混凝土（C20），加辅钢筋网片（φ12@500mm×500mm）。
（4）沿施工道路内侧筑水排污系统。
排污沟截面尺寸200mm× 300mm （宽×高），沿线均布六只集水池，容积为600mm×600mm× 1000mm （长×宽×高）用一皮砖砌，水泥浆粉刷工作面，外围填土并压实。
（5）在两出口处设汽车冲洗场，以保证出工地的汽车清洁。
（6）临时施工设施:1）钢筋笼制作场钢筋笼制作场由钢筋加工棚、钢筋堆场和钢筋笼制作平台组成。
钢筋笼制作平台面高出场地100mm，以防下雨雨水积集在平台上，影响施工进度和安全生产。
钢筋加工棚详图、钢筋笼制作平台图见附图1。
楼地下室加固工程合同范本专业版6篇篇1楼地下室加固工程合同范本专业版甲方（委托方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方所屋地下室进行加固工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：楼地下室加固工程1.2 工程地点：1.3 工程内容：对地下室结构进行强化和加固，确保其结构稳固、安全。
1.4 工程时间：合同签订后XX天内完成。
二、工程范围2.1 根据甲方提供的地下室结构及设计图纸，乙方将对地下室进行详细勘测和评估，确定加固方案，并向甲方提交方案报批。
2.2 加固方案确定后，乙方对地下室结构进行拆除、加固、封闭等施工工作，保证加固工程的质量和进度。
2.3 加固工程包括但不限于：混凝土加固、钢结构加固、支护加固等。
三、工程造价3.1 工程总价：人民币（大写）（￥XX），其中包括工程材料费、人工费、管理费、税费等。
3.2 支付方式：甲方按照乙方提供的工程进度支付工程款项，并在工程验收合格后的15个工作日内支付尾款。
四、履行期限4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方竣工后XX个月止。
4.2 乙方承诺在合同有效期内，完成加固工程，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
五、违约责任5.1 若一方未能按照本合同约定的支付方式支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任，追加每日逾期支付金额的0.5%作为违约金。
5.2 若乙方未能按照合同约定的工期完成加固工程，应承担违约责任，按照实际延误工期的天数进行赔偿。
六、法律适用及争议解决6.1 本合同的签订、解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
一．地下连续墙的概念利用各种挖槽机械, 借助于泥浆的护壁作用, 在地下挖出窄而深的沟槽, 并在其内浇注适当的材料（图1）而形成一道具有防渗（水）、挡土和承重功能的连续的地下墙体, 称为地下连续墙（图2）。
图1 地下连续墙施工示意图图2 地下连续墙示意图二．地下连续墙的特点1.优点（1）施工是振动小, 噪音低, 非常适用于在城市施工（2）墙体刚度大, 极少发生地基沉降或塌方事故（3）防渗能力好, 对周边建筑物或管道的影响变得很少（4）可以贴近施工（5）可用于逆作法施工（6）适用于多种地基条件（7）可用作刚性基础（8）安全经济（9）占地少, 可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间, 充分发挥投资效益2.工效高, 工期短, 质量可靠, 经济效益高3.缺点（1）在一些特殊的地质条件下, 施工难度很大（2）如果施工方法不当或地质条件很特殊, 可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题（3）地下连续墙如果用作临时的挡土结构, 比其他方法所用的费用要高些在城市施工时, 废泥浆的处理比较麻烦三．地下连续墙适用范围（1）地下连续墙具有显著的优越性, 结合经济性的考虑, 地下连续墙主要适用于以下条件的基坑工程:（2）地下连续墙可充分利用建筑红线范围内的空间, 且其刚度有利于控制基坑变形, 故常用于场地空间狭小, 且周边环境变形要求严格的基坑工程；（3）除了具备很强的抗弯刚度可用于抵抗水土压力外, 地下连续墙具有竖向承载能力及防渗功能, 可以用于作为地下室外墙, 成为地下结构的一部分, 亦可用于逆作法施工, 实现地上和地下同步施工, 缩短工期；由于地下连续墙只有在一定的深度范围内才具有较好的经济性和特有的优势, 故一般适用于开挖深度大于10m的深基坑工程, 其他围护结构无法满足要求时可采用地下连续墙；基坑开挖深度很大, 且需截断深层的含水层, 采用其他止水帷幕难以满足需求时, 可采用地下连续墙, 目前地下连续墙最大施工深度可达150m, 最大施工厚度可达2.5m。
第一章施工总体安排1.1 工程管理目标1.1.1 工程质量目标a.保证工程质量全部达到验收标准，合格率达到100%，优良率达到95%以上，争创天津市优质工程，争创鲁班奖。
b.规范化作业，强化工序验收；内实外美；达到合同约定的要求和行业先进水平。
c.杜绝质量事故，克服质量通病。
1.1.2 工期目标本标段合同工期为603天，我单位计划主体工程围护结构开工日期2005年12月15日，完成日期2006年3月15日。
1.1.3 安全目标地面沉降、变形均控制在允许范围内。
杜绝死亡、重伤事故；杜绝重大交通事故、重大火灾事故；年轻伤率控制在10‰以内，职业病发病率控制在1‰以内。
改善作业条件，降低员工劳动强度，把职业病降低到国家标准范围内。
1.1.4 文明施工目标争创天津市市级文明工地；争创天津市文明样板工地。
1.1.5 环境保护目标a.施工现场作业噪声、三废处理等控制在天津市政府的相关要求内，做到不扰民。
b.施工现场环境、植被等保护满足相关规定。
1.2 施工顺序根据工期要求，设二个工作面同时施工。
车站先施工两侧端头井地下连续墙，然后集中进行中间段地下连续墙施工。
配置两台液压抓斗,每12个槽段为一循环，每6个槽段为一组，采用跳跃式开挖、浇筑，第一组施工完成后，再进行第二组施工，以此循环。
1.3 施工准备1.3.1施工场地平整及布置津赤路站位于部分绿化带和农业用地上，因此不受地下管线切改的影响。
农用地分布多个池塘、灌渠，表面被废弃泥浆覆盖，地基软弱，地质条件极差。
施工场地内倾倒大量泥浆致使施工条件恶化，故施工前对此区域要进行补勘，编制切实可行的施工方案，批准后再行施工。
施工现场布置严格按照天津市文明施工管理要求进行，施工围挡采用砖墙，并刷彩。
墙高２.５ｍ，墙厚0.24m，每隔4m设0.5×0.37m墙垛，墙垛顶安装灯饰，采用实体大门，且宽度不小于６ｍ。
施工场地内设置现场办公区，生活区及加工区。
环车站四周设置宽６ｍ、长约380m的硬化路面，暗沟排水。
ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
南宁市轨道交通1号线土建施工05标 民族大学站基坑围护结构地下连续墙
专 业 分 包 合 同 合同编号：ZT13J2GS-NNDT1-02号
中铁十三局集团有限公司 二零一二年十二月 页18 共 页1 第 ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
地下连续墙专业分包合同 甲方：中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通1号线土建施 工05标项目经理部 乙方： 广东省基础工程公司
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包工程合同条件》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》及其他有关法律、行政法规，在乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况基础上,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就民族大学站围护结构工程专业分包事项协商一致，订立本合同。 1工程概况 1.1工程名称中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通一号线一期工：
程土建施工TJSG-05标工程民族大学站围护结构地下连续墙工程 1.2工程地点 南宁市西乡塘区民族大学与新村大道交叉口处。 ：2分包范围及内容 2.1分包范围： 中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-05标工程民族大学站围护结构工程, 具体范围根据乙方的施工能力确定。若乙方能够在所有已具备施工条件的工作面上全面展开施工并满足甲方下达的施工计划要求，则均由乙方施工；否则，甲方有权划出部分甚至全部施工任务另行安排队伍施工，乙方应无条件接受并承担由此发生的所有退场费用。 2.2分包工作内容： 分包范围内施工图纸、设计变更及技术核定单所示和隐含的所有工作内容，具体包括： 导墙施工前混凝土路面破除、基础土方开挖、转运指定堆放地点、装车外运及回填，导墙模板制作安拆、导墙钢筋制安、导墙混凝土浇筑、养 页18 共 页2 第 ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
护 ； 连续墙成槽机具定位移位、成槽出渣、堆放或转运至指定堆放地点及装车外运，泥浆箱制作及泥浆制作、加泥浆、泥浆处理及泥浆渣装车外弃、连续墙钢筋网片制作安装、工字钢板封口制安、连续墙水下砼灌注、后期缺陷处理及侵限混凝土的凿除、堵漏、用于本工程的架子管、碗扣件、木方、竹胶板等材料的租赁或购买，以及保管、维修等；配合现场检测及完工后场地清理等全部内容。 3.质量标准 工程质量标准：达到国家、地方相关规范、标准及业主提供的南宁市轨道交通1号线总体技术要求和南宁市轨道交通1号线土建施工05标工程合同的质量要求。如因乙方原因导致发生质量问题，由乙方无偿修复，并承担由此给甲方造成的损失，工期不予顺延。 4合同价款 4.1本合同总价款为人民币 5718990 元（大写： 伍佰柒拾壹万捌仟 玖佰玖拾元整）。 4.2本工程采用综合单价包干模式，清单费用项目、单价、总价等详见附表一《工程量清单》，综合单价在合同实施期间不因任何因素而变动。 4.3合同价款已考虑了适用于本工程的施工规范确定的内容及现场施工条件等各种因素，同时包括施工全过程的工料机费【甲供料除外（混凝凝土、钢筋、钢板、接驳器），规格型号详见附件2甲供材料清单表】和施工有关的全部费用，按照安全管理规范及文明施工要求必须的安全文明施工投入以及图纸、技术规范和招标文件所明示或暗示的相关风险、责任和义务等的各项费用。 包括但不限于： （1）导墙：混凝土路面破除、基础土方开挖、转运至指定堆放地点、装车外运及回填，导墙模板制作安拆、导墙钢筋制安、导墙混凝土浇筑、养护及完工后导墙混凝土凿除的各种工、料、机费。 （2）挖土成槽:成槽机准备、就位;挖槽工序及所发生的各种工、料、机费。 页18 共 页3 第 ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
（3）护壁泥浆制备:安装泥浆制作设备、准备泥浆制作原材料;泥浆制作、调配及储存等一切工序及所发生的各种工、料、机费。 （4）成槽土方转运装车外运:成槽土方堆放、转运至指定堆放地点，装车外运。 （5）护壁废浆外运: 护壁废浆内驳处理、外运至指定地点弃置。 （6）工字钢板封口制安:浇灌混凝土前安放工字钢板封口的制作、安装等一切工序及所发生的各种工、料、机费。 （7）钢筋：搭设钢筋制作平台;钢筋制作成型、校正、绑扎及电焊;钢筋笼吊运到位;钢筋笼垂直起吊、安放入槽、精确定位等的一切工序及所发生的一切工、料、机费。 （8）混凝土:浇灌、安拔混凝土导管、浇注水下混凝土等一切工序及所发生的各种工、料、机费。 （9）钢筋棚制作、泥浆箱制作（主材由甲方提供，制作费用按实际发生金额扣乙方工程款，使用由乙方负责，并应妥善保管，如损坏由乙方负责维修及赔偿）。 （10）开挖堵漏:基坑开挖后,墙体及接缝等处的渗漏修补等。 （11）各种地层处理所需各种人工、机械费。 （12）施工、生活水电费及安全文明施工措施费。 （13）劳保用品投入（由甲方统一发放，费用按实际购买金额等额转扣给乙方）。 （14）乙方任务减少的风险、停窝工损失、加班工资补助、夜间施工补助、工伤、意外人身伤害（甲方仅负责将保险公司的赔偿额付给乙方）、乙方违章作业引起的安全事故。 （15）乙方特殊工种人员应持证上岗,由此所需的各种培训等费用。若不具备此条件，则由此引起的罚款及工期延误等损失由乙方负责。 （16）乙方负责三级（包含三级）及以下部分的配电线路、漏电保护装置的安装，配置标准需符合甲方要求；二级及二级以上配电由甲方提供。 （17）测量放线人工配合，以及配合试验取样工作。 （18）除意外人身伤害保险外的各种保险。 页18 共 页4 第 ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
（19）工人暂住证办理费。 （20）根据工程特点和各种因素引发的各项措施费，地方性收费、人工、材料价格上涨、停窝工损失、抢工期增加成本等除不可抗力外的一切风险。 4.4主要单价包含内容： 地下连续墙：以立方米为单位计量，包括连续墙成槽、空钻、入岩、钢筋试验、下料、调直、除锈、钢筋笼绑扎、焊接、安装就位、灌注水下砼、墙幅间止水、墙面砂浆找平等全部工作内容。工程量为设计断面面积乘深度。深度为设计顶面标高至底面标高。为保证砼强度所引起的上部超灌、以及施工误差需凿除的砼部分不予计算工程量（成槽扩大部分填充的砼在综合单价的消耗量中综合考虑）。钢筋搭接接头、损耗等增加的钢材已考虑在综合单价内，不再计量。 导墙：以立方米为单位计量，包括混凝土路面破除、导墙开挖、模板、浇筑混凝土及养护、完工后的导墙拆除、钢筋试验、下料、调直、除锈、绑扎、焊接、安装就位。钢筋搭接接头、损耗等增加的钢材已考虑在综合单价内，不再计量。 以上由甲方提供的钢筋加工使用后的边角余料，所有权归甲方所有。乙方不得外卖，发现一次按偷盗处理；甲方在处理时乙方应安排人员参加。 5合同工期 5.1总工期：分一期施工,总日历天数90天。开工日期2012年12月 28日至2013年3月27日，具体开工日期以第一槽开槽时间算起。此工期已考虑除不可抗力外的各种因素影响，是完成本合同全部工程的绝对工期。 5.2阶段性目标：为业主指定的“关门工期”，乙方必须采取一切措施保证，不允许延误，乙方未实现该工期目标，则乙方承担工期延误的全部风险，该风险包括但不仅限于业主对甲方因工期延误给予的各种罚款，并且甲方保留信誉等其他有形或无形的损失对乙方做出追加罚款的权利。 6材料设备供应 6.1本合同范围内部分工程项目所需的主要材料由甲方定量供应，供 页18 共 页5 第 ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
应数量按乙方分包工程量及相应定额消耗量核定，见附表二《甲供材料清单》。乙方应出具书面委托指定专人与甲方办理甲供材料的交接确认工作。施工时乙方应积极妥善利用和保管好甲供材料，不得随意摆放、丢弃，应严格按照甲方的物资管理办法执行，若发生丢失损坏等情况甲方按每次丢失损坏物原值加倍扣罚（从工程款中扣除），乙方不得将甲供料擅自变卖或挪作它用，否则，一旦发现，按其价值的200%作为违约金从应支付给乙方的工程款中扣除；其他一切材料均由乙方自行采购，费用已含在分包合同综合单价内。自购材料进场以前，乙方必须向甲方提交生产厂商出具的质量合格证书、检验试验证明，证明材料质量符合本工程规定要求，但不免除乙方所应负的质量责任；若出现不合格材料进场，由乙方无偿运出施工现场并承担由此给甲方带来的损失。 6.2 甲方每月对乙方使用甲供材料情况进行考核，如因乙方自身原因造成实际材料用量超出核定用量，超出部分乙方赔偿甲方的实际损失（按业主对甲方材料调差期的价格赔偿）。主要材料（混凝土、钢材）节超按以下原则确定：如乙方实施本工程耗用材料数量（即甲方发料数量减去工程完工后甲乙双方盘点的剩余原材料部分数量）少于施工图净用量（混凝土含8%充盈损耗、钢筋含2.0%加工损耗），则节余部分甲方按节余数量乘以甲方所进材料的平均价的50%返给乙方，此种情况下计价工程量必须小于本工程耗用材料数量；如乙方实施本工程耗用钢筋数量（即甲方发料数量减去工程完工后甲乙双方盘点的剩余原材料部分数量）超过施工图净用量（混凝土含8%充盈损耗、钢筋含2.0%加工损耗）均由乙方承担超出材料的费用，该费用直接在支付工程款中扣除。 注：因地质情况原因，如在实际施工过程中，混凝土的损耗系数在非乙方原因造成损耗超过8%时，甲乙双方共同承担超过8%以外的混凝土损耗量。 6.3乙方每月20日向甲方业务主管部门报送下月材料需用计划，甲方业务主管部门审查确认后按施工进度情况组织供应。 6.4本合同专业分包范围内所需机械设备由乙方自备，设备为租赁的，租赁协议报甲方备案乙方必须投入满足完成本工程工期、质量、安全所。 页18 共 页6 第 ZT13J2GS-NNDT1-02号 合同号： 专业分包合同书
需的机械设备。若甲方认为乙方施工机械不能满足施工进度要求，甲
