工程施工廉政协议书(项目与劳务队)

工程廉政协议模板8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据有关法律法规和纪律要求，为了加强工程建设的廉政建设，保障甲乙双方的合法权益，特签订本协议。

甲乙双方本着公平、公正、公开的原则，就工程建设中的廉政问题达成如下协议：一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则，严格遵守国家法律法规和廉政纪律，确保工程建设过程中的廉政建设，防止不正当行为的发生，保障工程质量、安全和效益。

二、廉政责任1. 甲方责任（1）严格遵守国家有关法律法规和廉政纪律，严格执行工程建设程序和要求。

（2）建立健全廉政制度，加强对工程建设全过程的监督和管理。

（3）对乙方在工程建设中的廉政情况进行监督和检查，发现问题及时处理。

2. 乙方责任（1）严格遵守国家有关法律法规和廉政纪律，规范自身行为，做到守法经营、诚信履约。

（2）建立健全廉政管理制度，加强对项目部的监督和管理。

确保项目部人员的廉洁自律。

（3）积极配合甲方开展廉政建设工作，接受甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。

三、廉政要求1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规和工程建设规范，确保工程质量、安全和进度。

禁止违法违规行为的发生。

2. 甲乙双方应公开透明地进行工程建设的全过程，确保信息公开透明。

对于涉及工程建设的重要事项，应及时向对方通报。

3. 甲乙双方应严格遵守合同约定，履行各自的责任和义务。

禁止擅自变更合同条款，确保合同的严肃性和权威性。

4. 甲乙双方应加强对项目人员的廉政教育和管理，提高项目人员的廉洁自律意识。

对于项目人员的违规行为，应及时制止并严肃处理。

5. 甲乙双方应建立健全信息反馈机制，对于发现的廉政问题应及时反馈并妥善处理。

对于重大事项应及时上报主管部门并依法依规处理。

四、监督与考核1. 甲乙双方应定期对工程建设中的廉政情况进行监督和检查，确保廉政制度的执行和问题的解决。

2. 对于违反廉政协议的行为，双方应及时进行整改并承担相应的责任。

第1篇甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]鉴于甲方拟进行[项目名称]施工工程，乙方愿意参与该工程施工，为确保施工过程中的廉洁自律，维护甲乙双方的合法权益，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的1.明确甲乙双方在施工过程中的廉洁自律要求，防止腐败行为的发生。

2.加强工程项目建设过程中的党风廉政建设，保证工程高效优质，确保建设资金的安全和有效使用。

3.维护甲乙双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。

二、廉洁自律要求1.甲乙双方在工程建设和施工过程中，严格遵守国家法律法规、行业规范和公司规章制度。

2.甲乙双方不得利用职务之便谋取不正当利益，不得收受贿赂、回扣、介绍费等。

3.甲乙双方不得泄露商业秘密、技术秘密和工程信息，不得利用信息优势损害对方利益。

4.甲乙双方不得进行虚假宣传、欺诈行为，不得采取不正当手段损害对方信誉。

5.甲乙双方不得进行不正当竞争，不得以损害对方利益为目的进行恶意报价、恶意竞争等。

三、协议内容1.工程概况：[项目名称]，建设地点：[项目地点]，建设规模：[项目规模]。

2.工程承包方式：[工程承包方式，如：总承包、分包等]。

3.工程工期：[工程工期，如：自[开工日期]至[竣工日期]。

4.工程价款：[工程价款，包括：合同总价、预付款、进度款、竣工结算款等]。

5.工程质量管理：甲乙双方应按照国家相关质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量。

6.安全生产管理：甲乙双方应按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。

7.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

四、违约责任1.如甲方违反本协议，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

2.如乙方违反本协议，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

3.双方违反本协议，应承担相应的法律责任。

五、争议解决1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工廉洁协议书施工廉洁协议书精选5篇（一）施工廉洁协议书本协议旨在确保施工过程中的廉洁行为，保障各方的权益，并提升施工工作的质量和安全水平。

各方应遵守以下条款：1. 履行法律法规：各方应严格遵守国家法律法规和相关施工行业规范，参与施工活动的人员需持有合法资质。

2. 招标与投标公平竞争：各方应保证招标与投标过程的公平竞争，不得进行任何形式的贿赂、腐败行为。

3. 诚信合作：各方应保持相互间的诚信合作，不得故意损害其他合作方的利益。

4. 正当合理竞争：各方应竞争合法合理，不得进行恶意竞争，不得抹黑其他竞争方的声誉。

5. 施工资质合规：各方应确保拥有符合要求的施工资质，不得以虚假资质进行施工。

6. 施工过程透明：各方应及时提供施工过程中的必要文书和证明材料，确保施工过程的透明度。

7. 安全生产：各方应加强施工现场的安全管理，采取必要的防护措施，保障工人和周围环境的安全。

8. 质量保证：各方应制定合理的施工方案和质量监控计划，确保施工质量符合要求。

9. 用材合规：各方应使用符合标准和规定的建材和设备，不得使用假冒伪劣产品。

10. 不得索要贿赂：各方不得索要、提供或接受任何形式的贿赂，包括但不限于现金、礼品、宴请等。

11. 违约责任：如有违反本协议的行为，各方应承担相应的违约责任，并承担由此产生的损失。

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完工验收。

若需终止协议，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

本协议一式两份，双方各持一份，并具有相同的法律效力。

施工单位签章：年月日建设单位签章：年月日施工廉洁协议书精选5篇（二）施工建筑合同是指承建方与业主之间签订的一种约束双方权利和义务的合同。

施工建筑合同一般包括以下几个系列：1. 总包施工合同：总包施工合同是指业主将整个工程的设计、施工、采购等工作交给一家承包商负责的合同。

总包施工合同一般是在建筑设计完成后签订，合同中约定了工程范围、工程造价、工期、质量要求、支付方式等内容。

施工廉洁协议书6篇篇1协议编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXXX公司鉴于甲乙双方在XXXXXXXXX施工项目中开展合作，为确保项目过程中廉洁自律、规范合作，双方本着平等、公正、诚信的原则，签订本协议。

一、协议目的为明确甲乙双方对施工项目过程中的廉洁合作责任，建立健全防范贪污腐败的工作机制，维护公平竞争的市场环境，保障项目的顺利实施，特签订本协议。

二、廉洁合作原则1. 甲乙双方应遵守国家法律法规，遵循公平、公正、诚信的原则，自觉抵制不正之风。

2. 甲乙双方应相互尊重，不得为谋取不正当利益而对对方人员施加任何形式的压力或采取不正当手段。

3. 甲乙双方应严格执行施工合同，确保工程质量与进度，不得损害对方利益。

三、廉洁合作内容1. 甲乙双方应建立廉洁合作机制，明确责任人与联络渠道，确保信息畅通。

2. 甲乙双方应加强对员工的教育管理，严格遵守廉洁自律规定，不得索取或接受对方财物。

3. 甲乙双方应公开透明地进行工程款项结算，确保工程款项支付合理、合法。

4. 甲乙双方应严格遵守安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工过程中的安全环保责任。

5. 甲乙双方应互相监督，对发现的违规行为及时通报，共同维护施工项目的廉洁合作。

四、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方未能履行本协议约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若甲乙双方中任何一方涉及贪污腐败行为，另一方有权向有关部门举报，并追究其法律责任。

3. 对于违反本协议约定的行为，双方可协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。

五、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方协商补充。

4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。

如遇争议，应友好协商解决。

协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、协议生效及签署本协议经甲乙双方充分协商，自双方签字盖章之日起生效。

建筑工程廉政协议书3篇篇1甲方（建设单位）：__________________乙方（参建单位或个人）：__________________鉴于甲乙双方在建筑工程合作过程中的廉洁自律、公正诚信问题对于项目顺利进行及各方利益保护的重要性，为确保建设工程的廉政制度得到有效实施，甲乙双方本着诚信原则，经过友好协商，签订本协议。

一、协议目的双方签订本协议的目的在于明确建筑工程中的廉政责任与义务，共同营造公平、公正、廉洁的建筑工程环境，保障建设项目的顺利实施，共同预防腐败现象的发生。

二、协议内容1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规、政策规定以及工程建设相关规定，自觉维护建筑市场的良好秩序。

2. 甲方应向乙方提供真实、准确的工程信息，确保招投标过程的公开、公平、公正。

乙方应诚信参与招投标活动，不从事任何不正当竞争行为。

3. 甲乙双方应建立健全廉政制度，明确各级人员的廉政责任，加强内部监督，确保工程项目的廉洁运行。

4. 甲方在工程实施过程中，不得向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券等不正当利益。

乙方不得向甲方赠送任何形式的礼品、礼金等不正当利益。

5. 甲乙双方应严格遵守合同约定，确保工程质量、安全、进度和造价等方面的要求。

对于工程变更、索赔等事项，应按照合同约定及相关规定进行协商处理。

6. 甲乙双方应建立廉政教育宣传机制，定期组织开展廉政教育和宣传活动，提高人员的廉洁自律意识。

7. 对于发现的违规行为或腐败线索，甲乙双方应及时向对方通报，并积极配合有关部门进行调查处理。

三、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，向乙方索要或接受不正当利益，乙方有权向有关部门举报，并要求甲方承担相应的法律责任。

2. 若乙方违反本协议约定，向甲方赠送不正当利益或从事不正当竞争行为，甲方有权向有关部门举报，并要求乙方承担相应的法律责任。

四、其他约定事项1. 本协议作为甲乙双方签订的建设工程合同的附件，具有同等法律效力。

本协议的修改、补充应以书面形式进行。

施工单位廉政协议书范本甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________鉴于甲乙双方在________工程项目中达成合作，为加强廉政建设，确保工程项目的公开、公平、公正进行，预防和打击腐败行为，根据国家相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，签订本廉政协议书。

第一条甲乙双方均应严格遵守国家关于工程建设领域的法律、法规和政策，严格执行工程项目的承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。

第二条甲乙双方在进行业务活动时，必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。

第三条甲乙双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

第四条甲乙双方在工程项目建设过程中，应严格遵守党纪国法与中央八项规定精神，增强廉洁意识，筑牢拒腐防线，认真履职尽责，做好工程项目建设各项工作，打造安全、廉洁、优质工程。

第五条甲乙双方一旦发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

若发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向上级有关部门举报的权利。

第六条本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目竣工验收合格日止。

第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日（注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。

）。

建设工程保持廉洁协议书范本7篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，为确保建设工程的廉洁性，特签订本协议。

一、协议目的双方本着诚实、守信的原则，通过签订本协议明确甲乙双方在建设工程中的廉洁合作要求，加强管理和监督，防范各类违规行为，确保建设工程的廉洁进行。

二、廉洁责任1. 甲方责任（1）严格遵守国家法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，对工程建设进行监督管理。

（2）不得擅自干预乙方的正常施工活动，不得向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金等不正当利益。

（3）发现乙方存在违规行为时，应及时制止并予以纠正。

2. 乙方责任（1）严格遵守国家法律法规和工程建设相关规定，规范施工行为。

（2）不得向甲方工作人员赠送或变相赠送任何形式的回扣、礼金等不正当利益。

（3）发现甲方工作人员存在违规行为时，应及时向甲方上级领导或相关部门报告。

三、监督管理1. 甲乙双方应建立健全廉政建设管理制度，加强内部管理，完善监督机制。

2. 甲乙双方应设立廉政建设联系人，负责沟通、协调和处理廉政建设相关事宜。

3. 甲乙双方应定期对工程建设过程中的廉政建设情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。

四、违规处理1. 甲方工作人员违反本协议规定的，应按照相关法律法规和甲方内部管理制度进行处理，并将处理结果告知乙方。

2. 乙方违反本协议规定的，甲方有权向相关部门举报乙方的违规行为，并要求乙方承担相应的法律责任。

3. 甲乙双方因违反本协议造成工程损失的，应依法承担赔偿责任。

五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本协议的所有事项严格保密，不得泄露给无关人员。

2. 保密信息的披露仅限于法律法规规定或有关部门要求的范围和情况下进行。

六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。

2. 若协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工廉洁协议书3篇篇1协议编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXXX公司鉴于甲乙双方在XXXXXXXXX项目施工中建立合作关系，为了明确双方在合作期间的廉洁行为，防止腐败、欺诈及其他不正当行为的发生，保护双方合法权益，经双方友好协商，达成如下施工廉洁协议：一、协议目的双方本着公平、公正、诚实、守信的原则，共同营造廉洁自律的施工环境，确保项目顺利进行。

二、廉洁承诺1. 甲方承诺严格遵守国家法律法规，维护公平竞争的市场环境，不得向乙方索要或接受任何形式的贿赂。

2. 乙方承诺在施工过程中严格遵守廉洁自律的各项规定，不向甲方人员行贿或赠送任何形式的礼品、礼金等。

3. 双方承诺加强内部管理和监督，防止任何形式的腐败行为发生。

三、合作原则1. 双方应建立有效的沟通机制，确保信息畅通，及时解决问题。

2. 双方应相互尊重，平等合作，共同维护项目利益。

3. 双方应遵守合同约定，确保施工质量、安全、进度等目标的实现。

四、廉政监督与检查1. 双方应定期对施工过程中的廉洁情况进行自查和互查，发现问题及时整改。

2. 双方均有权对施工过程中的违规行为进行举报和投诉。

3. 双方应建立廉政档案，记录廉洁行为及违规行为的处理情况。

五、违约责任与处理1. 若甲方人员在施工过程中存在腐败行为，乙方有权向甲方提出投诉，甲方将依法依规进行处理。

2. 若乙方人员在施工过程中存在腐败行为，甲方有权向乙方提出投诉，乙方应依法依规进行处理并承担相应的违约责任。

3. 若因一方违约导致项目受到损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、保密条款1. 双方应对涉及本协议的所有信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。

七、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

工程施工廉政合同协议书范本甲方：_______________（单位全称）乙方：_______________（单位全称）鉴于甲方和乙方为保证工程施工过程中遵守廉政合同，共同维护工程建设市场秩序、保持工程质量和安全，特订立本合同协议书。

一、协议目的为规范工程施工过程中各方行为，促进廉洁施工，保障工程建设的质量和安全，特制订本协议。

二、协议内容1. 甲方和乙方必须遵守《中华人民共和国反腐败法》及相关法规规定，保证工程施工过程中的廉洁。

2. 甲方和乙方必须遵守《中华人民共和国建筑法》及相关法规规定，严格按照工程建设设计图纸和施工规范要求进行施工，确保工程质量。

3. 甲方和乙方必须遵守《中华人民共和国建筑安全法》及相关法规规定，保障施工现场的安全，避免发生安全事故。

4. 甲方和乙方必须严格按照工程施工合同约定的工期和质量要求履行合同，不得擅自变更合同内容。

5. 甲方和乙方必须遵守劳动法规，保障施工人员的合法权益，确保施工过程中的劳动安全。

三、协议执行本协议自双方签字盖章后生效，有效期为工程施工周期全程。

双方若有违反协议内容的行为，应当承担相应的法律责任。

四、协议变更本协议如需变更，双方必须经过书面协商达成一致意见，并办理相关手续；未经书面变更协议不生效。

五、协议解除1. 若甲方或乙方违反协议内容，严重影响工程质量、安全或市场秩序，对方有权提前通知解除合同。

2. 若因不可抗力等原因导致终止合同，双方应尽快协商解决方案，保障双方合法权益。

六、协议附则1. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本协议的签署地点为_______________，签署日期为_______________。

甲方（盖章）：_______________（单位名称）乙方（盖章）：_______________（单位名称）以上为工程施工廉政合同协议书范本，甲乙双方应认真履行合同内容，共同维护廉洁施工的良好秩序，确保工程质量和安全。

第1篇甲方：（施工单位名称）乙方：（监理单位名称）为加强工程施工过程中的廉政建设，确保工程质量和安全，维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，特订立本工程施工廉政协议。

一、协议宗旨1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规，自觉接受政府相关部门的监督检查，共同营造廉洁、高效的工程施工环境。

2. 甲乙双方应相互尊重，诚信合作，共同维护建筑市场的公平竞争秩序。

3. 甲乙双方应严格执行工程招标投标、施工管理、质量验收等环节的廉政规定，杜绝不正之风。

二、协议内容1. 严格遵守国家法律法规，自觉接受政府相关部门的监督检查。

2. 甲乙双方在工程招标投标过程中，不得相互串通、行贿受贿，确保招标投标的公开、公平、公正。

3. 甲方在施工过程中，不得以任何形式向乙方或其工作人员行贿、送礼，乙方工作人员不得收受甲方或其工作人员的贿赂。

4. 乙方在监理过程中，应客观、公正、公平地履行职责，不得利用职务之便谋取私利。

5. 甲乙双方应严格执行工程合同，不得擅自变更合同内容，确保工程质量和安全。

6. 甲方在工程进度、质量、安全等方面，应积极配合乙方进行监理，不得设置障碍。

7. 乙方在监理过程中，应严格执行国家有关质量、安全标准，对工程质量、安全进行全过程监控。

8. 甲乙双方在工程结算过程中，应严格按照合同约定进行，不得虚报、冒领工程款。

9. 甲乙双方应共同做好工程档案、资料的管理工作，确保工程档案、资料的完整、准确。

10. 甲乙双方应加强沟通与协作，共同解决工程施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

三、违约责任1. 如甲方违反本协议，乙方有权要求甲方立即停止违规行为，并承担相应的法律责任。

2. 如乙方违反本协议，甲方有权要求乙方立即停止违规行为，并承担相应的法律责任。

3. 甲乙双方因违反本协议而产生的纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。