《工程建设监理合同(示范文本).pdf
- 格式:pdf
- 大小:186.31 KB
- 文档页数:9
(GF-2012-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 中标价:。
2. 中标费率:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。
4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。
5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。
建设工程监理合同 ( 示范文本)以下是为您起草的一份建设工程监理合同(示范文本):建设工程监理合同1. 合同主体1.1 委托人:____________________________1.11 法定代表人:____________________________1.12 地址:____________________________1.13 统一社会信用代码:____________________________ 1.2 监理人:____________________________1.21 法定代表人:____________________________1.22 地址:____________________________1.23 统一社会信用代码:____________________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________________2.2 工程地点:____________________________2.3 工程规模:____________________________2.4 工程投资:____________________________2.5 监理范围:包括但不限于工程施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调以及安全生产管理的监理工作。
3. 权利义务3.1 委托人的权利义务3.11 委托人有权对监理工作进行监督和检查,提出合理的意见和建议。
3.12 委托人应按照合同约定向监理人支付监理酬金。
3.13 委托人应向监理人提供开展监理工作所需的工程资料和相关信息。
3.14 委托人应协助监理人协调与工程建设有关各方的关系。
3.2 监理人的权利义务3.21 监理人有权根据工程实际情况,对工程建设提出建议和意见。
3.22 监理人应按照法律法规、工程建设标准和合同约定,履行监理职责,确保工程质量、进度和投资符合要求。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件:第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目;(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理;(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用;(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求,对工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理,确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求;2.3乙方应定期向甲方报告监理情况,及时处理工程中出现的问题,并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分,具体金额见附件二;3.2固定费用自本合同签订之日起支付;可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付;3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票,甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止;4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用;5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等,为乙方提供必要的监理条件;5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题;5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;6.2 及时向甲方报告监理情况,提出改进意见和建议;6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密;6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用,应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金;7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全等问题,应承担相应的法律责任。
建设工程监理合同示范文本(GF-2021-0202).docx该文档模板已创建,内容如下:建设工程监理合同示范文本监理合同编号:GF-2021-0202甲方:(建设单位名称)地址:(建设单位地址)联系人:(建设单位联系人姓名)联系电话:(建设单位联系人电话)乙方:(监理单位名称)地址:(监理单位地址)联系人:(监理单位联系人姓名)联系电话:(监理单位联系人电话)鉴于甲方拟建设(工程名称),现向乙方委托其担任监理工作。
一、监理范围和任务1. 乙方应对整个工程实施过程进行全方位、全过程的监督和检查,包括但不限于工程建设方案审查、施工图审查、施工现场巡视、施工质量检验、工程进度控制、工程质量监督、工程竣工验收等。
2. 乙方在监理工作中应按照法律法规、技术标准和工程建设规范的规定进行监督和检查,并在监理过程中发现符合以上规定的施工过程中出现的质量问题、安全隐患等,及时向甲方提出整改意见并监督整改。
3. 乙方应按合同规定及双方约定的工作进度和质量要求,及时向甲方提供监理报告和工程质量报告,并根据甲方的要求提供相关技术咨询和服务。
二、监理报酬1. 监理费用为(具体金额),甲方应按约定及时支付。
2. 如甲方未按时支付,乙方有权中止监理工作直至收到全部监理费用。
三、监理期限监理期限(具体时间),如有延期,应经双方协商一致,并在书面合同中确定。
四、保密条款乙方应对在监理工作中获得的任何技术资料、商业秘密和其他非公开信息采取保密措施,保证不向任何第三方泄露。
如因乙方泄露保密信息,给甲方造成损失的,由乙方承担全部责任。
五、法律适用1. 如本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。
2. 本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的有关法律法规。
六、生效与终止1. 本合同自双方签字盖章后生效。
2. 合同期满或工程竣工验收合格后,本合同终止。
3. 双方经协商一致,任何一方可以提前终止合同,但须在书面通知另一方,并事先取得对方同意。
建设工程监理合同示范文本甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就建设工程监理事项达成如下合同条款:第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目,具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制,以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期,监理期限相应顺延,双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算,具体金额为:________元。
3.2 监理费用的支付方式为:甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款;监理工作完成后,甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用,并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息,以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况,并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)包括:1. 监理酬金:2. 相关服务酬金:其中:(1)勘察阶段服务酬金:(2)设计阶段服务酬金:(3)保修阶段服务酬金:(4)其他相关服务酬金:六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金八、合同订立1. 订立时间:年月日2. 订立地点:3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限如有变更,应及时通知承包人3.2 提供资料委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件3.3.1 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复逾期未答复的,视为委托人认可3.7 支付委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失赔偿金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息4.3 除外责任因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害5. 支付5.1 支付货币除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定5.2 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额5.3 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用5.4 有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效6.2变更6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任6.3.4 监理人在专用条件 5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除委托人应承担第4.2.3款约定的责任6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效6.4 终止以下条件全部满足时,本合同即告终止:(1)监理人完成本合同约定的全部工作;(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金7. 争议解决7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼8. 其他8.1 外出考察费用经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付8.2 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定8.3 咨询费用经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定8.4 奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付8.5 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益8.6 保密双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定8.7 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收8.8 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意第三部分专用条件1. 定义与解释1.2 解释1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1 监理范围包括:2.1.2 监理工作内容还包括:2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:2.2.2 相关服务依据包括:2.3项目监理机构和人员2.3.4 更换监理人员的其他情形:2.4 履行职责2.4.3 对监理人的授权范围:在涉及工程延期天内和(或)金额万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:2.5 提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:2.7 使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:3. 委托人义务3.4 委托人代表委托人代表为:3.6 答复委托人同意在天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复4. 违约责任4.1 监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)4.2 委托人的违约责任4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5. 支付5.1 支付货币币种为:,比例为:,汇率为:5.3 支付酬金正常工作酬金的支付:支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)首付款本合同签订后7天内第二次付款第三次付款……最后付款监理与相关服务期届满14天内6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1 生效本合同生效条件:6.2 变更6.2.2 除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金7. 争议解决7.2 调解。
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)编号:GF-2012-0202【文档】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【乙方】(监理人):【明】:【联系地址】:【联系】:【电子邮件】:【邮政编码】:【甲方】(建设单位):【单位名称】:【统一社会信用代码】:【注册地址】:【法定代表人】:【联系地址】:【联系】:【电子邮件】:【邮政编码】:一、合同目的和背景1.1 本合同的目的是确保建设工程的监理工作能够顺利进行,保证工程按照合同要求进行监理。
1.2 本合同的签署方是【乙方】和【甲方】,双方在平等、自愿的基础上达成本合同。
二、合同内容2.1 建设工程的监理工作范围包括但不限于以下内容:2.1.1 监督施工单位按照设计文件进行施工;2.1.2 检查、验收施工单位提交的施工质量文件;2.1.3 检查施工的进度、安全和环境保护等情况;2.1.4 对发生的设计变更进行评估和审批;2.1.5 办理相关建设工程的竣工验收手续。
2.2 监理报酬:2.2.1 监理报酬的支付标准为_________;2.2.2 监理报酬的支付方式为_________。
2.3 监理期限:2.3.1 监理期限为_________。
2.4 合同变更:2.4.1 任何一方在工程实施过程中提出变更需求,应当书面通知对方,并在达成一致意见后进行变更。
三、责任和义务3.1 乙方的责任和义务包括但不限于以下内容:3.1.1 按照设计文件和合同要求对建设工程进行监理;3.1.2 对施工单位的施工质量、工期要求进行检查和监督;3.1.3 协助甲方办理建设工程的审批手续;3.1.4 提供监理报告、监理意见等。
3.2 甲方的责任和义务包括但不限于以下内容:3.2.1 按照合同约定支付监理报酬;3.2.2 按照乙方的要求提供相关资料和文件;3.2.3 协助乙方开展监理工作。
四、合同争议的解决4.1 合同争议的解决方式为_________。
2024年工程建设监理合同示范文本第二条合同适用的法规及监理依据:第四条监理业务:第八条外部条件包括:第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:第十条业主应在____天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:第十五条在监理期间,业主免费向监理机构提供_____名职员,由总监理工程师安排其工作,并免费提供_____名服务人员。
第二十五条监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第三十七条业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理单位的酬金。
业主同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬金:业主同意以下计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬金:第三十九条双方同意用_____支付酬金,按_____汇率计付。
第四十三条奖励办法:第四十六条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时,业主与监理单位应及时协商解决。
协商不成时,双方同意由_____仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
附加协议条款《工程建设监理合同》使用说明《工程建设监理合同》包括《工程建设监理合同标准条件》和《工程建设监理合同专用条件》(以下简称为《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各个工程项目建设监理委托,各个业主和监理单位都应当遵守。
《专用条件》是各个工程项目根据自己的个别和所处的自然和社会环境,由业主和监理单位协商一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
现对《专用条件》的填写说明如下:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺利进行填写。
例如:“第2条”,要根据工程的具体情况,填写所适用的部门、地方法规、规章。
“第4条”,在协商和写明其“监理工程范围”时,一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同当事方甲方:[甲方名称] (以下简称“甲方”)法定代表人:[法定代表人姓名]地质:[甲方地质]邮编:[甲方邮编]方式:[甲方方式][甲方]开户银行:[甲方开户银行][甲方]乙方:[乙方名称] (以下简称“乙方”)法定代表人:[法定代表人姓名]地质:[乙方地质]邮编:[乙方邮编]方式:[乙方方式][乙方]开户银行:[乙方开户银行][乙方]第二条合同名称及合同目的本合同名称为《建设工程监理合同》,合同编号为GF-2012-0202。
本合同的目的是为了明确双方权利和义务,保障工程的质量、安全和进度。
第二章合同内容第三条工程范围1. 本合同适用于以下工程项目:[工程项目名称]。
2. 工程详细地质:[工程项目详细地质]。
第四条监理任务1. 甲方聘请乙方作为工程监理单位,负责对上述工程项目的监理工作。
2. 乙方应按照甲方的要求,对工程项目进行监督、检查、测试和评价,确保工程质量、安全和进度符合相关法律法规以及合同约定。
3. 乙方应及时向甲方提供监理报告,对工程存在的问题和风险进行提醒和建议。
第五条服务期限1. 本合同的服务期限自合同签署之日起,至工程竣工验收合格之日止。
2. 如出现工程变更或延期,双方应及时协商并签订补充协议。
第六条合同价款及支付方式1. 甲方向乙方支付的监理费用为人民币[监理费用金额]。
2. 甲方应在工程款项支付的同时,将监理费用支付给乙方。
3. 合同价款应在乙方提交监理报告后15个工作日内支付。
第三章合同履行第七条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务:- 提供工程相关资料和文件;- 按合同约定支付监理费用;- 配合乙方进行工程监理工作。
2. 乙方的权利和义务:- 进行工程监理工作,确保工程质量、安全和进度;- 撰写监理报告,及时向甲方汇报工程进展情况;- 提出对工程存在的问题和风险的提醒和建议。
建筑工程监理合同范本甲方:(监理单位)地址:电话:传真:联系人:乙方:(施工单位)地址:电话:传真:联系人:经甲、乙双方友好协商,就甲方对乙方进行的建筑工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及内容1.1 甲方应根据相关法律法规,对乙方承接的建筑工程实施监理,并全程负责监督、检查和验收。
1.2 甲方具体监理内容包括但不限于:施工图审查、施工现场巡查、质量检验、工程验收等监理工作。
二、监理期限2.1 本监理合同自双方签署之日起生效,至建筑工程竣工验收结算完成之日终止。
2.2 如监理期限需延长,应经双方书面协商一致后变更。
三、监理费用及支付方式3.1 乙方应按照双方协商的监理费用标准及支付方式,按时足额支付监理费用。
3.2 若乙方延误支付监理费用,甲方有权暂停或终止履行监理义务。
四、保密协议4.1 双方应互相尊重对方的商业秘密,保守各自知悉的商业信息,并严禁将其透露给第三方。
4.2 乙方委托监理单位对工程资料和监理现场进行保密,禁止未经授权的人员进入。
五、不可抗力5.1 如果由于不可抗力事件导致监理工作无法继续进行,双方可暂停履行合同义务,并协商解决办法。
5.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政治因素等影响。
六、违约责任6.1 如一方未履行合同义务或违反合同条款,应承担相应的违约责任。
6.2 如因一方违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。
七、解决争议7.1 因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。
八、其他条款8.1 本合同经双方签字盖章后自动生效。
8.2 未尽事宜按双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。
建设工程监理合同范本一、甲方与乙方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]二、合同背景本合同的签订是为了规范建设工程的监理服务,确保工程的质量、进度和安全等方面得到有效的监督和管理。
三、合同内容1. 服务范围•监督施工过程,确保符合设计、施工图纸和技术要求;•监督施工进度,按照合同约定的时间节点进行监控和汇报;•监督施工质量,进行现场检查和验收;•监督材料和设备的采购,确保符合质量要求;•提供技术咨询和建议,解答疑问和处理工程变更;•编制监理报告和整改意见。
2. 监理报酬乙方根据工程造价的百分比收取监理费用,在合同签订时双方应明确监理费用的计算标准和支付时间。
3. 双方权责•甲方的权利:甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务,并有权审查和否决乙方的监理报告、整改意见等文件。
•乙方的权利:乙方有权按照合同约定提供监理服务,并有权向甲方提出工程变更、索取工程图纸等需要。
•甲方的责任:甲方应按照约定支付监理费用,并保证工程的施工进度、质量和安全。
•乙方的责任:乙方应按照约定提供良好的监理服务,确保工程的施工符合法律法规和技术标准。
4. 违约责任若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,并承担由违约行为所引起的全部损失。
5. 合同解除•经双方协商一致;•一方严重违约;•法律、法规规定或政府政策发生变化;•不可抗力等不可预见情况发生。
四、其他条款1. 争议解决对于因履行本合同发生的争议,双方应协商解决,若协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同附件•工程施工合同•工程图纸和技术要求•监理费用计算标准3. 合同变更任何一方在履行本合同过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
4. 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的工程周期。
五、合同签署甲方:_______________________________乙方:_______________________________日期:_______________________________。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)合同编号:GF-2012-0202甲方(建设单位):_______________地址:_______________联系人:_______________:_______________乙方(监理单位):_______________地址:_______________联系人:_______________:_______________一、合同背景1.1 甲方是_________________,拟进行建设工程,现委托乙方作为监理单位负责对该项目进行监理工作。
1.2 乙方具备进行建设工程监理工作所需的资质,双方本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则,达成本合同。
二、合同范围2.1 乙方在本合同范围内负责对_______________工程进行监理工作,包括但不限于以下内容:2.1.1 对工程的设计、施工和交付过程进行监督,并提出必要的技术和管理建议。
2.1.2 对工程施工质量进行检查,并及时提出整改意见。
2.1.3 对工程验收过程进行监督,并参与验收的相关工作。
2.1.4 对工程竣工后的质量保修期进行监督,并及时处理相关问题。
2.2 乙方还应负责提供相关监理报告、监理意见、监理备忘录等文件,并按照甲方的要求参与相关会议。
三、监理费用3.1 甲方应按照合同约定的金额和支付方式向乙方支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式为_______________,甲方应按照约定的时间和金额支付监理费用。
3.3 如甲方未按时支付监理费用,乙方有权终止履行本合同,并要求甲方支付违约金。
四、合同执行期限4.1 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
4.2 如因合同约定的工程延迟或其他原因导致合同执行期限延长时,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
五、违约责任5.1 如一方违反本合同约定的任何条款,应承担相应的违约责任。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2022-0202合同编号:_____________甲方:(委托人):地址:联系人:联系乙方:(监理人):地址:联系人:联系鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保工程质量和按时完成,双方经友好商议,达成以下合同:第一条监理工作范围和内容1. 乙方应根据甲方的委托,对建设工程项目进行全过程监理,包括但不限于设计审查、施工监督、工程质量检验、工程进度控制等。
具体范围和内容详见附件1。
第二条监理工作费用1. 甲方应按照合同约定的监理工作总价款和支付方式,按时足额支付给乙方。
具体费用和支付方式详见附件2。
第三条法律责任及违约处理1. 双方应按照国家有关法律法规和合同约定,履行各自的权利和义务。
若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 若乙方因监理工作不力导致工程质量问题或者工期延误,乙方应承担相应的赔偿责任,并采取纠正措施以保证工程质量和工期的正常进行。
第四条保密条款1. 双方在本合同履行过程中所涉及的技术、商业秘密及其他机密信息,应予以严格保密,未经甲方允许,乙方不得向任何第三方泄露或者披露。
2. 若乙方违反保密条款,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任,并保留采取其他合法手段维护自身利益的权利。
第五条附件所涉及附件如下:附件1:监理工作范围和内容表附件2:监理工作费用表第六条法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释详见附件3。
第七条艰难及解决办法在实际执行过程中,本合同可能面临以下艰难:1. 工程设计变更:若发生工程设计变更,双方应及时沟通,商讨相应调整方案,并签订书面变更协议。
2. 施工问题:若在施工过程中浮现问题,乙方应及时采取有效措施,指导解决问题,确保工程质量。
3. 材料供应问题:若供应商未能按时提供合格材料,乙方应与甲方商议解决,并保证工期不受影响。
附件3 法律名词及注释表(表格省略)本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,有效期为____年。
建设工程委托监理合同(示范文本)甲方(建设单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实守信的原则,就甲方的建设工程委托给乙方进行监理事宜,达成如下协议:一、监理工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程总投资额:____________________二、监理范围与工作内容乙方承担甲方建设工程的监理任务,具体工作内容包括但不限于以下几个方面:1. 进度控制:对工程进度进行监管,确保工程按计划进行。
2. 质量控制:对工程建设质量进行监管,确保工程质量符合国家相关标准。
3. 投资控制:协助甲方控制工程投资成本,提出优化建议。
4. 安全监管:负责工程安全生产的监督管理,确保安全生产。
5. 合同管理:协助甲方管理工程相关合同,监督合同履行情况。
6. 信息管理:负责工程相关信息的收集、整理与报告。
7. 其他相关工作。
三、监理期限与进度安排本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
乙方应按以下进度安排执行监理任务:1. 前期准备阶段:协助甲方完成工程前期准备工作。
2. 施工阶段:实施现场监理,确保工程进度、质量、安全等方面的监管。
3. 竣工阶段:参与工程竣工验收,确保验收过程符合相关规定。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按工程总投资额的一定比例计算,具体比例根据工程规模及难度协商确定。
2. 支付方式:甲方应按季度向乙方支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)按时支付监理费用;(2)提供工程相关资料;(3)支持乙方履行监理职责;(4)其他约定职责。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)协议编号:GF-2012-0202甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲方计划开展建设工程,并希望聘请专业监理机构对该工程进行监理,双方经友好协商,达成如下协议:第一条合同目的甲方委托乙方对其建设工程进行全过程监理,确保工程的质量、安全、进度和符合法律法规的要求。
第二条合同范围1. 此合同适用于甲方的所有建设工程项目,具体工程项目的信息将另行确认并作为附件。
2. 乙方的监理职责包括但不限于以下内容:(1) 对工程设计文件进行审查,并提出合理化建议;(2) 对工程施工过程进行监督、检查,确保施工符合设计要求;(3) 对施工过程中出现的问题进行及时处理和咨询;(4) 对工程质量进行评估和检验,确保其达到法律法规的要求;(5) 对工程进度进行监控和调控,确保工程按时完成;(6) 对工程材料和设备进行检验,确保其质量合格;(7) 对工程交付、验收过程进行监督。
第三条合同期限本合同有效期为[起始日期]至[终止日期],期满后双方无特殊情况或其他协议的情况下,不得擅自终止合同。
第四条合同费用1. 甲方应按照合同约定,向乙方支付监理费用。
2. 监理费用的具体金额和支付方式将另行确认并作为附件。
第五条保密条款1. 乙方在履行本合同过程中,应对甲方的商业秘密和其他涉密信息予以保密。
2. 甲方同样应保密乙方在履行本合同过程中所获得的商业秘密和其他涉密信息。
第六条争议解决1. 本合同履行中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在诉讼期间,本合同其他条款仍须继续执行。
第七条其他条款1. 本合同如需修改、补充或解释,应经双方书面协商一致,签订补充协议。
2. 本合同附件为不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一经签字盖章即生效,各方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【合同编号】GF-2012-0202【签约双方】监理单位(以下简称“甲方”):地址:法定代表人:联系人:联系:建设单位(以下简称“乙方”):地址:法定代表人:联系人:联系:【背景介绍】本合同由甲方作为监理单位,乙方作为建设单位,根据相关法律法规,就建设工程的监理服务达成一致意见,签署此合同。
【合同内容】根据相关法律法规和双方的协商一致,就以下事项达成协议:1. 监理范围甲方将在工程施工过程中进行监理工作,包括但不限于以下内容:(详细各项监理工作的内容,可参考相关法律法规和监理协议范本)2. 监理责任甲方应承担以下监理责任:(详细各项监理责任,包括但不限于提供监理技术支持、协调施工各方、检查工程质量、监管工程进度等)3. 乙方义务乙方应承担以下义务:(详细乙方应承担的义务,包括但不限于提供必要的工程资料、按时支付监理费用、配合监理工作等)4. 合同价款及支付合同价款为【具体金额】,根据工程进度及验收情况分期支付,具体支付方式如下:(详细款项及支付比例,以及各个阶段的验收要求)5. 违约责任对于违反合同约定的一方,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。
6. 争议解决对于双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可依法诉讼解决。
7. 合同变更和终止合同变更和终止须经双方书面协商一致,并按法律法规的规定执行。
8. 其他约定事项(根据具体情况其他约定事项,如合同的生效和解释、保密条款、法律适用等)【附件】所涉及附件如下:1. 监理工作计划表2. 工程设计图纸3. 施工合同4. 工程质量监督书(具体附件名称和说明)【法律名词及注释】所涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程法:指规范建设工程相关活动,保障工程质量及安全的法律法规。
2. 监理法:指监督工程施工及质量的法律法规。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量、安全和合法合规,甲乙双方依法自愿达成合作协议,共同遵守以下条款:第一条合同目的本合同的目的是确定甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务、责任及双方的权益保障,以确保工程的质量、安全和合规。
第二条监理范围1. 甲方委托乙方进行建设工程的监理工作;2. 监理范围包括但不限于:工程设计审查、施工过程监督、工程质量验收、安全监管以及相关工程文件管理等。
第三条合同期限本合同的有效期为 [合同期限],自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
第四条服务报酬1. 甲方向乙方支付的监理服务报酬为 [金额],支付方式及时间安排双方另行协商;2. 如工程发生设计变更或工程范围增减等情况,监理服务报酬将进行相应调整。
第五条合同的生效与变更1. 本合同自双方签署之日起生效;2. 任何与本合同有关的变更或补充协议,须经甲乙双方书面协商并签署生效。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任;2. 无论何种情况下,违约方应承担因违约行为给对方造成的一切损失,并赔偿其因此所产生的一切费用。
第七条解决争议和法律适用1. 合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决;2. 协商不成时,争议应提交仲裁委员会进行仲裁;3. 本合同的解释和适用以及与本合同有关的争议,适用 [适用法律的名称] 。
附件:1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程质量验收标准4. 监理报告模板5. 相关法律法规法律名词及注释:1. 建设工程:指向甲方提供的具体工程项目。
2. 监理工作:指乙方按照合同要求对建设工程进行监督、检查和评估等工作。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,提出合理的解决办法,并协调各方面力量尽快推进工程进度。