监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0205-91
- 格式:docx
- 大小:259.45 KB
- 文档页数:7
2024监理工程师合同管理真题《2024年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析》一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分,没选或错选均不得分)1.以下关于合同管理的基本原则,哪一项是错误的?A.平等自愿原则B.公平竞争原则C.诚实信用原则D.严格审查原则答案:D2.在合同履行过程中,以下哪一项不属于监理工程师的职责?A.监督合同履行B.调解合同纠纷C.审批工程变更D.负责工程款的支付答案:D3.根据《建设工程质量管理条例》,以下哪一项不是监理单位的质量责任?A.对施工过程中的质量进行监督B.参与工程质量事故的调查和处理C.对工程质量进行评定D.承担工程质量事故的全部责任答案:D4.以下关于工程变更的说法,哪一项是正确的?A.工程变更只能由建设单位提出B.工程变更必须经过设计单位同意C.工程变更可以不经监理工程师同意D.工程变更需经过建设单位、设计单位、监理工程师共同审批答案:D5.关于合同违约责任,以下哪一项说法是正确的?A.违约责任只能由违约方承担B.违约责任可以由双方约定免除C.违约责任只能追究经济责任D.违约责任可以追究刑事责任答案:B(注:以上仅列出部分题目,实际真题及答案解析请参考相关资料)二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上正确或符合题意。
选对每题得2分,选错或多选不得分)三、案例分析题(共4题,每题10分)敬请关注后续更新,为您提供完整的真题及答案解析。
希望对您有所帮助!。
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的主要任务?A. 确保合同条款的准确性和完整性B. 监督合同的履行情况C. 协调合同各方之间的关系D. 制定合同管理制度2. 下列哪项不属于合同的订立阶段?A. 合同谈判B. 合同起草C. 合同签订D. 项目立项3. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同变更的条件?A. 合同双方协商一致B. 合同履行中出现不可抗力情况C. 合同一方违约D. 合同期限届满4. 下列哪项不属于合同的结算方式?A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润5. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同纠纷的处理方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼参考答案:1. D2. D3. D4. D5. D二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 监理工程师在进行合同管理时,应关注合同的哪些方面?()A. 合同条款B. 合同金额C. 合同履行期限D. 合同双方的权利和义务E. 合同的签订和变更程序7. 合同履行过程中,监理工程师应如何监督合同的履行?()A. 定期对合同履行情况进行检查B. 对合同履行中出现的问题及时协调解决C. 对合同变更进行审核和批准D. 对合同双方的违约行为进行处理E. 制定合同履行计划8. 合同纠纷的处理方式有哪些?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼E. 求助第三方9. 下列哪些情况可能导致合同变更?()A. 合同履行中出现不可抗力情况B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 合同期限届满E. 政府政策调整10. 合同结算方式有哪些?()A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润E. 一次性付款参考答案:6. A、B、C、D、E7. A、B、C、D8. A、B、C、D9. A、B、C10. A、B、C、D三、简答题(每题10分,共30分)11. 请简述监理工程师在进行合同管理时的主要任务。
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共40题)1、银皮书规定,当原定进度计划与实际进度不相符时,承包商还应提交一份修订的进度计划,除非业主在收到进度计划后的()天内向承包商发出通知,指出其不符合合同要求。
A.7B.14C.21D.28【答案】 C2、(2020年真题)资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()。
A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】 A3、根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。
A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】 D4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D5、根据 FIDIC《施工合同条件》,关于争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定,说法不正确的是()。
A.如争端双方均未发出表示不满的通知,则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满,可以申请仲裁C.在着手仲裁前,争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前,争端双方暂按工程师的确定执行【答案】 D6、索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知书。
A.5B.15C.21D.28【答案】 D7、某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。
当一方违约时,守约方()A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用,因约定无效【答案】 C8、某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是()。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中,发现合同当事人有违约行为的,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述,正确的是()。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的任务包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中,监理工程师的职责的是()。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题(每题10分,共30分)9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题(每题25分,共50分)12. 某监理工程师在监理工地上,发现施工单位存在以下问题:(1)施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工;(2)施工单位未按照合同约定的进度完成工程;(3)施工单位存在安全事故隐患。
监理工程师《合同管理》试题(含答案)合同管理是监理工程师在工作中必不可少的一项技能。
本文将针对监理工程师的合同管理能力进行测试,内容包括合同管理的基本概念、合同的订立与履行、合同的变更与解除以及合同的违约与争议解决等方面。
一、选择题(每题5分,共25分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是其主要工作内容?A. 合同的订立与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的违约与争议解决D. 合同的投资控制答案:D2. 下列哪项不是合同订立的基本原则?A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 无效原则答案:D3. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,下列哪项不是解决违约行为的正确方式?A. 要求承包商及时整改B. 要求承包商支付违约金C. 立即解除合同D. 向业主报告情况答案:C4. 监理工程师在合同管理中,下列哪项不是合同变更的条件?A. 合同订立后,合同主体发生变更B. 合同订立后,合同内容发生变更C. 合同履行过程中,出现不可抗力因素D. 合同履行过程中,出现合同约定的事由答案:A5. 下列哪项不是合同解除的情形?A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方当事人严重违约D. 不可抗力导致合同无法履行答案:A二、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述监理工程师在进行合同订立管理时的主要工作内容。
答案:监理工程师在进行合同订立管理时,主要工作内容包括:审查合同当事人资格,确保合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;审查合同内容,确保合同内容符合法律法规、工程建设的需要和合同当事人的意愿;参与合同谈判,协助业主争取合同权益;起草合同文本,明确合同条款和双方的权利义务;办理合同签订手续,确保合同合法有效。
2. 请简述监理工程师在进行合同履行管理时的主要工作内容。
答案:监理工程师在进行合同履行管理时,主要工作内容包括:监督承包商按照合同约定完成工程任务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求;检查承包商的施工进度和质量,发现问题及时要求整改;审核承包商的工程量报表和工程款项申请,确保工程款项的合理支付;协调处理合同履行过程中的变更、索赔等问题,维护业主的合法权益。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目:合同管理一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是()。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括()。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是()。
A. 合同履行期限可以延长,但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短,但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短,无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括()。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是()。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中,监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务,应当()。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是()。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同管理的基本内容包括()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是()。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括()。
监理工程师《合同管理》考试真题及答案一、单项选择题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 监理工程师在进行合同管理时,应遵循的原则有()。
A. 公平合理B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法合规答案:D2. 下列合同中,属于监理工程师在工程建设过程中常涉及的有()。
A. 工程勘察合同B. 工程咨询合同C. 工程设计合同D. 建筑材料采购合同答案:B3. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 向建设单位报告D. 要求承包商承担违约责任答案:B4. 下列关于合同履行的描述中,正确的是()。
A. 合同履行过程中,双方应当严格按照合同约定的内容履行B. 合同履行过程中,任何一方不得单方面变更合同内容C. 合同履行过程中,监理工程师有权对承包商的施工过程进行监督D. 合同履行过程中,双方应当随时沟通,确保合同顺利履行答案:C5. 下列关于合同变更的说法中,正确的是()。
A. 合同变更必须经过双方协商一致B. 合同变更可以任意一方单方面提出C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更无需经过监理工程师同意答案:A6. 在工程建设过程中,监理工程师对合同的管理主要包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的签订、履行和解除C. 合同的履行、变更和解除D. 合同的签订、履行和变更答案:A7. 下列关于合同解除的说法中,正确的是()。
A. 合同解除必须经过双方协商一致B. 合同解除可以任意一方单方面提出C. 合同解除后,双方应当承担违约责任D. 合同解除后,双方无需承担任何责任答案:A8. 下列关于合同风险管理的说法中,正确的是()。
A. 合同风险管理主要是监理工程师的责任B. 合同风险管理应当贯穿于合同签订、履行、变更和解除的全过程C. 合同风险管理只需要在合同签订时进行D. 合同风险管理主要是建设单位的责任答案:B9. 下列关于合同纠纷处理的说法中,正确的是()。
监理工程师考试《合同管理》真题及答案【真题】题目:某工程项目合同中规定,乙方(承包商)应按合同约定的时间节点完成工程进度,并确保工程质量符合甲方(业主)的要求。
若乙方未能按约定完成工程进度或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方支付合同违约金。
请回答以下问题:1. 请简述合同违约金的性质及其在合同中的作用。
2. 请说明监理工程师在合同执行过程中应如何控制合同违约金的风险。
3. 若乙方未能按合同约定完成工程进度,甲方要求乙方支付违约金,监理工程师应如何处理?【答案】1. 合同违约金的性质及其作用:性质:合同违约金是指合同当事人一方违约时,按照合同约定向另一方支付的一定数额的货币。
它是一种预先确定的、具有惩罚性和补偿性的违约责任方式。
作用:惩罚性:违约金可以惩罚违约行为,促使合同当事人履行合同义务。
补偿性:违约金可以弥补因违约造成的损失,保护合同当事人的合法权益。
预防性:合同违约金的规定可以预防合同当事人违约,维护合同的严肃性和权威性。
2. 监理工程师在合同执行过程中控制合同违约金风险的措施:审核合同条款:在合同签订前,监理工程师应仔细审核合同中的违约金条款,确保其合理性和合法性。
监督工程进度:监理工程师应加强对工程进度的监督,确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程。
检查工程质量:监理工程师应严格检查工程质量,确保其符合甲方的要求。
及时沟通协调:监理工程师应与甲乙双方保持良好的沟通,及时解决合同执行过程中的问题,避免违约行为的发生。
建立风险预警机制:监理工程师应建立风险预警机制,对可能发生的违约行为提前预警,并采取相应的措施。
3. 监理工程师处理乙方未能按合同约定完成工程进度,甲方要求乙方支付违约金的步骤:核实情况:监理工程师首先要核实乙方是否确实未能按合同约定完成工程进度。
分析原因:监理工程师应分析乙方未能按时完成工程进度的原因,判断是否属于不可抗力等因素。
提出处理意见:根据核实的情况和分析结果,监理工程师应提出处理意见,包括是否同意甲方要求乙方支付违约金。
监理工程师合同管理考试题(附答案)一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 解除合同【答案】C2. 下列属于合同执行过程中的管理工作的是()。
A. 签订合同B. 监督合同的执行C. 解除合同D. 履行合同【答案】B3. 下列关于合同履行原则的说法,错误的是()。
A. 合同各方应按照合同约定的内容履行合同义务B. 合同各方应按照合同约定的时间履行合同义务C. 合同各方应按照合同约定的方式履行合同义务D. 合同各方可以按照自己的意愿履行合同义务【答案】D4. 下列属于合同变更情形的是()。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同价款支付方式变更【答案】D5. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 给予承包商一定的宽限期D. 向业主报告情况【答案】B6. 下列属于合同解除情形的是()。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限届满D. 合同当事人协商一致【答案】D7. 监理工程师在合同管理中的基本原则是()。
A. 公正、公开、公平B. 全面、准确、及时C. 合法、合规、合理D. 严格、严谨、严密【答案】C8. 下列属于合同违约责任的是()。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任【答案】D9. 下列关于合同管理信息系统的说法,错误的是()。
A. 合同管理信息系统可以提高合同管理的效率B. 合同管理信息系统可以提高合同管理的准确性C. 合同管理信息系统可以实现合同管理的自动化D. 合同管理信息系统可以完全替代人工管理【答案】D10. 下列属于合同风险管理的是()。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 预防合同风险的发生【答案】D二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 监理工程师在合同管理中的主要工作内容包括()。
监理工程师《合同管理》考试试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调各方利益2. 合同订立过程中,要遵循()原则。
A. 公平B. 自愿C. 平等D. 诚实信用3. 合同的履行期限自()。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 合同约定之日D. 工程开工之日4. 合同变更的条件包括()。
A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同一方当事人死亡D. 合同生效后,合同约定的内容发生变更5. 合同终止的情形不包括()。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同当事人协商一致终止合同D. 监理工程师决定终止合同6. 违约责任中,预期违约是指()。
A. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B. 当事人一方未履行合同义务C. 当事人一方迟延履行合同义务D. 当事人一方不完全履行合同义务7. 合同纠纷的解决方式不包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向法院起诉8. 监理工程师在合同管理中,对合同履行情况进行监督检查,主要包括()。
A. 合同价格的执行情况B. 合同条款的执行情况C. 工程质量的符合情况D. 工程进度的符合情况9. 合同管理中的风险防范措施不包括()。
A. 充分了解合同对方当事人B. 明确合同条款,降低合同纠纷风险C. 建立健全合同管理制度D. 工程师在项目过程中严格把关工程质量10. 下列关于合同履行过程中的变更管理,说法错误的是()。
A. 变更事项应当明确、具体,符合合同约定B. 变更事项应当符合项目目标,有利于项目顺利进行C. 变更应当经过合同当事人协商一致D. 监理工程师可以根据实际情况单方面决定合同变更二、多项选择题(每题3分,共60分)1. 合同管理的基本原则包括()。
A. 合法性B. 公平性C. 自愿性D. 诚实信用E. 严格履行2. 合同订立的形式包括()。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解
析答案0205-91
71. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包括( )。
A.设计变更给承包人增加的款额
B.工程师批准承包商索赔的款项
C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
E.承包商收取的分包管理费
72. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
73. 在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则( )。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
74. 在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有( )。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
75. 依据FIDIC《施工合同条件》规定,承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致,原因可能是( )等。
A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的报价漏项
C.合同内列有调价条款
D.采用不可调价合同
E.发生承包商应承担质量责任的扣款
76. 在FIDIC《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的差异体现在()。
A.是否申承包商选定
B.是否与承包商订立合同
C.是否可能由业主直接付款
D.承包商是否收取管理费
E.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作
77. 在FIDIC《施工合同条件》中,业主应承担的风险包括( )。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.承包商提供的设计不当造成的损失
C.不属于承包商原因造成的放射性污染
D.属于承包商原因造成的放射性污染
E.政策法规的变化对工程成本的影响
78. 工程师对分包合同的管理包括( )。
A.检查确认分包工程质量
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查
E.计量、确认分包商完成的工程量
79. 依据FIDIC《施工合同条件》的规定,属于超越工程师职权的行为有()。
A.指示承包人提前竣工
B.指示承包人缩短合同工期
C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容
D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
E.承包人提出索赔后,检查承包人施工现场同期记录
80. 工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括( )。
A.业主延误移交施工现场
B.不可抗力造成的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
71.CD 72.ABC 73.BC 74.BDE 75.ACE 76.ACE 77.ACE 78.ADE 79.AB 80.AC。