中国工商银行房地产开发合同(合同范本)

工商房子合同范本甲方（卖方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（买方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有一处工商用途的房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋地址：____________________房屋面积：____________________房屋结构：____________________二、房屋价款及支付方式1. 经双方协商一致，该房屋的总价款为人民币______元（大写：____________元整）。

2. 乙方应于______年______月______日前支付购房定金人民币______元（大写：____________元整）。

3. 剩余房款的支付方式为：____________________。

三、房屋交付1. 甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方。

2. 交付时房屋应具备的条件：____________________。

四、产权过户及相关费用1. 双方应在房屋交付后______日内共同前往相关部门办理产权过户手续。

2. 办理产权过户手续所需费用由______方承担。

五、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时交付房屋或办理产权过户手续，应向乙方支付违约金人民币______元（大写：____________元整）。

2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付房款，应向甲方支付违约金人民币______元（大写：____________元整）。

六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

银行房地产开发合同合同编号：___________甲方（开发商）：___________（以下简称甲方）地址：___________乙方（银行）：___________（以下简称乙方）地址：___________鉴于：1. 甲方是一家合法注册的房地产开发公司，拥有开发和销售房地产项目的经验和专业知识；2. 乙方是一家合法注册的商业银行，拥有充足的资金，并愿意向甲方提供贷款以支持甲方的房地产开发项目；3. 双方在平等互利的基础上，愿意达成本合同以明确各自的权利和义务。

基于上述事实，双方在诚信和友好的基础上，经协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在银行贷款支持下进行房地产开发的权利和义务。

第二条甲方的权利和义务1. 甲方有权向乙方提交房地产项目开发计划和贷款申请，并提供相应的真实、准确、完整的资料和文件。

2. 甲方有权使用贷款资金进行房地产项目的开发、施工和销售。

3. 甲方应按照约定的贷款利率和还款期限向乙方按时还款。

4. 甲方应按照合同约定的用途进行土地开发，并在规定时间内完成项目的建设和交付。

5. 甲方应确保房地产项目的质量，确保符合相关法律法规的要求，并承担相应的责任和赔偿责任。

6. 甲方应向乙方提供每月的财务和项目进展报告，包括资金使用情况、工程进度等。

第三条乙方的权利和义务1. 乙方有权对甲方的资金需求进行评估，并根据评估结果决定是否授予贷款。

2. 乙方有权要求甲方提供相关的资产担保，以确保贷款的安全性。

3. 乙方应按照合同约定的贷款金额和利率提供贷款，同时提供相应的支持和咨询服务。

4. 乙方有权要求甲方提供每月的财务和项目进展报告，对甲方的项目进行跟踪和监督，确保贷款的安全和项目的顺利进行。

5. 乙方应按照合同约定的时间和方式收取贷款利息和本金，并提供相应的还款确认文件。

第四条贷款金额和利率1. 乙方同意向甲方提供贷款金额为___________（大写）人民币。

2. 贷款利率为固定利率/浮动利率（双方协商确定），利率为___________%。

工商银行预售合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：姓名：[买方姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方已取得[项目名称]的预售许可证，乙方有意购买该项目的房屋，双方经友好协商，就乙方购买甲方预售房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 乙方所购房屋位于[项目名称] [具体楼栋号] [具体房号]，建筑面积为[建筑面积数值]平方米，套内建筑面积为[套内建筑面积数值]平方米。

2. 该房屋的用途为[住宅/商业/办公等]，房屋类型为[商品房/经济适用房/限价房等]。

二、房屋价格及付款方式1. 该房屋的单价为人民币[单价数值]元/平方米，总价款为人民币[总价数值]元（大写：[大写金额]）。

首付款：乙方应在[首付款支付期限]日内，向甲方支付首付款人民币[首付款金额]元（大写：[大写金额]）。

贷款：剩余房款人民币[贷款金额]元（大写：[大写金额]），由乙方申请银行贷款支付。

乙方应在[贷款申请期限]日内，向银行提交贷款申请资料，并配合银行办理贷款手续。

如乙方的贷款申请未获批准或贷款额度不足，乙方应在[贷款补足期限]日内，以现金或其他方式补足房款。

三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应在[交付期限]日前，将符合本合同约定的房屋交付给乙方。

2. 房屋交付时，双方应共同对房屋进行验收。

如发现房屋存在质量问题或与本合同约定不符的情况，甲方应负责及时修复或更换，直至符合本合同约定。

3. 甲方应在房屋交付后[办证期限]日内，将办理房屋权属登记所需的资料报产权登记机关备案，并协助乙方办理房屋权属证书。

四、违约责任1. 如甲方未按本合同约定的时间交付房屋，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的[逾期违约金比例]向乙方支付违约金；逾期超过[逾期期限]日的，乙方有权解除本合同，甲方应退还乙方已付房款，并按乙方已付房款的[解除合同违约金比例]向乙方支付违约金。

中国工商银行房地产开发合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月中国工商银行房地产开发合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。

投入资金规模________万元，甲方出资________万元。

预收款________万元，乙方出资________万元。

三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。

资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。

六、财务管理1.成本核算范围：_________2.决算编制：_____________3.财产清偿：_____________七、利润分配：___________八、违约责任：___________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。

银行房地产开发合同7篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲方具备提供房地产开发融资服务的资质和能力，乙方已取得某房地产项目的开发权利，为共同促进项目开发及双方互利共赢，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨双方本着平等互利、合作共赢的原则，通过本次合作，共同推进房地产开发项目的顺利进行，实现双方共同发展。

二、合作事项1. 甲方为乙方提供房地产开发项目的融资服务，包括项目贷款、流动资金贷款等金融服务。

2. 乙方负责房地产项目的开发、建设、销售等全部工作，确保项目按照约定进度进行。

三、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 项目规模：__________4. 项目开发周期：预计自合同签订之日起______年内完成。

四、融资服务条款1. 甲方将根据乙方的需求及项目进展情况提供融资服务，具体贷款额度、利率、期限等条款将根据实际协商确定。

2. 乙方应按照约定用途使用贷款资金，确保资金专款专用。

3. 乙方应按时偿还贷款本息，如未能按时偿还，甲方有权采取法律手段进行催收。

五、项目开发条款1. 乙方应制定详细的项目开发计划，确保项目按照约定进度进行。

2. 乙方应确保项目质量，遵守相关法律法规及规范标准。

3. 乙方应及时向甲方汇报项目进展情况，如遇到重大问题应及时沟通。

六、销售条款1. 乙方负责项目的销售事宜，应按照约定完成销售目标。

2. 乙方应遵守相关法律法规及规范标准，确保销售过程的合法性和公平性。

3. 双方应按照约定分配销售收益。

七、保密条款1. 双方应对涉及本次合作的所有商业秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 保密信息包括但不限于项目资料、融资方案、销售策略等。

八、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

银行房地产开发合同8篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方对乙方进行房地产开发项目提供资金支持事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的合作关系，约定双方的权利和义务，保障项目顺利进行并实现双赢。

二、合作事项及内容1. 甲方同意向乙方提供房地产开发项目贷款，贷款金额、期限、利率等条款按照双方签署的贷款协议执行。

2. 乙方应按照约定使用贷款，并负责项目的开发、建设、运营等全部事宜。

3. 乙方应确保项目的合法性和合规性，遵守国家相关法律法规和政策。

4. 双方共同确定项目的开发计划、预算及风险管理措施，确保项目按计划进行并实现预定目标。

5. 乙方应按照约定向甲方提供项目的进展报告、财务报表等资料。

三、甲方权利与义务1. 甲方有权按照约定向乙方提供贷款，并监督贷款的使用情况。

2. 甲方有权参与项目的风险管理，确保贷款的安全。

3. 甲方应按照约定及时向乙方提供贷款，确保项目的顺利进行。

4. 甲方应遵守国家相关法律法规和政策，保护乙方的合法权益。

四、乙方权利与义务1. 乙方有权使用甲方提供的贷款进行项目开发。

2. 乙方应按时向甲方偿还贷款，并支付约定的利息。

3. 乙方应确保项目的质量和安全，并承担因项目质量问题导致的全部责任。

4. 乙方应按照约定向甲方提供项目的相关资料，确保甲方对项目的了解和监督。

5. 乙方应遵守国家相关法律法规和政策，保护甲方的合法权益。

五、违约责任和解决方案1. 若乙方未按照约定使用贷款或未按时偿还贷款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。

2. 若因乙方的违法行为或过失导致项目无法继续，甲方有权要求乙方承担全部损失。

3. 若双方在执行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同的变更和解除本合同一经签署，即具有法律效力，双方均应严格履行。

编号：YK-HT-055673中国工商银行房地产开发合同Real estate development contract of industrial andCommercial Bank of China甲方：_________________________乙方：_________________________日期：_________年_____月_____日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design中国工商银行房地产开发合同立合同单位：____________________(以下简称甲方)____________________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

一、项目内容及规模____________________________________________________________________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。

投入资金规模________万元，甲方出资________万元。

预收款________万元，乙方出资________万元。

三、合作方式____________________________________________________________________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。

工商银行房地产开发合同甲方（出卖人）：工商银行乙方（买受人）：（请在此填写您的姓名）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方开发的商品房位于（请在此处填写项目地址），项目名称：（请在此处填写项目名称）。

该房屋户型为（请在此处填写户型），房屋结构为（请在此处填写房屋结构），房屋总价为（请在此处填写总价）。

二、合同目的乙方购买甲方商品房，用于房地产开发项目，作为商业或住宅使用。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。

四、价格及支付方式甲方按照双方协商的价格，在约定的时间内向乙方支付商品房款项。

乙方应当按照约定支付款项，不得无故拖延或拒绝支付。

五、交付时间及条件甲方应当在约定的时间内将符合约定的商品房交付给乙方。

交付时，应当符合国家法律法规规定的交付条件，并按照约定办理房屋交接手续。

六、违约责任1. 甲方逾期交付商品房的，应当按照逾期交付时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。

2. 乙方逾期支付商品房款项的，应当按照逾期付款时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。

3. 其他违约行为按照国家法律法规和相关规定处理。

七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向人民法院起诉。

八、其他条款1. 双方可以就房屋交付、产权登记、质量保证、配套设施、物业管理等其他未尽事宜进行约定。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。

3. 双方应当遵守国家法律法规和相关规定，不得违反本合同的约定，不得侵犯他人的合法权益。

4. 本合同中甲方的权利和义务不受工商银行法定代表人或股权变更的影响。

5. 本合同中涉及的通知和文件，应当以书面形式送达至双方。

中国工商银行房地产开发合同2篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（购房者）：[甲方姓名/公司名称]乙方（开发商）：[乙方姓名/公司名称]鉴于甲方有意购买乙方开发的房地产项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据相关法律法规的规定，就购房事宜达成以下协议：一、合同目的与依据本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目交易中的权利与义务，成为双方共同遵守的法律依据。

二、项目基本情况乙方在中国工商银行开发的房地产项目位于[具体地址]，项目名称为[项目名称]，该项目已取得合法开发手续，符合城市规划和土地使用要求。

甲方购买该项目中的[具体物业描述]。

三、物业买卖条款1. 物业权属：乙方确保所售物业权属清晰，无争议，不存在抵押、查封等权利限制。

2. 交易价格：物业总价为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]）。

此价格包含附属设施及配套设施。

3. 付款方式：甲方应按照以下约定支付购房款项：（详细描述付款方式、时间节点等）。

4. 交付标准：乙方应于本合同签署后[具体日期]将符合交付标准的物业交付给甲方。

交付标准包括房屋结构、装修标准等（具体条款）。

5. 产权登记：乙方负责办理产权登记手续，甲方予以协助，产权登记相关费用由甲方承担。

四、违约责任与赔偿1. 若甲方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，乙方有权解除本合同并追究甲方违约责任。

2. 若乙方未按照约定时间交付物业或交付的物业不符合合同标准，视为违约，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付相应赔偿金。

3. 其他可能的违约情形及处理方式（详细列出）。

五、保修与维护1. 乙方对销售的物业提供保修服务，保修期限及范围按照相关规定执行。

2. 物业的维护工作由甲方自行负责，但因乙方原因造成的损坏除外。

六、物业管理及收费物业管理方式、物业服务内容、收费标准及缴纳方式等详见物业管理协议（作为本合同附件）。

七、合同的变更与解除本合同一经签署，即具有法律效力，双方应严格遵守。

合同变更或解除需经双方协商一致，并书面确认。

银行房地产开发合同1. 合同背景该合同由银行与房地产开发商签署，旨在规范双方合作关系，明确各自的权利和义务。

银行为房地产开发商提供融资支持，帮助其完成开发项目。

房地产开发商则以物业抵押为银行提供资产保障，保障银行的资金安全。

2. 合同双方2.1 银行•名称：xxxx银行•地址：xxxxxx•联系人：xxxxxx•联系电话：xxxxxx2.2 房地产开发商•名称：xxxx开发有限公司•地址：xxxxxx•法定代表人：xxxxxx•联系电话：xxxxxx3. 合同内容3.1 贷款3.1.1 银行为房地产开发商提供贷款，用于其承担的房地产开发项目。

贷款金额由双方商定，并在合同中明确。

3.1.2 房地产开发商应在合同规定的期限内按照约定的利率和方式偿还贷款本金和利息。

3.1.3 如房地产开发商未能按照合同规定的方式偿还贷款，则银行有权追究其法律责任。

3.2 抵押3.2.1 房地产开发商在签订合同时应向银行提供其名下的物业作为本合同的抵押。

3.2.2 如房地产开发商未能按照合同规定的方式偿还贷款，则银行有权对其提供的物业进行抵押处置。

3.2.3 房地产开发商应保证其提供的物业权属清晰，不存在权属争议，且无权属纠纷等问题。

如因物业存在问题导致银行受到损失，房地产开发商应承担相应的法律责任。

3.3 违约3.3.1 如房地产开发商未能按照合同规定的期限和方式偿还贷款，则视为违约。

银行有权采取法律措施追究其法律责任。

3.3.2 如房地产开发商提供的物业存在权属争议等问题，则视为违约。

银行有权采取抵押处置等法律措施。

3.3.3 如银行未能按照合同规定向房地产开发商提供贷款，则视为违约。

银行应承担因此产生的相应法律责任。

4. 合同生效条件4.1 合同生效条件为双方签字并盖章后生效。

4.2 合同生效后双方应严格执行合同，不得擅自更改合同内容。

5. 合同终止5.1 合同到期后自动终止。

5.2 如因任何原因需要提前终止合同，双方应签署书面协议，并按照协议的约定执行。

银行房地产开发合同2篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲方具备提供金融服务的资质和能力，乙方拥有房地产开发资质和项目资源，双方根据平等互利原则，经友好协商，就甲方为乙方提供房地产开发金融服务事宜达成如下合同协议：一、合同目的与原则本合同旨在明确甲方向乙方提供金融服务的具体事项，包括贷款、结算及其他金融服务内容，以支持乙方的房地产开发项目顺利进行。

双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则签订本合同。

二、金融服务内容1. 贷款服务：甲方同意向乙方提供房地产开发项目贷款，贷款金额、期限、利率等条款按照双方另行签署的贷款协议执行。

2. 结算服务：甲方将为乙方的房地产开发项目提供全面的结算服务，包括但不限于工程款支付、销售资金归集等。

3. 其他金融服务：甲方根据乙方需要，可为其提房地产开发项目相关的其他金融服务，具体服务内容、标准等由双方另行约定。

三、项目概况与贷款用途1. 项目名称：__________。

2. 项目地址：__________。

3. 乙方应将甲方提供的贷款资金仅用于本房地产开发项目，不得挪作他用。

四、贷款发放与资金监管1. 甲方按照贷款协议的约定，及时足额发放贷款。

2. 乙方应接受甲方对贷款资金使用的监管，确保贷款资金专款专用。

3. 甲方有权对乙方的项目进展情况进行检查，确保项目的正常进行。

五、还款与担保1. 乙方应按照贷款协议的约定，按时足额偿还甲方贷款。

2. 乙方应提供甲方认可的担保措施，确保贷款的偿还。

3. 若乙方未能按时还款，应按照约定承担违约责任。

六、保密条款1. 双方应对本合同的内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管涉及对方的商业秘密和机密信息。

七、违约责任1. 若乙方未按约定使用贷款资金或未按时还款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方支付违约金。

2. 若因甲方原因未按约定提供金融服务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

工商房子合同范本《工商房子合同》甲方（卖方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（买方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、房屋基本情况1. 房屋坐落：__________________2. 房屋建筑面积：______平方米3. 房屋用途：______二、房屋价格及付款方式1. 房屋成交价格为：人民币______元（大写______元整）。

2. 付款方式：乙方应在______年____月____日前支付定金人民币______元（大写______元整）。

剩余房款人民币______元（大写______元整），乙方应在______年____月____日前付清。

三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应于______年____月____日前将房屋交付给乙方。

房屋已取得相关产权证明。

房屋内设施设备完好。

四、产权过户及相关费用1. 甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续，相关费用由______方承担。

2. 如因政策等原因导致无法办理产权过户，双方应协商解决。

五、违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付房屋或协助办理产权过户手续，每逾期一日，应按照房屋成交价格的______%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照约定时间支付房款，每逾期一日，应按照未支付房款的______%向甲方支付违约金。

3. 如一方违约给对方造成损失，应承担赔偿责任。

六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

工商银行预售合同范本合同编号，__________。

甲方（开发商），__________（营业执照号，__________）。

乙方（购房人），__________（身份证号，__________）。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方所建工商银行预售房屋的销售事宜达成如下合同：第一条房屋基本信息。

1.1 项目名称，__________。

1.2 房屋坐落，__________。

1.3 房屋建筑面积，__________平方米。

1.4 房屋用途，__________。

1.5 房屋总价，__________元（大写，__________）。

第二条交易标的。

2.1 甲方承诺向乙方出售上述房屋，并保证该房屋的所有权清晰、无争议。

2.2 乙方同意购买上述房屋，并按照约定支付房款。

第三条交易价格及支付方式。

3.1 房屋总价为__________元，乙方应在签订本合同之日起__________日内一次性支付全部房款。

3.2 乙方应将房款支付至甲方指定的银行账户，账户信息如下，__________。

第四条房屋交付。

4.1 房屋交付日期为__________，甲方应在交付前保证房屋的完好状态，并提供相关的产权证明文件。

4.2 乙方应在收到房屋交付通知后__________日内办理房屋过户手续。

第五条违约责任。

5.1 若甲方未能按时交付房屋或房屋存在质量问题，应承担相应的违约责任。

5.2 若乙方未能按时支付房款或拒绝办理房屋过户手续，应承担相应的违约责任。

第六条其他事项。

6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，__________ 签订地点，__________。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务止。

合同内容如有争议，应依法解释。

A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rightsof both parties after signing.（合同范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________中国工商银行房地产开发合同(合同范本)中国工商银行房地产开发合同(合同范本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。

签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。

可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。

立合同单位：____________________（以下简称甲方）____________________（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

一、项目内容及规模____________________________________________________________ ________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元（其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元）。

投入资金规模________万元，甲方出资________万元。

预收款________万元，乙方出资________万元。

三、合作方式____________________________________________________________ ________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。

银行房地产开发合同3篇篇1甲方（银行）：_________________________乙方（开发商）：_________________________鉴于甲、乙双方共同达成合作意向，就甲方提供资金支持乙方进行房地产开发事宜，双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同协议如下：第一条合同目的与宗旨本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的合作关系，明确双方的权利和义务，确保双方共同遵守并执行。

第二条合同金额及支付方式一、甲方同意向乙方提供贷款总额为人民币________元（大写：_________元整），用于乙方的房地产开发项目。

二、贷款利率按照中国人民银行公布的相关利率执行，具体利率在贷款发放前由双方另行协商确定。

三、贷款支付方式：_________________________。

第三条项目概况与进度安排一、项目名称：_________________________。

二、项目地点：_________________________。

三、项目规模：_________________________。

四、项目进度安排：乙方应按照甲方要求，定期向甲方报告项目进度，确保项目按计划进行。

如因乙方原因导致项目延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务1. 按约定向乙方提供贷款支持；2. 对乙方的项目进展情况进行监督；3. 乙方未能按期还款时，甲方有权采取法律手段进行催收。

二、乙方的权利与义务1. 按照约定使用贷款，不得挪作他用；2. 按期向甲方报告项目进度，确保项目按计划进行；3. 在项目完成后，按照约定偿还贷款并支付相应利息；4. 确保项目的合法性和合规性，并承担相应责任。

第五条担保措施一、乙方应提供第三方担保或抵押物作为贷款的担保。

二、如乙方未能按期还款，甲方有权依法处置担保物以实现其债权。

第六条违约责任与解决方式一、如乙方未能按照约定使用贷款或未能按期还款，甲方有权要求乙方支付违约金并承担相应责任。

工商银行预售合同范本合同编号，【编号】。

甲方，【工商银行名称】。

地址，【工商银行地址】。

联系方式，【工商银行联系方式】。

乙方，【购房人姓名】。

地址，【购房人地址】。

联系方式，【购房人联系方式】。

鉴于甲方是一家合法注册的银行机构，具有从事房地产金融业务的资质和能力；乙方是一名具有购房意愿和能力的个人，双方经协商一致，就乙方购买甲方预售房屋事宜达成如下合同：第一条预售房屋基本信息。

甲方将位于【房屋地址】的【房屋类型】房屋，面积约【房屋面积】平方米，楼层为【楼层信息】，具体房屋信息详见《房屋预售合同附件》，出售给乙方。

第二条房屋价格和付款方式。

1. 房屋总价为【房屋总价】万元，乙方需按照甲方规定的付款方式进行支付。

2. 乙方需在签订本合同后【具体时间要求】内支付首付款【首付款金额】万元，余款在房屋交付时一次性支付。

第三条房屋交付和交付标准。

1. 房屋交付时间为【交付时间】，具体交付标准详见《房屋预售合同附件》。

2. 甲方保证房屋的质量符合国家相关标准，并承诺在交付后一定期限内对房屋进行维修和保养。

第四条其他约定。

1. 乙方购买房屋后，需按照国家相关规定进行产权登记手续。

2. 乙方在购房过程中需遵守甲方相关规定，如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。

第五条合同生效和解决争议。

1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为【合同有效期】。

2. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

3. 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章），_______________。

乙方（盖章），_______________。

签订日期，_______________。

文件编号：RHD-QB-K4744 （合同范本系列）甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX签订日期：XXXXXX中国工商银行房地产开发合同标准版本中国工商银行房地产开发合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。

，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。

投入资金规模________万元，甲方出资________万元。

预收款________万元，乙方出资________万元。

三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。

资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。

六、财务管理1.成本核算范围：_________2.决算编制：_____________3.财产清偿：_____________七、利润分配：___________八、违约责任：___________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。

2.________方经济责任由________担保。

保证方有权检查督促________方履行合同，保证方同意当________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。

中国工商银行房地产开发合同前言房地产开发是当前中国经济中的重要组成部分，其规模和影响力在不断扩大。

在房地产开发中，银行的角色不可忽视。

中国工商银行作为中国五大国有商业银行之一，其在房地产开发领域的重要性不言而喻。

然而，在房地产开发过程中，出现的种种问题也层出不穷。

在保证银行利益和房地产开发商利益的前提下，制定一份合适的合同对于双方都非常重要。

本篇文档将对中国工商银行房地产开发合同进行分析和介绍。

合同主要内容合同背景本合同是由中国工商银行与房地产开发商双方根据各自权利义务自愿协商，达成一致意见签订的。

本次房地产开发的主要目的是为了满足居民、企业等各方的需求。

合同条款本合同主要包括以下条款：第一章合同的对象本合同的双方对象是中国工商银行和房地产开发商，双方签署有效合同后，享有各自的权利和承担各自的义务。

第二章合同的内容本合同的内容包括合同的目的、主要条款、保证、义务、违约责任等。

第三章合同的期限本合同的期限根据具体的房地产开发项目约定，房地产开发商应按照约定期限按照相关规定履行开发义务。

第四章合同的条款和解除当出现以下情形之一时，本合同可以被解除：•履约期间内，出现一方未履约的情况；•根据特定条件和协议，双方可以解除本合同。

第五章合同的保密与解释合同双方均应保守本合同内容的秘密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

本合同如有争议，应由双方协商解决。

如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。

合同的意义保障双方权益本合同的签订，可以明确银行和房地产开发商之间的各自权利和承担的义务。

遵守本合同规定，可以保障双方的权益。

促进合作发展银行和房地产开发商之间的合作是为了实现各自的利益，也是为了推动社会和经济的发展。

合同的签订，可以为双方的合作发展提供更加可靠的保障。

结论房地产开发是当前中国经济中的重要组成部分，银行在其中的地位日益重要。

中国工商银行房地产开发合同的签订，可以保障银行和房地产开发商的权益，促进二者的合作发展，为推动中国经济健康有序地发展提供了可靠保障。

中国工商银行房地产开发合同（19篇）中国工商银行房地产开发合同（19篇）中国工商银行房地产开发合同篇1 立合同单位：____________________（以下简称甲方）____________________（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。

一、项目内容及规模____________________________________________________________________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元（其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元）。

投入资金规模________万元，甲方出资________万元。

预收款________万元，乙方出资________万元。

三、合作方式____________________________________________________________________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。

资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。

六、财务管理1.成本核算范围：_____________________________________2.决算编制：_________________________________________3.财产清偿：_________________________________________七、利润分配：______________________________________________八、违约责任：______________________________________________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。