建筑 工程招投标与合同管理论文 精品
- 格式:doc
- 大小:37.01 KB
- 文档页数:6
2024版建筑工程招投标和合同管理论文合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________一、工程概况1.1 本项目位于__________,占地面积__________平方米,总建筑面积__________平方米。
1.2 工程内容包括:__________。
1.3 工程质量标准:__________。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币__________元(大写:____________________元整),包括工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费、人员工资、税费等。
2.2 甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款,其余款项在工程进度达到__________%后支付。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定,完成工程的设计、施工、设备安装、调试及验收等工作。
3.2 乙方应保证工程质量,确保工程安全,严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。
四、合同的变更和解除4.1 在合同履行过程中,甲乙双方如需变更或解除合同,应签订书面协议,并经双方同意。
4.2 合同变更或解除后,乙方应按照变更或解除后的约定继续履行合同义务。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至__________年__________月__________日。
近年来,随着我国经济建设和建筑市场的发展,相关的建筑法、合同法等一系列法律法规也相继出来,工程招投标与合同管理作为一门跨越工程技术与经济领域的新兴学科。
下面是为大家整理的工程招投标与合同管理论文,供大家参考。
工程招投标与合同管理论文篇一《建筑工程招投标与合同管理探讨》摘要:建筑工程领域的招标、投标和合同管理对建筑市场的繁荣稳定发展起到重要的作用。
本文对建筑工程的招投标进行简要的介绍,探析了建筑工程招投标和合同管理之间的关系,最后对加强招投标和合同管理的手段提出了几点建议。
关键词:建筑工程;招标;投标;合同管理随着我国的经济发展,我国的建筑事业也取得了不小进步。
自引入招投标制度以来,我国的建筑市场正逐步向规范化、制度化方向发展。
建筑工程的招标与投标项目作为建设工程的市场交易过程,其实质应是一种公开、公平、开放式的签定合同的方式。
我国引入招投标制度较晚,目前在招投标过程中还存在一些不足,需要我们对此进行探讨。
1建筑工程招投标概述1.1建筑工程招投标概念建筑工程的招标主要是指建筑单位就其拟建设的建筑工程发布公告,通过法定方式吸引建筑工程承包商参加竞争,通过法定程序择优选择承包商的法律行为;建筑工程的投标是指经过审查获取投标资格的建筑单位,按照投标文件的要求,向招标单位填报投标书,争取中标的法律行为。
1.2建筑工程招投标的意义我国建筑工程实施招投标制度是有十分重要的现实意义的,主要体现在:121规范市场我国建筑事业以前的交易方式为任务分配形式,这样不能保证合理的工程造价,具有一定的机械性。
随着我国市场经济的建立,在建筑领域引入招投标制度,交易方式变为了以市场为中心的交易形式,建筑产品得到了商品化和市场化。
在市场的作用下,建筑工程的工程造价更加趋于规范、合理。
同时,我国制定了招标投标的法律法规,有利于有关部门对建筑工程的监督和管理。
122促进行业发展建筑市场中采取招标投标的方法,各个建筑承包单位为了中标,会不断地提高企业内部的管理水平、技术水平、增强企业信誉,不断增加自身的企业实力。
工程招投标与合同管理论文工程招投标与合同管理1. 引言工程招投标与合同管理是现代工程项目管理中的重要环节。
在工程项目中,招投标环节决定了工程项目的成败,而合同管理则是保障工程项目顺利进行和合法权益的重要手段。
本文旨在探讨工程招投标与合同管理的重要性和相关的理论与实践。
2. 工程招投标2.1 定义工程招投标是指工程项目发起单位通过公开、透明的程序,邀请潜在供应商提供报价和技术方案,并最终选择合作伙伴的过程。
通过招投标可以获得合理的报价和优质的服务,为工程项目的成功实施提供基础。
2.2 目的工程招投标的主要目的是通过公平竞争的方式,选择最合适的供应商,确保项目实施过程中的质量、价格和进度的控制。
通过招投标可以促进供应商之间的竞争,提高整体的效率与质量。
2.3 流程工程招投标的一般流程包括:项目信息公告、投标文件准备、资格预审、正式投标、评标、中标通知和合同签署。
其中,项目信息公告是招投标的起点,资格预审和评标是筛选供应商的重要环节,中标通知和合同签署则是选择成功供应商的最后步骤。
3. 合同管理3.1 定义合同管理是指在工程项目实施过程中,对合同的签订、履行和变更进行管理与监督的一系列活动。
合同管理旨在保护合同当事人的权益,确保工程项目按照合同规定的条款和要求进行。
3.2 重要性合同管理对于工程项目的成功实施非常关键。
合同的合理签订和履行可以明确各方的权责,避免纠纷和风险,保证工程项目的顺利进行。
同时,合同管理还可以提供合同履行的手段和依据,为项目进展进行监测和评估,确保项目目标的实现。
3.3 内容合同管理的内容主要包括合同的签订、履行和变更。
在合同签订阶段,要明确合同的主要条款和双方的权益和义务。
在合同履行阶段,要对工程项目进展进行监督和评估,确保按照合同要求进行,并及时发现和解决问题。
在合同变更阶段,要根据实际情况进行合同的调整和修改,保证各方的利益不受损害。
4. 工程招投标与合同管理的关系工程招投标和合同管理是紧密相关的两个环节。
建设工程招投标与合同管理论文篇一:建筑工程招投标和合同管理论文浅析建设工程招投标与合同管理常见问题及对策摘要:为确保工程建设项目公平、有序进行,就要对建设项目进行招投标;为确保建筑合同的权威性、有效性和约束性,就要进行合同管理工作。
随着我国经济建设的不断发展,我国国内建筑行业未来发展趋势无疑是更加规范化、公平化和国际化的。
在发展过程中,如何平稳而有效地处理招投标工作和合同管理工作所遇到的问题就成了当务之急。
本文对我国建筑行业中常见的诸如:宏观管理体制不完善、法律法规执行不力、行业门槛低和经验不足等现象进行总结,并提出了相应的改进建议。
关键词:招投标合同管理问题分析建议中国加入WTO已十三年。
这段时间里,国内经济建设发生了突飞猛进的发展,随之而来的城市建设,也大大催生了建筑行业如火如荼的发展行情。
一种制度,若是没有足够长的时间使其自我完善,那么不论它生长的多么旺盛、巨大,都会存在很大的缺陷和漏洞,亟需补救。
1、招投标常见的问题1.1法律法规的解读招投标法和合同管理各有其单独的法律条文。
法律条文的过多,有时易形成”深文刻法”现象,即除了法律专业人士之外,一般人对其并不了解或一知半解——建筑法亦存在此种问题——某些非法律专业的工程界人士对法律条文解读不彻底乃至错误等,从而对工程产生不必要的麻烦。
例如:《中华人民共和国招投标法》(以下简称《招投标法》)规定:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前,可以补充、修改或撤回投标文件,并书面通知招标人。
补充、修改的内容为投标文件的组成部分①。
《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)规定:要约到达受要约人时生效②。
当要约到达受要约人时,投标文件已生效,又如何再进行补充、修改、甚至撤回呢?③这两段法律正确的解读应当是:所谓的“要约”是指内容“具体而确定”的文件。
当标书可以“补充、修改、或撤回”时,它自然是一个不确定的文件,所以此时的标书算不得“要约”。
建筑工程招投标与合同管理论文建筑工程招投标与合同管理论文引言建筑工程招投标和合同管理是建筑工程项目中至关重要的环节。
招投标过程涉及众多的参与方和程序,而合同管理则直接影响工程项目的执行和效果。
深入研究建筑工程招投标和合同管理,对于提高工程项目的质量、效率和安全具有重要意义。
本论文将从招投标和合同管理两个方面进行探讨和分析。
一、建筑工程招投标管理1. 招投标的定义招投标是指建筑工程项目在规定的范围内公开征集投标人并向其中选取合格承包商的过程。
招投标管理是指对整个招投标过程进行指导、监督和管理,以确保公平、公正和公开的原则。
招投标管理的目标是选择最合适的承包商,保证工程项目的质量和进度。
2. 招标文件的编制招标文件是招标人向潜在承包商提供的书面文件,其中包含了工程项目的详细信息、要求和条件等。
编制招标文件是招标人负责的重要任务之一。
招标文件的内容包括工程项目的概况、技术要求、合同条款、投标文件的准备要求等。
编制招标文件需要考虑工程项目的特点、合同法律法规和行业标准等因素。
3. 投标的程序和要求投标是指投标人向招标人递交的文件,其中包含了投标人的技术方案、报价和其他相关文件。
投标程序包括公告发布、购买招标文件、投标准备、递交投标文件等。
投标要求包括技术要求、资质要求、保证金等。
投标人需要按照招标文件中规定的要求进行准备和递交投标文件。
4. 招标评标和中标结果招标评标是指招标人对递交的投标文件按照一定的评标标准进行评审和比较,从中选取最优的承包商。
评标标准包括技术方案、报价、施工组织和管理等方面的要求。
评标过程需要保证公正、公平和透明。
评标结果包括中标候选人名单和中标通知书。
二、建筑工程合同管理1. 建筑工程合同的类型建筑工程合同是承包商与业主之间就工程项目进行约定的一种书面合同。
根据合同性质和要求的不同,建筑工程合同可以分为总包合同、分包合同、劳务合同等。
不同类型的合同具有不同的特点和约束力。
2. 合同管理的内容合同管理是指在整个工程项目周期中,对建筑工程合同进行有效执行和监管的一系列活动。
建筑工程招投标及合同管理的研究论文:建筑工程招投标及合同管理的研究论文一、引言随着我国经济的快速发展和城市化进程的推进,建筑工程行业在国民经济中的地位日益重要。
招投标作为建筑工程市场的重要组成部分,对于保障工程质量和效益具有重要意义。
合同管理作为建筑工程项目实施的关键环节,对于确保项目顺利进行、维护各方权益具有重要意义。
本文旨在研究建筑工程招投标及合同管理的现状、问题及对策,为建筑工程市场的健康发展提供参考。
二、建筑工程招投标现状及问题1. 招投标现状(1)招投标范围不断扩大,市场竞争日益激烈。
(2)招投标方式不断创新,电子招投标逐渐成为主流。
(3)招投标监管力度加大,违法违规行为得到一定程度的遏制。
2. 招投标问题(1)围标、串标现象仍然存在,影响公平竞争。
(2)部分招标文件设置不合理条件,限制或排斥潜在投标人。
(3)评标过程不透明,存在人为干预现象。
(4)部分中标单位资质不符,工程质量难以保证。
三、建筑工程合同管理现状及问题1. 合同管理现状(1)合同意识逐渐增强,合同签订率不断提高。
(2)合同管理制度不断完善,合同管理流程逐渐规范。
(3)合同纠纷调处机制逐步建立,合同争议解决效率提高。
2. 合同管理问题(1)合同签订不规范,存在漏洞和风险。
(2)合同履行不到位,违约现象时有发生。
(3)合同变更和解除程序不严格,容易引发纠纷。
(4)合同管理人员素质参差不齐,影响合同管理效果。
四、建筑工程招投标及合同管理对策1. 完善招投标制度,规范招投标行为(1)加强招投标监管,严厉打击违法违规行为。
(2)优化招标文件编制,提高招标质量。
(3)推广电子招投标,提高招投标效率。
2. 强化合同管理,保障各方权益(1)完善合同管理制度,规范合同签订和履行。
(2)加强合同履行监管,确保合同条款得到执行。
(3)建立健全合同纠纷调处机制,提高争议解决效率。
3. 提高人员素质,提升管理水平(1)加强招投标和合同管理人员的培训,提高业务能力。
招标投标合同管理论文(优秀范文)(二)摘要:招标投标合同是项目实施中至关重要的一环。
本文通过对招标投标合同管理的理论研究和实践经验进行综合分析,总结了招标投标合同管理的关键要素和有效实施方法,旨在为相关利益方提供参考和借鉴。
一、引言二、招标投标合同管理的重要性1.确保项目的质量和效益招标投标合同规定了项目的实施标准、要求和目标,可以有效地约束承包商按照合同要求进行工程施工、产品供应等。
在合同管理过程中,相关利益方可以通过对合同的监督和检查,确保项目按时、按质量完成,提高项目的实施效果和效益。
2.降低项目风险和成本招标投标合同管理可以帮助相关利益方及时发现和解决项目实施过程中的问题和风险,避免因为合同违约、工期延误等问题导致的损失。
同时,合理的合同管理还可以降低项目的成本,合理配置项目资源,提高项目管理的效率。
三、招标投标合同管理的关键要素1.合同内容的明确和完整招标投标合同应包括项目的基本情况、工程量清单、施工工艺和质量要求、工期要求、合同价款及支付方式、违约责任等内容。
合同内容的明确和完整可以减少合同管理过程中的误解和纠纷,确保合同的有效执行。
2.合同执行的监督和检查相关利益方应建立合理的合同执行监督机制,定期对承包商进行监督和检查,确保其按照合同要求进行项目实施。
监督和检查应包括对项目进度、质量、安全等方面的检查,以及对合同付款的管理和监督。
3.合同变更管理在项目实施过程中,可能会因为一些不可抗力因素而需要对合同进行变更。
合同变更应经过相关利益方的协商和审批,并确保变更前后项目目标的一致性和合同变更的合法性。
四、招标投标合同管理的有效实施方法1.强化合同管理意识相关利益方应提高对招标投标合同管理的重视程度,增强合同管理意识。
通过培训和学习,提升相关人员对合同管理的专业能力和素质,确保合同管理的规范和科学。
2.建立健全的合同管理体系相关利益方应建立健全的合同管理体系,明确合同管理的职责和权限,确保合同管理的科学性和有效性。
题目:建设工程招投标与合同管理的关系及重要性摘要:建设工程招投标与合同管理是工程建设过程中至关重要的环节。
本文通过分析建设工程招投标与合同管理的关系,阐述了合同管理在工程建设中的重要性,并提出了加强合同管理的措施和建议。
关键词:建设工程;招投标;合同管理;重要性一、引言建设工程招投标与合同管理是工程建设过程中相互关联、相互制约的两个环节。
招投标是建设单位选择合格承包商的过程,而合同管理则是确保工程建设按照合同约定进行的重要手段。
二者之间的关系密切,对于保证工程质量、进度和投资控制具有重要作用。
二、建设工程招投标与合同管理的关系1. 招投标是合同管理的依据。
招投标过程中产生的中标结果、投标文件、招标文件等均为合同签订和履行提供了依据。
合同内容应当与招投标文件中的实质性内容一致,确保合同的合法性和有效性。
2. 合同管理是招投标结果的落实。
中标单位在签订合同时,应当严格按照招投标文件的要求执行,确保工程建设质量、进度和投资控制等目标的实现。
合同管理是对招投标结果的落实和监督,确保工程建设顺利进行。
3. 招投标与合同管理相互制约。
招投标过程中,建设单位可以通过对投标单位的资质、业绩、信誉等方面进行审查,筛选出合格的承包商。
而合同管理则可以对承包商在工程建设过程中的行为进行约束,确保工程质量、进度和投资控制目标的实现。
三、合同管理在工程建设中的重要性1. 保证工程质量。
合同管理可以确保工程建设按照合同约定进行,对工程质量进行严格把控。
通过合同约定,要求承包商按照设计文件、技术规范和标准要求进行施工,确保工程质量符合规定。
2. 确保工程进度。
合同管理通过对工程建设进度的监控,确保工程按照合同约定的时间节点顺利进行。
合同中应当明确工程进度计划和违约责任,对延期交付等违约行为进行约束。
3. 控制工程投资。
合同管理可以通过约定合同价格、支付方式、变更签证等条款,对工程投资进行有效控制。
同时,合同管理还可以通过合同争议解决机制,减少投资风险。
2024版建筑工程投标与合同管理论文甲方(承包商):________________乙方(业主):________________鉴于甲乙双方在建筑工程项目上的合作意愿,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,特订立本合同。
第一条合同标的1.1 本合同项目的名称:________________。
1.2 本合同项目的地点:________________。
1.3 本合同项目的规模:________________。
第二条工程质量及验收标准2.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准,保证工程质量符合设计要求、施工规范和技术标准。
2.2 工程竣工后,乙方应组织专业人员对工程进行验收,验收合格后,双方方可履行付款义务。
第三条工程进度及支付方式3.1 甲方应按照合同约定的工期完成工程,并保证工程质量。
3.2 乙方应按照以下支付方式向甲方支付工程款:(1)预付款:合同签订后,乙方应向甲方支付预付款,预付款比例为工程款总额的____%;(2)进度款:自工程开工之日起,每完成一定比例的工程量,乙方应按约定的比例向甲方支付进度款;(3)竣工款:工程竣工验收合格后,乙方应向甲方支付余款。
第四条保修及维修责任4.1 自工程竣工验收合格之日起,甲方应承担工程质量保修期为____年,保修期内出现的质量问题,甲方应负责免费维修。
4.2 在保修期内,如因乙方使用不当导致工程损坏的,乙方应承担相应的维修费用。
第五条违约责任5.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的,均构成违约,违约方应承担违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程延期或无法完成的,甲方应承担由此产生的全部费用,并向乙方支付违约金;如因乙方原因导致工程延期或无法完成的,乙方应承担由此产生的全部费用,并向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
建筑工程招投标及合同管理的研究论文(一)摘要:在建筑工程项目的招投标和合同管理中,具有关键性的作用。
本论文通过对招投标和合同管理的现状进行分析,并从政府、设计单位、施工单位以及监理单位等多个角度探讨了存在的问题及其原因。
同时,提出了一系列解决方案,以促进建筑工程招投标和合同管理的规范化和有效性。
关键词:建筑工程、招投标、合同管理一、引言:近年来,随着经济的快速发展,建筑工程在社会发展中日益突显其重要作用。
而建筑工程的招投标环节和合同管理环节,则直接关系到工程项目的顺利进行和项目质量的高低。
因此,建筑工程招投标及合同管理的规范化和有效性就显得尤为重要。
二、建筑工程招投标的现状及问题:从目前的实践来看,建筑工程招投标过程中存在着一些问题,主要体现在以下几个方面:1. 招投标信息不透明在目前的招投标系统中,有些工程项目的招投标信息并不透明,很难让各方了解清楚。
这给各参与方带来了一定的不公平和不便利,同时也影响了招标过程的规范性和透明性。
2. 招标文件编制不规范招标文件的编制是整个招投标过程中的关键环节之一,它直接影响着投标人的把握和工程标的的准确性。
然而,目前一些招标文件编制不规范,存在着重复、繁琐和不清晰的问题,导致投标人在编制投标文件时难以把握。
3. 报价策略不合理在建筑工程招投标中,报价是一个重要的环节。
然而,在实际操作中,有些投标人为了降低成本或争取工程项目,采取了不合理的报价策略,导致后续工程项目的质量受到影响。
三、建筑工程合同管理的现状及问题:建筑工程合同管理作为保障工程质量和项目利益的重要环节,也存在着一些问题,主要体现在以下几个方面:1. 合同条款不明确在建筑工程合同签署之前,双方往往并没有仔细审查合同条款。
这导致后续工程项目中,双方对于各自的权益和责任存在一定的争议,加大了纠纷发生的概率。
2. 合同管理缺乏有效制约措施在合同执行过程中,有些合同缺乏有效的管理措施。
这导致施工单位在工程过程中存在迟延和不合理操作等问题,进一步影响工程项目的质量和进度,增加了工期和成本的风险。
工程招投标与合同管理引言工程招投标与合同管理是在工程项目中非常重要的环节,对于提高工程质量、保障工程安全以及合理控制工程成本都起着至关重要的作用。
本文将详细探讨工程招投标与合同管理的相关内容,包括工程招投标的流程和原则、合同管理的重要性以及一些常见的合同管理问题。
工程招投标流程与原则招标流程工程招标的流程通常包括需求调研、编制招标文件、发布招标公告、接收投标文件、评审投标文件和确定中标候选人等环节。
1.需求调研:在招标前,项目负责人需要对工程项目的需求进行详细的调研,明确所需的技术要求、工程规模和工期等信息。
2.编制招标文件:根据需求调研的结果,编制招标文件,包括招标公告、招标文件和投标文件模板等。
3.发布招标公告:向公众发布招标公告,包括工程项目的基本信息、投标要求、截止时间以及联系方式等。
4.接收投标文件:接收投标人按照要求提交的投标文件,确保招标过程的公正性和透明度。
5.评审投标文件:对投标文件进行评审,包括对投标人的资质、技术方案和报价等进行综合考量。
6.确定中标候选人:最终确定中标候选人,并与其进行洽谈,确保合同的签订和项目的顺利进行。
招标原则工程招标的过程中需要遵守一些基本原则,以确保公平竞争和优质工程的实施。
1.公开透明原则:招标的过程需要公开、透明,接受广大投标人的监督,确保所有投标人均具有平等竞争的机会。
2.公正非歧视原则:在评审过程中,不得歧视任何投标人,评审标准和方法要明确,评审结果要客观公正。
3.真实可行性原则:招标文件要真实可行,不应对投标人故意设置不合理的条件,而应根据实际需要和技术要求进行编制。
4.合理价格原则:中标标的应以合理价格为准,确保工程质量和工期的基础上,实现合理成本控制。
合同管理的定义合同管理是指对工程项目合同的签订、履行和管理活动进行全过程的计划、组织、指挥、控制和监督,以保证工程项目合同的正常履行。
合同管理的作用合同管理在工程项目中起着至关重要的作用,主要体现在几个方面:1.确保合同的履行:合同是保证工程项目正常进行和实现预期目标的重要依据,通过合同管理的实施,可以确保各方按照约定完成合同的履行义务。
工程项目招投标与合同管理论文在现代企业管理中,招投标工作和合同管理是工程建设阶段不可分割的两大部分,招投标决定了建设工程合同的质量。
下面是店铺为大家整理的工程项目招投标与合同管理论文,供大家参考。
工程项目招投标与合同管理论文篇一浅谈工程招投标与合同管理工程项目招投标与合同管理论文摘要摘要:关于目前建设工程合同的缔约,大部分都是通过招标投标的方式实现的,而合同履行的现状堪忧,这也是众所周知的事实。
从根本上看,合同履行的问题始于缔约之初,因此,本文就通过招标投标方式形成的建设工程承包合同入手,分析当前建设工程承包合同缔约及履行中存在的问题,并提出相应的建议。
工程项目招投标与合同管理论文内容关键词:工程招标;合同管理;存在问题;相关建议Abstract: On the present construction project contract, mostly by means of bid invitation and bidding and contract implementation, it is also worrying situation, as everyone knows the truth. Fundamentally, contract performance problems began in the party at the beginning of, therefore, in this paper, by way of bid invitation to form the construction project contract proceed with, analysis of the current construction project contract signing and performance problems, and put forward the corresponding suggestions.Key words: project bidding; contract management; problems; suggestions中图分类号:TU71文献标识码: A 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02引言建设工程招标投标的最终结果就是形成承包合同,这是合同订立初始阶段的合同管理。
工程招投标与合同管理论文(2024版)合同目录第一章:绪论1.1 研究背景与意义1.2 国内外研究现状1.3 论文结构与研究方法第二章:工程招投标概述2.1 工程招投标的定义与特点2.2 工程招投标的法律依据2.3 工程招投标的原则与流程第三章:工程招标过程管理3.1 招标准备与策划3.2 招标文件的编制与发布3.3 招标过程中的注意事项第四章:工程投标过程管理4.1 投标决策与策略4.2 投标文件的编制要点4.3 投标过程中的风险管理第五章:合同的签订与管理5.1 合同签订的法律要求5.2 合同条款的谈判与确定5.3 合同文本的审核与管理第六章:合同执行与监督6.1 合同执行的基本原则6.2 合同履行过程中的监督与控制6.3 合同变更与解除的管理第七章:工程招投标中的争议解决7.1 争议的类型与成因7.2 争议解决的途径与方法7.3 争议解决的法律效力第八章:工程招投标信息化管理8.1 信息化管理的概念与重要性8.2 招投标信息系统的构建8.3 信息化在合同管理中的应用第九章:工程招投标与合同管理案例分析9.1 典型案例选择与分析框架9.2 案例分析:招标过程管理9.3 案例分析:合同执行与争议解决第十章:工程招投标与合同管理的发展趋势与策略10.1 当前面临的挑战与机遇10.2 发展趋势的预测与分析10.3 管理创新与策略建议第十一章:结论与建议11.1 论文研究的主要结论11.2 对工程招投标与合同管理的建议11.3 研究的局限性与未来展望第十二章:参考文献第十三章:附录13.1 研究调查问卷13.2 相关法规与合同范本13.3 研究数据表格第十四章:签字栏14.1 作者签字14.2 指导教师签字14.3 论文提交时间14.4 提交地点由于您请求的是一篇论文的目录和内容,而不是合同,以下是根据您提供的目录结构撰写的论文前半部分内容。
第六章:合同执行与监督6.1 合同执行的基本原则6.1.1 合同履行的诚信原则6.1.2 合同履行的合法性原则6.2 合同履行过程中的监督与控制6.2.1 监督机制的建立6.2.2 合同履行的进度控制与质量监督6.3 合同变更与解除的管理6.3.1 合同变更的条件与程序6.3.2 合同解除的合法性与操作流程第七章:工程招投标中的争议解决7.1 争议的类型与成因7.1.1 工程招投标争议的常见类型7.1.2 争议产生的主要成因7.2 争议解决的途径与方法7.2.1 协商与调解7.2.2 仲裁与诉讼7.3 争议解决的法律效力7.3.1 争议解决结果的法律约束力7.3.2 争议解决对合同履行的影响第八章:工程招投标信息化管理8.1 信息化管理的概念与重要性8.1.1 信息化管理定义8.1.2 信息化在工程招投标中的作用8.2 招投标信息系统的构建8.2.1 系统需求分析8.2.2 系统设计与实施8.3 信息化在合同管理中的应用8.3.1 合同信息的电子化管理8.3.2 信息化对合同执行的促进作用第九章:工程招投标与合同管理案例分析9.1 典型案例选择与分析框架9.1.1 案例选择的标准与依据9.1.2 案例分析的理论框架9.2 案例分析:招标过程管理9.2.1 案例背景介绍9.2.2 招标过程管理的关键点分析9.3 案例分析:合同执行与争议解决9.3.1 合同执行过程中的问题与对策9.3.2 争议解决的实际案例分析第十章:工程招投标与合同管理的发展趋势与策略10.1 当前面临的挑战与机遇10.1.1 全球化背景下的挑战10.1.2 新技术带来的机遇10.2 发展趋势的预测与分析10.2.1 工程招投标的未来趋势10.2.2 合同管理模式的创新方向10.3 管理创新与策略建议10.3.1 创新管理模式的提出10.3.2 具体策略与实施建议第十一章:结论与建议11.1 论文研究的主要结论11.1.1 研究问题的总结11.1.2 研究结果的综述11.2 对工程招投标与合同管理的建议11.2.1 对政策制定者的建议11.2.2 对实践者的建议11.3 研究的局限性与未来展望11.3.1 研究的局限性分析11.3.2 对未来研究方向的展望第十二章:参考文献第十三章:附录13.1 研究调查问卷13.1.1 调查目的与对象13.1.2 问卷设计与发放13.2 相关法规与合同范本13.2.1 相关法律法规汇编13.2.2 典型合同范本展示13.3 研究数据表格13.3.1 数据收集方法说明13.3.2 数据统计表格与分析请注意,这是一篇论文内容的示例性文本,实际论文应包含详细的研究数据、分析结果和参考文献。
工程招投标与合同管理论文摘要:本文主要探讨了工程招投标与合同管理的重要性和应用。
首先,介绍了工程招投标的基本概念和流程,包括招标文件的编制、投标文件的提交和评标过程。
接着,分析了合同管理在工程项目中的重要性,包括合同的签订、履行和变更管理。
最后,通过实际案例分析,展示了工程招投标与合同管理在实际工程项目中的应用。
关键词:工程招投标、合同管理、招标文件、投标文件、评标、合同签订、合同履行一、引言工程招投标是工程项目中非常重要的环节,它涉及到工程项目的质量、进度和成本等方面。
而合同管理则是确保工程项目顺利进行的保障,它涉及到合同的签订、履行和变更管理等方面。
因此,工程招投标与合同管理在工程项目中起着至关重要的作用。
二、工程招投标的基本概念和流程1. 招标文件的编制招标文件是工程招投标的重要文件,它包括工程项目的概况、技术要求、投标要求等内容。
招标文件的编制应该详细、准确、合理,以确保投标者能够充分理解工程项目的要求。
2. 投标文件的提交投标文件是投标者对工程项目的响应文件,它包括投标报价、施工方案、技术参数等内容。
投标文件的提交应该按照招标文件的要求进行,确保投标文件的完整性和准确性。
3. 评标过程评标过程是对投标文件进行评审和比较的过程,以确定中标者。
评标过程应该公开、公正、公平,确保评标的客观性和准确性。
三、合同管理的重要性1. 合同的签订合同的签订是工程项目的法律依据,它规定了工程项目的范围、质量、进度、成本等内容。
合同的签订应该详细、明确,以确保双方的权益得到保障。
2. 合同的履行合同的履行是工程项目顺利进行的关键,它涉及到工程项目的施工、监理、验收等方面。
合同的履行应该严格按照合同条款进行,确保工程项目的质量和进度。
3. 合同的变更管理合同的变更是工程项目中常见的情况,它涉及到工程项目的范围、质量、进度、成本等方面的变更。
合同的变更管理应该严格按照合同条款进行,确保变更的合理性和合法性。
四、案例分析以某工程项目为例,通过工程招投标与合同管理的应用,实现了工程项目的顺利进展。
工程招投标与合同管理结课论文摘要本文主要研究工程招投标与合同管理的相关问题,包括招投标的基本流程、合同管理的重要性以及如何提高工程招投标与合同管理的效率和规范性。
通过分析实际案例和现有研究成果,提出了一些改善工程招投标与合同管理的建议,旨在提高工程项目管理的质量和效率,减少工程项目的风险。
1. 引言工程招投标与合同管理是工程项目管理中非常重要的一环。
招投标环节涉及到工程项目的资金投入、选取合适的承包商等关键决策;而合同管理则关系到工程项目的合法性、规范性和保障双方权益。
因此,加强对工程招投标与合同管理的研究和实践意义重大。
2. 工程招投标流程2.1 招标公告招标公告是招标过程中的第一步,通过向社会公众发布相关信息,包括项目名称、招标范围、投标人要求等,以引起潜在投标人的注意和参与。
2.2 投标文件准备投标文件是投标人向招标方提供的一系列文件,用于表达其对项目的理解、能力、经验和报价。
投标文件准备需要对招标文件进行仔细研究,明确项目需求,准确填写相关信息。
2.3 投标评审与中标公示招标方在收到投标文件后,会对各个投标人的资质进行评审,包括技术能力、经验、资金实力等。
评审结果通常会在一定的时间内公示,以便公众监督和查询。
2.4 招标合同签署当投标人中标后,双方将签署招标合同,详细说明项目范围、规格、价格、工期等重要条款,确保双方权益。
3. 合同管理的重要性合同管理是确保工程项目实施顺利进行的重要环节。
合同是工程项目各方之间达成共识的法律文件,明确了各方的权利和义务,对双方都具有约束力。
合同管理的重要性体现在以下几个方面:3.1 风险控制合同管理可以通过明确各方的责任和义务,规范工程项目的实施过程,降低风险的发生概率。
合同中的保证条款和违约责任可以对违约方进行处罚,保护受损害方的合法权益。
3.2 资金管理合同管理可以确保工程项目的资金使用合理,防止资金浪费和挪用。
合同中通常规定了支付方式和款项支付比例,确保在工程项目的不同阶段按照约定的方式进行支付。
建筑工程招投标与合同管理论文建筑工程招投标与合同管理摘要建筑工程招投标与合同管理是建筑行业中非常重要的环节,它涉及到从工程项目的规划、设计、招标、投标到合同签署、履行直至结算等各个环节。
本文将重点介绍建筑工程招投标与合同管理的背景与意义,分析目前存在的问题,并提出一些解决方法和建议,以期提高建筑工程招投标与合同管理的效率和质量。
1. 背景与意义建筑工程招投标与合同管理是建筑行业的管理规范之一,它的目的是确保工程的质量、进度和经济效益。
建筑工程的招投标过程涉及到多个参与方,如业主、设计师、施工方、供应商等,而合同管理则是对工程各方的权益进行保护和规范。
因此,建筑工程招投标与合同管理对于工程项目的成功实施具有重要的意义。
2. 目前存在的问题尽管建筑工程招投标与合同管理的重要性,但在实践中还存在一些问题:2.1 招投标信息不对称在招投标过程中,由于信息不对称的问题,投标人往往难以获得准确、全面的招标信息。
这导致了投标人在投标策划和报价方面存在一定的盲目性,从而影响了投标结果的准确性和公平性。
2.2 合同履行不规范在合同履行过程中,由于合同条款的不清晰或者合同管理的不力,常常出现合同履行成本超支、工期延误等问题。
这不仅对工程质量和进度造成影响,还可能引发纠纷和法律风险。
2.3 缺乏专业人才建筑工程招投标与合同管理是一项专业性较强的工作,需要具备工程管理、合同法律等方面的知识和技能。
然而,当前市场上缺乏相关专业人才,这给建筑工程招投标与合同管理带来了一定的难度和挑战。
3. 解决方法和建议针对上述存在的问题,可以采取以下方法和建议来改进建筑工程招投标与合同管理的水平:3.1 加强信息透明度提高招投标信息的透明度,公开招标文件、评标结果等关键信息,确保投标方能够获得准确、全面的招标信息。
同时,建立信息沟通平台,实时与投标人交流,解答疑问,减少信息不对称的问题。
3.2 完善合同管理制度建立健全的合同管理制度,明确合同条款,确保合同执行的规范性和合法性。
工程招投标与合同管理结课论文摘要工程招投标和合同管理在工程建设中起着至关重要的作用。
本论文从工程招投标和合同管理的定义、重要性和管理方法等方面进行探讨和分析,并通过案例研究来说明其在实践中的应用。
通过研究工程招投标和合同管理的相关理论,可以帮助工程建设者更好地管理项目,从而确保项目顺利进行。
1. 引言工程招投标和合同管理是工程建设过程中必不可少的环节。
招投标是指工程建设单位通过公开或邀请方式,向竞标人发出竞标邀请,选择最具竞争力的承包商进行合作。
合同管理是指在承包商中选定后,双方通过签订合同来确保项目按照预定的计划和要求进行。
工程招投标和合同管理对于工程建设项目的顺利进行具有至关重要的意义。
2. 工程招投标的重要性工程招投标的主要目的是选择最合适的承包商来完成工程建设项目。
通过公开招标或邀请招标,可以使更多的竞争者参与竞标,提高工程质量和效率。
同时,工程招投标使项目建设者可以根据不同承包商的报价和能力来选择最合适的合作伙伴。
通过竞争性招标,可以有效降低项目成本,并确保工程建设过程的透明和公正。
3. 合同管理的重要性合同管理是保证工程建设项目按照预定计划和要求进行的关键环节。
通过签订合同,可以明确双方的权利和义务,规范工程建设过程中的各项工作。
合同管理不仅包括合同的签订,还包括合同的履行、变更和终止等方面。
通过有效的合同管理,可以避免工程建设中的纠纷和风险,最大限度地保护双方的利益。
4. 工程招投标与合同管理的方法4.1 工程招投标方法工程招投标方法包括公开招标和邀请招标两种形式。
公开招标是指通过公告的形式向社会公开征集竞标人,借助公开的竞争平台选择最佳承包商。
邀请招标是指工程建设单位直接邀请符合条件的承包商参与竞标。
不论是公开招标还是邀请招标,都需要根据工程的具体情况和要求选择合适的方式。
4.2 合同管理方法合同管理方法主要包括合同的签订、履行、变更和终止等环节。
在合同签订阶段,双方需明确工程建设的目标、工期、质量要求和费用等内容,并在合同中规定各方的权利和义务。
工程招投标与合同管理相关论文(2024版)合同目录第一章:引言1.1 研究背景与意义1.2 研究目的与内容1.3 研究方法与论文结构第二章:工程招投标理论基础2.1 工程招投标的定义与特点2.2 工程招投标的基本原则2.3 工程招投标的法律法规框架第三章:工程招投标流程与关键环节3.1 招标准备与策划3.2 招标文件的编制与发布3.3 投标过程与策略第四章:合同管理的理论基础4.1 合同管理的概念与重要性4.2 合同生命周期管理4.3 合同管理的关键要素第五章:合同的签订与条款分析5.1 合同签订的前提与程序5.2 合同主要条款的分析5.3 合同的法律效力与解释第六章:合同执行与风险管理6.1 合同执行的监控与协调6.2 合同风险的识别与评估6.3 风险控制策略与合同变更第七章:工程招投标与合同管理的实践案例7.1 国内外工程招投标实践案例7.2 合同管理成功与失败案例分析7.3 案例总结与经验提炼第八章:工程招投标与合同管理的发展趋势8.1 工程招投标的未来趋势8.2 合同管理模式的创新8.3 技术进步对招投标与合同管理的影响第九章:研究结论与建议9.1 研究主要结论9.2 对工程招投标实践的建议9.3 对合同管理改进的建议第十章:参考文献10.1 中文参考文献10.2 外文参考文献第十一章:附录11.1 研究调查问卷11.2 数据分析结果11.3 相关法规汇编第十二章:论文作者承诺12.1 作者原创性声明12.2 作者对论文内容的负责承诺12.3 签字栏、提交时间、提交地点第十二章为论文作者的最终承诺,包括作者对论文原创性的声明、对内容负责的承诺以及签字确认,标志着论文的正式提交。
合同编号______第一章:引言1.1 研究背景与意义随着经济全球化和建筑业的快速发展,工程招投标与合同管理在项目成功中扮演着越来越重要的角色。
本论文旨在深入探讨工程招投标与合同管理的理论与实践,为相关领域的研究和实践提供参考。
建筑工程招投标与合同管理论文建筑工程招投标与合同管理论文引言建筑工程招投标与合同管理是建筑项目成功实施的重要环节。
在招投标阶段,合理选择合适的承包商,对于工程质量、进度和成本的控制具有重要意义。
而在合同管理阶段,合同的执行和管理是确保各方利益平衡和工程顺利实施的关键。
招投标过程招标文件准备在进行招标前,招标人需要准备招标文件,内容包括招标公告、招标投标邀请书、招标文件、工程量清单、技术规格等。
招标文件的准备应充分考虑项目的特点和要求,确保招标文件的完整性和准确性。
投标评审投标评审是招标人对投标文件进行筛选,选择合适的投标人的过程。
评审标准包括资质要求、技术方案、工期、价格等方面。
合理的评审过程能够提高工程质量,并确保公正和公平。
中标确定在投标评审之后,招标人需要确定中标结果,并与中标人进行谈判、签订合同等。
中标结果应根据评审结果和工程要求确定,确保选择合适的承包商。
合同管理合同签订在中标确定后,招标人需要与中标人进行合同签订。
合同的签订内容包括工程范围、工期、价格、支付方式、质量要求等,需要合理明确各方责任和权利,确保双方利益平衡和合同执行的顺利进行。
合同执行合同的执行是建筑工程实施的关键环节。
各方应按照合同规定的要求进行工程施工、质量控制、进度管理等工作。
各方需要及时沟通和协调,解决工程过程中出现的问题和变更。
合同变更管理在建筑工程实施过程中,可能会出现一些情况需要对合同进行变更。
合同变更管理需要合同双方进行协商和签订变更协议,明确变更内容、价格、工期等。
合理的变更管理能够避免纠纷和延误工期。
合同支付管理合同支付管理是确保工程款项按合同规定支付的重要环节。
招标人需要按照工程进度和质量要求进行支付,并及时核查合同款项的合法性和准确性。
中标人需要按照合同要求提供支付证明和发票等。
结论建筑工程招投标与合同管理是建筑项目成功实施的重要环节。
在招投标过程中,招标人需要合理选择合适的承包商,并确保公正、公平的投标评审结果。
【摘要】目前,我国公路建设已经初步形成了一定的行业规模,建立起比较完善的公路建设法制体系,而在公路建设中招投标越来越凸显出其重要作用,招标投标是市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建设项目的发包与承包,以及服务项目的采购与提供时,所采用的一种交易方式。
我们将从建设工程招投标现状分析开始,详细阐述招投标在公路建设工程中的作用及现存问题,通过一系列数据分析模式,提出公路建设工程招投标的发展执行报告。
【关键词】公路建设工程,招投标,合理低价法【正文】公路工程招标指招标人用招标文件将委托的工作内容和要求告之有兴趣参与竞争的投标人,让他们按规定条件提出实施计划和价格,然后通过评审比较选出信誉可靠、技术能力强、管理水平高、报价合理的可信赖施工单位,以合同形式委托其完成。
各投标人依据自身能力和管理水平,按照招标文件规定的统一要求投标,争取获得实施资格。
招投标的特点是,单一的买方设定包括功能、质量、期限、价格为主的标的,约请若干卖方通过投标进行竞争,买方从中选择优胜者并与其达成交易协议,随后按合同实现标的。
一:建设工程招投标现状分析我国加入WTO以后,工程建设市场将逐步的全面向国外开放,国内企业将面临与狼共舞的时代,以传统普通建筑工程项目为主正逐步转向以高附加值、高技术含量和综合型建设项目为主的市场格局,施工单位逐步由劳动密集型向技术资本密集型转变。
工程建设项目的运作模式将逐步与国际惯例接轨。
自2000年《中华人民共和国招投标法》实施以来,一些省市和部委陆续出台了一系列相关政策和规定。
我国招投标市场逐步规范,促使招投标市场的准入更加合理有序,使招投标工作更加合法、公开、公平公正,诚信度增加,公开招投标的比例明显提高,粮库、棉库、公路、水利等项目公开招标比例达75%以上,参加建设单位的资质水平普遍较高、实力较强。
业主和承包商均加大了招投标管理力度,在很大程度上保护了国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益。
对于一个完整的建设工程招投标来说,正规的程序主要包括:1、由招标办对招标单位资格和招标工程的条件进行审核;2、编制招标文件;3、发布招标公告和招标信息;4、招标办对投标企业进行资质审查,并向投标企业分发招标文件及设计图纸、技术资料;5、招标单位邀请投标企业踏勘工程现场,并召开招标答疑会,介绍招标文件,解答投标企业提出的问题,形成书面纪要;6、编制标底;7、招标办受理投标企业密封报送的标书;8、审定标底:9、建立评标工作小组;10、组织开标、评标、定标。
确定中标企业,发出中标通知书;11、建设单位与中标企业依法签订承包合同。
二:公路建设工程招投标现状分析1.基本定义基本建设:是指固定资产的建筑、添置和安装活动,是国民经济各部门为了扩大再生产而进行的增加固定资产的建设工作。
公路基本建设:是指有关公路固定资产的建筑、购置、安装活动,以及与其相关的诸如勘察设计和征用土地等工作。
(1)公路工程基本建设的投资形式“国家投资、地方筹资、社会融资、利用外资”和“贷款修路、收费还贷、滚动发展”的投资、融资体制。
(2)公路建设各方项目法人(建设单位、雇主、业主)指依法组建,负责执行本项目投资计划,享有项目建设管理权力,承担相应义务和责任的法人;在合同中是发包方(采购方、委托方、甲方)。
从业单位包括公路勘察、设计、施工、监理、试验、检测、咨询单位以及提供相关服务的社会中介机构(如金融、监督、顾问、保险、材料的供货商等单位);在合同中是承包方(受托方、乙方)。
(3)公路建设各方的资格(资质)等级项目法人资格等级:甲级、乙级从业单位资质等级:包括建筑施工企业资质和监理、试验、检测、咨询单位资质以及设计单位资质,其中建筑施工企业资质包括施工总承包、专业总承包和劳务分包,施工总承包包括特级、一级、二级、三级,专业承包括桥梁工程专业承包(一、二级)、隧道工程专业承包(一、二级)、路面工程专业承包(一、二、三级)、路基工程专业承包(一、二、三级);监理、试验、检测、咨询单位资质等级分为:甲、乙、丙;设计单位资质等级分为:甲、乙、丙、丁。
(4)公路建设中承包商与分包商的关系形式如下:2:公路建设工程招投标现存现状多年来,公路建设招投标市场通过培育和和实践,已经确立了公平、公正、客观、准确的评标原则。
在投标文件中,技术方面需要说明技术能力、财务能力、管理水平和信誉程度,商务方面需要报价总金额、工程量清单、单价构成分析等。
投标报价现已有一套完整的计价方法和可遵循的规律,我们需要从掌握施工要求、计量支付内容、合理选用定额、准确计算工程量入手,通过费率、引用分析和调整,才能计算合适的投标报价。
随着我国近几年招投标制度的完善与推进,对提高公路建设市场的规范性、完善投资控制、节省开支、提高施工企业的管理水平,起到了促进作用。
(1)公路工程施工招标的评标方法公路工程施工招标的评标方法可以使用合理低价法、最低评标价法、综合评估法和双信封评标法以及法律、法规允许的其他评标方法。
合理低价法,是指对通过初步评审和详细评审的投标人,不对其施工组织设计、财务能力、技术能力、业绩及信誉进行评分,而是按招标文件规定的方法对评标价进行评分,并按照得分由高到低的顺序排列,推荐前3名投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法,是指按由低到高顺序对评标价不低于成本价的投标文件进行初步评审和详细评审,推荐通过初步评审和详细评审且评标价最低的前3名投标人为中标候选人的评标方法。
综合评估法,是指对所有通过初步评审和详细评审的投标人的评标价、财务能力、技术能力、管理水平以及业绩与信誉进行综合评分,按综合评分由高到低排序,并推荐前3名投标人为中标候选人的评标方法。
双信封评标法,是指投标人将投标报价和工程量清单单独密封在一个报价信封中,其他商务和技术文件密封在另外一个信封中,分两次开标的评标方法。
第一次开商务和技术文件信封,对商务和技术文件进行初步评审和详细评审,确定通过商务和技术评审的投标人名单。
第二次再开通过商务和技术评审投标人的投标报价和工程量清单信封,当场宣读其报价,再按照招标文件规定的评标办法进行评标,推荐中标候选人。
对未通过商务和技术评审的投标人,其报价信封将不予开封,当场退还给投标人。
公路工程施工招标评标,一般应当使用合理低价法。
使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款的项目和工程规模较小、技术含量较低的工程,可使用最低评标价法。
(2)现存问题? 对施工企业资格审查控制不严,管理不力。
有的地方不具备投标资格的无独立资质的二级法人也参加招标,导致一些虚报资质等级的挂靠企业中标。
这种“高资质投标,低资质进场,无资质施工”违反基建程序的做法在很多地方都有,是当前工程建设模式的一大漏洞,直接影响工程的质量。
? 标段划分过小一般公路工程施工标段的划分应根据工程的技术特点、承包队伍的状况(机械化程度)及行政区域情况等因素来确定。
面向大型工程承包单位招标时,标段可以很大;面向小型的专业化施工队伍招标时,标段可以划得较小。
但标段划分太小时,会使施工成本增加,施工干扰增多,业主和监理的施工协调和管理工作量也将成倍增加,这对工程的投资控制是不利的,因此还要考虑对工程施工有利的原则。
? 违规审批和规避招标,工程监管不到位有的建设单位不按招投标规定选择总承包施工单位,对分包管理不严,界限不清,在工程承发包中任意肢解工程及转包工程,层层转包现象相当严重,或未经招标投标就直接发包。
? 地区和部门垄断,统一开放的市场还未形成有些地方特别是在县一级,公路等专业工程项目还未能完全进入建设工程交易中心进行招投标;或出于地方保护主义目的,对已中标企业硬性供应原材料,这是与《招投标法》相悖的。
? 投标定标过程控制不严,运作机制有待完善有的建设单位没有法律、合同方面的专门人才,对涉及施工招投标制的工程经济及管理方面不熟悉,评标细则不全面,招标文件较粗糙,特别是工程量清单与实际出入较大,导致标底不准确,变更较多,影响招投标文件的公正性。
除此以外,由于监督机制不健全,泄露标底、串标等时有发生;或者投标单位太少,没有竞争性;评标办法不完善;同时施工企业为达到中标目的,有意压低报价,或者采用微利标、无利标甚至亏损标,致使投标书编制不完善。
? 承发包过程中不正之风和腐败现象有些建设单位利用招标权索贿接受“回扣”,对按国家规定应实行公开招投标的项目,进行指定招标或议标,搞“暗箱”操作,选择与自己有关系的施工企业进行施工。
这是工程招标投标管理工作中失职、赎职行为,与招投标的合法、平等原则相悖。
三:公路建设工程招投标发展趋势(1)招标投标法律、法规和规章不断完善和细化,招标程序不断规范,必须招标和必须公开招标范围得到了明确,招标覆盖面将进一步扩大和延伸,工程招标已从单一的土建安装延伸到道桥、装潢、建筑设备和工程监理等。
(2)在公路建设招投标中,将进一步加大资格预审工作量。
这主要包括:? 将资格预审的范围扩大,扩大到投资方想要了解的未来承包商的方方面面,主要是了解承包商的信用水平,以及项目经理和总工程师等人员的资质和近几年所承担的工程? 要求承包商可用于该工程的专利技术,这些技术不仅可以提供一些核心机密,还要有相应的专业证书,并预计承包商可要降低费用的水平。
(3)招标代理机构将依据《招标投标法》规定设立评委专家库,而建设工程交易中心则应制定专业齐全、管理统一的评委专家名册,同时应充分发挥评委专家名册的作用,改变目前专家评委只进行评标的现状,充分利用这一有效资源为招标投标管理服务。
(4)公路建设工程交易中心将办成“程序规范,功能齐全,手段多样,质量一流”的服务型的有形招标投标市场。
除提供各种信息咨询服务外,其主要职责是能保证招标全过程的公开、公平和公正,确保进场交易各方主体的合法权益得到保护。
四:对中国公路工程招投标的发展执行报告对公路建设招投标一些不容忽视的问题,只有通过健全制度、完善机制、强化监督、规范招投标活动来切实加以解决。
否则,将严重影响公路建设市场秩序,影响公路行业的良好形象,影响公路交通事业的可持续发展。
(1):加强招投标制度的统一各级交通主管部门要严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规,取消地方非法设置的招投标环节的行政审批、资质验证、注册登记等手续,取消带有地方保护倾向的不恰当做法。
禁止以获得本地区、本系统奖项等歧视性要求作为评标加分条件或者中标条件,确保招投标制度的统一协调。
(2):加强对招标人的管理,规范招标代理行为省交通主管部门要切实加强对招标人的管理,严格实行项目法人资格核备制度。
要督促招标人严格执行国家规定的基本建设程序和招投标管理制度,按照公开、公平、公正的原则,依法组织公路建设项目的招标工作。
或者委托招标代理机构办理招标事宜。