下载文档原格式
BT合同是什么合同引言概述BT合同是指Build-Transfer合同，是一种建设-转让合同，通常用于建设工程领域。
在BT合同中，建设方负责设计、建造和投资建设项目，然后将项目完工后转交给使用方。
本文将详细介绍BT合同的定义、特点、适合范围、优缺点以及应注意的事项。
一、定义1.1 BT合同是指建设方在自己的资金、技术和管理优势下，承担设计、建造和投资建设项目的责任，最终将项目转交给使用方的一种合同形式。
1.2 BT合同通常包括建设方的设计、施工、融资、运营等方面的责任，以及使用方的支付、验收、接收等方面的义务。
1.3 BT合同在法律上属于一种特殊形式的建设工程合同，具有一定的法律约束力和规范性。
二、特点2.1 BT合同的特点之一是建设方承担了设计、建造和投资的责任，因此建设方对项目的质量、进度和成本都有较大的控制权。
2.2 BT合同的另一个特点是使用方在项目完工后接收项目，并承担后续的运营和维护责任，因此使用方需要对项目的后续运营情况进行充分考虑。
2.3 BT合同的第三个特点是建设方和使用方之间的权利义务关系较为复杂，需要双方在合同中明确规定各自的权利和义务，以避免后续纠纷。
三、适合范围3.1 BT合同通常适合于大型建设项目，如基础设施建设、工业厂房建设、公共建造等领域。
3.2 BT合同适合于建设方有较强资金实力和技术实力，能够承担设计、建造和投资责任的情况。
3.3 BT合同适合于使用方需要长期使用和运营项目的情况，如公共交通、水电站等项目。
四、优缺点4.1 BT合同的优点是建设方承担了设计、建造和投资责任，减轻了使用方的负担，提高了项目的建设效率和质量。
4.2 BT合同的缺点是建设方和使用方之间的权利义务关系较为复杂，容易产生纠纷，需要双方在合同中明确规定各自的权利和义务。
4.3 BT合同的另一个缺点是使用方在项目完工后需要承担后续的运营和维护责任，需要充分考虑项目的后续运营情况。
五、应注意的事项5.1 在签订BT合同时，建设方和使用方应充分商议，明确双方的权利和义务，避免后续纠纷。
项目建设—移交（BT）合同甲方：乙方政府决定，并授权住房和城乡建设委员会（下称甲方）通过BT招商确定项目的投资建设人，组成联合体中标作为投资建设人，对该工程建设、移交项目进行投融资、建设管理及施工总承包工作，工程竣工验收合格，将符合设计各项要求的完好的工程移交甲方，甲方按本合同规定，将工程的投资款及投资融资补偿支付给投资建设人。
经协商，同意由联合体其中的主体方全额投资融资，全面负责该项目的投资、建设、移交和回购款的收取及签署相关文件、履行联合体的权利、义务及责任（联合体各自的权利、义务、责任详见附件1），工程由有限公司负责项目融资投资, 。
联合体各方均承担连带责任。
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙方就本BT项目投资、建设、移交等有关事宜达成一致意见，订立本合同。
第一条基本概念界定一、“BT投资额”，指由中标单位投入BT项目建设并经甲方确认的全部投资，包括相关前期费用及规费（含劳动保险费）、项目建安工程费、建设期投资融资补偿、回购期投资融资补偿等。
二、“BT项目回购款”，BT项目回购款=BT投资额。
三、“建设期投资融资补偿”。
建设期投资融资补偿指经甲方审核机构审定的乙方投入项目的（相关前期费用及规费（含劳动保险费）﹢建安工程费）×建设期投资融资补偿率，计算期限自项目开工之日起至项目竣工验收合格之日为止。
工程实际建设时间超过约定的，超过部分不计算投融资补偿（合同规定和甲方征地、拆迁、设计重大变更影响正常施工的可以延长的除外）。
四、“回购期投资融资补偿”，回购期投资融资补偿指“（甲方审定的项目相关前期费用及规费（含劳动保险费）﹢项目建安工程费﹢回购期投资融资补偿累计数－甲方已支付的回购款）×回购期投资融资补偿率”。
计算期限自项目竣工验收合格次日起，至甲方付清全部BT回购款之日止。
五、“建设期及回购期投资融资补偿率”：建设期的投资融资补偿率取中国人民银行公布的同期三至五年期商业银行贷款基准利率上浮2％；回购期投资融资补偿率取中国人民银行公布的同期三至五年期商业银行贷款基准利率上浮2％。
t合同是否属于建设工程施工合同我们需要明确什么是T合同。
T合同是指“uild-Transfer”即“建设-移交”合同，它是一种由私人资本参与公共基础设施建设的融资方式。
在这种模式下，私人投资者负责筹集资金、设计、建设并在一定期限内运营项目，最终将建成的项目移交给政府或其指定机构。
这种模式有效地缓解了政府的财政压力，同时也引入了私营部门的效率和管理经验。
我们来看传统的建设工程施工合同。
这类合同通常是指承包人按照发包人的要求，完成建设工程的施工任务，并承担相应的工程质量责任。
它的特点是责任明确、风险相对分散，且通常涉及的主体较为简单，主要是发包人和承包人两方。
T合同与传统的建设工程施工合同有何不同呢？T合同涉及的主体更为复杂，除了建设方和投资方，还涉及到未来的运营方以及最终的接收方——政府或其指定机构。
T合同的风险承担更加集中，私人投资者在项目建设和运营阶段承担较大风险，直到项目移交后风险才转移到政府手中。
T合同的期限通常较长，涵盖了项目的整个生命周期，而不仅仅是施工阶段。
从上述分析可以看出，T合同虽然包含了建设工程施工的内容，但其范围更广，涉及的责任、风险和期限都与传统建设工程施工合同有所不同。
因此，严格来说，T合同并不完全等同于建设工程施工合同范本。
它更像是一种包含建设工程施工在内的综合性合同模式，旨在通过多方合作完成基础设施项目的建设和移交。
T合同作为一种创新的融资和建设模式，在推动基础设施建设方面发挥着重要作用。
尽管它包含了建设工程施工的元素，但由于其独特的运作机制和风险分配方式，T合同与传统的建设工程施工合同在性质上有所区别。
因此，我们不能简单地将T合同划归为建设工程施工合同范本，而应该根据其特点进行独立的理解和适用。
bt协议合同范本(必备5篇)bt协议合同范本第1篇甲方：_______________有限公司（以下简称甲方）法定代表：地址：乙方：_______________大学（以下简称乙方）法定代表：地址：本“优势互补、协同创新、共同发展”的原则，双方同意紧密结合甲方的产业特色和发展需求，依托乙方_____和学科优势，以新一代信息技术为重点，以________信息产业园为主要载体，共同构建充满创新活力的产学研合作平台，促进乙方_____智力和科研成果与________信息产业园的充分对接，推动______新区战略性新兴产业快速发展，产业竞争力大幅提升。
双方经过友好协商，本着优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成本协议。
一、合作的内容甲乙双方以ITA、ITOA课程为基础进行业务深度合作，在课程共建、师资培养、_____输出等方面进行交流，合作。
二、合作时间合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。
期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
三、合作双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、将甲方作为乙方的_____培养基地，为高等教育中长期发展规划、学科建设规划等方面提供帮助和支持；协助乙方制定、修订_____培养方案和适合企业岗位能力需求的教学计划，课程体系及教材开发等工作。
2、甲方充分发挥自身及微软的优势，负责对乙方教师进行业务技能培训和技术指导。
3、甲方整合园区资源，根据产业发展和企业的需求，由乙方推荐相关专业学生在园区实习和就业工作。
5、根据乙方的教学需要，在符合甲方要求的前提下，经甲方同意后，可在甲方挂牌设立“校外实习训练基地、就业基地或产学研合作基地”，为乙方的学生提供见习、专业实习、毕业实习、毕业设计及社会实践等活动的协助。
（二）乙方的权利和义务1、乙方负责实施课程推广及落实，并以必修课、选修课、实践教学等形式实现。
2、乙方负责搭建符合课程需求的场地及硬件设施，按照甲方的技术标准根据实际情况进行场地及硬件设施的改建。
YF-ED-J2467可按资料类型定义编号投资建设-回购（BT）合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日投资建设-回购（BT）合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
回购人：_________投资人：_________签约地点：_______________签约日期：_______________目录陈述_5第一章特许权_5第1条定义和解释_51.1 定义_51.2 释义_8第2条双方义务_92.1 特许权的授予_92.2 担保权_92.3 投资人的主要义务_92.4 回购人的主要义务_92.5 建设期_102.6 建设期的延长_10第3条合作前提条件_103.1 投资人条件_103.2 回购人条件_103.3 回购承诺函和回购担保文件_10 第二章投融资_11第4条项目融资_114.1 投资人的投融资义务_114.2 项目资本金_114.3 项目公司注册资本_114.4 担保权益_114.5 融资文件_114.6 资金使用_11第三章项目监管_11第5条项目监管_115.1 回购人的监管权_115.2 财务监管_125.3 监理机构的监管_12第四章项目建设_13第6条土地使用_136.1 征地、拆迁和补偿_136.2 建设用地的权利_136.3 对建设用地的限制_136.4 临时用地_136.5 公用设施使用建设用地_13第7条前期工作_14第8条设计修改和设计变更_14第9条施工_159.1 投资人的主要义务_159.2 回购人的主要义务_169.3 建设工程质量_169.4 质量保证和质量控制方案_179.5 总承包人和施工监理人_17第10条进度计划及控制_1710.1 进度计划_1710.2 进度报告_1810.3 建设中的预期延误_1810.4 建设过程中的监测、检验及异议_19 10.5 工程停建或缓建_19第五章项目延误与终止_19第11条完工延误_1911.1 逾期赔偿金_19第12条合同终止_2012.1 终止合同_2012.2 终止合同时的估价_20 12.3 终止后的支付_21第六章验收和移交_21第13条工程验收_2113.1 验收标准_2113.2 验收_2113.3 重新验收_2113.4 检验争端_21第14条单项工程移交_22 14.1 移交的范围和时间_22 14.2 移交文件_2214.3 技术移交_2314.4 移交效力_2314.5 合同的取消和转让_2314.6 所有权及风险的转移_2314.7 移交证书_2314.8 投资人设备的移出_23第15条项目整体移交_24第七章缺陷责任_24第16条缺陷责任期_2416.1 完成收尾工作和修补缺陷_24 16.2 缺陷责任期_25第八章回购款的计算、调整和支付_25 第17条回购款计算调整_2517.1 回购款的计算_2517.2 回购款的调整_26第18条回购款支付_2618.1 回购款的支付_2618.2 支付延误_2718.3 审计_27第九章各方的一般义务_27第19条回购人的一般义务_27 19.1 遵守法律和合同_2719.2 支付回购款_2719.3 协助批准_2719.4 协调和配合_2719.5 法律和条例变动_2819.6 征地和拆迁_28第20条投资人的一般义务_28 20.1 遵守法律_2820.2 全面管理_2820.3 资金管理_2820.4 法律和条例的变动_29第21条环境及文物_2921.1 环境保护_2921.2 付款到期日_3021.3 保护考古、地质和历史文物_30 第22条项目文件及保险_3022.1 项目文件的协调_3022.2 保险_3122.3 知识产权_31第十章不可抗力_31第23条不可抗力及影响_3123.1 不可抗力引起的中止履行_31 23.2 通知_3223.3 不可抗力造成的支出和延误_3223.4 减少损失的责任和协商_32 23.5 不可抗力造成的终止_33 23.6 灾害保险和项目的修理_33 第十一章合同转让_33第24条双方合同转让_3324.1 由回购人的转让_3324.2 由投资人的转让_33第十二章争议解决_34第25条解释规则_3425.1 合同文件_3425.2 完整的协议_3425.3 变更_3425.4 可分割性_34第26条争议解决_3426.1 定期讨论_3426.2 友好解决_3426.3 诉讼_3526.4 诉讼期间的履约_3526.5 继续有效_35第十三章附则_35第27条其他规定_3527.1 义务的分别性_3527.2 通知_3527.3 不予放弃_36第28条对投资人的优惠条件_36陈述本协议由(按照中华人民共和国法律正式设立和存续的政府机关法人，以下简称“回购人”)和(一家依照中华人民共和国法律设立和存续的有限责任公司，以下简称“投资人”)于二〇〇_____年____月____日在中华人民共和国______________签署。
bt建设项目合同范本6篇篇1甲方（项目业主方）：__________________________乙方（投资承建方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就本BT建设项目的实施，经友好协商，达成如下协议条款，以兹共同遵守。
一、合同背景及项目概述鉴于甲方作为项目业主，决定对__________项目进行投资建设；乙方愿意接受甲方的委托，采用BT模式（即建设-移交模式）进行该项目的投资与建设。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范项目的实施过程。
二、合同范围及内容本合同涉及项目的投资、建设、移交等全过程。
包括但不限于以下内容：1. 项目总投资额及资金来源。
2. 建设周期及进度安排。
3. 工程质量和验收标准。
4. 双方的权利和义务分配。
5. 风险分担及应对措施。
6. 合同的变更与解除条件。
7. 争议解决方式及适用法律等。
三、项目总投资额及资金来源双方约定本项目的总投资额为人民币______元（大写：______元整）。
资金来源为乙方自有资金及可能的外部融资，应确保项目建设资金的及时到位。
四、建设周期及进度安排本项目自合同签订之日起开始建设，建设周期为______个月。
乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保按期完工。
五、工程质量和验收标准乙方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，应按照约定的验收标准进行验收，并提供相应的质量证明文件。
六、双方权利和义务分配1. 甲方的权利和义务：提供项目建设所需的基本条件；监督项目建设进度和工程质量；按时接收并验收合格的工程项目。
2. 乙方的权利和义务：负责项目的投资与建设；保证工程质量和进度；按时提交项目建设的进度报告和必要的技术资料；负责项目的风险管理和控制。
七、风险分担及应对措施双方应共同分担项目风险，对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施。
BT合同与施工合同区别BT合同与施工合同是工程建设领域中常见的两种合同类型，它们在项目实施、合同主体、合同内容等方面存在一定的区别。
本文将从以下几个方面详细阐述BT合同与施工合同的区别。
一、项目实施阶段的不同1. BT合同（建设-移交合同）：BT合同是指建设方（甲方）与投资方（乙方）签订的，由乙方负责投资、建设某个项目，并在项目完成后将项目移交甲方的一种合同方式。
因此，BT合同主要涉及项目建设阶段，包括项目设计、施工、设备采购等。
2. 施工合同：施工合同是指发包方（甲方）与施工方（乙方）签订的，由乙方负责完成某个施工项目的一种合同方式。
施工合同主要涉及施工阶段，包括施工方案、施工质量、施工进度、工程价款等。
二、合同主体的不同1. BT合同：BT合同的双方主体分别是建设方（甲方）和投资方（乙方）。
甲方通常为政府部门、企事业单位等，乙方则为具有投资能力和建设实力的企业或联合体。
2. 施工合同：施工合同的双方主体分别是发包方（甲方）和施工方（乙方）。
甲方通常为工程项目的主人或开发商，乙方则为具有施工资质的建筑企业。
三、合同内容的区别1. BT合同：BT合同的内容主要包括项目建设、投资、移交等方面。
合同中需明确项目的规模、投资金额、建设周期、技术标准、移交标准等条款。
此外，BT合同还涉及项目风险分配、融资安排、履约保障等方面的内容。
2. 施工合同：施工合同的内容主要包括施工项目、工程质量、工程进度、工程价款等方面。
合同中需明确施工范围、施工质量标准、施工进度计划、工程价款支付方式等条款。
此外，施工合同还涉及施工安全、材料供应、工程变更等方面的内容。
四、项目风险分配的不同1. BT合同：BT合同中，项目风险通常由投资方承担。
投资方需负责项目的融资、建设、移交等环节，并承担相应的设计、施工、材料等方面的风险。
2. 施工合同：施工合同中，项目风险主要分配给施工方。
施工方需承担施工过程中的质量、安全、进度等方面的风险，并承担工程价款、材料价格波动等风险。
bt融资合同范本甲方（项目业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（BT 项目投资人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设[项目名称]项目，乙方愿意以 BT（Build Transfer，建设－移交）模式进行投资建设，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[项目具体内容，包括工程范围、建设规模、技术标准等]4. 项目建设期：自本合同生效之日起[建设期时长]个月。
二、BT 模式及双方权利义务1. BT 模式：乙方负责项目的投融资、建设管理及施工，并在项目建成后按照本合同的约定将项目移交给甲方，甲方按照本合同的约定向乙方支付回购款。
2. 甲方权利义务：有权对项目的建设进行监督和检查，确保项目按照合同约定的标准和进度进行建设。
负责协调项目建设过程中的相关外部关系，为项目建设提供必要的支持和协助。
按照本合同的约定按时向乙方支付回购款。
3. 乙方权利义务：负责项目的投融资工作，确保项目建设资金的足额到位。
按照本合同的约定和国家及地方有关标准、规范的要求，组织项目的建设管理和施工，确保项目的质量、安全和进度。
负责项目建设过程中的环境保护、文物保护等工作，承担相应的责任。
三、项目投资及回购1. 项目投资总额：经双方确认，本项目的投资总额为人民币[投资总额金额]元（大写：[大写金额]）。
在项目竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付回购款的[X]%；在项目竣工验收合格后第[X]个月，甲方向乙方支付回购款的[X]%；在项目竣工验收合格后第[X]个月，甲方向乙方支付回购款的[X]%；剩余回购款在项目质保期届满后[X]个工作日内支付完毕。
BT合同是什么合同BT合同是指业务技术合同，是一种在商业领域中常见的合同类型。
它是指双方就某项业务技术合作达成的协议，明确了合作的内容、条件、权利和义务等方面的约定。
下面将详细介绍BT合同的定义、内容要素、签订流程和注意事项。
一、定义：BT合同全称为Build-Transfer合同，即“建设-转让合同”。
它是指一方（通常是政府或公共机构）将某项基础设施或公共服务项目的建设和运营权委托给另一方（通常是私营企业或外国投资者），在一定期限内由后者承担建设、运营、维护和管理的责任，完成后再将项目移交给委托方。
BT合同常见于基础设施建设领域，如公路、桥梁、水利工程、电力设施等。
二、内容要素：1. 合作双方信息：包括委托方和承包方的名称、地址、联系人等基本信息。
2. 合作项目描述：明确合作项目的性质、规模、目标、范围等，确保双方对项目的理解一致。
3. 合同期限：规定合同的起止时间，确保项目按时完成并移交。
4. 费用和付款方式：明确项目的总投资、资金来源、付款方式、阶段性付款等，确保项目的经济可行性。
5. 权利和义务：明确双方在合作过程中的权利和义务，包括承包方的建设、运营、维护和管理责任，以及委托方的监督和支付责任。
6. 终止和违约条款：规定合同终止和违约的条件和后果，确保合同的履行和双方的权益。
7. 争议解决方式：约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。
三、签订流程：1. 协商洽谈：双方就合作项目的内容、费用、期限等进行详细的协商和洽谈，明确各自的需求和责任。
2. 资格审查：委托方对承包方进行资格审查，包括经营能力、技术实力、财务状况等方面的评估。
3. 签订合同：双方在协商一致的基础上，正式签署BT合同，并对合同的各项条款进行确认和约定。
4. 履行合同：承包方按照合同的约定，按时、按质完成项目的建设、运营、维护和管理等工作。
5. 移交项目：项目建设完成后，承包方将项目移交给委托方，并完成相关手续和文件的交接。
BT模式投资建设合同研究及利息计算一．BT模式在中国的兴起及应用1．项目融资正在成为政府投资工程的重要融资和建设模式80年代初，世界经济形势逐渐发生变化，经济发展、人口增加、城市化等导致对能源、交通等基础设施需求的急剧膨胀，而经济危机和预算赤字使政府投资能力减弱，70年代的债务危机使许多国家的借贷能力锐减，迫使政府寻找新的方式筹集基础设施建设资金。
其中的一种模式就是邀请私人实体参与到基础设施建设过程中来，这种模式就是项目融资模式。
项目融资为一个特定经济实体所安排的融资，其贷款人在最初考虑安排贷款时，将满足于使用该经济实体的现金流量和收益作为偿还贷款的资金来源，并且将满足于使用该经济实体的资产作为贷款的安全保障。
项目融资为政府建设项目提供更加灵活的融资形式，满足政府在资金方面的特殊要求。
多数国家对政府预算的规模以及政府借贷的种类和数量均有严格的规定，尤其是我国，预算法明文规定地方政府不能出现赤字，这些规定限制了政府在金融市场上安排贷款和吸纳私人资本的能力。
在这种情况下，对于一些经济效益较好的能源、交通等基础设施项目，政府可以通过安排项目融资的方法较为灵活地处理债务对政府预算或借债的影响埋一。
最初项目融资主要采用建设一运营一移交(Build．Operate．Transfer，BOT)模式。
BOT的概念已有上百年的历史，主要起源于矿、石油、天然气等自然资源的开发项目。
自1984年土耳其首相Turgut Ozal(奥扎尔)首次应用于土耳其公共基础设施项目的私有化过程中后，引起世界各国尤其是发展中国家的关注和应用。
目前，发展中国家共实施了200多个BOT 项目，例如，土耳其的火力发电厂(现代世界第一个BOT项目)、菲律宾的诺瓦斯塔电厂(国际上公认的第一个成功的BOT项目)、中国的沙角B电厂(现代世界第一个成功移交的BOT项目)和来宾B电厂(中国第一个国家级批准的BOT项目)、英法之间的欧洲隧道(世界上最大的BOT 项目)、马来西亚的南北大道、泰国的曼谷公路和轻铁、香港的多个隧道、澳洲的悉尼隧道和英国的曼彻斯特轻轨等等”。
重庆市合川××××××工程BT模式投资建设合同甲方：××××××乙方：××××××二〇〇年月日–1–重庆市合川×××××工程BT模式投资建设合同甲方：重庆市合川×××××公司地址：×××××法定代表人：×××乙方：×××××地址：×××××法定代表人：×××鉴于：1.甲方经重庆市合川区人民政府授权（授权文件见附件1），是重庆市合川区人民政府确定的重庆市合川×××××工程的最终项目业主；2.甲方就重庆市合川×××××工程（详后附（工程项目一览表）进行“BT”（Build-Transfer）模式招标（或竞争性谈判），×××××公司投标并中标（或参与竞争性谈判并中标）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家计委关于印发促进和引导民间投资的若干意见的通知》、建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《重庆市人民政府关于加强和–2–规范政府投资项目BT融资建设管理的通知》（渝府发[2007]73号）等法律法规，及《重庆市合川区政府投资项目BT融资建设管理实施意见》（合川府发〔2008〕17号）和合川区政府投资项目相关规定，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。
第一条定义除合同条款另有约定外，本合同用语以下列定义为准：1.1本工程（或本项目）：指重庆市合川工业园区×××××（详后附（工程项目一览表）工程。
1.2本工程范围：×××××。
[以下为参考示例，应根据不同工程明确详尽：土石方工程、路基工程、路面工程、人行道及相关附属工程、路灯、管网（排水、排污、管涵工程等）、软基处理工程等甲方提供的施工图设计文件所示的全部施工内容。
其中通讯及电力工程只包括通讯沟、电缆沟及电力沟相关工程（除电缆、电线及相关配电设备外的所有工程）。
沥青砼道路面层、交通标志、标线不在本次实施范围内。
燃气工程由其他相关职能部门实施，承包单位配合（不计配合费）；绿化工程只包括建筑部分，不包括植物部分（种植土不计算）。
]以上内容按甲方提供的施工设计图和招标文件指定的范围为准。
1.3 BT模式：BT是英文BUILD -TRANSFER的缩写，在–3–本合同中的中文意思即：建设一移交；双方认可的BT模式是指乙方按本合同的约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。
在乙方按约定将本工程建成竣工移交给甲方及甲方指定的管护单位后，乙方按BT 回购价款收回投资。
1.4建设期：指本项目的建设周期，从本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
1.5工程施工期:自取得开工许可证之日起至工程竣工验收合格之日止。
1.6回购价款：指根据本合同第三条确定的甲方应支付乙方的费用总额。
1.7“元”：指人民币单位“元”。
1.8基准日：指本合同中用于确定具体时间界点的日期。
1.8.1通车基准日：指本项目全部工程竣工通车之日。
1.8.2全面验收备案基准日：指本项目全面验收备案完毕取得备案证书之日。
1.8.3工程档案移交基准日：指本项目全部的工程档案移交完毕之日。
1.9工程相关单位：指本工程的工程咨询单位、勘察、设计单位、施工单位、设计监理单位、专业施工监理单位、施工监控单位、审计中介机构、材料与设备供应单位等。
1.10区政府：指重庆市合川区人民政府。
1.11回购期：指本工程承包范围内的工作内容竣工完成并验收合格之日起开始，按约定完成回购款支付之日止结–4–束。
本工程回购期年。
1.12不可抗力：合同任何一方不能预见、不可避免、无法控制或不能克服的自然事件，包括地震、台风、洪水等自然灾害或战争及一切非人力可预测或者控制的事件。
第二条工程实施2.1工程实施方式2.1.1本工程采用本合同约定的BT模式实施：乙方负责筹集本工程所需资金（包括建筑安装工程费，甲方掌握使用的交通组织费、征地拆迁、工程勘察、设计、监理、质量监督、施工水、电设施等费用）和建设过程中的组织和管理。
项目的建设管理职责（包括办理相关建设审批手续，勘察、设计及监理单位的委托及管理）由（甲方）项目业主承担，工程建成后按约定程序由乙方移交给甲方，并由甲方按本合同约定回购价款支付给乙方回购款项。
2.2甲方原则上应在××年×月×日前完成本项目工程范围内所有工程的施工图设计和按区政府规定的前期工作程序，达到工程开工条件。
2.3乙方应在合川区组建与本项目建设管理相适应的项目公司（项目管理部），有足够的管理和专业人员，确保本工程质量、工期和安全施工。
2.4乙方承诺：乙方确保合同内的工程在××年×月×日前全部完工，但因甲方原因不能按时开工时，完工时间应顺延。
–5–2.5建设期资金监管：指乙方按工程进度和甲方安排及时足额将项目资金划入乙方项目公司为本工程项目设立的专用帐户，以便甲方监督乙方的建设资金到位情况。
乙方应按合同约定及时支付甲方使用的资金。
乙方对工程相关单位的进度款支付按工程实际进度，根据与相关单位的合同约定执行，不得违约拖欠。
乙方按月向甲方提供工程进度款的支付情况说明，并提供相关工程资料和财务资料，以便甲方检查、监督。
2.6资金到位：本合同生效后十日内，乙方应将万元资金划入项目公司专用帐户（下称专户），其余资金根据由乙方编制甲方同意的《施工组织设计》和《资金到位计划》，及时足额到位，确保工程顺利进行。
项目公司专用帐户由甲、乙双方共同监管。
第三条回购价款及支付3.1回购价款3.1本合同的回购价款暂定为××万元，由建筑安装工程费、甲方掌握使用的费用、资金占用费组成，具体如下：3.1.1建筑安装工程费按本合同第四条规定原则确定的预算下浮×%后实行总价包干，金额暂定××万元，最终工程包干总造价需在××年×月×日前经双方商定后，以区政府投资项目评审中心审核的造价为准，最终合同包干总造价另行签定补充协议。
3.1.2甲方掌握使用的费用××万元。
其中：–6–3.1.2.1交通组织费：临时交通标志、义交、交警等费用，暂定××万元；3.1.2.2工程勘察、设计、监理、质量监督等费用，暂定××万元；3.1.2.3施工水、电设施费：暂定××万元；3.1.2.4征地拆迁费：暂定××万元。
上述4项费用在乙方资金到帐后10天内划入甲方帐户。
3.1.3资金占用费3.1.3.1建设期利息：不计取。
3.1.3.2回购期利息：从进入回购期之日起分段计算利息。
基数按照当期尚未支付的建筑安装工程费和甲方掌握使用的费用总额之和计算。
建筑安装工程费的5%作为质量保修金，质量保修期内不计算利息。
利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮（或下浮）×%计算，利息计算期根据在回购期内当期实际占用时间计算。
3.2回购价款的支付回购价款以工程合同金额、经审计后的增减金额、甲方掌握使用的费用及利息组成。
回购期二年，分四次回购。
本工程竣工验收交付使用后：6个月内，支付合同价款的25%，并支付当期的回购期利息；12个月内，支付至结算总额的50%，并支付当期的回购期利息；18个月内，支付至结算总额的75%，并支付当期的回购期利息；24月内支付完剩余尾款和当期的回购期利息。
建筑安装工程费的5%作为质量保修金，质量保修期内不计算利息。
–7–3.3工程款的支付3.3.1乙方应根据本合同及与相关单位签订的合同，按合同约定向工程相关单位支付工程款。
届时若乙方拖欠工程款，甲方有权在支付给乙方的总合同价款中作相应的扣减。
在乙方支付清工程欠款后，甲方在下期支付中将其扣减部分支付给乙方。
扣减部分不计息。
3.3.2若乙方不能履行工程质量保修期责任，甲方有权在支付乙方的回购价款中扣减完成质量保修所需的必要费用。
第四条施工图预算4.1编制原则。
按重庆市2008年《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额》等相关定额文件进行编制。
其中,人工费按《重庆工程造价信息》合川区指导价调差,但调整的人工费差价不计取定额管理费、税金和费用；材料费按乙方施工队伍进场的上月合川区政府评审评审中心公布的材料价格执行，评审中心公布的价格中未涉及的材料价格，由甲乙双方商定，报区政府项目评审中心审定后执行。
所有混凝土均采用商品混凝土施工，并按商品混凝土计价。
4.2编制确定程序。
由甲方委托中介机构编制工程预算，乙方审核同意后，送区政府投资项目评审中心审查。
按合川区政府规定程序审定。
–8–4.3本合同包干范围内的工程变更，以及包干范围以外增减工程，需经甲方同意，并按合川区政府规定的原则和程序进行费用调整。
4.4工程措施费应根据经甲方审定的《施工组织设计》以及第4.1条规定计算相关费用，包干使用不再进行调整；工程措施费暂按工程建安造价的10%计入合同，待乙方编制《施工组织设计》经甲方审定同意后，由区政府项目评审中心审核确定。
4.5物价波动引起的价格调整工程款在施工图设计文件内实行总价包干，施工图设计变更部分的工程款不得突破设计变更的核准预算。
甲方提供的工程量清单只是招标人对投标人的一种提示，乙方递交的工程量清单只是投标人报价的依据，两者都不作为结算的依据。
本工程因物价波动引起的价格调整按以下原则执行：⑴只有同时满足以下条件的才能允许对主材价格进行调整：A、工期6个月以上；B、不是因施工单位原因造成工期延误或没有按正常施工进度施工而造成主材价格上涨，C、主材价格比预算审核价格涨（跌）5％以上。
⑵调整价格的主材品种：钢材、水泥、柴油、重油、商品混凝土、特细砂、碎石。
⑶调整方式：A.钢材、水泥涨幅超过5％的部分金额，桥梁、隧道工程由业主承担80%，施工单位承担20%；其他工程由业主和施工单位各承担50%。
