下载文档原格式
有关工程承包合作协议书模板7篇篇1甲方（发包方）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（承包方）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程承包事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，由乙方按照本协议规定的条款和条件，承包甲方指定的工程项目，并按时、优质完成工程建设。
二、工程项目概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程规模及范围：_____________5. 工程期限：自本协议签订之日起计算，预计完工日期为______年______月______日。
三、工程承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责按照甲方要求完成工程的设计、施工、验收等全过程。
2. 承包方式：根据工程实际需要，采用总价包干或单价包干的方式。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例和期限支付工程款项：（1）工程启动资金______%（2）工程进度款______%（3）工程竣工结算款______% 。
具体支付时间节点和金额详见附件。
五、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范和技术标准组织施工，确保工程质量。
工程施工合作协议书模板8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本次工程施工合作事宜，达成如下协议：一、合作背景及目的双方通过友好协商，就本次工程施工达成合作共识，旨在共同提高项目施工质量、效率和效益，实现双赢。
二、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________三、合作模式本次工程施工采用合作方式，甲乙双方共同出资、共同管理、共享收益、共担风险。
具体分工如下：1. 甲方负责提供工程所需的设计方案、施工图纸及相关技术资料。
2. 乙方负责工程的施工、管理、人员调配及材料采购等工作。
3. 甲乙双方共同组建项目管理团队，共同决策、监督工程施工过程。
四、合作期限本次工程施工合作期限为______年，自协议签订之日起计算。
合作期满，如需继续合作，双方可协商续签合作协议。
五、投资及收益分配1. 甲乙双方按照约定的比例共同出资，确保工程顺利进行。
2. 收益分配：工程竣工后，按照甲乙双方的出资比例，对工程项目收益进行分配。
3. 亏损承担：如工程出现亏损，甲乙双方按照约定的比例共同承担。
六、工程管理与监督1. 甲乙双方共同组建项目管理团队，负责工程的日常管理工作。
2. 项目管理团队应建立健全工程管理制度，确保工程质量和安全。
3. 甲乙双方应派遣专业人员参与工程管理，确保工程顺利进行。
4. 工程施工过程中，甲乙双方应相互监督，确保合作顺利进行。
七、质量与安全保障1. 甲乙双方应严格遵守国家及地方相关工程质量、安全法规，确保工程质量和安全。
2. 工程施工过程中，应建立健全质量、安全管理体系，确保工程质量和安全达标。
施工承包合同（精选5篇）施工承包合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。
甲方负责所有材料，乙方负责施工。
一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。
二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。
负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。
三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。
每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。
四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。
五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。
六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工承包合同2甲方：____________乙方：____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循自愿平等、诚信务实的原则，甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项，订立本合同。
一、工程施工项目1、工程施工项目名称：安康市大同镇陕南移民搬迁安臵房3、4楼2、工程地点：安康市大同镇3、承包范围及内容：包工不包料，乙方按图施工，承包本工程范围内的全部泥工工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量)，具体内容如下：⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作，提前向甲方按序提供所需材料计划，乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理，不得有碍道路畅通，保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留)，施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码;⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具，包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备，例(锄、锹、撮箕、扁担、切割机等)，甲方只在每层楼装臵配电箱插座，乙方自行配臵电源。
工程承包合作协议书模板甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____为加快_____广场的开发建设，确保____年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“_____广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点：广场主体结构工程（以下简称本项目）本项目位于_____交汇处（祥见初步规划图），占地面积约____平方米，总建筑面积约____平方米。
二、工程承包范围：本项目全部主体结构工程（详见规划设计图及施工合同）。
三、工程承包模式：甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价：按中国建筑国营二级收费标准计费，约_____元人民币（_____元）。
五、工程质量要求：必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限：____月____日至____年____月____日，共计____日历天。
因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式：1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_____有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款，差额部分，双方届时另外协商，该地块位于_____，占地面积____平方米，可建商住面积为____平方米，单价为_____元/平方米，总价为_____元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_____地皮”首期转让金了_____元人民币，具体支付数额及时间如下：_____。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时，乙方与甲方签订一份欠款协议书，并向甲方出具经_____律师行签印的欠甲方_____元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_____广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据，每月开出一张，直至_____广场主体结构工程完工为止，待工程竣工结算后，如果结算总额与收据总额不一致时，以最后结算总额为准，冲抵乙方向甲方开出的欠据。
工程施工工程合作协议书模板〔通用5篇〕工程施工工程合作协议书模板〔通用5篇〕工程施工工程合作协议书1合伙人〔以下简称甲方〕：合伙人〔以下简称乙方〕：经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建立监理_______分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。
甲方在_______的分公司成立后，由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务施行监视管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。
甲乙双方权利义务：〔一〕甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
〔二〕甲方对乙方的工程监理工程进展相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
〔三〕乙方必须按国家工程建立法律法规规定的要求，严格施行监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
〔四〕乙方必须装备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
〔五〕乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否那么乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方假设因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工承包合同(范本)发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地址：_____3.工程结构：_____4.建筑面积、层数：_____二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚_____＿元。
2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。
（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。
砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
三、承包形式：劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
施工承包合同范本(通用15篇)施工承包合同范本1甲方：乙方：甲方现需新建房屋一栋，在遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程承包形式本工程采用单包工形式承包给乙方，乙方自行承担施工作业所需要的机械、模板(清水木)、马儿柱、安全绳、切割机等工具。
撮箕、钉子、铁丝、扎线、焊条等辅助材料由甲方负责。
二、工程承包范围1、基础工程：以设计施工图为准。
基础应挖至甲方认可的硬土层，乙方还应负责基础的回填和夯实。
2、主体工程：砌砖、钢筋制作、模板(清水模板)、砼浇灌等分项工程，严格按照设计施工图及双方商量的改动方案进行施工作业。
3、抹灰工程：内墙及外墙东面为乳胶漆，南面为墙砖。
腻子由乙方负责，甲方负责乳胶漆。
如需改动甲方应提前通知乙方。
4、门窗工程：乙方施工过程中应严格按照施工要求留好门窗口尺寸，同时配合做好相关工程施工作业。
5、水电安装工程：由甲方提出方案，甲方出材料乙方负责安装。
如需改动甲方应提前通知乙方。
6、附属及装饰工程：化粪池和屋面水池，整栋房屋的飞檐、内、外墙粉刷、地板砖、门窗、大玻璃、外墙马蹄、提脚线及卫生间和厨房的装饰、吊顶、操作台、防水均由甲方出材料，由乙方按设计施工图和甲方的要求进行施工和铺设。
7、按实际施工建筑面积以每平方米贰佰柒拾元整(270元/㎡)计价。
坡屋面和阳台根据国家建筑面积计算规则按半价计算，即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡)，大门及围墙双方另行协商。
三、质量要求乙方必须严格按照图纸及双方约定施工，施工质量应符合设计要求和国家现行施工规范及有关标准的规定，由于施工方的因素达不到质量要求所造成损失，乙方除自行承担工时费外，还应承担一切损失。
乙方在施工中必须节约材料，不得人为造成浪费。
四、承包价格及工程款支付方式甲方以每平方米(建筑面积按国家标准规定计算)270元/平方米价格承包给乙方。
在基础浇灌完工后支付1万元;每层封顶后各支付1万元;内外抹灰完工后支付2万元;整栋房屋粘贴完工后支付2万元，其余在全部完工后一个月内验收，验收合格后结算付清余款，但甲方应该扣取乙方工程款元作为维修保证金，待一年后支付。
工程施工项目合作协议书模板建设单位（以下简称甲方）：_____承包单位（以下简称乙方）：_____工程名称：_____工程地点：_____为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46_____88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59_____99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
工程施工承包合同书模板甲方（建设单位）：_____乙方（施工单位）：_____遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
经甲、乙双方协商，特定协议如下。
一、工程项目的综合说明1、名称：_____2、地址：_____3、规模：_____4、结构及层数：_____5、发包方式：_____6、发包范围：_____7、承包时间：_____8、质量要求：_____二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：人民币：_____ 元（大写：____元整）人民币：_____ 元（大写：____元整）2、价格计算依据：（1）标定的定额为：_____（2）标定的取费标准：_____（3）政策性调价文件截止日期：_____三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据：_____对材料质量的要求：_____四、工程款支付方式1、在合同签署后，开工前____%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按____市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的____%;留____%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据：____________________。
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。
待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。
施工承包简易合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：施工承包简易合同模板甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方拥有合法的建设工程，现甲方委托乙方承担施工承包业务，为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本简易合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程规模：5. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、承包方式1. 乙方按照甲方提供的工程图纸、施工方案及质量要求，包工包料完成本合同约定工程内容。
2. 乙方负责采购工程所需的材料、设备，并保证材料、设备的质量符合国家标准和甲方要求。
三、合同价款1. 本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后，无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求施工，确保工程质量。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
3. 甲方应在收到验收报告后7个工作日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
4. 验收合格后，双方签署验收证书，办理工程结算。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。
2. 甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的1%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工合作协议甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）为了贯彻落实项目负责人责任制和项目成本核算制，强化项目管理，适应社会市场需求，促进项目经理部对施工合同的承诺兑现，充分发挥项目负责人的积极性，在项目工程施工过程中“优质、高速、安全、低耗”地实现施工合同的目标和合作双方效益的最大化，经甲、乙双方协商一致，对工程施工实行承包，为明确双方权利和义务，特签订本合同，以资双方信守、执行。
第一条工程概况一、工程名称：工程地点：建设单位：工程类别、建筑结构及规模：工程内容：按施工合同约定、建设单位确认的发包范围和施工图纸。
二、工程工期及施工期限：工程总工期：（包括在冬季和雨季停工的时间）；开工日期：年月日；竣工日期：年月日；保修期：本工程保修期以施工合同约定的保修期为准。
三、工程质量等级：；四、工程造价：元；最后以本工程结算总造价为准。
第二条承包方式一、施工组织：1、经双方审查认可聘任（身份证号：，见合同附件一）同志为项目负责人。
项目负责人负责聘选组建项目部管理人员，全权负责该项目施工，全面执行本项目施工合同。
2、项目负责人职责：2．1代表甲方实施施工项目管理，履行甲方与建设单位签订的施工合同（以下简称“施工合同”）约定的权利和义务，贯彻国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、规范，无条件执行甲方的各项管理制度、文件、通知和决定，维护甲方权益，保证施工合同的正确实施。
2．2按照本合同约定的期限和要求完成各项承包指标，履行本合同规定的义务。
2．3在授权范围内负责甲方及甲方职能部门、劳务队伍、供应商、各协作单位、建设单位代表和监理工程师的协调，解决项目中出现的问题。
2．4 接受甲方法定代表人及委托人的领导，接受甲方及甲方职能部门、建设单位代表和监理机构的检查和监督。
2．5 施工项目发生安全、质量事故，出现亏损或项目施工人员违法、违纪时，由乙方承担全部责任。
甲方可撤换项目负责人，及时作出该项目此阶段成本审计并采取相应措施。
2．6项目负责人及管理人员无条件服从甲方的管理，未经甲方授权，乙方不得以甲方或项目部名义进行签订任何协议、合同、往来信函、会议纪要等一切损害甲方利益的行为，否则由乙方承担全部责任和费用。
2．7乙方对外发送或签署的任何电邮、协议、合同、往来信函、会议纪要等，必须由项目经理签字确认，报由甲方行政部审核后方可发送或签署。
3、施工作业及材料、周转材料、机械设备的供应方式：3.1乙方择优选择分包商（/供应商），由乙方与分包商（/供应商）按照甲方提供的合同范本签订《工程分包合同》（/《项目供应合同》），并在签订后五个工作日内报原件一份至甲方合约部备案，由项目部负责管理并实施合同约定的承包内容。
3.2本工程所需办理相关证件的费用由乙方负责承担。
项目所需少数工种或特种操作人员，由乙方自行安排，确因工作需要，经甲方领导批准后，可由甲方协助对外聘用，但应在甲方人力资源部办理有关手续并签订用工协议，所需费用由乙方承担。
3.5主材、周转材料、机械设备不能满足项目施工需求时，甲方可对外租用，所需费用由乙方承担。
二、在本合同签订前，乙方已对建设单位资信情况、工地现场情况、甲方与建设单位间的合同约定以及履约风险进行了全面分析和理解，乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项约定和承诺，并承担甲方与建设单位履约过程中的一切风险和责任，特别是合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修期等。
三、乙方代表甲方按施工合同约定内容确定的指标、项目实行全额承包并承担该项目的盈亏风险。
为了保证合同履约和工程建设的严肃性，乙方同意以向甲方交纳风险保证金的形式对本工程项目进行承包。
第三条承包指标1、工程质量：达到中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准，一次性验收合格率100%，并符合当地颁行的相关法律、法规及政策和施工合同、建设单位的质量要求（合格以上），如有冲突，以较严格的为准。
2、安全生产：安全事故控制在无死亡事故和重大机械设备责任事故，并应按工程所在地劳动保障部门和安监站工程建设安全生产有关管理规定组织施工，订立《安全协议》和办理有关手续，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。
承包人对安全防护措施费用应做到专款专用，不得挪作他用。
乙方必须按规定对在施工场地的工作人员进行安全教育。
项目发生安全事故，由乙方承担相关责任及处理的全部费用。
并视其具体情况追究有关人员的责任。
3、文明施工：文明施工创建目标为符合施工合同要求、工程所在地主管部门的规定及甲方的要求，施工现场形象目标为符合施工合同要求、工程所在地主管部门的规定。
乙方应按施工合同要求及工程所在地主管部门关于“文明施工”的规定做好现场文明施工工作，并承担来自于建设单位、有关政府部门因“文明施工”违规造成的罚款。
第四条承包范围及承包期限1、承包范围：本合同是与施工合同背靠背的承包合同，乙方承包工程的范围与施工合同的承包内容相同，具体以建设单位的发包范围、施工合同的承包内容为准，包括但不限于按照甲方与建设单位签订的施工合同的工作范围及施工图纸所示的工程。
若乙方违反国家相关法律法规、政策文件，或者乙方违反甲方管理制度，或者乙方不能全面履行施工合同及本合同约定，或者甲方预计乙方将给甲方带来利益、形象损失等不利后果，则甲方有权酌情将本工程的部分工作内容进行指定发包，乙方对此无异议。
2、国家和地方规定的各种税费计取，均由乙方承担，并作为乙方向甲方交纳管理费的参照依据。
3、乙方承担承包工程的承建与施工、保修等所需的一切费用。
4、乙方已知晓并充分理解履约风险保证金的要求，该项目工程乙方应向甲方缴纳履约风险保证金元。
5、合作期限：自本承包工程开工之日起至保修期满并结清全部工程尾款并结清与本工程相关各方的债权债务时止。
第五条双方的权利义务及管理要求一、经营管理1、甲方协同乙方做好与建设单位建安业务的联系，甲方负责做好工程招投标相关事宜，该项目施工结算按指定工作范围内，图纸及说明实际发生的工程量以中标单价计算，总价下浮 %(乙方含税费)，所有清单外的签证甲方和乙方比例为3:7进行分配,乙方最终结算价款在建设方付款时同步按比例向甲方支付。
2、付款条件：按照中标单位与建设方的付款条件执行，月进度付款以乙方实际已完成工程量报告造价(经建设方审核批准)的 %，工程竣工验收合格后支付至 %，其余待结算完后第二年年末支付完毕，留5%的质保金，按缺陷期规范执行。
甲方对乙方的业务经营、合同履约、质量、安全和进度等实行全过程管理与监督，对乙方的违法经营活动有权进行处理。
3、甲方所有规章制度和管理文件、任何通知和决定，乙方必须严格遵守并无条件地执行。
二、合同管理1、乙方负责配合甲方合约部做好工程施工合同及相关补充协议的洽谈、签订工作，在签订并备案后7日内将原件一份交甲方合约部。
2、与工程相关的合同文件、补充协议、承诺、决定、会议纪要、洽商函件、竣工验收记录、竣工验收备案表、结算书等书面文件必须交原件一份至甲方合约部备案。
以上文件如涉及甲方的，须报经甲方审核同意并加盖甲方印章后方为有效，否则甲方一律不予认可，由此造成的一切责任和费用由乙方承担。
3、严禁以甲方、项目部名义向公民、对外向银行等机构借款、融资、赊欠，或对外提供担保，否则，甲方一律不予认可，因此产生的一切责任和费用均由乙方承担。
4、所有分包合同及材料、周转材料、设备供应合同均不得以甲方、项目部名义签订，确须以甲方或项目部名义签订的，乙方将相关资料报送甲方合约部，由甲方合约部按合同管理制度组织审批同意后方可执行。
本工程的主要劳务/专业分包合同、主要材料/设备采购合同、主要机械/周转材料租赁合同等项目供应合同必须由甲方合约部组织审批同意后方可签订。
5、与承包工程有关的分包、采购、租赁等所有项目供应合同应在签订后7日内并将合同原件一份及签约方身份信息、联系方式等相关信息报甲方合约部备案，甲方有权审查乙方所签合同的履约情况，监督所涉货款、租金及民工工资的支付情况。
6、以甲方或项目部名义签署的项目供应合同，由乙方组织实施、履行并承担全部义务、责任和费用，由甲方合约部、工程部、财务部进行监管，合同款由乙方向甲方财务部呈报资金计划，甲方财务部从乙方款项中优先代扣代付，不足部分由乙方自行补足，甲方同意垫付的，垫付部分按甲方财务制度缴纳财务费用。
7、本工程甲方配备项目经理、技术负责人及项目部关键岗位管理人员等相关事宜，由双方另行签订补充协议。
8、本合同履约风险保证金为工程造价的 11 %，金额为人民币元在协议签订之时一次性付到甲方指定账户，合同履行过程中由甲方工程部负责管理，工程竣工、结算后相关资料齐全，乙方未违反相关合同约定及无拖欠民工工资、材料货款等行为时，该风险保证金由甲方合约部组织审批和退还（不计息）。
9、合同履行期间，工程未发生质安事故，或虽发生事故但乙方已妥善处理，属于质量事故的，乙方能提供质监部门和业主共同签认的返修合格证明；属于安全事故的，乙方能提供有效的事故调处协议书并已履行到位，则风险保证金在工程竣工验收、结算后全额返还给乙方。
若发生质安事故，乙方未返修、调处，或者返修、调处不能使相关部门、业主或受害者满意，导致甲方受到处罚或追索的，则甲方有权直接从风险保证金中扣除，不足金额将从乙方工程款中补足风险保证金，由此造成的一切经济损失和法律后果均由乙方负责。
10、乙方不得以甲方、项目部名义私刻印章，否则甲方一律不予认可，由乙方承担一切责任和费用。
11、本工程严禁转包、肢解分包及法律明文禁止的其他行为，否则因此造成的一切法律与经济责任和损失均由乙方承担，且甲方有权解除本项目合作承包施工合同并收回乙方的承包经营权利，乙方必须立即无条件退场并配合甲方另行安排的施工队伍进场，乙方无权享有本项目未付工程款的结算、支付、索赔等一切权利。
三、工程管理1、项目开工前乙方须委派资料员负责办理好工程报建的相关事宜，甲方工程部配合提供相关企业资料。
2、乙方报经甲方批准后可向甲方工程部申领一枚技术专用章，工程竣工后必须交回甲方工程部。
技术专用章为非经济类章，仅用于工程技术资料和项目部与业主、监理之间的往来文件，不得在与除业主、监理单位之外的其他任何单位和个人（包括但不限于乙方、分包方、材料商、租赁商、劳务方等）的业务往来中使用。
乙方承诺严格按照甲方规定正确保管和使用项目部技术专用章，不得改变项目部技术专用章的印模、字迹和用途，项目部技术专用章不可用于签订合同、出具欠据或经济结算凭条及向任何第三人提供担保等影响甲方形象和利益的行为，否则，甲方有权按乙方私刻印章进行处理。
3、乙方为项目质量、进度、安全、文明施工等的第一责任人，乙方必须遵守现行的相关法律法规、施工规范、规章和甲方的一切现行规章制度，按照施工合同、施工图纸、国家相关验收规范标准进行施工管理，凡施工质量因低于施工合同规定而受到业主的处罚，由乙方独立承担罚款、违约金和相关的一切经济损失，此外甲方还将按业主的罚款额等额罚扣风险保证金作为对乙方的处罚。
