下载文档原格式
机电安装施工资质二级合同6篇篇1机电安装施工资质二级合同一、合同双方甲方：（委托方）单位名称：法定代表人/负责人：地址：乙方：（承包方）单位名称：法定代表人/负责人：地址：二、工程内容甲方委托乙方承担以下工程：1. 项目名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程工期：5. 工程预算：三、合同签订1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 项目经理由乙方提名，经甲方同意后确认。
3. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
四、合同价款及支付1. 工程总价款为（大写）人民币。
2. 工程款项分期支付，具体支付进度双方另行协商确定，最后一次支付应在工程竣工前结清。
3. 若甲方延迟支付工程款，责任由甲方承担。
五、质保及维修1. 乙方保证工程质量符合相关标准和合同要求，发生质量问题需及时进行维修，并免费提供相关服务。
2. 质保期为工程验收合格之日起（具体天数）。
3. 质保期内，如发生因乙方原因引起的故障，乙方应负责维修并承担相关费用。
六、工程变更1. 如需变更工程内容，需经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 变更后的工程价款、工期等应相应调整。
七、违约责任1. 任何一方违反合同规定，均应承担相应的违约责任。
2. 若违约方给对方造成损失，需赔偿损失，并承担由此而产生的其他费用。
八、争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应向所在地法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 未尽事宜双方可另行协商解决，并签署相关协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：篇2机电安装施工资质二级合同一、合同双方甲方：_______________________（以下简称甲方）法定代表人/负责人：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________（以下简称乙方）法定代表人/负责人：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________二、合同内容1. 本合同是甲方委托乙方进行机电安装施工的合同，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成协议，并严格按照国家相关法律法规进行执行。
机电安装施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，考虑到甲乙双方就机电安装工程的施工已达成充分共识，为明确双方的权利与义务，确保工程顺利进行，经友好协商，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：包括但不限于电气、给排水、暖通、消防等机电设备的安装。
4. 工程规模：[具体规模描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗拒因素导致工期延误，须经甲乙双方确认后相应顺延。
三、工程价款与支付1. 工程总价：人民币[具体金额]（￥[具体金额]）。
该总价包含但不限于材料费、人工费、税费等所有费用。
具体以实际完成工程量结算。
2. 支付方式：分期支付。
工程开工前支付总价的XX%作为预付款；工程进度达到XX%时支付XX%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
3. 结算方式：根据实际完成的工程量乘以合同单价进行结算。
实际工程量变更超过正负XX%的，双方另行协商调整工程总价。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。
确保工程质量达到合同约定及国家相关标准。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方需承担修复或返工的费用，并赔偿由此造成的损失。
五、工程保修工程竣工验收后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限为XX年，保修期间出现的非甲方原因造成的质量问题，乙方应无偿修复。
机电安装合同简单5篇机电安装合同简单篇1甲方：_________________乙方：_________________为适应施工生产需要，甲方委托乙方施工河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程，本工程乙方施工为包工包料。
为明确甲乙双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，订立本合同。
一、工程项目：河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程二、工作内容：按照业主提供的图纸和相关要求施工作业，包括各收费站收费车道设备、各收费站监控室设备、外场监控设备的安装调试以及与上述有关的所有辅助工作，达到成品验收为准。
三、工程地点：四、工程日期：自____年____月____日开始至____年____月____日结束。
五、工程数量及工程费用：本项目合同总价：实际合同总价，以实际工程量结算。
乙方提供发票。
具体清单见附件一六、工期进度要求根据合同工期要求实施，在规定的工期内未完成要求的工程量，根据合同比例，每拖延一日从合同总价中扣除千分之五的款项。
七、双方责任（一）甲方责任：1、甲方为乙方提供必要的施工条件。
2、负责对乙方进行施工组织安排，技术工作指导。
3、对不符合录用条件的人员，甲方有权辞退，并可根据工程进展情况对用工的人数进行增减。
4、在施工中甲方有权对乙方进行质量检查和监督，对不符合操作规程以及质量不符合规范要求的施工项目甲方有权要求乙方返工并根据情况予以罚款。
5、因甲方原因造成的返工，由甲方负责。
6、工程经甲方验收合格后，甲方依据本合同规定向乙方支付工程费。
（二）乙方的责任1、根据甲方要求提供劳务人员，所提供的劳务人员必须符合甲方规定条件。
2、服从甲方管理人员工作管理、施工安排和技术指导，对所施工项目不得擅自改变操作规程。
3、乙方对其提供的劳务人员进行全面管理，劳务人员一经出现违法违纪行为，甲方有权要求乙方辞退相应人员。
机电设备安装合同6篇篇1机电设备安装合同一、合同双方甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________二、合同目的甲方要求乙方根据约定的技术要求和时间要求，对甲方提供的机电设备进行安装工作，确保设备能够正常运转。
三、工作内容1.乙方负责对提供的机电设备进行安装、调试和调整，确保设备符合规定的性能要求。
2.乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，保质保量完成设备安装工作。
3.乙方应按照相关法律法规和标准要求，做好设备安装的各项安全措施，确保施工过程中的安全。
四、验收标准1.乙方完成设备安装后，甲方有权委托专业机构进行验收，并出具验收报告，验收标准为设备是否符合技术要求。
2.若验收不合格，乙方应按照甲方的要求，及时进行整改，并重新提交验收。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至设备安装完成并经验收合格之日止。
六、合同变更1.如需要对本合同进行任何变更，应经双方协商一致并签署书面变更协议。
2.双方协商一致后，可以对本合同的任何内容进行修改，包括工作内容、验收标准、工程期限等。
七、合同解除1.在设备安装过程中，如因不可抗力等不可抗拒因素致使无法继续履行本合同，双方应书面解除合同，并对双方因此造成的损失承担相应责任。
2.如一方未能按照约定的要求履行本合同，对方有权解除合同，并要求承担相应的违约责任。
八、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜由双方协商解决。
机电安装工程合同范本6篇篇1机电安装工程合同范本甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟就其位于_________（地点）的__________________（项目名称）工程的机电设备安装工程委托乙方进行，双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条合同工程范围乙方接受委托，在工程地点按照设计图纸和技术规范要求，承担机电设备的安装工程，具体包括但不限于：1. 电气设备的安装；2. 通风与空调设备的安装；3. 给排水设备的安装；4. 其他与机电设备有关的安装工作。
第二条工程进度乙方自合同签订之日起，按照双方约定的工期安排，履行本合同的相关义务，确保工程按时按质完成。
第三条工程费用1. 甲方应按照工程的安装量及材料消耗支付工程款，具体支付方式双方另行商定。
2. 如发生因设计变更或现场情况变化导致工程费用增加的情况，须经双方协商一致后支付。
3. 若乙方因故不能按时完成工程，应承担由此产生的工程滞期费用。
第四条质量保证乙方应保证工程质量符合国家相关标准要求，若发现工程质量有问题，应当及时修正或改进，直至合格。
第五条合同变更如需对本合同的内容进行修改变更，应经双方协商一致并签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等效力。
第六条违约责任1. 若一方在履行合同过程中出现违约行为，应向对方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
2. 如因不可抗力因素致使工程不能按时完成，双方应协商解决，并保持通讯畅通。
第七条解决争议在合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决，若协商未果，应提交有关仲裁机构进行处理。
第八条其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________以上为机电安装工程合同范本的内容，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
机电安装合同范本5篇机电安装合同范本篇1发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
（一）、安装塔机的概况1.1塔机型号：QZT-631.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书1.4塔机安装高度说明：（二）、安装塔机时间地点2.1地点：2.2时间：______年___月___日（三）、费用及付款3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
（四）、甲方责任4.1提供安装塔机的全部技术资料4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
（五）乙方责任5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
（六）其它6.1合同未尽事宜，双方协商解决。
如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
6.2合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：承包方：______年___月___日机电安装合同范本篇2发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
机电施工合同6篇机电施工合同篇1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。
工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
机电安装施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机电安装工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程范围：机电设备的安装、调试、试运行等。
二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工程延期，经甲乙双方确认后，可相应顺延工期。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款（暂定）：人民币______元（大写：______元整）。
实际结算金额以双方最终确认的工程量为准。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，保证工程质量。
2. 工程完工后，乙方必须接受甲方组织的验收，验收标准按照国家和地方的相关标准及合同条款执行。
3. 如验收不合格，乙方必须无条件进行整改，直至验收合格。
五、安全施工及文明施工1. 乙方必须遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全施工标准进行施工。
2. 乙方在施工过程中要保证施工现场的整洁有序，做到文明施工。
3. 因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、工程变更及签证1. 施工过程中如遇工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 工程变更部分的价格确认按照本合同相关条款执行。
3. 涉及变更的内容应以书面形式签证确认。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付款项万分之三的违约金。
机电安装施工合同范本4篇篇1机电安装施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟委托乙方进行机电安装施工的工程项目，为明确双方权利义务，特签订本合同。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行的工程项目为（具体工程项目名称），包括但不限于（包含的具体项目内容）。
2. 工程项目的施工地点位于（施工地点）。
第二条工程期限1. 工程开始日期：（工程开始日期）。
2. 工程完成日期：（工程完成日期）。
第三条工程费用1. 甲方应按照工程项目的实际情况支付工程款，总工程款为（金额），具体支付方式为：（详细支付方式）。
2. 工程款支付方式：（详细支付方式）。
3. 工程材料费用由甲方提供，乙方应按照实际使用情况支付。
第四条施工条件1. 甲方应提供施工所需的工程图纸、设计文件等资料。
2. 甲方应提供施工现场的施工条件，包括但不限于施工用电、用水等资源。
第五条质量保证1. 乙方保证工程项目的材料和施工质量符合相关法律法规和国家标准。
2. 工程质量问题出现后，乙方应承担相应的责任并进行维修或重新施工。
第六条违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工程项目或工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照约定支付工程款的，甲方应承担相应的违约责任。
第七条知识产权1. 工程项目的知识产权归属甲方所有。
第八条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自签订之日起生效，至工程完成验收之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于机电安装施工合同范本的内容，如有需要请参考文中的条款内容，进行个性化的修改以适应实际情况。
祝工程顺利完成！篇2机电安装施工合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟开展相关设备的机电安装施工项目，为明确双方权利义务，经友好协商，特签订如下机电安装施工合同：一、工程名称：机电安装施工项目二、工程地点：具体位置详见施工图纸三、工程内容：根据甲方提供的相关图纸和设计要求，乙方负责提供施工人员、材料和工具，完成整个设备的机电安装施工工作。
机电施工标准合同6篇篇1机电施工标准合同一、合同立定1、甲乙双方本着互利、诚信、合作的原则，根据国家有关法律、法规，按照独立自主、平等协商的原则，经友好协商，自愿签订本合同。
2、乙方在承接本项目建设之前，应认真研究项目的相关资料，如设计图纸、合同文件等，对工地情况有个全面了解，确定施工队伍、材料和施工方案，并明确工程的任务和要求，并在签订合同后的七个工作日内由双方在书面合同中确定。
二、施工内容1、甲方委托乙方进行机电系统的安装施工工作，具体包括物资的采购、运输、安装、调试等相关工作内容。
2、乙方应当根据甲方提供的相关设计方案和要求，认真组织施工队伍进行施工工作，并严格按照工程进度和质量标准完成工程。
3、乙方应当按照国家法律、法规，负责施工场所的环境保护，确保工程施工不会造成环境污染和安全事故的发生。
三、施工期限1、乙方承诺按照合同约定的施工工期完成工程，并在规定时间内交付使用。
2、如因不可抗力等原因导致施工工期延误，乙方应当及时通知甲方，并向有关主管部门报备，并与甲方协商解决措施。
四、质量标准1、乙方应当按照国家有关标准和甲方的要求，负责施工质量，确保工程的安全性和使用功能。
2、工程竣工后，乙方应当配合甲方对工程进行验收，如发现质量问题，应及时整改，直至合格为止。
五、报酬及支付方式1、甲方应按照合同约定的标准及时支付施工进度款，如工程出现质量问题，无条件减少工程款。
2、乙方应按照合同约定的价格，保证工程质量，在合同约定的工期内完成工程。
3、双方应当按照约定的施工进度，及时签订进度款结算单，确认施工付款事宜。
六、违约责任1、如乙方未能按照合同约定的工期完成工程，或工程质量出现问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿相应的损失。
2、如甲方未按照合同约定的支付方式支付工程款，乙方有权终止合同，并要求甲方承担相应的经济责任。
七、解决纠纷1、合同履行过程中，如出现争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交本合同签订地人民法院或仲裁机构解决。
机电安装施工合同机电安装施工合同随着法律观念的深入人心，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是作者为大家整理的机电安装施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
机电安装施工合同1发包方：承包方：甲方将消防安装工程交由乙方负责施工，为明确甲乙双方的责、权、利，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，现就该工程达成以下协议：第一条工程名称消防水喷淋、消火栓供水系统。
第二条工程范围乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸，依据消防工程验收有关规范，按设计图纸要求施工，在没有经甲方和设计方同意修改前，乙方无权修改和变更设计。
乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。
第三条承包方式包工包料，使用的产品或材料与预算书相符，并符合规范要求及设计要求。
乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。
第四条工程造价工程总造价暂定为：圆整。
材料单价按照《建设工程造价信息》施工期间平均价计取。
第五条工程期限工期：乙方须在个日历天内完成本合同约定的施工内容和范围并通过甲方的初验，在施工过程中若甲方要求施工变更，则工期相应顺延。
第六条质量要求严格按照国家相关规范进行施工，达到合格标准。
第七条付款方式合同签订后，以甲方书面通知开工、乙方进场施工三个工作日内，甲方按工程预算总造价预付40%给乙方作备料款。
工程完成，经核实工程量后，甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。
在本工程通过消防部门验收合格，并且乙方将竣工图等相关资料送交甲方后，甲乙双方在15个工作日内进行结算，其余款一次性拨付给乙方。
结算付款前，乙方须按总价先提供发票。
第八条验收乙方完工后，甲方应在30天内向市消防支队申请验收，乙方保证能通过消防部门的一次性验收，并将竣工图及资料交齐甲方后方可进行结算。
如工程未能通过验收的，乙方须返工至通过验收合格为止，各种费用自理并承担逾期交付的违约责任。
第九条工程结算1、本工程套用《全国统一安装工程预算定额单位估价表》及相配套的费用定额，取费按类计取。
2、进行增减。
第十条双方责任一、甲方：如工程项目有增减或设计更改的内容，按实际发生的项与量1、提供该工程图纸四份，消防审核意见书一份;2、提供施工现场使用的水电;3、提供临时材料房一间;4、协调乙方与其他交叉施工单位的关系。
二、乙方：1、根据甲方提供的图纸进行会审。
会审后方可组织施工;2、严格按照国家消防系统有关规范、技术要求施工，确保工程质量，并提供消防工程竣工验收资料二套给甲方，提供全套设备的相关技术资料及为甲方培训两名操作人员。
3、乙方在施工期间，必须对相邻的工程设施及管线进行保护，如有损害须负责赔偿。
4、在施工过程中如乙方因施工需要须对绿化或其他设施造成破坏的，必须在征得甲方同意后才可进行，并在施工完毕后由乙方负责恢复原状，否则所造成的一切责任由乙方承担。
5、乙方按合同文件要求以及国家相关的技术规范、施工操作规范完成本工程的施工，并注意安全文明施工，施工中发生的.一切事故均由乙方自行承担责任。
6、保证施工完成后能通过消防部门的验收并合格。
第十一条产品要求乙方应按要求进行施工，所使用的产品必须为合格产品，如发现产品有质量、规格、型号、尺寸不符的立即退货，由此造成的费用由乙方承担，乙方不得使用不合格产品或伪劣产品的，乙每违反一次，乙方应向甲方支付元次的违约金。
已施工部分，乙方须无条件返工，费用自理，造成逾期交付的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
第十二条保修责任工程验收合格后，从通过消防部门验收合格之日起保修12个月，在保修期内，如使用过程中发生工程质量问题，甲方或使用方通知乙方，乙方应在接到通知后48小时内派人到现场进行维修。
如乙方不派人来维修，甲方或使用方将另行组织维修，费用从保质金中扣除，保质金不足以支付维修费用的，仍由乙方承担。
第十三条违约责任甲方不按时付款的，甲方从逾期付款之日起，每逾期一天，按应付款的千分之一向乙方支付违约金。
乙方不按时完成工程，超工期的，每超工期一天，按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。
乙方完成的工程不符合质量要求的，消防部门一次性验收不合格的，应返工直至达到要求，造成超工期的，按本条第。
项支付双倍的违约金。
造成复检的费用由乙方承担。
第十四条施工期间至未通过消防验收合格之前，乙方自行保管好材料、设备等，并加强施工安全的管理，如出现施工的安全事故及材料损失，一切责任均由乙方负责。
第十五条其他：本合同如有未尽事宜，经甲乙双方友好协商解决。
如双方不能协商解决的，由#市仲裁委员会仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。
第十六条本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：法人代表：经办人：电话：帐号：开户行：乙方：法人代表：经办人：电话：帐号：开户行：合同签订日期：机电安装施工合同2发包人全称：#（以下简称：甲方）承包人全称：#（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：#（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。
三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：#年#月#日，竣工日期为：#年#月#日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。
四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：①建设强制性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—#；④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—#；⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）；⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）；⑧省、市相关部门的各种规章制度；⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
工程质量按国家相关标准进行验收评定。
若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、工程量的计量及结算方式：1、结算依据：建筑面积按照施工图纸计算。
2、本工程按元/平方米计算，安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。
六、文明施工及安全生产1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。
乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。
若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。
2、乙方负责本班组施工过程中的.安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、乙方工人进场施工应持有身份证。
不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。
在工地大便者罚歉200元，奖给举报者100元。
穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。
任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。
在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。
乙方不得使用“老、幼、病、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。
乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。
乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。
乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。
8、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。
乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。
七、述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关，八、附则：1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。
3、双方代表身份证复印件，作为本合同附件。
4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。
甲方（公章）：#法定代表人（签字）：##年#月#日乙方（公章）：#法定代表人（签字）：##年#月#日机电安装施工合同3发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。
依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的`规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地址：第三条施工工期：以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。
若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。
