下载文档原格式
小区机电安装合同4篇篇1小区机电安装合同合同编号：XXXXX甲方（委托方）：XXX小区乙方（承包方）：XXX机电设备安装公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等的原则，就XXX小区机电设备安装工程达成如下合同：一、工程范围：1.1甲方委托乙方负责小区内机电设备的安装工作，包括但不限于电梯、空调、消防设备等。
1.2安装地点包括小区内各栋楼房、公共区域等。
二、工程内容：2.1乙方应按照相关标准和规范，按时、按质、按量完成机电设备的安装工作。
2.2乙方应做好施工过程中的安全保障工作，确保施工现场安全。
2.3乙方应保证安装后设备的正常使用和维护，保证设备的有效性和安全性。
三、工程价格：3.1工程总价为XXXXX元人民币（大写），根据工程实际完成情况结算，支付方式为XX%预付款，余款在工程验收合格后支付。
3.2如工程变更或增加工程量，需另行协商确定价格。
四、工期安排：4.1乙方应在XX年XX月XX日前完成所有安装工作。
4.2如有特殊情况需延期，需提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延期。
五、质量保证：5.1乙方对所安装的设备提供一年的质量保修服务，保修期内如出现故障，乙方应及时予以维修或更换。
5.2设备质量问题造成的后果由乙方承担责任。
六、违约责任：6.1如甲方未按时支付款项，应根据合同约定支付违约金。
6.2如乙方未按照合同规定完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任并赔偿甲方直接损失。
七、争议解决：7.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2协商不成时，由双方协商选择向XXXX进行仲裁或提起诉讼解决。
八、其他事项：8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
8.2未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：XXX小区乙方（盖章）：XXX机电设备安装公司签订日期：XXXX年XX月XX日篇2小区机电安装合同一、甲方：（出卖人）：_______________________地址：__________________________电话：__________________________邮编：__________________________乙方：（买受人）：_______________________地址：__________________________电话：__________________________邮编：__________________________二、经双方协商，甲方同意为乙方提供小区机电安装服务，达成以下合同：1. 安装内容：1.1 甲方在乙方所居住的小区内进行机电设备的安装服务，包括但不限于电灯、插座、空调、电视等电器设备的安装。
机电安装施工资质二级合同6篇篇1机电安装施工资质二级合同一、合同双方甲方：（委托方）单位名称：法定代表人/负责人：地址：乙方：（承包方）单位名称：法定代表人/负责人：地址：二、工程内容甲方委托乙方承担以下工程：1. 项目名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程工期：5. 工程预算：三、合同签订1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 项目经理由乙方提名，经甲方同意后确认。
3. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
四、合同价款及支付1. 工程总价款为（大写）人民币。
2. 工程款项分期支付，具体支付进度双方另行协商确定，最后一次支付应在工程竣工前结清。
3. 若甲方延迟支付工程款，责任由甲方承担。
五、质保及维修1. 乙方保证工程质量符合相关标准和合同要求，发生质量问题需及时进行维修，并免费提供相关服务。
2. 质保期为工程验收合格之日起（具体天数）。
3. 质保期内，如发生因乙方原因引起的故障，乙方应负责维修并承担相关费用。
六、工程变更1. 如需变更工程内容，需经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 变更后的工程价款、工期等应相应调整。
七、违约责任1. 任何一方违反合同规定，均应承担相应的违约责任。
2. 若违约方给对方造成损失，需赔偿损失，并承担由此而产生的其他费用。
八、争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应向所在地法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 未尽事宜双方可另行协商解决，并签署相关协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：篇2机电安装施工资质二级合同一、合同双方甲方：_______________________（以下简称甲方）法定代表人/负责人：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________（以下简称乙方）法定代表人/负责人：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________二、合同内容1. 本合同是甲方委托乙方进行机电安装施工的合同，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成协议，并严格按照国家相关法律法规进行执行。
小区机电安装合同4篇篇1小区机电安装合同一、甲方：（委托方）__________（以下简称甲方）地址：__________电话：__________法定代表人（负责人）：__________乙方：（承揽方）__________（以下简称乙方）地址：__________电话：__________法定代表人（负责人）：__________经双方协商，甲方委托乙方进行小区机电安装，双方达成如下协议：二、项目名称与地址项目名称：小区机电设备安装工程项目地址：__________三、项目范围1. 安装内容：小区内的机电设备安装2. 安装标准：按照相关标准和规范进行安装3. 安装时间：安装起止时间为__________至__________四、工程款支付1. 总工程款为__________元2. 支付方式：按项目进度支付，具体进度和款项支付比例如下：预付款：__________元，工程开始后支付；进度款一：__________元，工程达到__________进度支付；进度款二：__________元，工程达到__________进度支付；尾款：__________元，工程验收合格后支付。
五、质量保证1. 乙方保证工程质量符合相关标准和规范，承担因工程质量问题导致的责任；2. 工程保修期为__________年，期间内发生设备质量问题，乙方免费维修或更换；3. 工程完工后，甲方需组织相关部门进行验收，验收合格后开始保修期计算。
六、违约责任1. 若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任；2. 由于不可抗力因素导致工程延期或无法完成的，免除责任。
七、法律条款1. 本合同涉及的争议，由双方协商解决；协商不成时，提交有关部门仲裁。
2. 本合同自双方签字生效，至工程验收合格结束。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________篇2小区机电安装合同为了保障小区的机电设施的正常运转，维护业主的生活环境，小区管理方和机电安装公司签订了机电安装合同。
2023年机电安装工程施工合同范本一、合同背景二、合同内容1.工程名称：机电安装工程2.工程地点：（填写实际工程地点）3.工期：合同签订之日起至乙方确认竣工验收为止，预计工期为180天。
4.总价款：（填写具体总价款，以人民币形式列明，包括所有相关费用）•第一阶段：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；•第二阶段：工程完成50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；•第三阶段：工程完成100%且通过竣工验收时，甲方向乙方支付合同总价款的30%。
三、合同履行1.乙方在接到甲方通知后，立即开始组织施工，并确保按照施工进度要求完成工程。
2.乙方负责调派熟悉技术的工程师和工人参与施工，确保施工质量。
3.乙方应负责采购所需的材料和设备，并保证其质量符合国家相关标准。
4.乙方应按照相关法律法规和甲方要求，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
5.如因乙方责任导致施工进度延误或工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并承担甲方因此所产生的损失。
四、合同变更1.如需对本合同进行任何修改或补充，应经双方书面协商一致，并签署相关补充协议。
2.双方在签署补充协议后，该补充协议具有与本合同同等法律效力。
五、违约责任1.若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可解除合同。
2.若甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，同时有权暂停工程施工，并要求甲方补偿相应的损失。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各持一份。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：__________________________ 日期：____________乙方（盖章）：__________________________ 日期：____________。
机电安装工程合同范本6篇篇1机电安装工程合同范本甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟就其位于_________（地点）的__________________（项目名称）工程的机电设备安装工程委托乙方进行，双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条合同工程范围乙方接受委托，在工程地点按照设计图纸和技术规范要求，承担机电设备的安装工程，具体包括但不限于：1. 电气设备的安装；2. 通风与空调设备的安装；3. 给排水设备的安装；4. 其他与机电设备有关的安装工作。
第二条工程进度乙方自合同签订之日起，按照双方约定的工期安排，履行本合同的相关义务，确保工程按时按质完成。
第三条工程费用1. 甲方应按照工程的安装量及材料消耗支付工程款，具体支付方式双方另行商定。
2. 如发生因设计变更或现场情况变化导致工程费用增加的情况，须经双方协商一致后支付。
3. 若乙方因故不能按时完成工程，应承担由此产生的工程滞期费用。
第四条质量保证乙方应保证工程质量符合国家相关标准要求，若发现工程质量有问题，应当及时修正或改进，直至合格。
第五条合同变更如需对本合同的内容进行修改变更，应经双方协商一致并签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等效力。
第六条违约责任1. 若一方在履行合同过程中出现违约行为，应向对方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
2. 如因不可抗力因素致使工程不能按时完成，双方应协商解决，并保持通讯畅通。
第七条解决争议在合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决，若协商未果，应提交有关仲裁机构进行处理。
第八条其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________以上为机电安装工程合同范本的内容，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
机电安装施工合同范本一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________二、工程概况1. 工程名称： _________2. 工程地点： _________3. 工程内容：机电安装工程，包括但不限于电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的安装与调试。
三、合同工期1. 开工日期： _________2. 竣工日期： _________3. 总工期： _________ 天四、合同价款1. 合同总价： _________ 元人民币（大写：______________________）2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付。
五、工程质量1. 质量标准：符合国家相关标准和行业标准。
2. 质保期限：工程验收合格之日起_______年。
六、甲方责任1. 提供施工所需的场地、图纸及技术资料。
2. 协调解决施工过程中的外部问题。
3. 按约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 按照施工图纸和规范要求进行施工。
2. 确保工程质量，并按期完成工程。
3. 负责施工过程中的安全管理。
八、违约责任1. 任何一方违约，应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：_______。
2. 因甲方原因导致工程延期，应支付乙方延期费用，计算方式为：_______。
3. 因乙方原因导致工程延期或质量不达标，应承担相应的赔偿责任。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：1. 提交_______仲裁委员会仲裁。
2. 依法向人民法院起诉。
十、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。
机电安装合同范本5篇机电安装合同范本篇1发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
（一）、安装塔机的概况1.1塔机型号：QZT-631.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书1.4塔机安装高度说明：（二）、安装塔机时间地点2.1地点：2.2时间：______年___月___日（三）、费用及付款3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
（四）、甲方责任4.1提供安装塔机的全部技术资料4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
（五）乙方责任5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
（六）其它6.1合同未尽事宜，双方协商解决。
如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
6.2合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：承包方：______年___月___日机电安装合同范本篇2发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
机电安装施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机电安装工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程范围：机电设备的安装、调试、试运行等。
二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工程延期，经甲乙双方确认后，可相应顺延工期。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款（暂定）：人民币______元（大写：______元整）。
实际结算金额以双方最终确认的工程量为准。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，保证工程质量。
2. 工程完工后，乙方必须接受甲方组织的验收，验收标准按照国家和地方的相关标准及合同条款执行。
3. 如验收不合格，乙方必须无条件进行整改，直至验收合格。
五、安全施工及文明施工1. 乙方必须遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全施工标准进行施工。
2. 乙方在施工过程中要保证施工现场的整洁有序，做到文明施工。
3. 因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、工程变更及签证1. 施工过程中如遇工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 工程变更部分的价格确认按照本合同相关条款执行。
3. 涉及变更的内容应以书面形式签证确认。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付款项万分之三的违约金。
机电施工标准合同6篇篇1机电施工标准合同一、合同立定1、甲乙双方本着互利、诚信、合作的原则，根据国家有关法律、法规，按照独立自主、平等协商的原则，经友好协商，自愿签订本合同。
2、乙方在承接本项目建设之前，应认真研究项目的相关资料，如设计图纸、合同文件等，对工地情况有个全面了解，确定施工队伍、材料和施工方案，并明确工程的任务和要求，并在签订合同后的七个工作日内由双方在书面合同中确定。
二、施工内容1、甲方委托乙方进行机电系统的安装施工工作，具体包括物资的采购、运输、安装、调试等相关工作内容。
2、乙方应当根据甲方提供的相关设计方案和要求，认真组织施工队伍进行施工工作，并严格按照工程进度和质量标准完成工程。
3、乙方应当按照国家法律、法规，负责施工场所的环境保护，确保工程施工不会造成环境污染和安全事故的发生。
三、施工期限1、乙方承诺按照合同约定的施工工期完成工程，并在规定时间内交付使用。
2、如因不可抗力等原因导致施工工期延误，乙方应当及时通知甲方，并向有关主管部门报备，并与甲方协商解决措施。
四、质量标准1、乙方应当按照国家有关标准和甲方的要求，负责施工质量，确保工程的安全性和使用功能。
2、工程竣工后，乙方应当配合甲方对工程进行验收，如发现质量问题，应及时整改，直至合格为止。
五、报酬及支付方式1、甲方应按照合同约定的标准及时支付施工进度款，如工程出现质量问题，无条件减少工程款。
2、乙方应按照合同约定的价格，保证工程质量，在合同约定的工期内完成工程。
3、双方应当按照约定的施工进度，及时签订进度款结算单，确认施工付款事宜。
六、违约责任1、如乙方未能按照合同约定的工期完成工程，或工程质量出现问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿相应的损失。
2、如甲方未按照合同约定的支付方式支付工程款，乙方有权终止合同，并要求甲方承担相应的经济责任。
七、解决纠纷1、合同履行过程中，如出现争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交本合同签订地人民法院或仲裁机构解决。
机电安装工程施工合同模板为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目第二条工程地点：泌阳县第三条工程内容：1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。
2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改第四条施工工期：1本工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。
2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。
第五条工程价款：本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为3584458元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌第六条付款方式：合同生效后，甲在进场时应先预付45﹪工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55﹪第七条双方责任：1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。
2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。
3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。
如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。
4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。
5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。
经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。
7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。
机电安装维修合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行机电安装维修的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：机电设备的安装、调试、维修及保养服务。
第二条乙方职责2.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准，以及甲方提供的设备技术要求，完成机电设备的安装、调试、维修及保养工作。
2.2 乙方应确保其提供的服务符合国家关于环保、安全等方面的强制性标准。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供必要的技术资料和操作手册。
第三条甲方职责3.1 甲方应确保项目现场的电力供应、水源供应等基础设施满足乙方施工要求。
3.2 甲方应负责协调现场的其他施工单位，确保乙方施工的顺利进行。
3.3 甲方应按照本合同的约定支付乙方服务费用。
第四条服务费用及支付方式4.1 本项目的服务费用为人民币_______元（大写：____________________元整）。
（1）合同签订后_______日内，支付合同总金额的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，支付合同总金额的_______%；（3）工程完工验收合格后_______日内，支付剩余的_______%。
第五条工期5.1 本项目的工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
5.2 如因不可抗力等因素导致乙方无法按期完成工作，乙方应提前_______天通知甲方，并协商解决。
第六条质量保证6.1 乙方应保证其提供的服务质量符合国家相关标准，并在工程完工后提供_______个月的免费保修期。
建筑机电安装工程合同6篇篇1建筑机电安装工程合同一、合同双方甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）地址：（乙方单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）二、项目名称及地点本工程的建筑机电安装工程项目名称为（项目名称），位于（项目地点），现就本工程签订如下合同：三、工程内容1. 甲方负责提供工程所需的相关资料，并负责提供工程的设计方案。
2. 乙方负责根据甲方提供的设计方案，按照国家有关规定，完成建筑机电设备的安装工作。
3. 工程范围包括但不限于电气设备、给排水设备、消防设备、空调设备等。
4. 工程所需材料由乙方采购，质量符合国家相关标准。
5. 工程施工期为（具体天数/月份），如因特殊原因需要延期，必须经双方协商一致。
四、价款及支付方式1. 工程价款为（具体金额）。
2. 工程款项分期支付，首付款占总价款的30%，尾款在工程竣工后检验合格并验收合格后支付。
3. 工程款项支付方式：（具体支付方式）。
4. 如发生工程变更，工程款额度也将相应变更。
五、质量保证及验收标准1. 乙方保证所提供的设备和材料均符合国家相关标准，且工程施工符合国家质量标准。
2. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
若工程存在质量问题，乙方需在规定期限内进行整改。
3. 乙方对工程设备提供一年保修服务，保修期内出现故障，乙方免费进行维修或更换。
六、违约责任1. 乙方未按照合同要求完成工程或工程质量不符合国家标准的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照合同要求支付工程款项的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
七、其他事项1. 双方在履行合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有关部门申请仲裁。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后结束。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
机电安装工程施工合同双方一、合同目的本合同是在平等自愿的基础上，为了保障机电安装工程施工的顺利进行，维护双方的合法权益，明确双方的权责关系，特订立本合同。
二、合同范围1. 本合同适用于机电安装工程施工过程中的各个阶段，包括勘察设计、设备采购、施工、调试、验收等环节。
2. 机电安装工程施工包括但不限于电力系统、给排水系统、暖通空调系统、消防系统等。
三、合同条款1. 工程费用及支付方式1.1 按双方商定的总工程费用进行支付，总工程费用为人民币XXX 元。
1.2 工程费用支付方式：双方约定按照工程进度划分为若干次支付，每次支付的费用按照实际工作量计算。
1.3 工程费用支付日期：双方约定支付日期为每月的XX日，逾期支付的，支付方需按照逾期天数支付违约金。
2. 工期2.1 工期为XX个月，自双方签订本合同之日起开始计算。
2.2 双方可在特殊情况下协商变更工期，但变更后的工期必须经双方书面确认后方可生效。
3. 材料采购3.1 施工方负责依据设计要求、工程进度计划进行材料采购。
3.2 施工方采购的材料必须符合国家质量标准，并提供相应的质量检测报告。
3.3 施工方应将采购材料的清单及报告提供给业主方，以便进行验收。
4. 设备采购4.1 设备采购由业主方负责，施工方提供设备安装技术支持。
4.2 施工方应根据设备安装要求提供相应的施工方案，并指导设备的安装调试工作。
5. 施工安全5.1 施工方在进行机电安装工程施工时，必须严格遵守国家相关安全法规和施工安全规范。
5.2 施工方需按照施工计划组织施工作业，确保施工过程中的安全，采取相应的防护措施，防止人员伤害和财产损失的发生。
6. 工程变更6.1 如因施工需要或设计变更导致工程变更，双方应及时进行协商，签订书面变更协议。
6.2 工程变更前，未经双方书面同意，任何一方不得擅自进行变更操作。
7. 竣工验收7.1 工程竣工后，双方共同进行竣工验收。
7.2 如发现工程存在严重质量问题或未按照设计要求完成，业主方有权拒绝竣工验收，并要求施工方进行整改。
机电安装合同合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲方拟进行机电设备的安装工程，为确保双方权益，经双方协商一致，达成如下合同：一、工程内容。
1.1 乙方承诺按照甲方要求，对机电设备进行安装、调试、验收等工作，确保设备正常运行。
1.2 工程包括但不限于，（列举具体安装内容）。
二、工程期限。
2.1 工程开始日期，【具体日期】。
2.2 工程结束日期，【具体日期】。
2.3 工期延误责任，若因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。
三、工程报酬。
3.1 工程总报酬，【具体金额】。
3.2 报酬支付方式，【一次付清/分期支付等】。
3.3 报酬支付时间，【具体时间节点】。
四、质量保证。
4.1 乙方保证所提供的机电安装工程符合国家相关标准和甲方要求，保证设备正常运行。
4.2 在保修期内，对于因乙方原因导致的设备故障，乙方应承担免费维修责任。
五、违约责任。
5.1 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应承担因违约造成的损失，并支付相应的违约金。
六、其他条款。
6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：合同范本专家注，以上合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
在起草和签订合同时，建议甲乙双方都应咨询专业律师进行法律审核，以确保合同的合法性和有效性。
机电安装工程施工合同甲方：乙方：根据消防法的有关规定，甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装，乙方按有关图纸规范要求施工，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程名称：关岭县公路管理段业务综合楼二、工程地点：关岭县交通路三、工程内容：室内消火栓给水系统安装（不含应急灯，灭火器，疏散标志等，防火门等，增加工程范围费用另计）。
四、承包方式：包工包料，（由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自来水管网连接事项）。
五、工程总造价为：陆万叁仟元整（63000.00元）包干价。
六、工程安装完工后，经消防部门验收合格后，甲方六天之内一次性付给乙方总工程款，款未付清之前，产权属于乙方所有。
七、工期要求：____年____月____日至____年____月____日止。
八、质量标准：达到国家现行消防验收规范标准，消防部门验收合格，否则，一切损失由乙方负责。
九、违约责任：由违约方承担对方一切经济损失。
十、安全责任：甲方负责提供安全的施工环境，施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。
十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。
十二、本合同自签字时生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方代表签字：_____ 乙方代表签字：_____ 日期：____年____月____日日期：____年____月____日机电安装工程施工合同（二）甲方：_____ 合同编号：_____乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方因工程的需要，将该工程委托给乙方负责施工。
为确保施工进度和质量，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称：莱阳红星美凯龙项目二、工程地点：山东省莱阳市龙门路____号三、工程内容：1、本工程范围内所有的避雷工程和相应的接地装置、等电位安装，包括但不限于变配电所、电信机房、空调机房等所有机房、广播室、消控室、泵房等地的避雷等电位装置的安装调试;2、本工程范围内电气工程的布线系统的管线敷设，10KV变配电所低压柜至大楼各层、屋顶配电间的缆线敷设和调试，层配电间至各层动力、设备照明的管线电缆敷设和调试。
机电施工合同范本《机电施工合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[具体机电工程项目名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述机电工程的范围和内容，包括设备安装、线路铺设、系统调试等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的相关标准和规范，确保工程安全可靠、运行稳定。
2. 乙方应按照合同约定和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；（4）剩余工程总造价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他施工单位之间的关系。
2. 乙方责任（1）按照合同约定的时间、质量和标准完成工程施工；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，确保施工过程中的安全；（3）负责工程竣工验收前的成品保护工作。
建设工程施工合同GF—1999—0201项目名称：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程发包人：吴江滨湖投资有限公司承包人：日期： 2013年月苏州市建设委员会监制苏州市工商行政管理局建设工程施工合同（示范文本）第一部分协议书发包人（全称）：吴江滨湖投资有限公司承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程工程地点：吴江区太湖新城工程立项批准文号：吴发改行审发【2012】412号资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程（给排水、电气、暖通、消防工程等）招标以及设计图纸范围内的工程，包括且不限于上述范围内的一切工作内容的供货、施工、调试、清理、成品保护等。
另发包人有权调整本合同工作范围的权利以及为完成上述工作所必需进行的不可或缺的工作，包括且不限于：（1）做好总体协调工作；（2）各项施工措施、技术措施、安全文明施工措施；（3）设计变更所增加的项目；三、合同工期：开工日期：2013年5月19日竣工日期：2013年9月30日合同工期总日历天数135天(开工日期以开工报告上注明日期为准)本项目的开工及完工时间，应满足发包人的整体工期进度要求，同时须接受发包人的工期合理调整(调整范围按苏州市有关文件规定指定)，该调整可能引起的赶工费用已由承包人在投标报价中予以充分考虑并包含在合同价款中，除双方另有书面约定之外，不做任何调整。
由于承包人的责任导致关键线路工期滞后造成赶工不予经济补偿。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：元六、组成合同的文件及先后解释顺序1、本合同协议书2、中标通知书3、本合同专用条款4、招标文件及其答疑或补遗书5、投标书及其附件6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、设计文件、图纸9、工程量清单10、本合同附件11、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同协议书经双方法人代表或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
全部工程完工后经竣工验收合格，以及保修期满由发包人颁发保修终止证书后失效。
本合同协议书的附件是本合同协议书不可分割的重要组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。
本合同一式十份，正本贰份双方各执壹份；副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
本合同订立时间：2013年月日合同订立地点：吴江滨湖投资有限公司发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
