2018年最新建设工程施工合同(电力1)(精品)

建设工程水电承包施工合同合同编号NO：甲方（发包人）：乙方（承包人）：因工程建设需要，乙方承包水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。

一、工程概况：1、工程名称：2、工地地点：二、承包内容：承包范围：基础工程、结构主体工程、装饰工程、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。

电气工程、给排水工程、消防工程所包含的图纸内容。

⑴基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、室内空调管、厨房、厕所、排气管、热水管等）。

⑵装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，各种线路安装，洁具安装等！本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装，各种临时的安装等。

⑶附属工程：临时宿舍内的水电安装、下水管道的安装。

⑷消防工程：各种管道的预埋、安装及图纸上所涉及到的通风、中央空调的预埋线管、预留洞口的布置。

三、结算单价及付款方式1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工）。

2、承包工程的计价方式：暂按施工图预算价。

3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。

其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。

4、合同价款：本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。

具体收取金额以收条为准。

另甲方收取乙方总决算价的3%作为合作费（不包含配套费，配套费另行支付）。

乙方提供总工程款70%的发票。

5、付款方式：根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式延迟三至七天按水电完成内容比例付款。

中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。

四、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

支付工程款时，乙方必须提供职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字后有公司财务来现场发放。

本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==电力工程合同4篇本文目录1.电力工程合同2.电力工程合同范本3.电力工程建设监理合同4.电力工程建设监理合同工程名称：xx工程发包单位：xx承包单位：xx施工安全协议甲方：海南电网xx公司乙方：xx工程项目名称：xx工程项目地点：xx计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。

审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。

资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。

审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

有关电力工程建设施工合同范本3篇篇1电力工程建设施工合同范本甲方：（委托人名称）地址：联系人：电话：法定代表人：乙方：（承包人名称）地址：联系人：电话：法定代表人：鉴于甲方拟委托乙方承揽电力工程建设项目，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。

一、工程名称及内容：1.1甲方拟委托乙方承揽的电力工程项目名称为【项目名称】，其中包括但不限于【具体工程内容】。

1.2项目的具体工程范围、设计图纸、工程交付及验收标准等详细内容将在后续协商中确定，并作为本合同的附件。

二、工程合同价款：2.1甲乙双方协商确定本工程的合同价款为【具体金额】，支付方式如下：2.2 根据工程进度和质量情况，合同价款可以分期支付，在验收合格后的【具体时间】内结清。

2.3如需对工程价款进行调整，应当经过双方协商一致，并签署书面补充协议。

三、工程质量要求：3.1 乙方在承揽本项目时应当严格按照设计图纸及合同约定，保证工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。

3.2 所有施工材料和设备均应经过合格检测，不得使用假冒伪劣产品。

3.3 施工过程中应加强安全管理，确保工程的施工安全和周围环境的安全。

四、工程进度要求：4.1 乙方应按照合同约定的工程时间节点进行施工，确保工程进度的正常推进。

4.2 如果由于特殊情况导致工程延误，乙方应及时通知甲方并提出合理解释，双方经协商后可调整工程进度计划。

五、工程保修：5.1 施工完成后，乙方应提供工程的保修期为【具体天数】，在此期间内对工程出现的质量问题进行维修保养。

5.2 保修期内如发现工程质量问题，乙方应及时处理并负责修复，修复过程中不得向甲方收取任何费用。

六、违约责任：6.1 任何一方未履行本合同项下的任何义务或者违反合同约定，在经对方提出书面通知的情况下，应当与对方协商解决。

6.2 如一方违约给对方造成经济损失，应当承担相应的违约责任，并及时赔偿对方的损失。

七、争议解决：7.1 本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交所在地仲裁委员会仲裁。

电力施工合同范本2018甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：包括但不限于电力设备安装、线路铺设、调试等工程范围内的全部工作。

二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 工期总日历天数：______天。

如因不可抗力等不可预见、不可避免因素导致工期延误，经双方协商确认后相应顺延。

三、工程质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，乙方应提供相关的质量检测报告等证明文件，经甲方验收合格后方可交付使用。

四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。

2. 付款方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工并验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性无息付清。

五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。

2. 按合同约定支付工程款项。

3. 及时组织工程验收。

乙方责任与义务：1. 按照合同要求组织施工，确保工程进度和质量。

电力工程建设施工合同范本2018（文中蓝色字体下载后有风险提示）甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。

七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

电力施工合同范本2018 甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对其[具体项目名称]进行电力施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：详细描述电力施工的具体工作内容。

二、工程承包范围明确乙方承担的具体施工任务和工作范围。

三、合同工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日四、质量标准执行国家及行业相关质量标准。

五、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币________元（大写：____________________）。

2. 支付方式：详细说明工程款的支付节点和比例。

六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供必要的施工条件和相关资料。

2. 按合同约定支付工程款。

3. 其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务1. 按照合同要求进行施工，确保工程质量和进度。

2. 遵守施工现场的管理规定。

3. 其他权利和义务。

七、工程变更约定工程变更的程序和处理方式。

八、竣工验收1. 验收标准和程序。

2. 验收后的整改和移交。

九、违约责任1. 双方在合同履行过程中违反约定应承担的责任。

2. 具体的违约金计算方式和赔偿范围。

十、争议解决约定如发生争议的解决方式，如仲裁或诉讼。

十一、其他条款1. 保密条款。

2. 不可抗力条款。

2018电力工程合同范本【甲方】（填写项目发起方的名称）【乙方】（填写承包方的名称）鉴于甲方需进行电力设施的建设、改造或维护，经过双方友好协商，特订立以下合同：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于___________（具体描述工程范围、标准和技术要求）。

4. 工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

5. 工程质量标准：依照国家现行相关标准和行业规范执行。

二、合同价格1. 合同总价为：人民币（大写）_____________元整（￥__________）。

2. 价格构成包括直接费用、间接费用、利润及税金等。

3. 如遇不可抗力因素影响工程成本，双方应重新协商确定合同价格。

三、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后__日内支付合同总额的__%。

2. 进度款：根据工程进度分批支付，具体标准按照合同约定执行。

3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方应在__日内付清余款。

四、权利与义务1. 甲方责任：提供必要的技术资料，协助办理相关手续，按约定支付款项。

2. 乙方责任：保证工程质量，按期完成工程任务，负责工程保修。

五、违约责任1. 如甲方延迟支付款项，应按未付款项每日千分之__的比例支付违约金。

2. 如乙方延误工期或工程质量不符合约定标准，应按合同规定承担违约责任。

六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________甲方盖章：___________ 乙方盖章：___________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。

2018年电力工程合同样本★以下是我们为大家整理的2018年电力工程合同样本文章，供大家参考！合同范本租房合同劳动合同租赁合同劳务合同用工合同购销合同离婚协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

电力施工合同范本2018合同编号：______甲方（委托方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：______1.2 工程地点：______1.3 工程范围：______1.4 工程内容：______1.5 工程规模：______1.6 工程质量：______1.7 工程期限：______二、合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

2.2 合同价款包括：______2.3 合同价款不包括：______三、支付方式3.1 甲方应按照下列第______种方式向乙方支付合同价款：（1）一次性支付：合同签订后______日内，甲方支付合同价款的______%给乙方。

（2）分期支付：合同签订后______日内，甲方支付合同价款的______%给乙方；工程进度达到______%时，甲方支付合同价款的______%给乙方；工程完工验收合格后______日内，甲方支付合同价款的剩余部分给乙方。

3.2 乙方在收到甲方支付款项后______日内向甲方开具等额正规发票。

四、工期4.1 工程期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

4.2 乙方应按照双方约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：______4.3 如因甲方原因导致工期延误，甲方应与乙方协商一致，并书面通知乙方延长工期。

五、质量保证5.1 乙方应按照国家电力施工相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。

5.2 乙方应提供______个月的质保期，质保期自工程完工验收合格之日起计算。

5.3 质保期内，如因乙方施工原因导致工程出现质量问题，乙方应无偿修复。

电力建设工程施工合同(完整版)一、总则本合同由甲方与乙方共同订立，双方为完成电力建设工程的施工任务，依据《建筑法》及相关法律法规，根据双方在公开招标中确定的中标文件和技术规范，约定合同的权利义务。

二、项目概况1.项目名称：X2.项目地质：X3.项目规模：X4.项目工期：自合同生效之日起，至完成验收合格为止。

5.工程造价：X元6.工程款支付方式：X三、合同内容1. 工程范围1.供电线路的敷设与接入；2.变电站建设与设备安装；3.电缆敷设及其他电气设备安装；4.相关工程资料的准备与备案；5.工程施工期间的现场管理与安全保障。

2. 工程进度计划乙方应在合同签订后的7天内提供详细的工程施工进度计划，并经甲方确认后执行。

3. 工程质量与标准1.电力行业相关法规、标准要求；2.建设行业相关法规、标准要求；3.相关技术规范和验收标准。

4. 工程变更与索赔任何工程变更或索赔均须经甲方书面同意，并按照变更或索赔管理程序进行处理。

5. 工程报验与验收乙方应在工程竣工后提交相关报验材料，并根据甲方的要求进行工程验收，合格后方可办理竣工手续。

6. 合同价款与付款方式1.合同价款为X元，包含所有施工费用，甲方应按照合同约定的支付方式支付款项。

2.合同价款支付方式：X。

7. 合同履行保证乙方应向甲方提供履约保证，保证金额为合同价款的%。

8. 违约责任若乙方未按照合同约定的质量、工期、安全要求履行合同义务，甲方有权要求其承担违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金等。

9. 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

10. 合同变更与解除除非双方达成书面协议，否则不得随意变更、解除本合同。

若因不可抗力等无法预见、无法避免的情况，导致无法继续履行合同，双方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。

四、合同附件1.技术规范；2.工程进度计划；3.合同价款支付证明；4.履约保证金证明；5.双方联系明材料。