下载文档原格式
电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。
（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。
（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。
（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。
2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。
如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。
2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。
三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。
2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。
四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。
2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。
六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。
七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。
八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。
2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
电力建设工程合同模板（精选15篇）电力建设工程合同模板篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况：1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下:①GJ-35mm2线路架设;②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;③水泥电线杆的架设;④跌落保险开关购置、调试、安装;⑤避雷器购置、调试、安装;⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;1.2工程建设地点:小湾电站现场。
1.3工程承包方式及承包范围：1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。
1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。
第2条甲方责任：2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。
2.2负责对乙方的施工质量进行监督。
2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。
第3条乙方责任：3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。
3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。
第4条工程开工、竣工日期：4.1工程开工日期：20xx年12月06日4.2工程竣工日期：20xx年12月10日4.3总日历工期：4天第5条工程质量要求及验收：5.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量。
5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。
第6条施工安全：6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。
电力工程施工合同（通用7篇）电力工程篇1工程名称：工程发包单位：承包单位：甲方：乙方：工程项目名称：工程项目地点：计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力建设工程施工合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同书范本甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（承接方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟办理电力工程建设项目，为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同。
第一条项目名称甲方委托乙方负责承接电力工程建设项目，项目名称为【项目名称】。
第二条工程范围1. 工程范围包括但不限于【列举工程范围】。
2. 乙方应按照项目设计要求，按时、保质、保量完成工程建设。
第三条合同价款及支付方式1. 甲方应按照双方协商确定的价格支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为【支付方式】，具体款项和时间按照双方变更协商确定。
第四条工程期限1. 工程期限为【工程完工期限】，如因不可抗力等原因导致工程延期，双方协商解决。
2. 工程延期超过【延期时间】，乙方应按照双方约定支付违约金。
第五条质保期1. 电力工程建设竣工后，乙方应提供保修期为【质保期】的保修服务。
2. 在质保期内，如工程质量出现问题，乙方应承担相应责任。
第六条管理及监督1. 乙方应按照法律法规及工程管理相关规定承担管理责任，确保工程安全、质量、环保等。
2. 甲方有权监督乙方的工程施工进度和质量，并提出合理要求。
第七条变更和解除条款1. 如因特殊原因需要变更合同条款，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 双方一致决定解除合同的，应签署解除协议并遵守协议约定。
第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因违约行为造成的经济损失。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同自签署之日起生效，至工程验收合格结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为电力工程建设施工合同范本，双方应遵守合同约定，共同维护工程质量和工程进度，确保工程顺利完成。
电力建设工程施工合同模板Construction contract template of electric power construction project甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01电力建设工程施工合同模板前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
第一章一般条款甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1．工程地点：_________。
2．工程内容：_________。
3．工程性质：_________。
4．承包范围：_________。
二、批准单位1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。
三、开工日期1．竣工日期：_________。
2．总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1．本协议条款；2．本合同条件；3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4．_________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。
第二章双方责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表_________（职务_________专业技术职称_________）按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1．甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前_________天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在_________小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后_________小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后_________天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后_________小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后_________小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3．甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后_________小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后_________小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担因此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前_________天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表_________（职务_________专业技术职称_________）按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1．乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2．乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）和依据合同发出的指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
二、乙方代表易人，应提前_________天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第七条甲方工作一、甲方按照《建筑工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：1．办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
其中：2．将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至约定地点，并保证期间的需要。
其中：3．开通施工场地与火车站、码头、城乡公共道路的通道，以及施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4．在_________前，向乙方提供施工场地、工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5．办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路、专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结线路交跨铁路、公路、通讯线路的协议。
要求甲方_________。
6．在_________前，将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
7．在_________组织乙方和设计单位进行图纸会审，_________向乙方进行设计交底，_________审定施工图预算。
8．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
9．按其“提供土建工程计划”和“施工综合进度计划”为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
10．协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的范围、时间、要求，完成以下工作：1．在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。
设计费用按设计的内容、时间、要求等另计。
2．向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
3．按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。
乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
4．按约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。
5．采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。
因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。
以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。
6．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。
甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出：7．做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的保护工作。
要求乙方：_________。
8．保证施工现场清洁。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。
二、乙方未按合同约定履行上述义务，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
第三章施工组织设计和工期第九条进度计划一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在_________提交甲方代表。
甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。
乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划，按第八条第二款处理。
二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”同意与否，应在_________予以答复，逾期未复，可视为已经同意。
经甲方同意的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。
三、乙方应按经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。
工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。
重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。
第十条延期开工一、乙方应按约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期_________天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
