软件许可和服务条款
- 格式:docx
- 大小:12.12 KB
- 文档页数:7
软件产品用户服务条款(3篇)软件产品用户服务条款(通用3篇)软件产品用户服务条款篇1一、软件产品保护条款1._________1._________软件产品由_________计算机系统有限公司开发。
本软件产品受中华人民共和国版权法及国际版权条约和其他知识产权法及条约的保护。
用户获得的本软件产品的使用权。
2.用户不得删除本软件及其他副本上一切关于版权的信息对本软件进行反向工程,如反汇编、反编译等。
3.如果您未遵守本协议的任何一项条款,_________公司有权立即终止本协议,并保留通过法律手段追究责任。
4.使用本软件产品由用户自己承担风险,在适用法律允许的最大范围内,_________公司在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品所发生的特殊的、意外的、非直接或间接的损失承担赔偿责任。
即使已事先被告知该损害发生的可能性。
5.用户须明白,使用本软件产品涉及到Internet服务,可能会受到各个环节不稳定因素的影响。
因此服务存在因不可抗力、计算机病毒或黑客攻击、系统不稳定、用户所在位置、用户关机以及其他任何技术、互联网络、通信线路原因等造成的服务中断或不能满足用户要求的风险。
用户须承担以上风险,本公司不作担保。
对因此导致用户不能发送和接受阅读消息、或接发错消息,公司不承担任何责任。
6.用户须明白,在使用本软件产品存在有来自任何他人的包括威胁性的、诽谤性的、令人反感的或非法的内容或行为或对他人权利的侵犯(包括知识产权)的匿名或冒名的信息的风险,用户须承担以上风险,本公司和合作公司对服务不作任何类型的担保,不论是明确的或隐含的,包括所有有关信息真实性、适商性、适于某一特定用途、所有权和非侵权性的默示担保和条件,对因此导致任何因用户不正当或非法使用服务产生的直接、间接、偶然、特殊及后续的损害,不承担任何责任。
7.本公司定义的信息内容包括:文字、软件、声音、相片、录像、图表;在广告中全部内容;本公司为用户提供的商业信息,所有这些内容受版权、商标权、和其它知识产权和所有权法律的保护。
软件许可及服务协议本软件许可及服务协议(以下简称“本协议”)由以下双方签订:甲方:(以下简称“用户”)乙方:(以下简称“服务商”)1.甲方愿意购买乙方提供的软件产品及服务;2.乙方愿意向甲方提供软件产品及服务;双方为明确双方之间的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、软件许可1.1 乙方授权甲方在协议有效期内使用乙方提供的软件产品,以下简称“软件”。
1.2 甲方获得的软件许可为非独占性、不可转让的许可,仅限于甲方内部使用。
1.3 甲方不得将软件进行出租、出售、转让、再授权或以任何方式提供给第三方使用。
1.4 甲方不得对软件进行反编译、反汇编或试图解析软件的源代码。
1.5 甲方不得利用软件从事任何违法活动。
二、软件升级与维护2.1 乙方负责为甲方提供软件的升级与维护服务,确保软件在正常使用条件下的稳定运行。
2.2 乙方应在甲方提出升级需求后,按照甲方的要求及时提供软件升级。
2.3 乙方应在甲方提出维护需求后,按照甲方的要求及时提供软件维护。
2.4 乙方应定期对软件进行优化和调整,以提高软件的性能和用户体验。
三、技术支持与培训3.1 乙方应为甲方提供技术支持服务,解答甲方在使用软件过程中遇到的问题。
3.2 乙方应在甲方提出培训需求后,按照甲方的要求及时提供培训服务。
3.3 培训形式可以为线上或线下,具体由双方协商确定。
3.4 乙方应确保培训内容的准确性和实用性,以满足甲方的需求。
四、协议期限与终止4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
4.2 除非一方提前终止本协议,否则本协议将在有效期届满后自动续签。
4.3 一方提前终止本协议的,应提前____天书面通知对方。
4.4 本协议终止后,乙方应停止提供软件及相关服务,并退还甲方已支付的软件许可费用。
五、保密条款5.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。
5.2 保密期限自本协议生效之日起算,至协议终止或履行完毕之日止。
软件使用许可及服务合同协议范本模板甲方(许可方):公司名称:_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(被许可方):公司名称/个人姓名:_____法定代表人/身份证号码:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拥有软件名称软件(以下简称“本软件”)的相关权利,乙方希望获得本软件的使用许可及相关服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、软件许可1、甲方授予乙方非独家、不可转让的许可,允许乙方在许可使用的范围,例如:特定的设备、特定的业务领域等内使用本软件。
2、乙方不得对本软件进行反向工程、反编译、破解或试图获取其源代码。
二、软件服务1、甲方应向乙方提供具体的服务内容,例如:安装指导、培训、技术支持等服务。
2、服务的提供方式为明确服务的方式,如线上、线下、电话等,服务时间为具体的服务时间范围。
三、费用及支付1、乙方应向甲方支付软件许可及服务费用,共计人民币具体金额元。
2、支付方式为例如:银行转账、支付宝、微信支付等,乙方应在具体的支付时间前完成支付。
3、如乙方逾期支付,应按照每日约定的逾期利率支付逾期利息。
四、软件交付1、甲方应在约定的交付时间内将本软件交付给乙方。
2、交付方式为例如:在线下载、光盘邮寄等。
五、知识产权1、本软件的知识产权归甲方所有,乙方不得侵犯。
2、乙方在使用本软件过程中产生的任何数据、成果等的知识产权归乙方所有,但不得违反法律法规和本协议的约定。
六、保密条款1、双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
2、保密期限为自本协议生效之日起约定的保密期限年。
七、违约责任1、若甲方未按照本协议的约定提供软件或服务,应承担违约责任,退还乙方已支付的费用,并按照约定的违约比例向乙方支付违约金。
2、若乙方未按照本协议的约定使用软件、支付费用或违反保密条款等,应承担违约责任,向甲方支付违约金具体金额元,并赔偿甲方因此遭受的损失。
软件许可和服务条款重要提醒:在下载、安装和使用公司设备、软件和服务前,请务必仔细阅读本协议。
您使用本文件落款处载明的公司(以下称“我们”)提供设备(“设备”)、软件程序(“软件”)及相关服务(“服务”,与“设备”及“软件”统称为“服务”)将受本使用条款及其援引的其他法律条款(以下统称“协议”)的约束,本协议是您与我们就本服务使用达成的有约束力法律协议。
在接受并遵守本协议条款的前提下,我们非排他地授予您使用本服务的有限许可。
“您”或“用户”可以是个人,也可以是某个单一法律实体。
1.接受本协议1.1 您可通过以下方式接受本协议:(a)点击“同意”或类似按钮确认接受本协议;(b)勾选本协议尾端的选择框;或(c)实际使用本服务。
1.2 您必须首先接受和同意本协议方可使用本服务。
如您不同意本协议条款,请不要下载、安装、注册或使用本服务。
如您为购买本服务支付了费用,您可联系您的供货商以获得退款,但必须符合公司的退款政策。
1.3 您应确保您已年满18岁、是以自己的劳动收入独立生活的16岁以上未成年人或已获得了父母或监护人的同意,具有达成有法律约束力协议的能力。
如果您未达到可以达成有法律约束力合同的法定成人年龄,您应确保本协议是由您的父母或监护人代表您签署确认的。
如您代表他人(如某个公司或您的客户)确认接受本协议,您声明并保证您已经获得了充分的授权并有资格这样做。
2.许可和限制2.1 本服务使用的软件程序,其所有权始终由我们或我们的供应商拥有,软件并非销售,只是授予您使用许可。
在遵守本协议条款的前提下,您将被授予一个在单台设备上使用软件的有限的和非独家的许可。
您仅限于在本协议明示允许的范围内使用软件。
您不得:(1)绕开软件中的任何技术限制;(2)对软件进行反向工程、反编译或反汇编;(3)复制、转让、出租、出售、分发或以其他方式提供软件。
您可将获得的许可与设备一并一次性永久转让给第三方。
某些软件或其组件可能基于随软件附带的开源许可证提供。
软件许可及技术服务合同范文甲方(许可方/服务提供方):名称:[甲方公司名称]法定代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系电话:[电话号码]乙方(被许可方/服务接受方):名称:[乙方公司名称]法定代表人:[姓名]地址:[详细地址]联系电话:[电话号码]一、软件许可。
1. 许可内容。
甲方授予乙方在本合同约定的范围内使用本软件的非独占性许可。
乙方可以在[具体使用范围,如乙方公司内部办公场所、指定的项目等]使用本软件。
2. 许可期限。
本软件许可期限自[开始日期]起至[结束日期]止。
许可期限届满前,乙方如需继续使用本软件,应提前[X]日书面通知甲方,并按照双方届时协商确定的价格支付软件许可费用。
3. 软件交付。
甲方应在本合同签订后的[X]个工作日内,将本软件以[交付方式,如光盘、网络下载链接等]交付给乙方。
二、软件使用限制。
1. 乙方不得对本软件进行反向工程、反向编译或者反汇编。
就像你不能把一个魔法盒子拆开看里面的秘密构造一样,这是为了保护甲方的知识产权哦。
2. 未经甲方书面同意,乙方不得将本软件转让、出租、出借或者以其他任何方式提供给第三方使用。
这就好比你租了一间房子,不能未经房东同意就把房子再转租给别人呀。
三、技术服务。
1. 服务内容。
(1)软件安装、调试及初始化配置服务,确保本软件在乙方的环境中能够正常运行。
就像给新机器上油、调试,让它能欢快地运转起来。
(2)软件的日常维护和故障排除服务。
如果软件突然闹小脾气了,甲方就得像个医生一样来给它看病,让它恢复健康。
(3)根据乙方的需求,提供一定程度的软件功能定制开发服务(如有需要,双方另行协商定制开发的费用及相关事宜)。
这就像是给软件做个小整容,让它更符合乙方的特殊需求。
2. 服务方式。
甲方提供技术服务的方式包括但不限于电话支持、远程协助、现场服务等。
如果是电话支持,就像你打电话给客服,甲方的技术人员会在电话那头给你出谋划策;远程协助呢,就像他们有一双无形的手,通过网络来帮你解决问题;要是问题比较棘手,他们还会跑到现场来亲自处理。
有关计算机软件许可协议3篇篇1甲方(许可方):___________________乙方(被许可方):___________________鉴于甲方拥有并开发了一种计算机软件的专有技术和知识产权,愿意与乙方分享该软件的使用权,并根据双方的共同意愿和互惠互利的原则,达成以下协议条款:一、许可授权1. 甲方授权乙方在指定的计算机设备上使用其开发的计算机软件,具体软件名称、版本及功能如附件所示。
2. 乙方获得软件的使用权,但并不代表乙方拥有该软件的知识产权。
二、使用范围与限制1. 乙方应在合法的范围内使用本软件,不得擅自复制、转让、出售、发布、租赁、许可他人使用本软件。
2. 乙方不得对软件进行反向工程、破解密码、修改、翻译或衍生其他作品。
3. 乙方不得使用本软件从事非法活动,包括但不限于侵犯他人知识产权、传播病毒等。
三、许可期限1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期为____年。
2. 许可期限届满后,乙方应停止使用本软件,并交还所有与软件相关的文件及资料。
四、技术支持与培训1. 甲方为乙方提供必要的技术支持和培训,确保乙方能够正确使用本软件。
2. 技术支持和培训的具体内容和形式由双方另行协商确定。
五、版权与知识产权1. 本软件的知识产权归属于甲方所有。
2. 乙方在使用本软件过程中产生的任何成果或改进均应归甲方所有。
3. 乙方应尊重甲方的知识产权,不得侵犯甲方的版权和其他合法权益。
六、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密,不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本协议相关的商业秘密和技术秘密。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本协议的条款,如一方违反协议,应承担违约责任。
2. 违约方应承担因违约行为给对方造成的损失。
八、争议解决1. 如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议的修改和补充应以书面形式进行,并成为本协议不可分割的部分。
软件许可及服务协议1. 软件许可1.1 开发商授予用户有限的、不可转让的、非独占的使用软件的权利。
1.2 用户可以在不违反本协议的情况下安装、存储、使用、显示、复制软件。
1.3 用户不得复制、分发、传播软件或者用软件进行商业目的的使用。
1.4 用户不得修改、反编译、反汇编、翻译、转换、逆向工程软件。
2. 服务内容2.1 开发商向用户提供软件的更新和升级服务。
2.2 开发商向用户提供软件故障排除和技术支持服务。
2.3 开发商保留在不事先通知用户的情况下修改、中断或终止部分或全部服务的权利。
3. 服务费用3.1 用户在软件安装过程中可能需要支付一定的费用,具体费用标准由开发商根据自身情况决定。
3.2 用户在享受软件更新、升级、故障排除、技术支持等服务时,可能需要支付一定的费用,具体费用标准由开发商根据自身情况决定。
4. 用户义务4.1 用户使用软件时需遵守国家相关法律法规,不得利用软件从事非法活动。
4.2 用户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、翻译、转换或进行其他侵犯开发商合法权益的行为。
4.3 用户不得通过网络等方式传播、复制软件。
4.4 用户在使用软件及相关服务时需自行承担风险,并自行负责数据备份、网络安全等方面的问题。
5. 免责声明5.1 开发商不对软件的能否满足用户的特定需求作任何承诺。
5.2 开发商不对因使用软件而导致的任何直接、间接、附带、特殊、或继起的损失承担责任。
5.3 用户在使用软件过程中遇到的技术问题可以向开发商寻求支持,但开发商不对能否解决问题作任何承诺。
6. 协议变更6.1 开发商有权根据需要随时修改本协议的内容,且无需事先通知用户。
6.2 本协议内容修改后,用户若继续使用软件,则视为接受修改后的协议内容;用户若不同意修改后的协议内容,可以选择停止使用软件。
7. 法律适用和争议解决7.1 本协议的订立、执行和解释均适用法律。
7.2 因本协议产生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可提交开发商所在地有管辖权的人民法院解决。
软件许可及服务协议一、引言二、软件授权1.供应商授予用户非排他性、不可转让的、有限的使用权,以按照本协议的条款和条件使用本软件。
2.用户可以在一台或多台计算机上安装、使用、访问本软件,但用户不得复制、分发、出租、出售、转让或以其他方式将本软件提供给第三方。
3.用户不得对本软件进行逆向工程、反编译、反汇编或以其他方式试图发现本软件的。
4.用户不得删除、修改、掩盖或以其他方式改变本软件中的任何版权声明、商标、专利或其他所有权声明。
三、服务内容a.技术支持:供应商将向用户提供必要的技术支持,包括但不限于软件安装、使用、故障排除等方面的帮助。
b.软件更新:供应商将定期提供软件更新,以修复已知问题、改进功能、提升性能等。
c.用户培训:供应商可提供用户培训服务,帮助用户更好地了解和掌握本软件的使用方法。
2.供应商将尽力确保服务的质量和稳定性,但由于不可抗力、网络故障等原因,供应商无法保证服务的连续性和无故障性。
四、用户义务1.用户应遵守本协议的条款和条件,不得违反任何法律法规、侵犯他人合法权益。
2.用户不得利用本软件从事任何非法活动,包括但不限于非法入侵他人计算机系统、非法获取他人信息、传播恶意软件等。
3.用户不得将本软件用于商业用途,除非用户已获得供应商的书面许可。
4.用户应妥善保管自己的账户信息,不得将账户信息泄露给他人。
用户应对自己账户下的所有活动负责。
五、知识产权1.本软件及其相关文档、商标、专利、版权等知识产权归供应商所有。
2.用户不得以任何方式复制、分发、出租、出售、转让或以其他方式将本软件的知识产权提供给第三方。
3.用户不得删除、修改、掩盖或以其他方式改变本软件中的任何版权声明、商标、专利或其他所有权声明。
六、隐私政策1.供应商尊重用户的隐私权,承诺保护用户个人信息的安全。
2.供应商将收集、使用和存储用户的个人信息,但仅限于提供和改进本软件和服务。
3.供应商不会将用户的个人信息泄露给任何第三方,除非法律法规另有规定或用户同意。
软件许可及服务协议合同方详细信息:许可方:(此处填写许可方的名称,地址和联系方式)被许可方:(此处填写被许可方的名称,地址和联系方式)第 1 章:定义1.1 “软件”指由许可方开发和许可的使用和复制的计算机软件,包括但不限于任何文档、源代码和二进制代码。
1.2 “服务”指由许可方提供或安排第三方提供的与软件相关的任何技术支持、维护、升级或其他服务。
1.3 “知识产权”指与软件和服务相关的任何专利、版权、商标、商业秘密和专有技术。
第 2 章:许可授予2.1 许可方特此授予被许可方非独占且不可转让的许可,允许被许可方在许可期限内使用、复制、修改和分发软件。
2.2 被许可方只能将软件用于其内部业务目的。
2.3 被许可方不得将软件用于任何开发、分发或销售与软件竞争的产品或服务的商业目的。
2.4 被许可方不得修改或反向工程软件的源代码。
第 3 章:知识产权3.1 软件和服务的所有知识产权归许可方所有。
3.2 被许可方不得删除或更改软件或服务中的任何版权或其他专有权声明。
3.3 被许可方不得以任何方式侵犯许可方的知识产权。
第 4 章:保密4.1 被许可方同意对许可方提供的任何保密信息保密,包括但不限于软件的源代码、技术文档和商业计划。
4.2 被许可方不得在未经许可方事先书面同意的情况下披露或使用任何保密信息。
第 5 章:服务5.1 许可方同意根据该协议的条款向被许可方提供服务。
5.2 服务包括但不限于以下内容:5.2.1 技术支持5.2.2 软件维护5.2.3 软件升级5.3 服务的范围和内容由许可方自行决定。
第 6 章:费用和付款6.1 被许可方同意根据许可方的当前价格表向许可方支付软件和服务的费用。
6.2 费用应在发票日期后 30 天内支付。
6.3 如果被许可方逾期付款,许可方有权向被许可方收取逾期利息。
第 7 章:保证和免责声明7.1 许可方保证软件在正常使用和维护的情况下将合理有效地工作。
7.2 对于因被许可方误用、疏忽或未经许可方授权而修改软件而导致的任何损失或损害,许可方不承担任何责任。
软件许可及服务协议条款
甲方(软件提供商):
联系电话:__________
乙方(用户):
联系电话:__________
鉴于甲方同意向乙方提供软件许可及相关服务,双方达成如下协议:
第一条软件许可
1. 软件名称:__________
2. 许可类型:非独家许可(或独家许可)
3. 使用范围:仅限乙方内部使用
第二条许可期限
1. 开始日期:____年__月__日。
2. 结束日期:____年__月__日。
(如为长期许可,则注明“长期许可”)
第三条软件费用
1. 许可费用:人民币____元整。
2. 支付方式:一次性支付(或其他约定的支付方式)。
第四条双方权利与义务
1. 甲方权利与义务:
提供合法的软件许可。
提供技术支持服务。
2. 乙方权利与义务:
按照许可协议使用软件。
按时支付许可费用。
第五条保密条款
1. 双方应对对方提供的商业秘密和技术资料保密。
第六条违约责任
1. 如任何一方违反协议条款,需赔偿对方因此造成的损失。
第七条其他事项
1. 协议修改:经双方协商一致,可以修改本协议。
2. 争议解决:未尽事宜,协商解决;协商不成,提交甲方所在地法院。
3. 协议份数:本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
第八条生效条件
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日。
软件许可和服务条款重要提醒:在下载、安装和使用公司设备、软件和服务前,请务必仔细阅读本协议。
您使用本文件落款处载明的公司(以下称“我们”)提供设备(“设备”)、软件程序(“软件”)及相关服务(“服务”,与“设备”及“软件”统称为“服务”)将受本使用条款及其援引的其他法律条款(以下统称“协议”)的约束,本协议是您与我们就本服务使用达成的有约束力法律协议。
在接受并遵守本协议条款的前提下,我们非排他地授予您使用本服务的有限许可。
“您”或“用户”可以是个人,也可以是某个单一法律实体。
1.接受本协议1.1 您可通过以下方式接受本协议:(a)点击“同意”或类似按钮确认接受本协议;(b)勾选本协议尾端的选择框;或(c)实际使用本服务。
1.2 您必须首先接受和同意本协议方可使用本服务。
如您不同意本协议条款,请不要下载、安装、注册或使用本服务。
如您为购买本服务支付了费用,您可联系您的供货商以获得退款,但必须符合公司的退款政策。
1.3 您应确保您已年满18岁、是以自己的劳动收入独立生活的16岁以上未成年人或已获得了父母或监护人的同意,具有达成有法律约束力协议的能力。
如果您未达到可以达成有法律约束力合同的法定成人年龄,您应确保本协议是由您的父母或监护人代表您签署确认的。
如您代表他人(如某个公司或您的客户)确认接受本协议,您声明并保证您已经获得了充分的授权并有资格这样做。
2.许可和限制2.1 本服务使用的软件程序,其所有权始终由我们或我们的供应商拥有,软件并非销售,只是授予您使用许可。
在遵守本协议条款的前提下,您将被授予一个在单台设备上使用软件的有限的和非独家的许可。
您仅限于在本协议明示允许的范围内使用软件。
您不得:(1)绕开软件中的任何技术限制;(2)对软件进行反向工程、反编译或反汇编;(3)复制、转让、出租、出售、分发或以其他方式提供软件。
您可将获得的许可与设备一并一次性永久转让给第三方。
某些软件或其组件可能基于随软件附带的开源许可证提供。
仅就开源软件程序而言,开源许可证的条款优先适用并取代本协议的某些条款。
未明确授予的所有其他权利均由我们或其供应商保留。
您不得删除或更改软件的任何版权和所有权信息。
2.2 您应意识到,我们通过本服务展示给您的内容,包括但可能不限于视频、音频、文字、图片等,均由我们或我们的许可方拥有全部和所有的权利和权益。
您仅限于按原样随同本服务使用这些内容。
未经我们事先书面许可,您不得修改、租赁、出租、出售、发布或分发上述内容(无论是全部还是部分),也不得对内容进行编译、改变或创作内容的任何派生作品。
2.3 您理解,某些内容由第三方提供,我们可能无法完全控制展示的内容,我们将不为其无法控制的内容负责,您应自行决定是否以及如何使用这些内容,并承担相关的风险。
我们可根据自己的判断,为符合法律或其他目的,随时删除、更换或修改某些内容。
如您注意到有任何侵权或违法的内容,可按照我们版权政策描述详细情况并通知我们,我们将协调内容提供方解决或依法处理。
3.我们提供的服务3.1 您同意本服务可能由我们或我们委托的服务提供商提供。
3.2 完全使用本服务需要兼容的设备、网络接入及使用特定的软件系统,而且可能需要定期更新,并可能受到上述设备、网络及软件性能的影响。
您需要核对本服务的使用说明,核实并确认您的设备符合本服务要求的软硬件应用环境。
使用本服务可能会发生网络费用,此类费用由您自行承担,费率视您的网络服务商的标准而定。
3.3 我们会尽力确保服务的准确性和持续性,但由于用户个体差异及本服务外部软硬件及网络环境的差异,服务的准确性、不间断性及可用性可能偶尔会受到限制。
您可根据我们提供的服务说明(如有)改善服务的准确性。
3.4 本服务仅在中国大陆司法管辖区境内提供,我们对本服务在境外的使用不提供任何保证、支持和维护,也不承担任何责任。
4.服务的变更4.1 为提升客户体验及不断创新的目的,我们可能会不时对本服务或其任何部分进行修改。
我们也可能在法律或商业环境发生变化,继续提供服务不具有商业合理性的情况下,随时更改或临时中断、永久取消本服务的任何功能或组件。
此外,为最大限度使用资源,我们可能会对超过六十(60)天未发生任何活动的单个账户予以注销。
除非另外提供补充条款,否则本协议条款适用于服务的所有修改或更新。
4.2 缺省情况下,本服务将会自动下载并安装软件的更新。
您可随时更改软件“设置”,选择禁用自动更新(不推荐)。
在某些情况下(例如,为符合法律的强制性规定或为改善本服务的可靠性和安全性),您必须按照要求对本服务进行更新。
更新失败可能会导致服务不可用、数据损坏或丢失、系统失效或硬件故障。
4.3 如果我们取消全部服务,您可在服务终止后我们通知的合理期限内下载您存储在本服务中的用户数据,过了该通知的合理期限后,您的用户数据将被删除。
如您为获得本服务支付了费用,在我们取消服务后三十(30)天内,您可以书面形式请求退款,我们将按您实际使用服务的情况按比例为您退款。
以上是您基于本协议就我们取消服务所获得的全部救济。
5.密码和账号安全5.1 您可能需要注册账号方可使用本服务。
如本服务允许您使用您已经注册的其他账号,您通过该账号使用本服务,受本协议条款的约束。
5.2 在您的账号注册过程中以及在此后我们要求时,您同意按我们的要求提供相关注册信息,如法律要求实名注册的,您应向我们提供真实、准确、最新和完整的账号管理信息和数据(如您的姓名、电子邮件地址及电话号码等,统称为“注册信息”)。
您应始终维护并及时更新您的注册信息。
如果您的注册信息虚假、不正确、不完整或已经过时,可能会影响您对本服务的使用。
5.3 您应对使用您的账号进行的所有活动负完全的责任。
您同意:(a)将采取一切合理可行的措施妥善保管本人的账号及密码(包括但不限于,为账号设置符合安全标准的密码,使用完毕后及时退出账号);且(b)本人账号遭到未获授权的使用,或者发生其他任何安全问题时,将立即通知我们。
对于他人未经授权使用您账号而产生的任何损失或损害,我们无法也不承担任何责任。
如我们发现任何账户存在安全问题,有权根据自己的判断处理,包括但不限于限制或禁止该账号使用,直至注销该账号。
6.您需要遵守的规范6.1 您不得为任何非法、欺诈、不当或滥用的目的或以任何可能妨碍其他用户使用本服务,或损害我们或其他用户任何财产,以及侵犯或妨害第三方任何权利的方式使用本服务,并应遵循所有可适用法律规定。
6.2 如根据我们自己的判断,确定您对本服务的使用:(a)违反本协议的任何规定;(b)不符合用户内容规范;(c)冒犯其他用户;(d)侵犯我们或任何第三方的知识产权或其他权利;或(e)已经或可能导致我们承担任何责任,我们有权在不经事先通知情况下:(i)暂停或终止您对本服务部分或全部的使用,或(ii)删除您存储在本服务的信息。
此外,一旦您的账户或您访问本服务的权利被终止,我们将会删除所有您生成的内容以及其他相关信息。
6.3 您在使用本服务时,应当尽合理的注意,包括了解互联和移动网络及相关设备使用的信息安全常识,例如如何设置和保护安全密码等。
6.4 对因您违反本协议导致的任何损失、损害及其他后果,由您自行负责。
您同意为我们及其供应商提供补偿、抗辩并确保其不因您的数据、您对本服务的使用或您违反本协议条款所导致的任何损失、成本、责任及其他费用而受到损害。
7.用户数据及存储7.1 本服务可能允许您上传、存储或接受某些您的数据,其中可能包括您生成的内容以及您的个人数据(“用户数据”)。
您对这些用户数据所拥有的权利均由您保留,除本协议另有约定者外,未经您事先同意,我们不会自己或允许他人使用您的用户数据。
7.2 您在此授予我们一个全球范围的、不可撤销的、非排他的和免费的许可,根据该许可我们可以仅为提供和改进服务的目的,自己并可分许可我们的服务提供商复制并以加密方式存储您的用户数据。
您应确保您拥有所有必要的权利和权力授予上述许可。
7.3 为您的用户数据提供存储不是我们的义务,我们仅为用户方便的目的提供此项服务,为此,您知道并同意,我们将不对数据无论因任何原因被删除或存储失败承担责任。
您应自行负责及时对您的用户数据做妥善的备份。
您知道并同意,我们可能会对您上传或存储的用户数据的数量和期限设置限制。
7.4 您生成的内容包括但可能不限于您创设的昵称或用户名,以及您存储的语音资料及其他内容。
您应确保您生成的内容不得直接或间接含有任何:(1)淫秽、造谣、诽谤、诋毁、中伤、亵渎、有伤风化以及其他违反公序良俗及当地法律和政策的内容;(2)侵犯或滥用第三方知识产权、名誉权、声誉权、隐私权及其他合法权利的内容;(3)宣扬暴力、国家和民族分裂、民族仇恨和妨碍民族团结的内容;(4)宣扬针对某些个人或团体歧视、仇恨言论的内容,无论是基于种族、性别、国籍、宗教信仰、性取向或此类个人或团体的语言;(5)任何广告宣传以及招揽或推介商业机会的内容;(6)任何煽动、组织、教唆或宣传非法活动的内容;以及(7)任何法律或政策禁止的,或根据有管辖权的司法或执法机关的判决、裁定、命令、通知或指示禁止提供的内容。
8.隐私权我们对您的用户数据的收集、使用、存储和处理,将符合我们公布的“隐私权政策”的规定。
您同意我们可以按照我们的隐私权政策为提供和改善本服务的目的,以及其他我们事先告知的用途,收集、使用、存储和处理您的用户数据。
您可在设备或软件的激活点或“设置”中查找并阅读我们的“隐私权政策”,了解我们收集、使用、存储和处理您的个人数据的相关政策详情。
您也可登录我们的网站联机阅读在线版本的《隐私权政策》。
9.服务费用使用某些服务可能需要您另外支付费用,具体按相关服务条款执行。
我们保留对服务收取费用及改变收费标准和收费方式的权利。
除以信用卡、借记卡或电子支付方式进行的交易外,费用应在收到付款通知时到期应付,您同意支付付款通知上指明的费用,包括任何可适用的税款和滞纳金。
您自行负责支付与服务相关的税款。
10.不保证声明您理解并同意,除非另有我们明确,否则本服务均以“按现状”且“可用”为基础提供,在法律允许的最大限度内,我们将不就软件或服务作出任何保证,无论是明示的还是默示的,包括但不限于有关适销性、适用于特定目的、不侵权的默示保证。
我们不保证本服务将无中断、及时、安全或沒有任何错误地运行,以及本服务中的所有错误均将被纠正。
除非另有书面说明,否则,我们不保证将就本服务提供技术支持。
以上排除也适用于本服务的开发者、供应商及销售商。
11.责任限制无论在任何情况下,我们均不就任何特别的、间接的、偶然的、结果性的或惩罚性的损害赔偿对您或第三方承担任何责任,无论这些责任是因合同、保证、侵权(包括疏忽或严格责任)或任何其他责任原理产生,即使我们事先已经被告知此类损害发生的可能性或此类损害的发生可以被我们合理预见。