交房合同模板

商品房交付合同约定商品房交付合同商定7篇作为一名商务人员，在进行购买房屋的合同签订之时，应当懂得书写合理的条约。

那么,你知道合同的主要内容是什么吗?以下是我细心整理的商品房交付合同商定7篇，欢迎大家共享。

商品房交付合同商定【篇1】出卖人(以下简称甲方)：____________身份证号码：______________________________甲方为___________省_____________市____________区/镇__________________居民。

甲方配偶为_______________________身份证号码：______________________________房屋地址：_____________________________________农村集体土地使用证号码：_____________________买受人(以下简称乙方)：____________身份证号码：______________________________乙方为___________省_____________市____________区/镇____________________居民依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循公平、自愿、公正、诚恳信用、守法的原则，经协商全都，达成如下条款：第一条房屋状况该房屋农村集体土地使用证号：____________________房屋座落：________市________区_________村___________路_____________。

设计用途：居民自住用房，建筑结构，建筑层数为____层。

建筑面积_____平方米，其中：房屋建筑面积_________平方米，庭院建筑面积_________平方米。

该房房土地来源为：农村集体土地划拨，房屋建于_________年使用至今为______年。

房屋交付标准合同模板甲方（出售方）：（公司名称/个人姓名）地址：（公司地址/个人地址）电话：（联系电话）法定代表人/个人签字：乙方（购买方）：（公司名称/个人姓名）地址：（公司地址/个人地址）电话：（联系电话）身份证号码：（个人签署需提供）鉴于甲方是房地产开发商，拥有位于（具体地址）的房产项目，并有出售该项目的意愿；乙方愿意购买该房产，并达成如下交付标准合同：第一条房屋基本信息1.1 房产项目地址：（具体地址）1.2 房产建筑面积：（平方米）1.3 房产房型：（几室几厅几卫）1.4 房产价格：（具体价格）1.5 房产交付日期：（具体日期）第二条房屋交付标准2.1 水电燃气：房产将按照相关规定进行水电燃气接入，并确保正常使用；2.2 门窗：全部门窗将配有隔音、防火等必要功能，保证使用安全；2.3 空调：房子将预留空调管道，并提供空调安装的便利条件；2.4 地板：房产地板将采用（材料），保证质量并提供维修保养指导；2.5 墙面：房产将做好墙面基础装修，确保无裂缝、掉色等问题；2.6 厨卫：房产将提供完善的厨卫设施，保证正常使用；2.7 电梯：楼层较高的房产将设有电梯，并按时进行维修保养；2.8 绿化园林：房屋周围绿化率不低于国家规定标准，并保证绿化良好；2.9 安全措施：房产将配备相关安全设施，保证住户生命财产安全；2.10 其他：（特殊要求可自行添加）第三条支付方式3.1 乙方需按照合同约定的付款方式及时间节点支付房款；3.2 甲方接受乙方按揭贷款购买的情况，但须在甲方指定的时间内提供相关证明文件；第四条交付验收4.1 房产交付前，乙方有权进行验收，如发现质量问题可要求甲方及时处理；4.2 乙方确认后，双方将签署交付验收单，完成房产交易手续；第五条违约责任5.1 若一方违反合同约定导致交易无法完成，对方有权要求其承担违约责任；5.2 若因不可抗力因素影响交易的正常进行，可延期履行合同义务；第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，各方各持一份；6.2 本合同如有争议，应友好协商解决，协商不成将向当地法院提起诉讼。

房子交付标准合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：姓名：[买方姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]一、房屋交付标准1. 基础设施：甲方应确保房屋的基础设施完好，包括但不限于电气、管道、供暖、通风等设备，且能正常使用。

2. 装修状况：甲方应按照合同约定的装修标准完成房屋装修，包括但不限于地面、墙面、天花板、门窗等的装修。

3. 家具和设备：甲方应按照合同约定提供房屋内的家具和设备，包括但不限于床、沙发、桌椅、电器等。

4. 其他设施：甲方应确保房屋内的其他设施完好，且能正常使用，如停车位、储藏室等。

二、交付时间和地点1. 交付时间：甲方应在[具体日期]前将房屋交付给乙方。

2. 交付地点：房屋所在地。

三、验收1. 乙方应在收到房屋钥匙后的[具体天数]内进行验收。

2. 如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在[合理时间]内进行修复。

3. 验收合格后，乙方应签署房屋交付确认书。

四、付款方式1. 乙方应在签订本合同后的[具体天数]内支付定金[定金金额]。

2. 乙方应在房屋交付后的[具体天数]内支付剩余房款[剩余房款金额]。

3. 如乙方逾期付款，应按照逾期天数支付违约金。

五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定的时间交付房屋，应按照逾期天数支付违约金。

2. 如甲方交付的房屋不符合合同约定的交付标准，应承担修复责任或赔偿乙方的损失。

3. 如乙方未按照合同约定的时间支付房款，应按照逾期天数支付违约金。

六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（卖方）：___________ 乙方（买方）：___________法定代表人（或授权代表）：___________ 法定代表人（或授权代表）：___________ 签订日期：___________ 签订日期：___________。

交房和物业合同7篇篇1甲方（出售方）：________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________乙方（购房方）：________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________丙方（物业服务方）：____________营业执照号码：__________________联系方式：____________________地址：________________________鉴于甲方与乙方就房产交易达成意向，且丙方为该房产所在小区的物业服务提供者，现三方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就交房及物业服务事宜达成如下协议：一、交房条款1. 甲方在房屋验收合格后，按照相关规定向乙方交付房屋。

房屋交付时，双方应共同核实房屋状况，确保房屋及其附属设施完好无损。

2. 房屋交付日期为：______年______月______日。

若因特殊情况需延迟交房，甲方需提前通知乙方，并征得乙方同意。

3. 甲方在交房时需向乙方提供房屋产权证书等相关证明材料。

乙方在领取房屋后应遵守国家法律法规，合法使用房屋。

二、物业服务条款1. 丙方作为物业服务方，负责为乙方提供物业服务，包括但不限于公共设施维护、绿化保洁、安保服务等内容。

2. 物业服务期限自房屋交付之日起至______年______月______日。

3. 物业服务费用由乙方承担，费用标准及支付方式详见附件《物业服务收费协议》。

乙方需按时足额缴纳物业服务费用，以确保物业服务的正常运行。

4. 丙方应严格按照国家法律法规及本协议约定提供物业服务，确保房屋及公共设施的正常使用。

如因丙方原因导致损失，丙方应承担相应责任。

5. 乙方应遵守小区物业规定，不得擅自改变房屋用途，不得损害公共设施及环境。

交房协议书范本（精选3篇）交房范本篇1甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的X项目号楼单元楼XX户(初测房号为)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为XX元/平米，该套房屋暂定总价为(大写(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：(1)两共基金(总房款的2%)人民币X元整(￥:X元);(2)契税(总房款的'3%)人民币X元整(￥：X元);(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币X元整(￥：X元);(4)装修保证金人民币X元整(￥：X元);(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币X元整(￥：X元);(6)临时用电费用(1元/度)人民币 X元整(￥：X元);(7)20xx年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币X元整(￥：X元)，实收人民币 X元整(￥： );(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币X元整(￥：X元);(9)上述费用合计为人民币(大写) 元整(￥： X元)4、上述费用收取依据或理由：(1)两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;(2)预收20xx年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;(3)因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。

交房购房合同范本3篇篇一交房购房合同甲方（卖方）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方（买方）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，达成如下协议：第一条房屋基本情况甲方所售房屋位于__________（地址），建筑面积为_____平方米，房屋用途为_____，房屋所有权证号为_____。

第二条房屋价格及付款方式1. 该房屋的成交价格为人民币_____元整（大写：_____元整）。

2. 乙方应在签订本合同之日起_____日内，向甲方支付定金人民币_____元整（大写：_____元整）。

3. 乙方应在_____年_____月_____日前，将房款人民币_____元整（大写：_____元整）支付给甲方。

4. 甲方应在收到全部房款后_____日内，将房屋交付给乙方。

第三条房屋交付及相关事宜1. 甲方应在交付房屋时，将房屋的相关权证原件交给乙方。

2. 甲方应确保房屋交付时的状况与合同约定一致，如有瑕疵应及时修复。

3. 乙方应在接收房屋时，对房屋进行验收，如有问题应及时提出。

第四条产权过户及税费承担1. 双方应在本合同签订后_____日内，共同前往房屋所在地的房地产管理部门办理产权过户手续。

2. 办理产权过户手续所需的税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。

第五条违约责任1. 如甲方未能按时交付房屋或房屋存在质量问题，甲方应承担违约责任，退还乙方已支付的房款，并按照合同约定支付违约金。

建筑工程交房施工合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建筑工程交房施工合同一、甲方：___________（需填写在建单位或甲方单位名称），乙方：___________（需填写承建单位名称），根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等国家法律法规的规定及双方自愿，在平等互利的基础上，订立本合同。

二、合同工程范围及工程内容：甲方已将本用房建筑工程委托予乙方开展，并就本工程合同的签订与履行进行协商一致，并达成如下合同:1. 工程名称: ___________（工程名称）、工程地点:___________。

2. 工程性质: 该工程为新建/翻建/装修（请选取一个填写）。

3. 工程规模: 总建筑面积_______平方米，地上______层，地下______层。

4. 工程造价及支付方式: 合同工程总价为_______万元，分期支付，分期规定如下:首期_______万元，于合同签订生效后5个工作日内乙方开工；第二期_______万元，于工程停工整改后甲方验收合格；5. 工程周期: 工程总工期为______日历天，具体工期计算规定如下:a. 开工日期: 合同签订生效后______日内；b. 完工日期: 开工后总工期为______日历天，且包括：- 土建工程______日历天；- 室内装修______日历天；- 设备安装______日历天；6. 合同工程所包含的具体工程内容: 包括但不限于以下几个方面，具体内容以正式彩图和电子绘图为准:- 基础工程设计与施工;- 主体结构设计与施工;- 防水与保温工程设计与施工;- 电气设计与施工;- 通风与空调设计与施工;- 给排水设计与施工;- 室内装修设计与施工;- 软硬件设备安装与配置。

三、交房条件与验收标准：1. 本工程的验收标准要求符合《建设工程质量验收标准》（GB 50300-2001）规定，双方应在工程竣工后进行验收。

提前交房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了提前交房的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同模板甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________鉴于甲方与乙方签订的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”）规定，甲方应于____年__月__日前将具备交付条件的房屋交付给乙方。

现将双方就提前交房事宜达成如下协议：一、提前交房时间1. 甲方承诺于____年__月__日前提前将房屋交付给乙方。

2. 提前交房的具体日期以甲方通知为准，甲方应提前通知乙方。

二、提前交房条件1. 甲方应保证房屋符合合同约定的交付条件，包括房屋主体结构、设施设备、装修等方面。

2. 甲方应提供相关竣工验收资料、产权证明等文件。

三、提前交房费用1. 甲方提前交房不增加乙方购房总价。

2. 甲方应承担因提前交房所产生的相关费用，包括但不限于物业管理费、水电费等。

四、违约责任1. 如甲方未能按照约定时间提前交房，应支付违约金人民币____元给乙方。

2. 如甲方未能按照约定条件交房，乙方有权要求甲方在规定时间内整改，并支付相应违约金。

五、其他约定1. 双方应遵守合同约定的条款，共同维护房屋交付后的合法权益。

2. 本协议经双方签字盖章后生效，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。

甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________签订日期：____年__月__日请您根据自己的实际情况，修改并完善上述合同内容。

如有需要，请咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。

祝您购房顺利！。

房子交付合同范本三篇篇一甲方（出售方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（购买方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、房屋基本情况1. 房屋坐落：位于_______________________（具体地址）2. 房屋建筑面积：______平方米3. 房屋户型：______室______厅______卫4. 房屋用途：住宅二、交付时间和条件1. 甲方应于______年______月______日将房屋交付给乙方。

房屋已通过竣工验收，并取得相关验收合格证明。

房屋内的水、电、气、暖等设施设备能够正常使用。

房屋已完成清洁，无垃圾和杂物。

三、交付手续房屋所有权证或不动产权证（如有）。

房屋竣工验收备案表。

住宅质量保证书和住宅使用说明书。

水、电、气、暖等设施设备的开户证明和缴费凭证。

2. 乙方应在接收房屋时，对房屋进行验收。

如发现房屋存在质量问题或与合同约定不符的情况，应及时书面通知甲方。

甲方应在______日内负责维修或更换，直至符合合同约定。

四、房屋交接1. 双方应在约定的交付时间，共同对房屋进行交接。

交接时，应确认房屋的现状、附属设施设备的数量和状况等，并签署房屋交接确认书。

2. 如乙方未能在约定的交付时间前来接收房屋，自约定的交付日期届满之日起，视为房屋已交付，房屋的风险责任由乙方承担。

五、违约责任1. 若甲方未能在约定的交付时间将房屋交付给乙方，每逾期一日，甲方应按照房屋总价款的______%向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权解除合同，并要求甲方返还已支付的购房款及利息，同时甲方应按照房屋总价款的______%向乙方支付违约金。

建筑工程交房施工合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程交房施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：交房施工，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、门窗安装等。

二、合同工期1. 乙方应按照甲方的要求及工程实际情况，制定合理施工进度计划，并确保按期完成。

2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应组织自查，并向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

四、工程价款与支付1. 工程价款：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

具体支付节点和比例为：（1）合同签订后______日内，支付工程价款的______%；（2）工程验收合格后______日内，支付工程价款的______%；（3 工程质量保修期满后______日内，支付剩余款项。

3. 乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。

五、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收合格之日起______年。

2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的损坏。

3. 保修责任：在保修期内，乙方应对因施工质量造成的损坏进行无偿维修。

六、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任。

篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程交房施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：包括但不限于是非住宅商品房交房施工工程，具体包括但不限于墙面涂料、地面铺设、门窗安装等。