下载文档原格式
水电工程建设监理协议书监理方：（公司名称）委托方：（公司名称）一、协议目的本协议旨在明确监理方和委托方在水电工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程建设按照规定的技术标准和合同约定进行，保证工程质量和工期的达到预期目标。
二、工程基本信息建设项目名称：（项目名称）建设地点：（项目地址）建设规模：（建设规模）工程内容：（工程内容）三、监理服务内容及标准监理方应根据委托方的要求和工程建设的需要提供如下监理服务：1. 工程前期准备阶段的监理服务：（1）审查和审核工程设计文件，包括施工图纸、设计计划等；（2）协助委托方组织招投标工作，参与评标工作。
2. 工程施工阶段的监理服务：（1）监督并确保施工单位严格按照设计文件和合同约定进行施工；（2）监督施工单位保证工程质量、进度和安全；（3）协调处理施工中发生的技术问题和纠纷；（4）定期检查工程施工现场，记录并报告工程进展情况。
3. 工程竣工验收阶段的监理服务：（1）组织工程竣工验收，对工程质量进行验收；（2）整理完善工程档案。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用总额为（金额），根据工程规模和监理服务内容确定。
2. 监理费用的支付方式为：（1）工程前期准备阶段，支付（金额）作为预付款；（2）工程施工阶段，按月支付（金额）的监理费用；（3）工程竣工验收阶段，支付剩余的（金额）作为尾款。
五、监理方员工安全保障监理方应保证其派遣的员工具备相应的水电工程监理资质，并承担监理员员工的工伤、意外事故等责任。
如出现监理员员工的违规行为或不适任情况，监理方应立即调整或替换其员工，确保监理服务的连续性和正常开展。
六、争议解决1. 若双方发生关于本协议的解释、履行或解除等的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议适用中华人民共和国法律。
七、其他事项1. 本协议自双方盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收通过之日。
2. 本协议一式两份，监理方和委托方各持一份。
水利监理合同模板甲方（监理单位）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方（承建单位）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）为明确双方在水利工程监理事务中的权利、义务和责任，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，以兹信守。
第一条合同目的甲方作为水利工程监理单位，应根据政府有关法律法规、标准和合同规定，对乙方在水利工程项目中的施工过程和质量进行全程监理，并提供相关的咨询、技术支持及监理报告。
第二条合同的签订和履行1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期为（年/月/日）至（年/月/日）。
2. 双方应按照本合同的规定，履行各自在水利工程监理中应承担的职责，确保工程的质量和安全。
第三条监理范围1. 乙方委托甲方进行建设项目的监理工作，包括但不限于工程质量检测、进度管理、技术咨询等。
2. 甲方应在接到监理任务指令后，派遣专业监理人员到项目现场进行监理工作，并按照合同约定的时间节点提交监理报告。
第四条监理费用1. 甲方的监理费用为（金额），由乙方按照约定的时间节点进行支付。
2. 若乙方在工程建设过程中出现违约行为，导致监理工作增加或延期，乙方应按照实际费用进行支付。
第五条违约责任1. 若甲方未按照约定完成监理工作，导致工程出现质量问题或安全事故，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若乙方未按照约定支付监理费用，甲方有权终止监理服务并要求乙方承担违约责任。
第六条合同变更和解除1. 若双方在履行本合同过程中需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可根据具体情况商议解除合同。
第七条争议解决在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
如协商无果，可向有关行政部门、仲裁机构或司法机构申请解决。
第八条其他事项1. 本合同附件和相关协议为本合同不可分割的组成部分。
水利工程建设监理合同示范文本中华人民共和国水利部国家工商行政管理局水利部国家工商行政管理局关于印发的通知水建管号各流域机构计划单列市水利厅工商行政管理局各有关单位为加强水利工程建设监理市场的管理切实保障建设监理合同双方即项目法人与监理单位双方的合法权益确保水利工程建设监理健康有序进行现印发并通知如下凡列入中央和地方建设计划的大中型水利工程建设项目应使用本包括款专用合同条款和合同附件同书应由项目法人与监理单位在平等的基础上协商一致后通用合同条款专用合同条款则应按其内容合同附件旨在明确监除本的中所列条款若确因本未能覆盖工程的特殊条件需要变更内容时应本本请各单位将本施行中遇到的问题和意见及时反馈至水利部建设与管理司以利于在今后的修订中补充二说明保水利部组织编写了包括和件本是遵循的基规章以及现阶段我比较客观地规定了建设监理合同不仅有利也可以避免和意思表达不准确等而产生的合同在使用本监理合同书应同条款的各个部分是一个有机的整体它的一般规定双方专用合同条款是针对具体工程项目特定的要求和设施环境对通用合同条款的补充和具体说合同附件是供发包人和监理人签定合同时参考用的在本张基尧副部长对编写原的编写工作得到华北水利水电学院工程监理中心等单位在人力和财力上的大力支黄幼民等同志在编写过程中对文稿提出了编写组对上述单位和专家们表示衷心感谢参加本编写工作的人员有主审惠恩明主编韦志立成员李文义汪伦焰编写组年月目录说明通用合同条款词语涵义及适用语言规章和监理依据通知和联系监理人的义务和责任发包人的义务和责任监理人的权利发包人的权利变更与终止违约行为处理监理报酬其他争议的解决专用合同条款合同附件附件一水利部关于修改发布和的通知附件二中华人民共和国招标投标法附件三中华人民共和国合同法水利工程建设监理合同书发包人合同编号监理人签定地点签定时间年月日依据华人民共和国合同与订立本发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目工程概况工程名称工程地点工程规模及特性工程总投资静态动态工程总工期监理范围按照专用合同条款中约定的范围承担监理内容按照专用合同条款中约定的内容承担工程建设监理的期限自年月日至年月建设监理报酬为元由发包人监理招标书监理投标书代表了本合同书签署前双方签本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字由双方各执一份副本份各执发包人法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人邮编邮编电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号通用合同条款词语涵意及适用语言第一条下列名词和用语具有本条所赋予的涵义工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理发包人委托监理业监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承监理工程师和监建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工天是根据公历从一个月份中的任何一天开始到本合同十工程建设合同是指发包人与承包人所签署并十进驻是指监理机构和监理人员进入工地开现场十地方法规和规章是指省级人民代表大会或常第二条规章和监理依据第三条法规和规章是中华人民行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所第四条规章和经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建通知和联系第五条对工程建负责与监更换常驻代表时第六条双方的联系均应以书面函设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知事后应在小时内补做第七条发包人对工程项目实施的意见和决策应通过监理机构下达实施承包人应从监理机构取得工程建设的通监理人的义务和责任第八条向发监理机构以及委派的总监理工程师和主第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和符合资编制监理完成本合同所约定的监第十条监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小更同时应保持其他主要监理第十一条建立监理岗第十二条监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范应坚持科学的原则独立自主地开展监理服务维护发包人的利益和承包人的合法权第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到关键第十四条做好工程实试第十五条监理机构应认真做好保持其应向发包人提交监理工作月度报第十六条设除有特殊规定外第十七条未征得发包监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有并应妥善做好发包人所提供的工程第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理监理人应就延长监理期限与发包人协商并第十九条如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工时限的发包人的义务和责任第二十二条发包人应负责做好工程建设外部环境的协第二十三条数方式向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程第二十四条超过约定的时间监理机构未收到发监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见第二十五条发包人应将总监理工程师和主要监理人员在工程开工前书面通第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所提供上述条件应在专用合同条款中补偿第二十七条如双方约定发包人免费向监理机构提供工作人员所有这类人员均应被第二十八条第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或发包人应接受监理人并就服务期的延长和增加的监理第三十条义监理人的权利第三十一条监理人有如下权利对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件才能成施工计划和施工技设计变更现对工程实施中的重大技术并向发包人提出书面报返工令和复工令检验设备的检验权和确认权监督权以及工程建设合同工程款支付的审核和签认权工程结算的复核确发包人不支付任何工有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员由此增加发包人的权利第三十二条有权依据本合同对监理机构和监理人员的第三十三条第三十四条对工程建设第三十五条第三十六条监理人更换总监理工程师须事前经发包人直至合同第三十七条有权要求监理人提交监理月报和监理工作变更与终止第三十八条本合同在监理期限届满并结清监理报酬后第三十九条工作受到阻碍或延误第四十条第四十一条本合同必须变更时因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议第四十二条天内没有收到对方因解除合同遭受损失的除依法可以免除责任第四十三条不得不终止合同时第四十四条监第四十五条本合同的终止并不影响各方应有的权利和违约行为处理第四十六条发包人下述行为属违约第二十三条约定未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成第四十七条监理人或监理机构下述行为属违约第十一条约监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同按专用合监理报酬第四十八条正常的监理业务报酬按照专用合同条款方第四十九条监理人根据发包人要求完成额外监理工作应得到的额外报酬应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取期第五十条发包人在约定的支付期限内未支付监理报自约定支付之日起到实际支付之日止还应支付滞纳金第五十一条发包人对监理人提交的监理报酬支付通知应当在收到监理人支付通知书天按通其他第五十二条监理人员在监理业务范围内必须出外考察经发包人同意第五十三条监理机构如需另聘专在监理范围之外的咨询和帮助第五十四条因监理机构在监理过程中提出的合理化建发包人应给予监理机第五十五条在监理合同生效后的天内监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险并向发包人提交保争议的解决第五十六条由当事人双方协商解也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调当事人双方同意由仲裁委员会仲事后未达成书第五十七条仲裁或起诉的过程专用合同条款规章和监理依据第三条行政法规和部门规章规章为第四条本合同的监理依据为监理人的义务和责任第九条监理人的监理范围为监理人的监理工作内容和主要措施监理人应在监理合同生效后的天内派出第十六条生活条件第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损应赔偿发包人的赔偿金计算公式为比率发包人的义务和责任第二十三条发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求第二十四条发包人对监理人或监理机构书面提交并要并送达监理人或监理机构的时限一般文件变更文件天第二十六条发包人免费向监理机构提供的必要工作生活条件为对上述设设备给予经济补偿的方式是监理人的权利第三十一条第六款独立处理设计变更处置权的金额为违约行为处理第四十六条发包人违约应支付给监理人违约金或赔偿经济损失计算办法违约金经济损失第四十七条监理人违约应支付发包人违约金和赔偿经济损失计算办法违约金经济损失监理报酬第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬监理报酬的支付方式为监理报酬的支付时间为第四十九条双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬第五十条发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利其他第五十四条合理化建议的奖励经济效益的计算方法奖励金额的计算方法奖励的支付方式争议的解决第五十六条合同争议的调解和仲裁机构双方约定的调解机构为双方约定的仲裁机构为附加协议条款合同附件监理人双方签订合可由发包人或监理人提出设计方面督促审查设计文件设计说是否符合批准的设计任务书和原审批意见以及是否符合勘测提出意发现问题及时与设计协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计会同设计人进行研究代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由施工采购方面设备监造并催交主要永久工程设备协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量施工方面就施工人选择的分包单位落实必须提供的施工条件并在检查临建工程设计以技术规范等答复工程施工单工程进度控制根据工程建设合同总进度计划编并审查批准施工人提出督促施工人采取确当实施进度发生较大偏差时施工质量控制审查施工单位的质量保证体系和措核实质量文件技对重要工程部位和主要以单元工程为基础按水利部和对施工单位评定的工程质工程投资控制协助发包人编制投资控制目标和分审核施工单位提交的资金流动计划审核施并签发计量和支付凭证处理工程变更施工安全监督劳动防护和环境保护措施检查防洪度汛措施并提出建议主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工信息管理做好施工现场记录与信息反馈按照监按期整编工程资料和工程档案并在期限届满监理机构应向发包人提供的信息和文件定期的信息文件监理月报项目概述项目主要特征及合同情质量控制质量事故处合同执行情况现场会议和往来信函监理工作重要监工程需要解决的组其他不定期的监理工作报告资源的合理配置和投入文件报送份数水利部关于修改发布和的通知水建管号各流域机构直辖市水利厅计划单列市水利各水利工程建设监理单位为进一步规范水利工程建设监理市场加强对水利工程我部修订了和请结合本地原和一九九九年十一月九日水利工程建设监理规定第一章总则第一条为加强水利工程建设管理提高工程建设水结合水利工程建设特点第二条必须小型水利工程应根据具体情况逐步实施建设本规定中的水利工程包括由中央和地方独资或合企事业单位投资以及其他投资方式中水资源保护等水利工程修第三条水利工程建设监理是指监理单位受项目法人委规章和批准的项对工程建设第四条水利工程建设监理的主要内容是进行建设工程的合同管理第五条项目法人应在施工招标投标前选择监理单位介第六条必须遵守本规第二章建设监理的管理机构及职责第七条建设监理单位和监理工程师的资格实行统一审第八条其办主要职责为制定水利工程建设监监理工程师审批和发证以及部直属监理单位监理员归口管理全国水利工程监理工程师的注册负责全国水利工程建设监理单位和有关监理人员资格的审批工第九条各流域机构协助水利部管理本流域内水利工程主要职责为负责组织本流域机构所属单位的建设监理工程师资监督本流域机构直属水利工程实施建设监负责组织本流域机构所属单位建设监理培训管理工第十条直辖市水利厅主管本行政区域内水利工程建设监理工作制定负责本行政区域内水利工程建设监理单位资格的初负责组织本行政区域内建设监理工程师资格考试审并协调建负责组织本行政区域内水利工程建设监理培训管理第三章建设监理单位和监理人员第十一条丙监理工程师和监理第十二条须报由国务院水从事水利工程建设监理的监理单位必须具备相应的建设必须按照批准的等级和核准的经营范围承担工第十三条监理单位与项目法人之间是被委托与委托的合同关系按照自主的原维护项目法人和承包单位的合第十四条应利确定一个监理单位为责任方并由责任方负责与项目法人签定监理合同并承担第十五条监理单位应根据所承担的监理任务组建项目监理机构监理工程师和监理员第十六条第十七条项目监理机构不得从事所监理工程的施工和第十八条监理单位在监理过程中因自身过失造成工程重大损失的第十九条涂改和第二十条监理工程师不得在所监理工程的项目法人单第二十一条水利工程项目建设监理实行总监理工程师总监理工程师是项目监理机构履行监理合同的总负行使合同赋予监理单位的全部职责全面负责项目监第二十二条总监理工程师在授权范围内发布有关指项目法人不得擅自更总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理及总监理工程师须按合同规定公正地协调项目法人与承包第二十三条监理工程师在总监理工程师领导下和授权范围内开展监理工作监理员在监理工程师领导下和授权范围内开展监第四章建设监理合同和监理程序第二十四条项目法人应通过招标方式择优选定监理单第二十五条监理单位承担监理业务应与项目法人签定工程建设监理合同其主要内容应包括合同当事人的名称和住所监理工程项目名称监理的范围与内容双方的义务和责任应提供的工作条件办公场保密内容及措施监理费的计取与奖励和赔偿争第二十六条监理费在工程概算中作为一级项目费用单第二十七条按工程建设计划进度分专业编制工程建设监理细建设监理业务完成后向项目法人提交工程建设监第二十八条将监理工作内容及所赋予的权限书面通知承包单位总监理工程师应当将其实施工程监理的实施细则以及对第二十九条承包单位必须按照与项目法人签定的工程第三十条项目法人与承包单位在执行工程承包合同过总监尽快作出公正处理第五章外资和中外合资建设的水利工程建设监理第三十一条社团组织在中国境内独立投资兴建的水利工程项目需要委托国外监理单位承担建设监理接受中国水行政主管应当委托中国水利工程国外贷款和赠款兴建的水利工程项目应由中国水利工第三十二条中外合资兴建的水利工程项目的监理费用计取标准及付款方式第六章处罚第三十三条监理单位违反本规定有下列行为之一没收违法情节严重者取消其水利工程建设监理单位资收缴其聘用无和承包所监理工程的施工或从事所监理工程的建筑材第三十四条监理工程师违反本规定有下列行为之一情节严重者取消其监理工程师资格收缴其和未经注册涂改或以不正当手段取得或第三十五条由各流域机构结合本单第三十六条虚要承担一第七章附则第三十七条第三十八条水利工程建设监理单位管理办法第一章总则第一条使其依法开展监理业务根据第二条本办法所称水利工程建设监理单位是指取得具有法人资格从事工程第三条水行政主管部门负责水利工程建设监理单位的水利部负责全国水利工程建设监理单位资格的审批工流域机构负责对本流域机构所属水利工程建设监理单位直辖市水利厅负责对本第四条法规和接受第二章监理单位资格等级第五条须先向单位所在地工商行政管理部按申请水利工取得第六条甲级完善的组织章程和管监理单位技术负责人具有高级专业技术职务任职资取得水利工程建设监理工程师资格经济和管理人员不少于具有高级专业技术职务任职资格人员不少于人其中高级经济师应不少于近三年内承担过一能运用现代工程技术和科学管理方法完成工程监理能系统应用计算机开展监理业总监理工程师约占监理工程师约占监理员约占注册资金不少于乙级完善的组织章程和管监理单位技术负责人具有高级专业技术职务任职资取得水利工程建设监理工程师资格证经济和管理人员不少具有高级专业技术职务任职资格人人其中高级经济师应不少于具有三年以上工程建设监理经历近三年内承担过具有计算机应用能力有固定的工作场所总监理工程师约占监理工程师约占监理员约占注册资金不少于丙级完善的组织章程和监理单位的技术负责人具有高级专业技术职务任取得水利工程建设监理工程师经济和管理人员不少于具有高级专业技术职务任职资格人员不少于其中高级经济师应不少于在取得暂定级监理资格期间承担过一个以上中型或有固定的工作场所和一定总监理工程师约占监理工程师约占监理员约占注册资金不少于第七条新申请建设监理资格等级的监理单位条件符先定为丙级一具备了丙级资质标准中方可正第八条监理单位的业务范围乙级单位可以承担大型及其以下各类水利工程建丙级单位可以承担中小型水利工程建设监第三章监理单位资格管理第九条应将及必须出具的证直辖市水利厅水利部水利工程建设监理资格评审委员会负责审定申请由水利部颁发第十条新申请监理单位资格等级除填写外还必须出具以下证明材料单位营业执照原件或工商行政管理部门颁发的营业注册资金证明专业技术职第十一条水利工程建设监理单位资格等级每年年检一基本合格和不合格对基本合格单位发黄牌甲级监理单位及水利部直属监理单位资格等级的年检工丙级监理单位资格等级的年检工作按隶属关系由各流域机构直辖市水利厅负监理单位资格的复查工作由水利部或委托流域机构负第十二条达到上一资格等级标准的监理单位可按本办法第六条和第十三条规定申请正式定级或升级正式定级或升级与年检同时进第十三条申请正式定级或升级时须报送以下材料原和。
2024年水电工程建设监理合同书示本合同编号：XXXXXX监理合同书甲方：（监理单位名称）地址：（监理单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于甲乙双方根据相关法律法规的规定以及友好协商的原则，就2024年水电工程建设进行监理服务达成如下合作协议，以确保工程质量、进度和安全。
第一条项目概述乙方将委托甲方对2024年水电工程建设进行监理服务。
本项目位于（项目详细地址），项目包括但不限于（具体工程范围）。
该项目的工程周期预计为XX个月。
第二条监理职责1.甲方应按照监理法律法规及合同约定，对工程施工的质量、安全、进度等进行全面监督和管理。
2.甲方应确保工程施工符合相关法律法规、工程设计图纸及技术标准，同时按照施工合同约定的质量标准和工期要求进行监督和验收。
3.甲方应对工程施工中的施工方案、质量检测报告等相关文件进行审核，提出意见和建议，并及时与乙方进行沟通交流。
4.甲方应及时向乙方提交工程施工进展报告，对工程进度和质量进行监督和评估，提出合理的改进措施，以确保工程的顺利推进。
第三条工程费用及支付方式1.甲方的监理费按照XXXX元/天的标准进行计算，共计XXXXXX元。
2.工程费用由乙方负责支付，支付方式按照履行监理合同的进展和形式进行，在甲方提供正式监理报告后15个工作日内付清。
第四条保密条款甲方和乙方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密、技术资料、经营活动等商业机密予以保密，并采取必要的安全措施，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
第五条合同变更与解除1.本合同经双方签订后如需变更，应由甲乙双方书面协商一致，并以补充合同的形式进行。
2.如因不可抗力或其他不可预见因素导致无法履行合同，一方应提前15天书面通知对方，并依法解除合同，解除后双方互不承担违约责任。
编号：JZ-202128694建筑工程施工监理合同范本标准版Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement.甲方：_______________________乙方：_______________________签约地点：____________________签约时间：_____年____月_____日建筑工程施工监理合同建筑工程施工监理合同范本1发包方：______________________________监理方：______________________________依据《中华人民共和国合同法》，__________________（以下简称发包方）与__________________（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
1.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
监理合同范本2021(标准版)监理合同范本2021依据《中华人民共和国合同法》的规定，本合同由双方在平等、自愿、互利的基础上签订，共同信守。
第一条监理项目范围甲方委托乙方进行本工程项目的施工监理，监理范围包括质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用服务期限为____年____月至____年____月，总费用为________万元。
第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方委托，作为本项目监理单位，根据本合同进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3.本合同所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。
双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。
第四条本合同的开始、完成与变更1.按本合同规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同立即生效。
2.监理单位应按本合同特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化，致使合同需变更时，必须经双方书面同意才能成立。
为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果本合同需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
水电工程建设监理合同示范文本6篇篇1甲方（建设单位）：__________________________乙方（监理单位）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方的水电工程建设监理工作达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________水电工程建设项目工程地点：__________________________工程规模：__________________________（具体描述工程规模）二、监理范围与内容1. 监理范围：本工程的建设全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等。
2. 监理内容：（具体列举监理内容，如施工质量控制、进度控制、安全管理等）三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：乙方按照本合同约定提供监理服务，甲方应支付相应的监理费用。
具体金额根据工程规模、监理内容等双方协商确定。
2. 支付方式：（具体约定支付方式、时间节点等）五、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供全面的监理服务，并监督乙方履行本合同约定的义务。
（2）甲方有义务按照合同约定支付监理费用，并提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方有权获得监理费用，并按照本合同约定提供高质量的监理服务。
（2）乙方有义务履行本合同约定的监理职责，确保工程建设质量、进度和安全。
六、监理工作方式和要求乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范标准以及本合同的约定，采用科学、公正、严谨的态度进行监理工作。
具体工作方式和要求包括但不限于以下几点：1. 制定监理计划，明确监理目标、内容、方法和措施。
2. 定期进行工地检查，及时发现和纠正工程质量和进度问题。
篇2甲方（建设单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方的水电工程建设监理工作达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方对水电工程建设进行监理，确保工程建设质量、进度和造价符合相关规定和要求，实现工程建设的目标。
