水电工程承包合同

家装水电工承包合同6篇篇1家装水电工承包合同甲方：（委托方）_____________身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：_________________________乙方：（承包方）______________身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：_________________________鉴于甲方有意对其家庭进行水电改造装修工程，甲方与乙方根据平等自愿、公平守信的原则，经友好协商，达成如下协议，以便确保双方权益，共同遵守：一、工程范围：1. 水电改造装修的施工项目包括但不限于：水管、电线、开关、插座、灯具、暖气等相关设施的改造及安装。

2. 工程施工地点：甲方家庭住宅（详细地址：___________________）。

3. 工程施工时间：自____年____月____日起，至____年____月____日止。

4. 工程变更：如在工程实施过程中需要对工程范围进行调整或增减项目，需双方共同商议决定并签订书面变更合同。

二、工程造价：1. 工程总造价为人民币（￥）____________________元整。

2. 付款方式：双方约定分期付款，首付款为总造价的____%（￥_____________），施工过程中按照工程进度支付相应款项。

3. 工程款支付方式：甲方应在每次工程款到期日期前向乙方支付相应款项，逾期支付的，甲方应承担逾期支付款项的利息。

三、工程质量：1. 乙方承诺依据甲方要求进行水电改造装修工程，保证工程质量符合国家相关标准。

2. 工程验收：甲方有权对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应按照约定时间进行整改。

3. 整改责任：如因乙方工程质量问题导致工程整体质量不合格，乙方应承担返工、补偿等相应责任。

四、安全保障：1. 施工环境保障：乙方应保证工程施工现场的安全，确保施工过程中不影响甲方及周边居民的正常生活。

建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。

二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。

2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。

三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。

五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。

六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。

七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。

水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。

2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。

第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。

2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。

第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。

第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。

2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。

3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。

第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。

2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。

第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。

保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。

第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。

2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。

水电承包合同样本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的水电承包项目达成如下协议：一、承包工程概况工程名称：____________________水电承包工程工程地点：____________________工程内容：包括但不限于以下工程内容：给排水、电气照明、弱电安装等。

具体工程内容以甲方提供的施工图纸及说明为准。

二、承包方式及范围本合同采用包工包料的方式，由乙方负责提供符合质量要求的材料，并负责施工安装。

承包范围包括但不限于以下工程内容：水电设计、材料采购、施工安装、调试、验收等。

三、合同工期开工日期：____年__月__日（具体以甲方开工令为准）。

竣工日期：____年__月__日。

四、质量与检验1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明、技术规范进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应按工程进度及时提交相关检验资料，接受甲方的质量监督和检查。

3. 工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合约定。

五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。

具体金额根据工程实际结算。

2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后支付乙方合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之五的违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。

若因乙方原因导致工程无法按时完成，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应在接到甲方通知后7日内无偿返工并达到验收标准。

若因返工导致工期延误，乙方应承担违约责任。

水电工程承包合同通用范本5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________水电工程。

2. 工程地点：__________________。

3. 工程范围：包括给水系统、排水系统、电气照明等施工图纸所示的全部内容。

二、合同工期1. 开工日期：_____年_____月_____日。

2. 竣工日期：_____年_____月_____日。

3. 合同工期总日历天数：_____天。

如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：因不可抗力因素导致停工；设计变更或工程量增加；甲方同意顺延的其他情况。

三、工程质量标准与保修责任1. 工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及验收标准。

2. 保修责任：保修期限为工程竣工验收合格后两年，保修期间出现质量问题，乙方负责免费维修。

四、合同价款及支付方式1. 合同总价款（大写）：__________________（小写：______元）。

该价款已包含完成本工程所需的全部费用，除设计变更及甲方同意的工程变更外，不再调整合同总价款。

2. 支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_____％作为预付款；工程进度完成_____％时，支付至总价款的_____％；工程竣工验收合格后支付至总价款的_____％，剩余_____％作为质保金，保修期满后无质量问题一次性付清。

五、工程变更与签证1. 施工过程中如遇设计变更或甲方同意的工程变更，双方应按照合同条款进行协商调整合同价款。

2. 乙方应在工程变更前提交变更申请报告，经甲方审核同意后方可实施变更。

未经甲方同意擅自变更的，乙方应承担违约责任。

六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：负责办理相关施工手续；负责施工现场的协调与管理；负责按时支付工程款等。

水电站承包合同8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!水电站承包合同8篇为了确保双方在交易中的利益不受损害，我们需要仔细研究和制定合同细节，提前拟定一份详细的合同能够确保双方的利益不会受到不可预见的风险的侵害，本店铺今天就为您带来了水电站承包合同8篇，相信一定会对你有所帮助。

简单水电承包合同范本甲方：乙方：根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。

一.本工程名称：利辛天悦大酒工程二.工程地点：利辛工业园文州路与中红丝路交汇处三.承包方式：包工包料，包质量、进度及使用工具。

四.承包范围：（1）现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。

（2）包现场临时用电和施工用电。

（3）包各分项工程质量符合要求及国家标准（4）包水电安装完成后场地清理。

五.结算方法及付款方式：（1）工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。

（该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等），由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

（2）侍款方式：根据建设单位与甲方（中城建第六局集团第一工程有限公司）签订的结算方式同比例同方式结算。

六、不可预见事件处理：本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

七、甲方责任：1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

2.对乙方填报的工程进度及时审核。

3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

八.乙方责任：1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。

2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。

3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。

水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。

2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。

3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。

五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。

2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。

六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。

2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。

七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。

八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。

2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。

九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。

2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。

水电工程承包合同5篇水电工程承包合同1甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用元人民币。

第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

包工包料水电工程承包合同5篇篇1包工包料水电工程承包合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方有一水电工程项目需委托乙方承包承建，为明确双方权利义务，特订立本合同。

合同内容如下：一、工程内容1.1 项目名称：水电工程项目1.2 项目地址：1.3 工程范围：包括设计、施工、安装、调试等全过程。

1.4 工程工期：预计工期为（具体天数）。

1.5 工程费用：总造价为人民币（具体金额）元。

二、价款及支付方式2.1 工程造价总额为人民币（具体金额）元。

2.2 支付方式：（1）工程款支付比例：阶段比例开工前30%中间节点（具体节点）40%竣工验收合格后30%（2）付款方式：甲方应按上述比例在规定阶段内支付对应金额，付款方式为电汇。

（3）工程款支付币种：人民币。

三、交付标准及时间3.1 工程交付标准：工程应符合相关规范标准。

3.2 工程交付时间：工程应于规定工期内交付使用。

四、工程保修及保险4.1 工程保修：在工程竣工验收之后，乙方应对工程提供一年质保期，期间内因质量问题导致的损坏由乙方负责修复。

4.2 保险：乙方应在工程施工期间为工程项目购买施工意外险等相关保险。

五、违约责任5.1 若甲方未按时支付工程款，应支付滞纳金，每日按款项数额的0.05%计算。

5.2 若乙方未按时交付工程，应依法承担相应责任。

六、合同变更6.1 若因不可抗力或其他特殊原因导致工程内容、工期等需要变更，须经双方协商确定，并签订书面变更协议。

七、出口和进口7.1 合同项下涉及设备、材料等均应符合国内外相关标准规定，严禁私自出口和进口违禁品。

八、争议解决8.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交当地仲裁委员会进行仲裁。

九、其他9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。

9.2 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2包工包料水电工程承包合同一、合同双方甲方（承包方）：________________（法定代表人：______________，地址：________________，电话：________________）乙方（发包方）：________________（法定代表人：______________，地址：________________，电话：________________）二、工程名称本合同所指工程名称为：________________。

水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。

2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。

3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。

第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。

2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。

第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。

2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。

第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。

2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。

第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。

具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。

希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。

水电工程承包合同水电工程承包合同（通用12篇）随着人们法律意识的建立，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。

那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是店铺为大家收集的水电工程承包合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水电工程承包合同篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，就程项目水电分部承包达成如下协议:一、承包形式1、甲方在与(以下简称：业主方)签定的有关本工程项目施工合同后，决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。

2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件：A、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。

B、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。

C、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款，诉讼和所有经济支出。

3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。

4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应接受甲方的监督和管理。

如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。

二、乙方承包内容乙方承包内容：的水电安装工程。

三、双方责任甲方责任1、对乙方履行《施工合同》进行监督。

2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。

3、帮助乙方催要工程进度款，业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。

水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。

水电工程承包合同12篇水电工程承包合同1甲方（发包人）：住址：乙方（承包人）：住址：甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方____________项目的水电工程委托给乙方施工，达成以下协议，共同遵守。

一、承包内容1、承包形式：2、承包范围：3、承包价格：按国家招标建筑平方每平方米_______元。

按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

4、付款方式：二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量：该工程质量必须达到______________________标准，争创优质主体。

四、安全条款：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月)，其他超出的用电费用由乙方自理。

六、罚款制度施工不带安全帽罚款____________元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____________/人次；悬空抛物罚款____________元/人次；井字架吊篮乘人罚款____________元/人次；打架斗殴出现一次，处以____________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____________元。

七、违约责任合同期内，双方必须信守合同。

如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

八、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

水电承包合同范本（实用10篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。

文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。

本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。

Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.水电承包合同范本（实用10篇）水电承包合同范本第1篇发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。

水电包工合同（精选5篇）水电包工合同1一、工程概况：1、工程名称：水电安装2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房。

3、工程内容：①电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收。

②水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收。

③踢脚线：（按照装修标准打好踢脚线）施工、验收。

④清理施工所产生的垃圾：（按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）。

4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

二、施工工期：1、总工期2、开工日期3、竣工日期三、付款方式1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付。

三个月后付。

四、工程总价：人民币元（大写）（双方协商包干价）五、施工质量要求及验收规范。

1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。

2、合格，符合国家现行规定施工标准。

3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。

布完电线后以易抽动为原则。

4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

水电工程承包合同范文5篇近年来随着我国建筑行业的迅速发展,公众对民用建筑水电安装工程施工质量要求不断增高,签订水电工程承包合同范文需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的水电工程承包合同范文，欢迎参考阅读。

水电工程承包合同范文1承包方： (简称乙方)経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。

一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。

三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。

四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。

服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。

五、工期要求：从年月日至年月日。

按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。

施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天20_元的罚款。

如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。

六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。

一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。

二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。

三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。

2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。

四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。

2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。

3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。

五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。

2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。

3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。

水电维修承包合同水电维修承包合同10篇随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。

那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的水电维修承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水电维修承包合同篇1甲方：乙方：双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。

一、维护范围及内容：1 电脑硬件故障维护(电脑主机、显示器)。

2 电脑软件故障维护(包括系统安装，系统还原，常用软件安装)3 局域网络故障维护(对现有公司内部局域网络维护、测试，保证内部网络通讯正常)。

以上如有属于更换或维修损坏部件费用另收取。

二、维护方式：⑴ 故障上门维护：在接到乙方的电话或其它方式通知后，甲方必须在3小时内到达合同约定的地点进行维护，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定。

⑵ 1次月定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。

三、收费方式：甲方向乙方提供电脑硬件、电脑软件、电脑外设和局域网络等维护，甲方按台年计费,共台，服务期限个____月，合计维护费用为人民币：。

四、双方权利和义务：1 甲方的工作时间为每天的工作时间从上午8：45至下午19：00。

甲方在维护期限的工作时间内必须尽职尽责为乙方提供电脑维护项目里的服务内容，乙方要求服务的联系方式为电话联系，乙方发出维护请求后，甲方一般在3个小时内到达合同约定的地点进行维护。

如有特殊意外，双方调解处理。

2 甲方在为乙方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，征得乙方同意更换或维修损坏部件，由乙方自付更换配件成本费或维修费(当次结算)。

如乙方被维修的'配件为甲方所提供的，则根据产品正规保修细则履行。

3 甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由乙方支付(当次结算)。

4 甲方为确认故障或安装新设备而不得不拆机时，需先征得客户同意，如有清理灰尘而引起的不可预知的硬件问题甲方不承担责任，出于特殊维修的需要，甲方将电脑带回店面维修或更换，特以甲方名义的确认单为凭担保该部件不被遗失或调包.如因甲方不慎，损坏或遗失客户维修件，由甲方按损坏物品时价赔偿(不包括由此带来的其他联带责任)。