2023最新监理合同补充协议 监理合同终止协议
- 格式:docx
- 大小:11.25 KB
- 文档页数:4
建筑工程监理补充协议范本建筑工程监理补充协议范本日期:_________协议双方:甲方:_________ (以下简称甲方)乙方:_________ (以下简称乙方)鉴于:1. 甲方是建设工程项目的业主,具有相关权属和开发资质;2. 乙方是建筑工程监理单位,具备相应的监理资质和经验;3. 根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定,甲方委托乙方担任该建设工程项目的监理工作;4. 根据双方工作的实际情况,有必要对现有的监理合同进行补充和修订;经双方友好协商,特达成以下补充协议:一、工程范围1.1 根据原监理合同,乙方的监理工作范围包括但不限于项目进度及质量的监督、工程合同的管理和审查、变更及索赔处理等。
1.2 补充协议的工程范围包括但不限于:- __________(具体项目工程范围)二、工作期限延长2.1 原监理合同规定的工作期限为_________(具体工作期限)。
根据实际施工情况,双方协商决定延长工作期限。
2.2 补充协议规定的工作期限延长为_________(具体延长期限),自原工作期限届满之日起计算。
2.3 工作期限延长后,乙方需要继续履行原监理合同中的相关义务,并依法对工程进行监督。
三、费用调整3.1 原监理合同约定的监理费用为_________(具体费用),根据补充协议的工程范围增加,双方协商决定对监理费用进行调整。
3.2 根据补充协议的工程范围增加,乙方享有相应的工程变更管理费用和增加工作量费用。
3.3 经双方协商一致,补充协议所涉及的监理费用调整为_________(具体费用调整)。
四、其他约定4.1 本补充协议一式两份,甲方和乙方各持一份,并自双方签字之日起生效。
4.2 如在补充协议履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可通过仲裁或法律途径解决争议。
4.3 补充协议的内容与原监理合同的其他条款,除有特别约定外,均继续有效。
甲方: __________ 乙方: __________签字: __________ 签字: __________日期: ___________ 日期: ___________。
监理合同变更补充协议1. 引言本监理合同变更补充协议(简称“补充协议”)旨在对原监理合同进行修改和补充,以满足双方的需求和利益。
2. 背景根据原监理合同,监理人应对工程进行全程监理,并提供相应的技术支持和咨询服务。
然而,由于工程进展、材料价格等因素的变化,原监理合同需要进行相应的调整,以适应新的情况。
3. 变更内容3.1 原合同的变更根据双方协商,原监理合同的条款将进行变更:1.工程期限:原合同约定的工程期限由2022年12月31日修改为2023年3月31日。
2.监理费用:原合同约定的监理费用由100,000美元修改为120,000美元。
3.工程范围:原合同附录A中的工程范围将进行相应的调整,请参见附录A1。
3.2 补充内容为了满足工程进展中的新需求,双方同意在原监理合同中增加补充内容:1.双方同意监理人将为工程提供额外的技术支持和咨询服务,包括但不限于工程设计优化建议、施工方案审查、质量控制等,费用由业主方根据实际需求进行支付。
2.双方同意监理人在发现工程存在安全隐患或质量问题时,有权要求立即停工,并及时向业主方和承包商方发出书面通知,以便采取相应的措施。
4. 付款方式根据本补充协议的内容变更,监理费用将做出相应的调整和支付安排:1.监理费用总额120,000美元将分为两个阶段支付。
第一阶段支付金额为60,000美元,应于补充协议签订之日起五个工作日内支付至监理人指定的账户。
第二阶段支付金额为60,000美元,应于工程竣工验收合格后的五个工作日内支付至监理人指定的账户。
2.额外的技术支持和咨询服务费用将根据实际提供的服务内容和工作量进行结算,并由业主方与监理人另行协商并约定支付方式。
5. 生效与终止本补充协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有与原监理合同具有同等的法律效力。
本补充协议在下述情况下终止:1.双方签署新的监理合同并取代本补充协议;或2.双方协商一致,书面声明终止本补充协议。
6. 其他事项1.本补充协议的签署代表了双方对原监理合同的一致意见,具有约束力。
最新监理合同监理合同补充协议书1. 引言本份监理合同补充协议书(简称“协议书”)是对原先签订的监理合同进行修订和补充,旨在明确双方的权利和义务,以更好地履行监理工作。
2. 背景根据监理合同(简称“原合同”)的规定,监理人有责任在工程施工过程中对工程质量和进度进行监督和管理。
然而,在实施过程中,出现了一些原合同未能涵盖的情况,因此需要通过本协议书来增补和修正。
3. 修改内容根据双方的协商和达成的一致意见,对原合同的条款进行修改和补充:3.1 工程变更管理原合同中对工程变更的管理方式并不清晰,因此在本协议书中补充了内容:•变更管理的程序和流程:双方约定在任何工程变更之前,必须经过书面变更指令,并在变更指令中明确变更内容、影响范围和执行方式。
•变更管理的费用和时间控制:监理人对变更管理的费用和时间进行监控和控制,确保变更的成本和进度不会对项目造成不必要的影响。
3.2 延期申请和批准程序原合同中关于延期申请和批准程序的规定较为简单,为了更好地管理项目进度,补充了内容:•扩大了延期申请的范围:监理人可以向业主提出延期申请,理由可以包括工程变更、不可抗力等因素。
•完善了延期批准的程序:业主有责任及时对延期申请进行评估和批准,并及时通知监理人延期的决定。
3.3 争议解决方式原合同中对争议解决方式的规定较为简单,无法全面解决可能出现的争议。
因此在本协议书中增加了内容:•引入第三方仲裁:若双方产生争议,可以通过协商解决,若无法达成一致,可以向第三方仲裁机构申请仲裁。
•仲裁结果的执行:双方同意遵守仲裁结果,并承诺按照仲裁结果的要求进行执行。
4. 生效条件本协议书自双方代表签字盖章后生效。
任何对本协议书的修订或补充都必须经过双方书面的协商和同意。
5. 互释义务本协议书是原合同的补充和修订,与原合同具有同等的法律效力。
双方应依法履行本协议书规定的各项义务,并保证双方的合法权益。
6. 适用法律和争议解决本协议书的解释和适用适用于法律。
2024年标准监理合同补充协议范文本补充协议(以下简称“本协议”)由以下双方于2024年(具体日期)签订:甲方(建设单位):地址:联系人及职务:电话:乙方(监理机构):地址:联系人及职务:电话:鉴于:1. 甲方和乙方于(具体日期)签订了《标准监理合同》(以下简称“原合同”),合同编号为(具体合同编号),并已经按照该合同执行了工程监理工作。
2. 根据工程实际情况和需要,甲乙双方经协商一致,决定对原合同进行补充。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,本协议具有法律效力。
经甲乙双方友好协商,就原合同进行如下补充:一、补充内容(说明补充的具体内容,例如:增加/修改监理范围、增加/修改监理工作任务、增加/修改监理人员配置等)二、补充费用及支付方式(说明补充的费用及支付方式,例如:对于补充的监理范围,甲方应向乙方支付相应的监理费用,支付方式为按阶段支付/按任务完成支付)三、补充工期(说明补充的工期,例如:对于补充的监理任务,甲方要求乙方在特定时间完成,具体时间为xxxx年xx月xx日)四、其他补充条款(根据实际情况,进一步补充协议条款,例如:)1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
2. 本补充协议的签订不影响原合同其他条款的继续有效。
3. 本补充协议的争议解决方式同原合同。
4. 如本补充协议与原合同存在冲突或矛盾的,以本补充协议为准。
五、协议变更与终止1. 凡与本协议内容相关的事项,甲乙双方应采取书面形式进行变更或终止,经双方签字盖章后生效。
2. 甲乙双方在未经对方同意的情况下不得单方面变更或终止本协议。
3. 因不可抗力或其他合同约定的情况,导致本协议无法履行的,视为本协议终止。
六、协议争议的解决凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,在双方友好协商不成的情况下,应提交有管辖权的人民法院解决。
本补充协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年版监理合同终止条款补充合同版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 监理范围及定义2. 合同终止条件2.1 合同终止的情形2.1.1 甲方违约情形2.1.2 乙方违约情形2.1.3 不可抗力情形2.2 合同终止的程序2.2.1 甲方提出终止合同的程序2.2.2 乙方提出终止合同的程序2.2.3 合同终止后的善后处理3. 合同终止后的权利义务3.1 甲方权利义务3.1.1 支付乙方合同终止前的服务费用3.1.2 承担因合同终止而产生的相关费用3.2 乙方权利义务3.2.1 完成合同终止前的监理工作3.2.2 配合甲方进行合同终止后的善后处理4. 合同终止后的违约责任4.1 甲方违约责任4.2 乙方违约责任5. 合同终止后的争议解决5.1 双方应友好协商解决合同终止后的争议5.2 若协商不成,双方可向合同签订地人民法院提起诉讼6. 合同终止后的保密条款6.1 双方应对合同终止后的相关事项予以保密6.2 保密期限自合同终止之日起计算,期限为____年7. 合同终止后的通知义务7.1 甲方应在合同终止后____个工作日内向乙方发出终止通知7.2 乙方应在收到终止通知后____个工作日内向甲方回复确认8. 合同终止后的资料归档8.1 乙方应将合同终止后的相关资料整理归档8.2 归档资料包括但不限于监理报告、工作日志、会议记录等9. 合同终止后的费用结算9.1 甲方应按照合同约定支付乙方合同终止前的服务费用9.2 乙方应按照合同约定提供相关服务,确保甲方利益不受损失10. 合同终止后的项目交接10.1 乙方应将监理项目的情况向甲方进行全面交接10.2 甲方应接收并妥善保管乙方提供的交接资料11. 合同终止后的培训和指导11.1 乙方应对甲方人员进行必要的培训和指导11.2 培训和指导内容应包括但不限于监理知识、操作技巧等12. 合同终止后的服务支持12.1 乙方应提供合同终止后的____个月服务支持12.2 服务支持内容应包括但不限于解答甲方疑问、提供技术支持等13. 合同终止后的评价和反馈13.1 甲方应对乙方在合同终止前的服务进行评价13.2 乙方应对甲方在合同终止后的反馈进行认真对待,并适时改进14. 其他条款14.1 双方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法行为14.2 合同的签订、履行、终止及解除应适用中华人民共和国法律14.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义甲方全称为:____,是根据中华人民共和国法律合法成立的具有独立法人资格的企业或组织。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年版监理协议终止条款补充协议一本合同目录一览1. 协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 终止条款2.1 终止条件2.2 终止程序2.3 终止后的权利与义务3. 终止原因3.1 不可抗力3.2 双方协商一致3.3 违反协议3.4 其他原因4. 通知与确认4.1 通知方式4.2 通知时间4.3 确认程序5. 经济补偿5.1 补偿标准5.2 补偿计算方法5.3 补偿支付方式6. 人员遣散6.1 遣散程序6.2 遣散费用6.3 遣散时间7. 合同文件的保存7.1 文件保管7.2 文件使用7.3 文件销毁8. 法律适用与争议解决8.1 法律适用8.2 争议解决方式9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密义务9.3 保密期限10. 合同的修改与补充10.1 修改程序10.2 补充内容11. 合同的生效、变更与终止11.1 生效条件11.2 变更程序11.3 终止条件12. 违约责任12.1 违约行为12.2 违约责任12.3 违约赔偿13. 权利与义务的转让13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 转让后的责任与义务14. 双方信息14.1 甲方信息14.2 乙方信息14.3 丙方信息(如有)第一部分:合同如下:1. 协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围本补充协议仅适用于原《监理协议终止条款补充协议》中规定的终止条款,包括但不限于合同终止的条件、程序、原因、通知与确认、经济补偿、人员遣散、合同文件的保存、法律适用与争议解决、保密条款、合同的修改与补充、合同的生效、变更与终止、违约责任、权利与义务的转让等。
2. 终止条款2.1 终止条件(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违反本补充协议,另一方在通知后仍未纠正;(4)合同约定的其他终止条件。
2.2 终止程序(1)双方协商确定终止日期;(2)双方签署终止协议,明确终止日期、终止原因等;(3)按照本补充协议约定处理合同终止后的相关事项,包括但不限于经济补偿、人员遣散等。
2023监理合同终止协议最新模板一、协议背景监理合同是建设工程中非常重要的一环,它确保了工程的质量和进度。
然而,有时候由于各种原因,监理合同需要提前终止。
为了保障双方的权益,我们特制定了2023监理合同终止协议最新模板。
二、协议主要内容1. 协议生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同终止原因:双方一致同意终止监理合同的原因是(在此处填写具体原因)。
3. 终止通知:双方应提前(在此处填写具体天数)天书面通知对方终止监理合同。
4. 终止手续:双方应按照监理合同约定的程序进行终止手续,包括但不限于交接工作文件、归还相关设备等。
5. 费用结算:终止协议生效后,双方应根据实际情况进行费用结算。
具体结算方式和时间应在终止协议生效后(在此处填写具体天数)天内完成。
6. 保密条款:双方同意在终止协议后继续遵守监理合同中的保密条款,并对已经获得的保密信息负有保密责任。
7. 争议解决:双方同意如发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、协议效力1. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的修改、补充应由双方协商一致,并采用书面形式。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商确定。
四、协议解除1. 本协议自双方达成一致解除意见之日起终止。
2. 协议解除应以书面形式通知对方,并签字盖章确认。
五、协议的其他条款1. 本协议的解释、效力及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 本协议签署地为(在此处填写签署地)。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并终止监理合同。
六、协议的附则(在此处可以根据实际情况添加其他附则,如合同变更、违约责任等)七、协议的生效本协议经双方签字盖章后生效,具有法律效力。
八、协议的解除1. 本协议自双方达成一致解除意见之日起终止。
2. 协议解除应以书面形式通知对方,并签字盖章确认。
九、协议的其他条款1. 本协议的解释、效力及争议解决均适用中华人民共和国法律。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年版监理协议终止条款补充协议版B版本合同目录一览1. 协议的定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 终止条款的修改2.1 原终止条款的回顾2.2 修改后的终止条款3. 终止条件的变化3.1 原终止条件3.2 变化后的终止条件4. 终止程序的调整4.1 原终止程序4.2 调整后的终止程序5. 经济补偿的变动5.1 原经济补偿条款5.2 变动后的经济补偿条款6. 通知义务6.1 通知的内容6.2 通知的方式与时间7. 合同的生效与终止日期7.1 生效日期7.2 终止日期8. 合同解除后的义务8.1 解除后的义务内容8.2 解除后的义务履行期限9. 争议解决方式9.1 原争议解决方式9.2 变更后的争议解决方式10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 合同的修改与补充12.1 修改与补充的条件12.2 修改与补充的程序13. 合同的解除与终止13.1 解除与终止的条件13.2 解除与终止的程序14. 双方的全权代表14.1 代表资格14.2 代表权限第一部分:合同如下:1. 协议的定义与范围1.1.1 甲方:(全称),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),联系方式:(电话、邮箱等)。
1.1.2 乙方:(全称),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),联系方式:(电话、邮箱等)。
1.2 本合同用于规范双方在项目名称为:(项目名称)的合作中的监理服务,以及双方因履行本合同而产生的权利义务关系。
2. 终止条款的修改2.1 原终止条款2.1.1 本合同原终止条款规定:“在合同履行期限内,如遇不可抗力或双方协商一致,可以提前终止本合同。
”2.2 修改后的终止条款2.2.1 本合同修改后的终止条款规定:“在合同履行期限内,如遇不可抗力或双方协商一致,可以提前终止本合同。
2024年版监理合同终止条款补充协议本合同目录一览1. 协议背景与目的1.1 背景说明1.2 目的说明2. 定义与解释2.1 合同相关术语定义2.2 双方主体解释3. 终止条款补充3.1 终止条件3.1.1 终止情形说明3.1.2 终止程序说明3.2 终止后果3.2.1 合同权利义务终止3.2.2 经济后果处理3.3 终止后的责任3.3.1 双方责任承担3.3.2 违约责任处理4. 合同的解除4.1 解除条件4.1.1 解除情形说明4.1.2 解除程序说明4.2 解除后果4.2.1 合同权利义务解除4.2.2 经济后果处理5. 合同终止与解除的告知义务5.1 告知条件5.2 告知程序5.3 告知责任6. 保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 保密期限7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁机构选择7.3 仲裁程序8. 法律适用8.1 合同适用法律8.2 法律解释9. 合同的生效、变更与终止9.1 生效条件9.2 变更程序9.3 终止条件10. 合同的附件10.1 附件清单10.2 附件的有效性11. 一般条款11.1 不可抗力11.2 合同的完整性11.3 合同的修改12. 违约责任12.1 违约情形12.2 违约责任承担13. 合同的解除与终止13.1 解除与终止的条件13.2 解除与终止的程序14. 最终条款14.1 完整协议14.2 取代前协议14.3 合同的签署日期第一部分:合同如下:1. 协议背景与目的1.2 目的说明:本补充协议旨在明确甲乙双方在原合同终止条款方面的权利和义务,以及合同终止或解除后的相关事宜处理,从而为项目的顺利推进提供法律依据。
2. 定义与解释2.1 合同相关术语定义:(1)甲方:指项目发起方,具有项目决策权和资金投入权。
(2)乙方:指监理方,负责对项目的实施进行监督管理,确保项目质量、安全、进度等目标的实现。
(3)原合同:指甲方与乙方签订的《监理合同》。
2023年监理合同终止协议范文【合同终止协议】甲方:(公司名称、地址、法定代表人)乙方:(公司名称、地址、法定代表人)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方就终止监理合同并解除双方义务达成如下协议:一、背景和目的1. 甲方和乙方于(合同签订日期)签订了《监理合同》(以下简称“本合同”)。
2. 鉴于双方经协商一致,同意终止本合同。
3. 本协议旨在明确双方终止合同的具体内容和约定。
二、终止事由双方商定,本合同的终止事由为:(填写具体原因,如工程停工、项目调整等)。
三、终止期限1. 本合同终止的时间为(具体终止日期)。
2. 终止之前,双方已完成的工作及支付情况如下:(列明已完成的工作和支付情况,包括工程进度、质量验收等具体内容)。
四、保密义务1. 终止合同后,双方仍应履行保密义务,对于在履行合同期间,因工作需要掌握的对方的商业机密或专有信息,不得向第三方披露或泄露。
2. 保密义务的内容包括但不限于:技术方案、施工图纸、计划安排、工程进度、财务数据等。
五、权利义务解除1. 本协议签订后,双方即解除互相间在《监理合同》中规定的权利与义务。
2. 双方不再有任何追索、索赔或损害赔偿的权利和义务。
六、第三方责任1. 终止合同后,甲方有义务向与本项目相关的第三方(如业主、承包商等)说明本合同的终止情况,并协助乙方与第三方进行交接工作。
2. 终止合同后,乙方有义务将存档资料、相关设备等交还给甲方,并协助甲方在合理时间内进行交接工作。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。
2. 若在执行本协议过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向所属人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 终止合同后,本协议成为双方的最终协议,取代和终止了原监理合同中关于解除合同的任何约定。
2. 除非双方另行书面约定,本协议不可撤销。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2023年监理合同终止协议监理合同终止协议一、协议背景监理合同是指建设项目中,由建设单位与监理单位签订的,监督和管理工程施工过程的合同。
监理合同的主要目的是确保工程施工的质量和进度符合相关法律法规和标准要求,以及保护建设单位的利益。
根据相关法律法规和合同约定,监理合同可以在一定条件下终止。
因此,为了确保双方的合法权益,特制定本终止协议。
二、协议内容1. 终止原因监理合同可以根据以下情况终止:(1)双方协商一致达成终止决定;(2)发生重大违约行为;(3)监理单位无法正常履行合同义务;(4)出现不可抗力事件;(5)法律、法规的约定或其他合同的约定。
本次终止协议的原因为双方协商一致达成终止决定,双方均认为继续履行合同无法实现预期的效果。
2. 终止程序(1)协商决定双方经过充分协商,在遵守法律法规的前提下,一致决定终止合同。
(2)书面通知协议生效后,双方应当以书面形式通知对方,明确终止合同的事由和终止的日期。
(3)结算及支付双方应当根据实际工作内容和合同约定进行结算,包括已经完成的工作量、应收取的费用以及违约责任的承担等。
(4)归还相关资料及设备监理单位应当将与合同履行相关的文件资料、设备等归还给建设单位,确保建设单位的合法权益。
三、法律效力本终止协议自双方签字之日起生效,并取代原有监理合同的全部约定。
双方应按照本终止协议的要求履行各自的义务。
四、其他条款1. 保密条款双方在履行合同过程中所取得的商业秘密以及其他涉及商业利益的信息,应当互相保密,未经对方事先书面同意,不得向第三方透露。
2. 争议解决双方如发生纠纷,应通过友好协商解决;若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。
3. 知识产权双方在合同履行中创造的商标、专利、著作权等知识产权归属于合同约定的一方,另一方不得以任何形式侵犯其知识产权。
五、协议变更与解释本终止协议如需变更,双方应当进行书面协商并达成一致意见。
未尽事项,双方可根据实际情况进行协商解决。
2023年监理合同终止协议书范例【标题:2023年监理合同终止协议书】协议书编号:_______协议书签订日期:_______协议书生效日期:_______甲方:(公司全称)法定代表人(或授权代表):地址:电话:传真:邮编:乙方:(公司全称)法定代表人(或授权代表):地址:电话:传真:邮编:鉴于:1. 甲方与乙方于_______年_______月_______日签订了一份监理合同(合同编号:_______),根据该合同,乙方作为监理方负责监督、管理和指导甲方合同工程的施工过程。
2. 双方经协商一致,决定终止现有监理合同,希望通过协议书明确双方的权利和义务。
经甲乙双方友好协商一致,特订立如下协议:一、终止原因1. 甲方与乙方双方认为在合同履行过程中,由于_______原因导致监理合同无法继续履行。
2. 已就该终止原因进行充分沟通和协商,未能解决问题的情况下,双方同意终止现有监理合同。
二、终止范围1. 本协议书所约定的终止范围仅限于原有监理合同。
2. 终止后,乙方无权继续对甲方提供监理服务,乙方也不再享有与监理合同相关的任何权益。
三、终止手续及期限1. 甲方自本协议书生效之日起_______个工作日内,办理监理合同终止相关手续;乙方协助甲方完成相应的手续。
2. 双方在终止手续办理期间应互相配合,并按照协议书规定的方式进行通知和确认。
四、终止后责任处理1. 终止后,甲乙双方应互相按照监理合同约定的责任进行赔偿及解决争议的处理。
2. 若因终止原因导致乙方未能履行其在监理合同中约定的责任,乙方应按照合同约定进行相应赔偿。
五、保密条款甲乙双方同意在本协议书签订后继续履行原有的保密义务。
六、其他条款本协议书自签署之日起生效,并对甲乙双方具有约束力。
甲方:乙方:(公司盖章)(公司盖章)法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):日期:日期:。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年版监理协议终止条款补充协议本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议的适用范围1.2 协议的排除范围2. 终止条款的修订2.1 终止条件的变更2.2 终止通知的期限2.3 终止后的权利和义务3. 经济补偿3.1 补偿金额的计算3.2 补偿支付的期限3.3 补偿支付的方式4. 人员遣散4.1 遣散计划的制定4.2 遣散费用的承担4.3 遣散流程的执行5. 合同终止后的服务5.2 服务内容的变更5.3 服务费用的结算6. 保密条款6.1 保密信息的定义6.2 保密责任的承担6.3 保密信息的例外7. 争议解决7.1 争议解决的方式7.2 争议解决的地点7.3 争议解决的适用法律8. 法律效力8.1 协议的生效条件8.2 协议的生效时间8.3 协议的生效地点9. 合同的修订9.1 修订的方式9.2 修订的生效时间9.3 修订的适用范围10. 通知和送达10.1 通知的方式10.2 通知的期限10.3 送达的地点11. 完整协议11.1 协议的构成11.2 协议的取代11.3 协议的补充12. 权利和义务的转让12.1 转让的条件12.2 转让的方式12.3 转让的有效性13. 合同解除13.1 解除的条件13.2 解除的程序13.3 解除后的权利和义务14. 终止条款的补充协议14.1 补充协议的签订14.2 补充协议的生效14.3 补充协议的修订第一部分:合同如下:1. 协议范围1.1 协议的适用范围本补充协议适用于2024年版监理协议终止条款,对双方在原监理协议终止后的权利和义务进行明确。
1.2 协议的排除范围本补充协议不包括原监理协议中未涉及的内容,以及双方在签订本补充协议前已经明确排除的事项。
2. 终止条款的修订2.1 终止条件的变更原监理协议中约定的终止条件在本补充协议中进行如下变更:(1)一方违反协议规定,严重影响到项目进度和质量,经另一方书面通知后,在规定期限内仍未改正的,另一方有权终止协议;(2)因不可抗力因素导致双方无法继续履行协议的,双方可协商终止协议;(3)双方同意的其他终止条件。
2023年监理合同终止协议格式监理合同终止协议合同编号:______________甲方(监理方):______________________(以下简称甲方)乙方(发包方):______________________(以下简称乙方)鉴于甲乙双方就监理合同(合同编号为______________)的履行存在不可调和的争议,经友好协商,甲乙双方达成一致意见,特此协议终止原监理合同,并约定如下:一、合同终止1. 甲方同意放弃一切对原监理合同的权利和义务,终止原监理合同。
2. 乙方同意放弃一切对甲方的权利和义务,终止原监理合同。
二、费用结算1. 终止原监理合同后,甲方已经完成的工作及发生的费用,乙方应按照原监理合同的约定进行结算。
双方已经对该部分费用达成一致意见,共计_____________元(大写:_____________________________________________)。
2. 终止原监理合同后,甲方未完成的工作及未发生的费用,乙方无需支付。
三、保密条款1. 双方在本协议签署前互通的文件、资料及信息,受到保密约束,不得向第三方透露或使用,除非得到对方书面同意。
2. 本协议的内容和秘密信息,不得对外公开,亦不得在任何场合擅自使用,否则应承担相应的法律责任。
四、违约责任除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得擅自取消或解除本协议,否则应承担违约责任。
五、争议解决双方同意本协议的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,自该日起,甲方解除与乙方任何监理相关的义务,乙方解除与甲方任何支付义务。
2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:签字:_______________ 签字:________________日期:_________________ 日期:________________附件:原监理合同一份(删除)。
最新监理合同补充协议监理合同终止协议1. 引言本文档为最新监理合同补充协议,旨在对原有监理合同进行补充,并对监理合同终止情况进行约定。
本协议适用于监理方和被监理方之间的合作关系,双方均同意遵守本协议的条款。
2. 监理合同补充条款2.1 补充条款一:履约期限监理合同原定履约期限为 [原定履约期限],经双方协商一致,将履约期限延长至 [延长后履约期限],并以此为准执行。
2.2 补充条款二:费用调整根据项目的实际情况变化,双方同意对原有监理费用进行调整。
具体费用调整事宜由双方协商确定,并在协商后的 [日期] 前书面确认,并以此为准执行。
2.3 补充条款三:责任范围扩展原监理合同的责任范围为 [原责任范围],经双方协商一致,同意将责任范围扩展至 [扩展后责任范围],并以此为准执行。
2.4 补充条款四:变更通知如在工程施工过程中需要变更监理合同的任何条款或补充额外的工作内容,双方应及时书面通知对方,并在接到通知后十个工作日内协商达成一致意见。
2.5 补充条款五:违约责任对于监理方或被监理方在履行本补充协议过程中的违约行为,按照原有监理合同的约定执行。
双方均应积极履行合同义务,如有违约行为,应当承担相应的违约责任并赔偿损失。
3. 监理合同终止条款3.1 合同解除双方一致同意解除原监理合同,解除生效的条件如下:•出现不可抗力或其他无法控制的情况,导致监理工作无法进行;•双方一致同意解除合同,并书面确认;•其他法律规定的解除条件。
3.2 解约违约责任双方如发生解除合同的违约行为,应当承担相应的违约责任。
对于未履行的监理工作,双方应协商解决,如协商不成,由相关法律法规或仲裁机构进行裁决。
3.3 其他约定双方对于合同解除后的相关事宜,如资金结清、文件档案的归还等,应当在解除合同前达成一致意见,并书面确认。
双方应根据约定履行各自的责任和义务。
4. 其他事项4.1 本补充协议自双方签署之日起生效,并取代原有监理合同中的相关条款。
监理终止合同协议书合同编号:根据《建设工程监理合同》的约定,双方同意就监理终止合同事宜达成如下协议:一、监理终止原因甲方与乙方在X年月日签订了《建设工程监理合同》,但由于原因,甲方请求终止该合同: 1.乙方未能按照合同约定的质量、进度要求进行监理工作。
2.乙方多次违反合同约定,导致工程进展缓慢,并给甲方造成了严重的财务损失。
双方经协商一致,决定终止合同。
二、监理终止程序根据合同第X条的约定,甲方向乙方发出监理终止通知后,双方应按如下程序进行监理终止:1.甲方以书面形式向乙方发出监理终止通知,通知中应注明终止的原因和日期。
2.通知发出后,乙方应停止一切与项目相关的监理工作,并配合甲方完成工作交接。
3.双方应就监理终止事宜进行协商并签署本协议,双方签字盖章后,本协议生效。
三、合同后续处理1.终止合同后,乙方应立即归还甲方交付的项目资料和文件。
2.甲方有权要求乙方承担因违反合同而导致的所有经济损失,包括但不限于合同违约金、滞纳金等,双方将在另行签署的《监理终止合同违约责任及索赔协议》中具体约定。
3.双方同意终止合作关系,除合同约定事项外,双方互不承担其他义务和责任。
四、争议解决对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应本着友好合作的原则协商解决。
如协商未能解决,双方同意将争议提交至中国仲裁委员会,裁决为终局裁决,对双方均具有约束力。
五、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同终止之日止。
2. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日注:本文档为文本格式,请使用编辑器查看和编辑。
建设监理合同补充协议1. 引言本补充协议是根据《建设监理合同》(简称“原合同”)双方之间的约定,对原合同进行补充、修改和完善而制定的。
为确保合同的有效执行,双方达成如下补充协议:2. 背景和目的根据原合同的约定,监理方应按照合同要求对工程项目进行监理,并向甲方提供监理服务。
由于项目实施过程中的特殊情况和变更需求,双方经协商一致,通过本补充协议对原合同进行补充,以确保工程项目的顺利进行。
3. 补充内容3.1 监理费用调整根据项目实施过程中的实际情况,监理方提出调整监理费用的要求。
双方经协商一致,同意对原合同中的监理费用进行如下调整:•按照实际工程规模和工作量,将原合同中的监理费用调整为每工日人工费用为元。
•调整后的费用将在下一结算周期生效,并开始执行。
3.2 工期延长与工期赔偿由于项目实施过程中发生变更,导致工程工期延长,监理方在原合同约定的工期内监理服务。
双方经协商一致,同意对工期延长做出如下约定:•工程工期延长X天,监理方应继续提供监理服务,同时甲方应向监理方支付工期赔偿金额为X元,作为额外的补偿。
•工期赔偿金额将在下一结算周期一并支付给监理方。
3.3 变更管理根据项目实施的需要,可能会发生设计变更和施工变更。
为了确保变更过程的顺利进行,双方约定如下变更管理事项:•甲方应提前书面通知监理方有关变更的内容、理由和变更范围,并与监理方协商达成一致意见。
•双方就变更事项进行书面变更协议的签订,明确变更后的工作内容、工期和费用等相关事项。
3.4 争议解决对于因执行本补充协议发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 其他条款本补充协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。
如双方对本补充协议的解释和履行发生争议,可协商解决,未能协商解决的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本补充协议以正式合同的方式执行,对原合同中未涉及的事项均适用原合同的内容。
双方在履行本补充协议过程中发生的债务、责任等问题,均应按照原合同的约定进行处理。
监理合同补充协议一、背景与目的为了更好地组织监理工作、确保工程质量、严格监督合同执行,并且根据施工单位和建设单位需要对监理合同进行补充协议,特制定本协议。
二、补充协议内容1.监理费用:原监理合同中,监理费用为人民币XX万元整,为该项目协调建设单位、施工单位及其他相关方面工作带来了较大的压力。
因此,本协议将监理费用增加至人民币XX万元整,并在原监理合同第IX条下做出修改和补充,监理费用支付方式和时间不变。
2.监理期限:原监理合同规定监理期限为XX个月,经本次修改后,原监理合同第VII条下监理期限与第IX条下监理费用修改成对应的XX个月,其中不包含施工单位所造成的延误时间。
如监理过程中发生需延迟时间的情况,则由施工单位承担相应责任。
3.监理工作内容:在原监理合同第IV条下,增加规定监理人员所需设备设施和场地的要求,建设单位应根据合同规定,准备所需设备和场地,并确保监理人员安全、便利开展工作。
4.应急处理:若在施工中出现非正常情况,例如突发事件或建设单位或施工单位的实际控制可能被废止或减少等情况,监理人员将采取合理措施,避免对工程造成跟大的损失。
如发生此类情况,施工单位应积极协助监理人员做好应急处理工作,并向建设单位和监理人员进行及时通报。
三、协议生效条件1.本补充协议自双方签字之日起生效,履行本协议时,各方应全面执行双方在本协议中的责任。
2.本协议生效后,若发现有不合理、不正当或不合法的行为,各方应对其进行纠正或更正。
四、协议终止条件协议执行期满,未就有关事项签订新的协议,本协议即失效。
本协议的任何一方均可在提前XX个月书面通知对方并协商达成一致后终止本协议,本协议也可以在双方协商一致的情况下提前终止。
五、未尽事项本补充协议项下未尽事项,双方可以根据监理合同中有关条款进行协商,并在书面协议下共同确定。
六、争议解决本协议执行过程中,如因合同纠纷或其他原因发生争议,双方当事人应协商解决,在协商未果的情况下提交有管辖权的仲裁机构仲裁,或向履行合同所在地人民法院诉讼。
2023全新工程监理补充协议范本1. 引言本补充协议是针对2023年的全新工程项目制定的,旨在对原有合同进行补充,并对工程监理的职责、权利和义务进行明确规定。
本协议的双方为建设单位和工程监理单位,双方需共同遵守条款。
2. 背景建设单位与工程监理单位已签订了《2023全新工程合同》,但由于工程项目细节和实施过程中的变化,双方需对合同进行补充约定,以确保工程顺利进行和质量达标。
3. 补充内容3.1 工程监理职责工程监理单位应按照国家相关法律法规、标准和规范,以及合同约定,对全新工程项目进行全面监理。
监理职责包括但不限于内容:•对工程进度、质量、安全和成本进行监控和控制;•对施工过程中的设计文件、施工方案等进行审查和确认;•对施工单位的资质、技术和人员进行审查和评估,并提供合理的建议;•对施工单位提出的变更要求进行评估和审核;•与建设单位、施工单位、设计单位等相关方进行沟通和协调,解决工程实施过程中的问题。
3.2 工程监理权利为履行监理职责,工程监理单位享有权利:•进入工程现场进行实地勘察和巡视;•对施工单位及相关人员进行检查和考核;•要求施工单位提供工程进度、质量、安全和成本的相关资料;•对施工单位提出的变更要求进行评估和审批;•参与施工单位与其他相关方的会议和讨论。
3.3 工程监理义务工程监理单位应履行义务:•严格按照法律法规、标准和合同要求进行工程监理;•对工程质量、安全和进度进行监督和检查,并做出及时的反馈;•准确记录和报告工程进展情况,及时向建设单位提供监理报告;•对施工单位提出的变更要求进行评估和审批,并做出合理的决策;•协助建设单位解决与工程建设相关的纠纷和问题。
4. 其他条款4.1 期限本补充协议的生效期限与原有合同保持一致,并自双方正式签署之日起生效。
4.2 变更和解除任何一方在履行本补充协议过程中,若需变更或解除本协议,应提前以书面形式通知对方,并经双方协商一致后进行变更或解除。
4.3 争议解决本补充协议涉及的争议应由双方通过友好协商解决;若协商不成,可提交相关仲裁机构进行仲裁,仲裁结果具有最终效力。
最新监理合同补充协议
一、背景介绍
监理合同是指建筑施工过程中,业主与监理方之间达成的合同,旨在确保施工过程的合规性和质量。
然而,在实际项目进行中,由于各种原因,可能会出现需要对监理合同进行补充或终止的情况。
本文档就最新监理合同的补充协议和监理合同的终止协议进行了详细的说明。
二、监理合同补充协议
监理合同补充协议是为了在监理合同生效后,对合同条款进行补充或修改而制定的协议。
补充协议的目的是确保项目的顺利进行和各方的利益得到保护。
2.1 补充条款
根据实际需要,监理合同补充协议的内容可包括但不限于几个方面:
•工程范围的调整:对原有的工程范围进行调整或增补;
•资金支付方式的调整:对原有的资金支付方式进行调整,如分期支付或预付款等;
•工期延长及罚款问题:如工期的延长及相应的罚款问题;
•保证金的补充:补充原有的保证金金额或方式;
•终止条款的调整:对原有的终止条款进行调整或增补。
2.2 补充协议的执行
监理合同补充协议的执行需要符合原则:
•协商一致原则:各方在签订补充协议之前应进行充分的协商,确
保双方意见一致;
•书面形式原则:补充协议必须以书面形式记录,并由各方签字确认;
•公平公正原则:补充协议的内容应符合法律法规和公平公正原则;
•主协议优先原则:补充协议的内容不得与原有监理合同相冲突,
如有冲突,则以补充协议为准。
三、监理合同终止协议
监理合同终止协议是指在监理合同有效期内,各方根据协议约定
或某种特定情况下,提前终止监理合同并达成一致意见的协议。
3.1 终止协议条款
监理合同终止协议的内容应包括条款:
•终止原因:明确终止监理合同的原因,如工程变更、资金问题、履约不良等;
•终止日期:约定监理合同的终止日期;
•终止方式:约定如何终止合同,如书面通知、协商解除等;
•终止后责任:约定终止后各方的责任和权益。
3.2 终止协议的执行
监理合同终止协议的执行需要遵循原则:
•协商一致原则:各方在签署终止协议之前应进行充分的协商并达成一致意见;
•书面形式原则:终止协议必须以书面形式记录,并由各方签字确认;
•合法合规原则:终止协议的内容应符合相关法律法规,并在合同终止后处理相关手续。
四、总结
监理合同补充协议和监理合同终止协议在实际项目中发挥着重要的作用。
补充协议可以有效解决合同履行过程中出现的问题,确保项目的顺利进行。
而终止协议则为各方提供了一种在特定情况下终止合
同的方式,保护各方的权益。
在制定和执行协议时,各方应遵守相关法律法规,坚持公平公正原则,并通过充分协商达成一致意见,以确保合同的有效性和各方的权益。