2013版建设工程施工合同范本建设工程施工合同示范文本
- 格式:doc
- 大小:145.00 KB
- 文档页数:22
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同一、合同主要内容甲方(施工单位)和乙方(业主)在坚持合法、公正、公平、诚实守信原则的基础上,遵循相关法律法规和建设工程有关标准及国家建设工程质量安全管理制度,本着互惠、互利、友好协商的原则,共同签订本合同。
本合同是双方共同意愿的有关建设工程施工的法律文件,具有合同效力。
1、建设工程基本情况2、工程的作用与重要性3、工程的总包范围及责任界定4、投标文件的编制、审核、评审及中标程序5、合同签订的条件、内容、标的及变更6、工程款项的支付、保函的提供7、工程的履约保障8、发生索赔索偿的处理方式9、合同的解除和终止10、本合同的附件二、附件一:施工方资格审查文件1、申请资格审查文件2、施工企业合法经营证明3、资金、技术、机械设备的证明4、施工企业行业质量信用评价证书5、施工企业在建项目情况的说明6、承诺书三、附件二:工程图纸及资料1、工程结构图、施工平面图及立面图2、主要构建构件的参数、材质等3、土方平面图、剖面图、勘探资料和地质报告4、设计说明及设计变更说明四、附件三:施工方案和技术资料1、施工方案及施工进度计划2、技术资料3、安全监测预案4、施工质量保证书五、附件四:合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法1、施工进度受阻解决办法:合同双方协商并及时调整施工计划。
2、质量问题解决办法:建立质检部门进行工程质量检测,按照要求进行整改,确保工程质量。
3、安全问题解决办法:加强施工安全培训,安排专人进行安全巡查,确保施工安全。
六、附件五:法律名词及注释1、建筑法:中华人民共和国建筑法2、建设工程质量安全管理制度:建设工程质量安全管理办法3、工程款项支付:指按照合同约定的条件和时间支付工程款项。
4、履约保函:指保证债务人履行其合约义务的保函。
5、索赔索偿:指因合同履行发生争议,合同双方要求对方进行赔偿或要求返还工程款项的法律程序。
七、文档结尾1、所涉及附件如下:附件一:施工方资格审查文件附件二:工程图纸及资料附件三:施工方案和技术资料附件四:合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
2013款建设合同范本三篇篇一建设工程施工合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程规模的详细描述,如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准,达到[具体质量标准,如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知及相关技术规范进行施工,确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为:[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 付款方式:(1)合同签订后[具体百分比]作为预付款;(2)工程进度达到[具体节点]时,支付[相应百分比]的进度款;(3)工程竣工验收合格后,支付[相应百分比];(4)剩余[具体百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
2. 乙方责任和义务(1)编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批;(2)按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工;(3)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。
六、工程变更1. 工程变更必须经甲方同意,并由设计单位出具变更通知。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的,双方应协商确定调整后的工程造价。
七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收报告,甲方应在[约定时间]内组织验收。
2. 如验收不合格,乙方应在规定的时间内整改完毕,再次申请验收。
八、质量保证1. 质保期为[质保期时长],自竣工验收合格之日起计算。
2013建设工程施工合同示范文本以下是2013年建设工程施工合同的示范文本。
请注意,这只是一个示范文本,实际合同的具体条款和内容可能因具体情况而有所不同。
建设工程施工合同合同编号:甲方(建设单位):地址:法定代表人:联系人:电话:传真:乙方(承包商):地址:法定代表人:联系人:电话:传真:鉴于甲方拟委托乙方作为承包商,负责执行以下建设工程:工程名称:工程地点:工程规模:工程总价:合同工期:根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同目的本合同的目的是确保建设工程的按时、按质、按量完成,并明确双方的权利和义务。
第二条合同内容2.1 工程范围:详细描述工程的规模、位置、用途等相关内容。
2.2 工程价格:合同总价为人民币(大写)。
2.3 工程工期:合同工期为自(起始日期)起至(完成日期)止。
2.4 付款方式:详细描述各阶段的付款方式和时间。
第三条合同履行3.1 甲方的责任:(1)提供工程相关的资料和文件;(2)提供相对稳定的工程设计;(3)支付工程款项。
3.2 乙方的责任:(1)负责组织施工,确保按照合同规定的工期、质量要求进行施工;(2)提供合格的材料和设备;(3)保证工程质量,并承担相关责任。
第四条变更和索赔4.1 双方同意,在施工过程中,由于设计变更、工程条件变化或其他原因,可能需要进行变更。
变更必须由双方书面协商一致后进行。
4.2 如果工程发生索赔事件,引起了时间和费用的增加,索赔方应向对方提供详细的索赔材料,并由双方协商解决。
第五条完工验收和质保期5.1 在合同工期届满后,乙方应向甲方提出竣工验收申请。
甲方进行验收,验收合格后,支付最后一笔工程款项。
5.2 工程竣工验收合格后,工程进入质保期。
乙方应在质保期内负责修理和维护工程。
第六条违约责任6.1 如果一方违反合同约定,未能按时履行合同义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/".二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件,依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范,规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位,乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求,保证工程质量,确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式,并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后,双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中,乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求,严格控制工程质量。
如发现施工质量问题,乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成,如需变更工期,甲乙双方应协商一致,并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度,甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录,并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工,双方应协商解决,并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效,自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下:- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释:- 中华人民共和国相关法律法规:指与建设工程施工相关的法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》等。
建设工程施工合同示范文本(2013年版)第一部分:协议书一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程性质:____________________1.5 工程内容:____________________二、合同工期2.1 合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规程的要求。
3.2 工程质量等级:____级。
四、签约合同价和合同价格形式4.1 签约合同价为人民币(大写):____元整(小写):____元。
4.2 合同价格形式:____固定总价合同;____单价合同;____成本加酬金合同。
五、项目经理5.1 承包人指派项目经理:____,全面负责合同工程的管理工作。
六、合同文件构成6.1 本合同文件包括:合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单和其他双方认为应当作为合同组成部分的文件。
七、承诺7.1 承包人承诺按照合同约定完成工程,并保证工程质量达到约定标准。
7.2 发包人承诺按照合同约定支付合同价款,并按时提供施工场地、施工条件等。
八、合同生效条件8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2 本合同的有效期为合同约定的工程竣工验收合格之日起____年。
第二部分:通用合同条款一、词语定义1.1 承包人:指中标通知书确定的中标人。
1.2 发包人:指招标文件中确定的招标人。
1.3 项目经理:指承包人指派的项目经理。
1.4 合同价款:指中标通知书确定的工程中标价格。
1.5 工程:指本合同协议书中约定的工程。
二、承包人的一般义务2.1 承包人应按照合同约定完成工程,并保证工程质量达到约定标准。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号:GF—2013—0201甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]一、合同目的及范围:本合同的目的是确定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,并约定相关条款,保证工程完成质量和进度要求。
本合同适用于建设工程施工合同。
建设工程的范围包括但不限于:- 工程项目的具体位置和规模- 工程项目的设计要求及标准- 工程项目的施工工艺和安全要求- 工程项目的材料及设备的供应二、合同的签署和起止时间:1. 本合同由甲方和乙方签署,并在签署之日起生效。
2. 本合同的起止时间为[起始日期]至[终止日期],具体工程期限由双方协商确认。
三、合同价格和付款方式:1. 合同价格为[合同价款],包括工程的设计、施工、监理等费用。
2. 付款方式:2.1 甲方按照合同约定的进度和质量验收标准进行付款。
2.2 乙方应提供合格的发票和相关支付凭证。
四、工程质量和监督:1. 乙方应按照合同约定的设计要求和标准进行施工,保证工程质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权组织对工程的质量进行检验和验收,并提出合理的要求。
3. 如发现工程存在质量问题,乙方应在第一时间进行整改。
4. 甲方有权委托第三方质量监督机构对工程进行监督和评估。
五、工期和延期:1. 工程的具体工期由双方协商确定,并在合同中明确。
2. 若因不可抗力因素导致工期延迟,双方应协商解决,并书面确认。
3. 若乙方因个人原因导致工期延迟,应承担相应的违约责任。
六、合同的解除和违约责任:1. 若一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
2. 双方均有权解除合同,需提前[解除期限]书面通知对方,并经双方协商确认。
七、争议解决:双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,提交有管辖权的人民法院处理。
八、其他事项:双方在签订本合同时,应提供以下附件:1. 工程项目的设计图纸和说明文件2. 工程项目的施工计划和施工方案3. 相关的法律法规文件和标准规范九、法律名词及注释:1. 合同:指甲方和乙方签署的建设工程施工合同。
2013版建筑工程施工合同示范文本.doc甲方(发包人): [全称]地址: [地址]法定代表人: [姓名]联系电话: [电话]乙方(承包人): [全称]地址: [地址]法定代表人: [姓名]联系电话: [电话]鉴于甲方是依法成立的具有相应资质的房地产开发企业,拟建设 [工程名称] 工程;乙方是具有相应资质的建筑施工企业,有能力按照甲方要求完成工程施工。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方 [工程名称] 工程施工的有关事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容简述]1.4 工程规模:[工程规模描述]第二条工程质量要求2.1 工程质量标准:[具体质量标准]2.2 乙方应按照国家及地方有关施工质量的规定和标准进行施工。
第三条工程进度3.1 工程开工日期:[开工日期]3.2 工程竣工日期:[竣工日期]3.3 工程进度计划:[具体进度计划]第四条合同价格4.1 本工程合同总价为人民币 [金额] 元(大写:[金额大写])。
第五条付款方式5.1 预付款:合同签订后 [时间] 内,甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
5.2 进度付款:根据工程进度,甲方按照以下方式向乙方支付进度款: 5.2.1 [进度节点] 完成,支付 [金额或百分比]5.2.2 [进度节点] 完成,支付 [金额或百分比]5.3 最终付款:工程竣工验收合格后,甲方在 [时间] 内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的进度完成工程,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:[计算方式]。
6.2 如甲方未能按照合同约定的时间支付款项,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:[计算方式]。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议时,应首先通过协商解决;协商不成的,可向 [约定的仲裁机构或法院] 提起仲裁或诉讼。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)《2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)》第一章总则第一条目的与基本原则第二条定义和解释第三条合同补充文件第四条合同文件的立法地位与适用法律第五条合同标的的确定第六条权利和义务第七条合同价款第八条支付方式和时间第九条材料的供应第二章承包人的权利和义务第十条项目管理组织与管理费第十一条承包人的协助责任第十二条风险责任第十三条安全生产管理第十四条环境保护第十五条设备、材料和施工方法的选择第十六条工程质量保证第十七条工期第十八条工程变更第十九条竣工验收第二十条履行保证第二十一条违约责任第二十二条保密义务第三章业主的权利和义务第二十三条建设条件第二十四条施工组织设计第二十五条施工监察第二十六条工程变更第二十七条结算与支付第二十八条竣工验收第二十九条强制停工与解除合同第三十条保密义务第四章违约和争议解决第三十一条违约责任第三十二条争议解决第三十三条其他约定事项第三十四条本合同的效力第三十五条附则第一章总则第一条目的与基本原则本合同是承包人和业主就建设工程施工事项所订立的协议,目的在于明确各方的权利和义务,规范工程施工活动,确保工程的顺利进行,并达到设计要求和质量标准。
第二条定义和解释本合同中,以下术语的定义如下:1. 承包人:指受业主委托,负责承揽工程施工的单位或个人。
2. 业主:指建设工程项目的所有者或法定代表人。
3. 建设工程:指按照特定的设计要求和技术标准建造,改造的设施、物体或系统,包括土木工程、金属结构工程、机电工程等。
4. 合同价款:指业主向承包人支付的工程施工费用。
5. 工程设计文件:指设计单位按照法律规定提交给业主的工程设计文件。
6. 施工组织设计:指承包人根据工程设计文件,制定的施工方案、施工计划及相关措施。
7. 竣工验收:指业主对工程项目进行验收,确认工程是否符合设计要求和质量标准。
8. 强制停工:指业主根据法律法规或合同约定,要求承包人停止施工活动的情况。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)一、合同的缔结1. 合同双方的基本情况(1) 甲方:[甲方单位名称],法定代表人:[甲方法定代表人姓名]地址:[甲方单位地址],电话:[甲方联系电话](2) 乙方:[乙方单位名称],法定代表人:[乙方法定代表人姓名]地址:[乙方单位地址],电话:[乙方联系电话]2. 合同的目的和范围合同的目的是明确甲方委托乙方进行建设工程施工的具体要求,并规定各方的权利和义务。
3. 合同的期限和生效合同期限为从合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用结束。
合同经双方签字盖章后生效。
4. 合同的变更和解除合同变更或解除需经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
二、工程内容和规模1. 工程名称与位置工程名称:[工程名称]工程位置:[工程位置]2. 工程的基本情况描述工程的基本情况,包括但不限于:工程规模、建筑面积、土地面积、建筑物类型等。
3. 工程的主要内容描述工程的主要内容,包括但不限于:施工范围、工程构造、建筑材料、装饰装修、设备安装等。
4. 工程的质量要求描述工程的质量要求,包括但不限于:结构强度、施工工艺、材料标准、整体效果等。
5. 工程的进度计划描述工程的进度计划,并约定工程各阶段的验收要求和时间节点。
三、工程款项和支付方式1. 工程款项及支付方式(1) 工程款项主要包括合同价款和工程变更款。
(2) 支付方式约定为分期支付,在工程各阶段的完成和验收合格后支付相应款项。
2. 工程款项的决定和调整工程款项根据工程量计算,具体的工程款项和价格在施工阶段根据实际情况进行调整。
3. 工程款项的支付流程描述工程款项的支付流程,包括但不限于:开具发票、验收支付、账户信息等。
四、工程质量管理和验收标准1. 工程质量管理体系描述工程质量管理体系的组成、运作和管理责任。
2. 工程验收标准描述工程验收标准,包括但不限于结构验收、安全验收、细部验收、交付验收等。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)建设工程施工合同合同编号:GF—2013—0201甲方:姓名/单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系乙方:姓名/单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系一、合同目的本合同为甲方委托乙方进行建设工程施工,并约定双方的权益及相应的义务。
二、工程概况项目名称:工程地点:建设单位:总工期:总造价:工程范围及规模:工程质量要求:工程安全要求:三、合同内容1.合同的履行期限2.合同价款及支付方式3.工程的交付时间和交付形式4.工程的质量及验收标准5.工程变更及索赔处理6.工程保修责任期7.违约责任及解除合同的条件8.争议解决方式9.其他约定事项四、附件1.工程规划图纸及设计文件2.合同价款支付计划3.安全生产管理协议4.施工进度计划5.工程质量验收标准6.材料供应合同7.施工现场平面图8.施工组织设计文件五、法律名词及注释1.合同履行期限:指合同双方约定的工程施工工期。
2.合同价款及支付方式:指合同约定的工程施工总价款及相应的支付方式。
3.工程交付时间和交付形式:指工程竣工验收并交付使用的时间及形式,可以是分批交付、整体交付等。
4.工程质量及验收标准:指工程施工过程中应达到的技术标准及验收标准。
5.工程变更及索赔处理:指工程施工过程中发生变更或产生索赔的处理方式。
6.工程保修责任期:指工程施工后的维修责任期限。
7.违约责任及解除合同的条件:指违反合同约定时所承担的责任及解除合同的条件。
8.争议解决方式:指双方在合同履行中出现争议时的解决方式,可以是协商、仲裁或诉讼等。
六、困难及解决办法在实际执行过程中,可能遇到以下困难及解决办法:1.材料供应延迟:乙方应及时与材料供应商沟通,并寻找其他供应商以确保施工进度。
2.人力资源不足:乙方可以增加人员配备或与其他施工队合作,以保证工程的按时完成。
3.设计变更:甲方应及时提供变更的设计图纸,并与乙方商讨变更后的施工方案。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档模板范本】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号:GF—2013—0201甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)一、合同目的和背景本合同根据相关法律法规及有关规定,为甲、乙双方在建设工程施工过程中的权益和义务进行明确和约定。
二、合同内容1. 项目简介:根据甲方需求,乙方将按照合同约定进行建设工程施工。
2. 工程范围:详细列出工程的具体范围、规模、工期等要求。
3. 工程价格:明确工程的总价款、付款方式、变更价格等条款。
4. 施工进度:明确工程的施工计划、工期安排、验收标准等相关内容。
5. 质量要求:明确工程的质量标准、质量保证措施等条款。
6. 竣工验收:明确工程的竣工验收程序、验收标准、相关材料的提交等要求。
7. 违约责任:明确双方违约的责任和法律后果。
8. 保密条款:明确双方在工程施工中涉及的保密事项及其保护措施。
9. 合同变更:明确合同变更的程序、内容及其法律效力。
10. 争议解决:明确双方因履行合同而发生的争议解决途径,如协商、仲裁等。
三、合同附件1. 项目设计图纸及施工图纸:详细设计图纸及施工图纸的编号、版本、修改日期等信息。
2. 工程施工方案:详细工程施工方案的编号、版本、修改日期等信息。
3. 技术规范和标准:详细各项技术规范和标准的编号、版本、修订日期等信息。
4. 施工进度计划:详细工程施工进度计划的内容、时间节点等信息。
四、法律名词及注释1. 建设工程法律法规:指与建设工程有关的相关法律法规,如《建设工程质量管理条例》等。
2. 竣工验收标准:指验收工程的相关标准和规范,如《建设工程竣工验收规范》等。
3. 变更条款:指合同中的变更事项和变更的约定。
五、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 施工工期延误:双方应及时协商调整施工进度,必要时进行合同变更。
2. 质量问题:乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权进行监督,并及时提出整改要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定,为保障双方权益,明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:乙方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:2.2 工程名称及位置工程名称:工程位置:2.3 工程范围和内容工程范围:工程内容:2.4 工程价格和支付方式工程总造价:支付方式:第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求:工期计算方法:2.6 施工资质及人员要求施工资质:相关人员要求:2.7 施工环境及安全要求施工环境要求:安全防护要求:2.8 建材和设备采购要求建材采购要求:设备采购要求:第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式:施工班组配置:2.10 监理要求监理机构及人员要求:监理任务和职责:2.11 变更和索赔变更要求:索赔要求:第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型:保险金额:2.13 违约责任甲方违约责任:乙方违约责任:2.14 争议解决争议解决方式:争议解决程序:三、本合同涉及附件如下:1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:根据国家有关规定,指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同:建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计:根据建设工程规划要求和技术标准,编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更:发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的当事方及背景介绍1. 发包方:2. 承包方:3. 项目背景及描述:二、合同的目的及范围1. 合同的目的:2. 工程范围描述:三、合同的条款及义务1. 总则- 双方权利和义务- 合同的有效期限及延期- 法律适用和争议解决等2. 工程概况- 工程概述- 工程进度计划- 工程施工流程3. 合同价款及支付方式- 合同价款确定原则- 合同价款支付方式- 变更管理及造成费用的支付等 4. 安全、环保及质量管理- 安全管理要求- 环境保护管理要求- 质量管理要求5. 合同约定的风险和保险责任- 风险承担责任- 保险责任6. 管理与监督- 管理与协调机构及职责- 监理机构及职责7. 合同的履行、变更、终止及索赔- 合同的履行要求- 变更管理及程序- 合同的终止- 索赔及争议解决机制8. 隐蔽工程验收及竣工验收 - 隐蔽工程验收- 竣工验收过程及要求9. 合同的附件及补充文件- 附件清单- 补充文件清单四、所涉及的附件如下:- 附件A:合同价款支付计划 - 附件B:工程进度计划- 附件C:施工图纸设计方案 - 附件D:施工质量验收标准 - 附件E:工程保险合同五、所涉及的法律名词及注释:1. 法律名词1:注释12. 法律名词2:注释23. 法律名词3:注释3六、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 困难1:解决办法12. 困难2:解决办法23. 困难3:解决办法3请在签名处签署确认合同内容,并于__年__月__日生效。
发包方:承包方:签名:签名:日期:日期:以上所示,为建设工程施工合同模板范本,供参考使用。
如有需要,请根据实际情况进行相应调整和补充。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 建设工程施工合同范本甲方:_________(委托人全称)地址:_________(委托人地址):_________(委托人)传真:_________(委托人传真)邮编:_________(委托人邮编)乙方:_________(承包人全称)地址:_________(承包人地址):_________(承包人)传真:_________(承包人传真)邮编:_________(承包人邮编)一、项目基本情况1.项目名称:_________(工程名称)2.项目地点:_________(工程地点)3.项目概况:_________(项目介绍)4.工程预算:_________(工程投资预算)5.工程周期:_________(工程计划周期)二、合同条款1.合同标的:本合同标的为______(工程名称),由甲方委托乙方负责设计、施工、竣工验收及售后维保等全过程服务。
2.设计阶段:乙方应按照甲方要求配合设计,出具设计文件并经甲方审核后实施。
3.施工阶段:乙方应按照设计文件及合同要求开展施工工作,并保证施工质量。
4.竣工验收:工程竣工后,乙方应与甲方共同进行验收,如有不足之处应及时进行补救。
5.售后维保:乙方应在竣工验收后提供相应的质保服务,维护工程质量和甲方使用权益。
6.合同价款:本合同总价为_________,甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。
7.延期和变更:如因甲方原因或其他不可抗因素导致工程延迟竣工或需要变更合同内容,双方应互相配合解决,并按照约定流程进行合同变更或终止。
8.争议解决:如合同履行过程中发生争议,双方应先协商解决,如协商不成,则应向有关部门申请仲裁或起诉法院解决。
9.合同生效和解释:本合同经双方签字、盖章,生效后具有合同效力。
本合同含附件,附件为不可分割的组成部分,如有矛盾,以本合同为准。
三、附件1.设计文件:包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关文件。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件:1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释:1.违约责任:因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。
2.竣工验收:建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动,以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。
3.恢复工程:在工程停工期间,受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。
全文结束。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】(以下简称“甲方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:【乙方】(以下简称“乙方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:鉴于甲方拟在项目名称:地点:项目编号:通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商,双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则,经友好协商达成如下合同:第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务,确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。
2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件,乙方应进行认真研究,并在施工过程中做出合理的调整和安排。
如有必要,乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。
3. 施工范围包括但不限于:。
第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期,并按照约定的工期编制施工计划。
2. 乙方应按照施工计划进行施工,并及时向甲方汇报施工进度。
如遇不可抗力或其他特殊情况,乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。
3. 甲方可以根据工程实际情况,要求乙方进行进度调整,并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。
第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工,并严格按照相关标准和规范进行施工。
如有需要,乙方应成立质量管理小组,负责施工过程中的质量控制和问题解决。
2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料,并配合甲方进行质量验收工作。
如发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并承担相应的责任和后果。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任,并配合甲方进行事故调查和处理。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。
根据工程进度和质量验收情况,分批支付合同价款。
支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。
2013版建设工程施工合同范本建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。
第2条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解释。
第3条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
第4条图纸甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
二、双方一般责任第5条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可以任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。
甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第6条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
乙方代表易人提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第7条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1.办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);6.将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第8条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。
2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。
5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
7.按合同的要求做施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8.保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
三、施工组织设计和工期第9条进度计划乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的地求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。
第10条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或在3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
第11条暂停施工甲方代表在确有必时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。
停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
第12条工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
1.工程量变化和设计变更;2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;3.不可抗力;4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。