建设工程合同通用条款
- 格式:docx
- 大小:37.51 KB
- 文档页数:4
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程合同的通用条款以下是为您起草的一份建设工程合同的通用条款:1. 合同主体1.1 发包方(以下简称甲方)名称:____________________________法定代表人:____________________营业执照注册号:________________1.2 承包方(以下简称乙方)名称:____________________________法定代表人:____________________营业执照注册号:________________2. 合同标的2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程规模:____________________2.5 工程质量标准:符合国家及行业现行的工程施工及验收规范,达到合格标准。
3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 按合同约定向乙方提供施工所需的场地、水电等基础条件。
3.12 按时支付工程款项。
3.13 有权对工程进度、质量进行监督检查。
3.2 乙方权利义务3.21 按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工。
3.22 遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。
3.23 及时向甲方报告工程进展情况,提交相关工程资料。
4. 工程期限4.1 开工日期:______年____月____日4.2 竣工日期:______年____月____日4.3 工期总日历天数:______天5. 工程价款及支付方式5.1 工程价款总额:人民币______元(大写:____________________)5.2 支付方式:5.21 合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款。
5.22 工程进度达到______%时,甲方向乙方支付工程价款的______%。
5.23 工程竣工验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的______%。
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
工程建设合同范本通用条款第一条:合同目的本合同旨在明确甲方(建设单位)与乙方(承包商)之间关于某工程项目的权利、义务和责任,以确保工程质量、工期和投资控制符合预期要求。
第二条:合同双方信息甲方(全称):_________地址:_______________法定代表人或授权代表:_________联系电话:_______________乙方(全称):_________地址:_______________法定代表人或授权代表:_________联系电话:_______________第三条:工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程内容:_________5. 工程标准:_________6. 工程造价:_________7. 开工日期:_________8. 竣工日期:_________第四条:合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币(大写)_______________元整。
2. 付款方式:_________3. 预付款:_________4. 进度款:_________5. 结算方式:_________第五条:工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
2. 如发生质量问题,乙方应负责无偿修复直至合格。
第六条:工程进度1. 乙方应按合同约定的工期完成工程建设任务。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时通知甲方,并协商解决。
第七条:变更与索赔1. 工程变更应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的额外费用由提出变更一方承担。
第八条:违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照约定支付违约金。
第九条:争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程通用合同条款第一条工程基本信息1.1 工程名称:_________(填写具体工程名称)1.2 工程地点:_________(详细地址)1.3 建设单位(甲方):_________(全称及法定代表人)1.4 承包单位(乙方):_________(全称及法定代表人)1.5 工程范围:_________(包括工程内容、规模、标准等)1.6 合同金额:_________(大写及小写)第二条工程质量要求2.1 质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到设计要求和规范标准。
2.2 验收标准:工程完成后,须经过专业第三方检测机构的质量检验,符合验收条件后方可交付使用。
第三条工期与进度3.1 开工日期:____年____月____日3.2 竣工日期:____年____月____日3.3 进度计划:乙方应提交详细的施工进度计划,并按照计划执行。
如有变更,需及时通知甲方并取得同意。
第四条价格与支付方式4.1 合同价款:根据实际完成的工程量计算总价款。
4.2 支付方式:甲方应按合同约定的支付节点向乙方支付工程款项,逾期支付将产生违约金。
第五条变更与索赔5.1 工程变更:任何一方提出变更请求,都应书面形式提交对方,并经双方协商一致后实施。
5.2 索赔处理:如因一方违约导致另一方损失,受损方有权提出索赔,并按照合同约定的程序和条件进行解决。
第六条违约责任6.1 若甲方迟延支付工程款,应按合同约定支付违约金。
6.2 若乙方未按约定时间、质量完成工程,应承担违约责任,包括但不限于返工、修复或赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。
7.2 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
8.2 附加协议:对于合同中未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建筑工程通用合同条款第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称)地址:[甲方地址]联系方式:[甲方电话]代表:[甲方代表姓名]乙方:(全称)地址:[乙方地址]联系方式:[乙方电话]代表:[乙方代表姓名]鉴于甲方为项目发起方和资金提供方,乙方为项目承建方和执行方,双方为了明确各自的权利和义务,确保工程顺利进行,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容]1.4 工程规模:[工程规模]1.5 工程预算:[工程预算]二、合同价格2.1 双方确认,本合同的总价为[总价]元(大写:[总价大写]),包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费等所有费用。
2.2 合同价格采取固定价格方式,除非合同中约定的可调价条款生效,否则任何情况下,乙方不得以任何理由提出调价要求。
三、工程进度3.1 工程预计开始日期:[开始日期]3.2 工程预计结束日期:[结束日期]3.3 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。
如乙方因自身原因导致工程延期,应按照合同约定承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收标准如下:(1)达到设计文件和规范要求;(2)通过政府相关部门的检查和验收;(3)甲方满意并签字确认。
五、支付方式5.1 双方确认,合同价款分[几次]次支付,具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。
5.2 每次支付前,乙方应向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请,经甲方审核无误后,甲方应在[付款期限]内完成支付。
六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定,导致工程质量、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
6.2 甲方如未按约定时间支付价款,应支付乙方滞纳金,具体比例由双方在补充协议中约定。
建设工程合同通用条款一、合同目的和范围本合同旨在明确建设工程合同双方的权利和义务,确保工程的顺利进行和合同的履行。
本合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。
二、合同签订1.本合同由甲方和乙方共同签订,并在双方代表的见证下生效。
2.甲方的代表应具备法定代表人或授权代表的资格。
3.乙方应提供合法有效的身份证明和经营资质。
三、工程范围和要求1.本合同约定的工程范围包括设计、施工、设备采购、材料供应等。
2.工程的质量、安全、环保等要求应符合相关法律法规和行业标准。
四、合同价款和支付方式1.本合同的价款为人民币(以下简称“元”)。
2.价款的支付方式和时间应在合同中明确约定。
3.甲方支付款项的方式包括现金、银行转账等。
五、工期和延期1.工程的开工和竣工日期应在合同中明确约定。
2.若因不可抗力或双方协商一致原因导致工期延长,应及时通知对方并协商解决。
六、合同变更和解除1.双方需书面协商一致后,方可变更合同内容。
2.若工程无法继续进行或无法达到合同约定要求,双方可解除合同。
七、违约责任1.一方未履行合同义务,应承担相应的违约责任。
2.如因一方违约导致对方损失,应赔偿相应的损失。
八、争议解决1.双方因合同履行发生争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商无果,可提交相关纠纷至当地仲裁委员会进行仲裁。
九、其他事项1.本合同未约定的事项,可由双方另行协商确定。
2.本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方共同遵守的法律文件。
十、合同解释本合同的解释权归双方所有,如有争议,以正式合同文本为准。
以上为建设工程合同的通用条款,为了确保合同的有效性和双方的权益,请各方在签订合同前认真阅读并理解合同的内容。
如有疑问,可咨询相关专业人士。
建设部工程合同通用条款第一条:合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在__________(工程名称)项目中的权利、义务与责任,确保工程质量、进度和投资控制,防范和解决可能出现的问题。
合同的签订基于《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。
第二条:工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 合同金额:___________5. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条:甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按照合同约定支付工程款项。
3. 协助解决工程实施过程中的外部协调问题。
第四条:乙方责任1. 按设计文件和技术规范要求完成工程建设任务。
2. 保证工程质量符合国家标准和行业规范。
3. 遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
第五条:工程质量1. 乙方应确保工程质量达到国家及行业标准。
2. 对出现的质量问题,乙方应在接到通知后及时修复。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查。
第六条:工程进度1. 乙方应编制并严格执行工程进度计划。
2. 如遇不可抗力因素影响进度,乙方应及时通知甲方并协商解决。
3. 因乙方原因导致的延误,乙方应承担相应责任。
第七条:合同价款与支付方式1. 合同价款根据工程量清单和相关计价依据确定。
2. 付款方式按照合同约定分期支付。
3. 对于超出合同范围的变更,双方应协商确定增减款项。
第八条:变更与索赔1. 工程变更需书面形式提出,并经双方协商一致后执行。
2. 因变更导致的成本增减,应按实际发生额结算。
3. 如一方违约,另一方有权提出索赔。
第九条:争议解决1. 合同履行过程中的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
第十条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同通用条款(通用)(一)建设工程施工合同通用条款(通用)(一)第一章总则第一条为规范和统一建设工程施工合同的内容,保障各方合法权益,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本条款制定。
第二条建设工程施工合同适用对象为承包人和发包人之间签订的,目的在于承包人向发包人提供劳务或者创造物有偿报酬的合同。
第三条本条款适用于以下几类工程施工合同:1. 新建和改建工程施工合同;2. 拆除和修复工程施工合同;3. 安装和调试工程施工合同;4. 其他与工程施工相关的合同。
第四条合同的签订应遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,各方应当履行自己的义务并享有相应的权利。
第五条合同的签订应明确约定合同双方的基本信息,如名称、地址、法定代表人(负责人)等。
第六条合同应当详细描述工程的规模、内容、质量要求、工程价款、工期、付款方式、违约责任等条款,确保合同双方的权益得到保护。
第七条合同双方应当按照国家有关法律法规、标准和规范,以及工程技术规范的要求履行合同。
第八条工程施工合同的价款应当按照合同约定支付,发包人应当按照约定时间和方式支付工程价款。
第二章合同的履行第九条施工期间若遇到不可抗力因素导致工程暂停或者不能按期完工,双方应协商解决,互相谅解;如无法解决的,可根据国家有关法律法规提出索赔。
第十条若承包人对工程质量存在问题或者无法按要求履行合同的,发包人有权要求承包人承担相应的责任,并有权采取相应的措施进行补救或追究。
第十一条发包人应按照工程进度支付工程款项,承包人应按期履行工程合同,并保证工程质量达到合同约定标准。
第十二条合同履行过程中,如出现任一方违反合同的情况,对方有权要求违约方进行赔偿或终止合同。
第十三条若工程质量不符合合同约定的标准,在保修期内,承包人应负责修复,发包人应提供必要的合作。
第三章合同的变更与解除第十四条合同的变更应由合同双方经协商一致后签订书面变更协议,经双方盖章后生效。
第十五条变更合同的内容通常包括但不限于:工程范围、工程价款、工程工期、工程质量等。
建设工程合同通用条款第一部分协议书第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上群众政府建设行政主管部门或其拜托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包规模内的工程。
1.11条约价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照条约约定完成承包规模内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加条约价款:指在条约履行中发生需求增加条约价款的情况,经发包人确认后按计算条约价款的办法增加的条约价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
建设工程合同通用条款范本最新本合同由甲方与乙方在充分协商的基础上签署,旨在明确双方在建设工程项目中的权利和义务。
合同内容依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,确保合同的顺利履行。
合同内容如下:合同基本信息1.1 合同编号:____________________________1.2 签订日期:____________________________1.3 甲方(发包方):____________________________1.4 乙方(承包方):____________________________1.5 工程名称:____________________________1.6 工程地点:____________________________1.7 工程内容及规模:____________________________1.8 合同总价:____________________________1.9 工程期限:____________________________1.10 质量标准:____________________________工程范围及技术要求2.1 工程范围:____________________________2.2 技术要求:____________________________2.3 施工图纸及设计文件:____________________________2.4 变更和调整:____________________________付款条款3.1 付款方式:____________________________3.2 预付款:____________________________3.3 中期进度款:____________________________3.4 完工款:____________________________3.5 付款条件及时间:____________________________ 3.6 结算方法:____________________________工程质量与验收4.1 质量标准:____________________________4.2 施工质量要求:____________________________ 4.3 验收程序:____________________________4.4 验收标准:____________________________4.5 验收报告:____________________________工程变更5.1 变更内容:____________________________5.2 变更程序:____________________________5.3 变更价格调整:____________________________ 5.4 变更时间安排:____________________________工程进度管理6.1 工程进度计划:____________________________ 6.2 进度控制措施:____________________________ 6.3 进度报告及审核:____________________________ 6.4 进度延迟处理:____________________________安全生产与环保7.1 安全生产措施:____________________________ 7.2 环保要求:____________________________7.3 安全检查及责任:____________________________7.4 环保措施及处罚:____________________________违约责任8.1 违约责任条款:____________________________8.2 违约金计算:____________________________8.3 违约处理程序:____________________________争议解决9.1 争议处理方式:____________________________9.2 法律适用:____________________________9.3 争议解决地点:____________________________合同的变更与解除10.1 合同变更条件:____________________________10.2 合同解除条件:____________________________10.3 解除合同的经济补偿:____________________________ 10.4 解除合同的程序:____________________________附件与补充协议11.1 附件1:施工图纸及设计文件11.2 附件2:工程预算及报价单11.3 附件3:其他相关文件合同的签署12.1 甲方代表(签字):____________________________ 12.2 乙方代表(签字):____________________________ 12.3 签署日期:____________________________12.4 签署地点:____________________________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程合同通用条款范本最新《建设工程合同通用条款范本》第一章一般约定1.1 词语定义与解释本合同中下列词语的含义如下:(1)合同:指本《建设工程合同通用条款范本》(以下简称《通用条款》)。
(2)发包人:指合同中约定的一方,负责工程的建设和管理。
(3)承包人:指合同中约定的一方,负责工程的施工。
(4)工程师:指发包人指定的对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理的人员。
(5)工程:指合同中约定的施工项目。
1.2 语言文字本合同采用中文书写,一式两份,双方各执一份。
1.3 法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.4 标准和规范本工程应符合国家、行业和地方规定的有关标准和规范。
1.5 合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下:合同协议书、专用合同条款、通用合同条款、工程量清单、图纸、技术说明书、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件承包人应按照合同约定的时间和数量提供图纸和文件,并对其准确性负责。
1.7 联络双方应确定专人负责日常的沟通和联络。
1.8 严禁贿赂双方均应遵守国家有关反腐败的法律、法规,严禁行贿、受贿等违法行为。
1.9 化石、文物在施工过程中发现化石、文物等珍贵物品,承包人应立即报告有关部门,并采取保护措施。
1.10 交通运输发包人应保障施工期间的道路畅通,提供必要的交通运输条件。
1.11 知识产权双方应尊重对方的知识产权,未经对方许可,不得使用对方的商标、专利等技术成果。
1.12 保密双方应对合同内容及涉及的技术、商务等信息保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
1.13 工程量清单错误的修正承包人应在合同签订后7天内提出工程量清单的错误修正,否则视为承包人已充分了解和确认工程量清单的准确性。
第二章发包人2.1 许可或批准发包人应负责办理工程所需的各项许可和批准手续。
2.2 发包人代表发包人应指定一名代表,负责工程的管理和协调。
2.3 发包人人员发包人应提供必要的工作人员,参与工程的监督管理。
建设工程合同通用条款建设工程合同通用条款精选篇1发包人(以下称甲方):______承包方(以下称乙方):______乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。
为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称甲方将项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容:①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。
⑤砼湿水养护。
⑥承担砼发生堵泵的一切费用。
⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。
⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。
⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。
⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。
由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。
甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期总日历天数为天,具体以阶段施工进度计划为准。
(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。
三、承包单价1、单价按:______元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。
(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。
)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。
建设工程合同通用条款1. 合同的目的与范围本合同的目的是确立合同双方之间在建设工程项目中的权利和义务,明确双方的约定规范,保障合同的顺利履行。
本合同适用于所有建设工程项目,包括但不限于房屋建筑工程、道路工程、桥梁工程等。
2. 合同的签署2.1 合同的签署方式包括书面签署、电子签署等方式。
双方签署后,合同即生效。
2.2 如果合同的变更需要双方签字确认,变更的合同将作为原合同的补充条款,并具有同等的法律效力。
3. 合同的约定事项3.1 建设工程的详细描述双方应明确建设工程的具体内容、范围、规模等,包括但不限于工程的设计、施工、监理、设备采购等工作。
3.2 工作期限双方应约定建设工程的工作期限,包括起始时间和完成时间。
3.3 付款方式双方应约定建设工程的付款方式,包括工程款的支付阶段和金额。
3.4 质量要求双方应约定建设工程的质量要求,包括但不限于材料的质量、施工标准、验收标准等。
3.5 保修责任双方应约定建设工程的保修责任,包括保修期限、保修范围等。
3.6 违约责任双方应约定合同的违约责任,包括违约方应承担的违约金、违约责任等。
4. 合同的履行与变更4.1 合同的履行双方应按照合同约定的内容和工作计划履行各自的责任和义务,保证工程按时完工并符合质量要求。
4.2 合同的变更4.2.1 任何合同变更必须经双方书面协议,并由双方签字确认。
4.2.2 合同变更的费用和工期的调整应在变更协议中明确约定。
5. 合同的解除与终止5.1 合同的解除 5.1.1 双方一致同意解除合同的,应签署解除协议; 5.1.2 任何一方未按照合同约定履行义务的,对方有权解除合同。
5.2 合同的终止 5.2.1 合同期满或双方约定的其他终止条件达到时,合同自动终止; 5.2.2 因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行的,合同可以终止。
6. 合同的争议解决6.1 双方对于本合同的解释和执行发生争议时,应友好协商解决;6.2 如协商不能解决争议,则提交有管辖权的人民法院解决。
最新版建设工程通用合同条款第一条定义与解释1.1 本合同是指由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)签订的,关于乙方承担施工、安装、修复和保修工程以及提供相关服务的合同。
1.2 除非本合同中有相反的规定,本合同中的词语应具有以下含义:(1)合同:指本合同及其附件,包括所有修改、补充和附录。
(2)工程:指本合同约定的施工、安装、修复和保修的工程项目。
(3)施工场地:指甲方提供的用于工程施工的地点。
(4)竣工:指工程按照约定完成了所有的施工、安装、修复和保修工作,并通过了甲方的验收。
(5)质量保修期:指本合同约定的工程质量保修的期限。
第二条工程范围与内容2.1 乙方应按照本合同约定的工程范围与内容,完成施工、安装、修复和保修工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求,提供与工程相关的设计、施工方案、施工图纸等技术文件。
2.3 乙方应按照约定的时间、质量和标准完成工程,并保证工程的安全。
第三条合同价格与支付3.1 本合同的价格为总价合同,具体金额见合同附件。
3.2 甲方应按照本合同约定的支付方式和方法,向乙方支付合同价款。
3.3 乙方应按照本合同约定的进度,向甲方提交进度付款申请。
3.4 甲方应按照本合同约定的时间,向乙方支付进度付款。
3.5 工程竣工并经验收合格后,甲方应按照本合同约定的时间,向乙方支付剩余的合同价款。
第四条工期与延期4.1 工程应按照本合同约定的工期完成。
4.2 乙方如因特殊情况需要延期,应提前向甲方提出书面申请,并说明延期的理由和期限。
4.3 甲方应在收到乙方延期申请后的5个工作日内,作出书面答复。
4.4 甲方同意延期后,乙方应按照约定的时间,完成工程。
第五条质量与验收5.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。
5.2 工程竣工后,乙方应按照约定的时间,向甲方提交竣工验收申请。
5.3 甲方应在收到乙方竣工验收申请后的15个工作日内,组织验收。
5.4 工程经验收合格的,甲方应签署验收报告。
建设工程合同通用条款和专项条款建设工程合同通用条款和专项条款本为建设工程合同的通用条款和专项条款,旨在为合同起草方提供参考。
请根据实际情况对条款进行修改和调整,以满足具体项目的需求。
第一章总则第一条合同目的:合同的目的是明确建设工程的双方权责,并约束双方在项目过程中的行为。
第二条合同范围:本合同适用于所有的建设工程项目,具体范围由双方在合同中明确约定。
第三条定义条款:为避免歧义,合同中使用的名词和术语均应按照以下定义解释:1. 建设工程:指在工程施工过程中需要进行的所有工作。
2. 发包方:指建设工程的委托方,即出资人或代理人。
3. 承包方:指接受建设工程委托的企事业单位、个体工商户或个人。
4. 监理方:指由发包方聘请的第三方监督机构。
5. 设计方:指为建设工程提供设计方案和相关技术支持的企事业单位、个体工商户或个人。
第四条合同签订程序:合同签订应符合国家法律法规的规定,双方应在合同签订前进行充分的沟通和协商。
第二章建设工程合同条款第五条工程范围:详细描述建设工程项目的范围、规模、工程量等,确保双方对工程内容有明确的认识。
第六条施工期限:确定建设工程项目的总工期和各个阶段的工期,并约定延期和缩短工期的条件及方式。
第七条工程报价和支付方式:明确建设工程项目的报价,并规定支付方式、进度款、完工结算等具体事项。
第八条工程质量:约定工程质量的要求和验收标准,明确责任方在质量问题上的责任和违约责任。
第九条变更和索赔:规定变更和索赔要求的程序和条件,以及对双方权益的保护措施。
第十条合同解除和违约责任:规定合同解除的条件和程序,明确违约责任的承担方式和赔偿金额。
第十一条保险和保证金:约定建设工程项目的保险责任和保证金的抵扣和退还方式。
第三章专项条款第十二条管理费用和利润:明确建设工程项目的管理费用的计算方式和利润的分配办法。
第十三条安全措施:规定建设工程项目的安全管理要求,明确安全事故的责任和赔偿责任。
第十四条环境保护:约定建设工程项目的环境保护要求和责任,明确环境违法行为的赔偿责任。
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程合同范本通用条款甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方拟对 [工程名称] 进行建设,乙方具备承担该工程施工的相应资质和能力,双方经友好协商达成如下通用条款:一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程承包范围:二、工程期限1. 开工日期:2. 竣工日期:3. 总工期:三、工程质量1. 工程质量标准:2. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
四、工程价款及支付1. 工程总价款:2. 价款支付方式:3. 支付时间安排:五、双方的权利和义务(一)甲方的权利义务1. 提供施工所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. [其他甲方权利义务]。
(二)乙方的权利义务1. 按照合同约定进行工程施工。
2. 确保工程质量和进度。
3. 遵守施工现场的管理规定。
4. [其他乙方权利义务]。
六、工程变更1. 任何工程变更应经双方书面同意。
2. 变更后的工程价款及工期调整应协商确定。
七、工程验收1. 工程完工后,乙方应及时提交验收申请。
2. 甲方应在合理时间内组织验收。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款,应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定施工,应承担违约责任。
3. 具体违约责任的承担方式和赔偿标准:九、争议解决如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本通用条款与专用条款共同构成完整的合同。
甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:。
建设工程合同通用条款
一、总则
1.1 合同双方:本合同由甲方(建设单位)与乙方(承建单位)双
方订立,双方应遵守合同约定。
1.2 合同目的:本合同的目的是规定建设工程的合同执行、权益保
护等事项,确保工程的顺利进行和合同双方的合法权益。
1.3 工程内容:本合同约定的工程内容包括设计、施工、材料供应、设备安装等相关事项,具体详见附件。
二、合同签订
2.1 合同订立地点:本合同在双方当事人协商一致的情况下,可以
在任一地点进行签订。
2.2 合同的效力:本合同自双方当事人签署之日起生效,双方应遵
守合同条款。
2.3 合同变更:如需对合同内容进行修改或变更,双方应与书面形
式进行协商,并经双方授权代表签署变更协议。
三、工程款项支付
3.1 工程款项支付方式:本合同约定的工程款项支付方式为按进度
支付,具体支付比例和时间节点详见附件。
3.2 在支付工程款项时,乙方应提供符合规定的发票和相关证明文件。
3.3 工程款项支付延迟:如遇不可抗力、设计变更或工期延误等情况,甲方应及时通知乙方,双方应协商解决延迟支付问题,但乙方不
得以此为理由中止工程的进行。
四、工程质量及验收
4.1 工程质量标准:乙方应按照甲方的要求和相关标准进行工程施工,保证工程质量符合国家法律法规和相关标准。
4.2 工程验收:工程竣工后,甲方有权组织验收,验收合格后方可
支付尾款。
4.3 缺陷责任:工程竣工验收后,乙方应承担工程缺陷责任,修复
或更换不符合要求的部分。
五、违约和争议解决
5.1 违约责任:若任何一方违反本合同约定的义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
5.2 争议解决:对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。
如协商无法达成一致,应提交给双方约定的仲裁机构进行裁决。
六、其他条款
6.1 本合同一式两份,双方各持一份,并具有同等法律效力。
6.2 本合同未约定事项,双方应通过协商解决,并在后续补充协议中确认。
6.3 附件:本合同的附件为不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
七、合同解除与终止
7.1 合同解除:在下列情况下,本合同可以解除:
a) 经双方协商一致;
b) 发生不可抗力等无法继续履行合同的情况。
7.2 合同终止:在下列情况下,本合同可以终止:
a) 工程结算完毕;
b) 工期到期且双方不再延长工期;
c) 乙方出现经营不善等严重违约情况。
八、法律适用与其他事项
8.1 本合同的订立、执行和解释应适用中华人民共和国的相关法律法规。
8.2 本合同的补充协议和附件应具有同等法律效力。
8.3 本合同自双方当事人签署之日起生效,有效期至工程竣工验收并结算完成之日止。
以上为建设工程合同的通用条款。
双方应严格遵守合同约定,平等互利,共同推进工程的顺利进行。
如有任何争议或纠纷,应通过友好协商解决。