签认单

第1篇工程名称：_______工程地点：_______建设单位：_______施工单位：_______项目负责人：_______项目监理：_______根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合本工程实际情况，现就以下施工工程签认事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程建设规模：_______4. 工程建设内容：_______5. 工程建设总投资：_______6. 工程建设工期：_______二、施工质量1. 施工单位应严格按照工程设计文件、施工技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

2. 施工单位应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到预期目标。

3. 施工单位应定期对施工人员进行技术培训和质量教育，提高施工人员的技术水平和质量意识。

三、施工进度1. 施工单位应按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完工。

2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并及时向建设单位和监理单位报送。

3. 施工单位应加强施工现场管理，确保施工进度不受影响。

四、施工安全1. 施工单位应严格按照国家及地方有关安全生产的法律法规，加强施工现场的安全管理。

2. 施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。

3. 施工单位应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

五、合同履行1. 施工单位应按照合同约定，按时足额支付工程款项。

2. 建设单位应按照合同约定，按时足额支付工程进度款。

3. 双方应严格按照合同约定，履行各自的权利和义务。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本签认单作为施工合同的补充协议，与施工合同具有同等法律效力。

2. 本签认单一式两份，双方各执一份。

劳动合同签收确认单范本1. 合同方甲方（用人单位）：名称：地址：法定代表人或负责人：联系方式：乙方（劳动者）：姓名：身份证号：住址：联系方式：2. 合同内容甲乙双方经协商一致，签订本劳动合同，明确双方权利义务关系。

3. 合同期限本合同期限自 [开始日期] 至 [结束日期]。

4. 工作内容乙方在甲方安排的岗位从事 [工作内容] 工作，具体工作内容详见附件 [岗位说明书]。

5. 工作时间乙方的工作时间和休息时间按照甲方制定的劳动制度执行。

6. 劳动报酬乙方的劳动报酬为 [人民币] 元/月，按 [日期] 发放。

7. 社会保险甲方为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

8. 福利待遇甲方为乙方提供 [福利待遇]，具体内容详见附件 [福利待遇清单]。

9. 劳动纪律乙方应当遵守甲方制定的劳动纪律和规章制度，不得有违反规定的行为。

10. 保密义务乙方在甲方工作期间接触到的甲方商业秘密，负有保密义务。

不得向任何第三方泄露。

11. 竞业限制乙方在合同期满后 [竞业限制期限] 内，不得在 [地域范围] 内从事与甲方同类业务的活动。

12. 合同解除甲乙双方可以协商解除本合同。

乙方单方面解除合同，应当提前 [通知期限] 书面通知甲方。

甲方无故解除合同，应当支付乙方 [经济补偿金]。

13. 争议解决甲乙双方因本合同发生争议的，应协商解决。

协商不成，可以向 [劳动仲裁委员会] 申请仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

14. 附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

签字盖章甲方：名称：代表人或负责人：日期：乙方：姓名：日期：。

分包单位名称：
现场负责人：（签认）日期：
备注：
1.分包单位在开始实施以零工为基础的任何工程之前，必须通知现场计量工程师一道估算
用工数量，必须当天签认，否则以总包方签认为准。

2.工程按现场实际发生量，如无法准确估算工程量需在此签认单后附上现场照片。

3.此签认单交项目经理部的时间不能晚于工程实施的第二天，否则总包可视为分包方放弃
此部分费用。

4.如果估工、计时数量一次性在20个工作日至30个工作日，需经营经理签字；如果估工
数量超过50个工日，需项目经理签字。

5.特别提示：没有按规定及时办理手续的一切后果由当事人负责。

6.此表一式三份，总包两份、分包方一份。

7.。

表单号：XXXX-X
XXXXXXXXXXX公司
XXXXX公司债权债务往来单位签认单
编号：XXXX
致XXXXXXXXXXXXX公司：
为了证明XXXXXXXXXXXXX公司（以下简称我公司）与贵公司往来账目账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我方截止至XXXX年XX月XX日的往来账结余数通知如下：
我公司欠贵公司往来款合计人民币：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元整（大写）；贵公司欠我公司往来款合计人民币元（大写）。

请贵公司认真核对贵方账目，并在下列《往来账目确认书》上签章后尽快回复我公司。

联系人： 联系电话：
XXXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
往来账目确认书
编号：
致XXXXXXXXXXXX财务科：
贵公司《款项确认函》收悉，经查核我方账目，截止 年 月 日，我公司欠贵公司往来款合计人民币元（大写）；贵公司欠我公司往来款合计人民币（大写）:
有关事项如下：
法定代表人或负责人签字：
单位（公章）：
联系人：
联系电话：
年 月 日。

工程施工签认单制作一、签认单是什么签认单是工程施工中必不可少的一种文书，是一种记录施工现场各项工作的文件，用于施工单位和监理单位之间的信息沟通和责任确认。

签认单包括施工单位的工作内容和完成情况、监理单位的检查和确认意见等，可以记录各项工作的进度和质量情况，为后续施工提供重要参考。

签认单不仅是对工程质量的一种监督和记录，也是施工单位和监理单位之间的信息交流和责任分工的一种重要文件。

二、签认单的作用1、记录施工过程签认单可以记录施工单位的工作内容和完成情况，监理单位的检查和确认意见，用于记录施工现场各项工作的进度和质量情况。

通过签认单可以清晰地了解到工程施工的各项工作的完成情况，为后续的工作提供参考。

2、监督施工质量通过签认单可以及时了解到施工单位的工作情况，监理单位可以通过签认单对施工质量进行监督，及时发现问题并提出整改意见，确保工程质量的稳定。

3、责任确认签认单作为监理单位和施工单位之间的重要文件，可以用来确认责任。

当发生工程质量问题时，可以通过签认单来确认责任，便于后续的处理和追责。

4、信息沟通签认单作为施工单位和监理单位之间的信息沟通工具，可以及时传递施工现场的各项工作情况，便于双方及时沟通和协调，保证施工的顺利进行。

三、签认单的制作要点1、格式规范签认单的格式要规范统一，内容要明确具体。

签认单上要有施工单位和监理单位的名称、签认单编号、施工工程的名称和位置、签认时间等基本信息，同时要有施工内容及完成情况、监理意见等内容。

2、内容完整签认单的内容要完整，要详细记录施工单位的工作内容和完成情况、监理单位的检查和确认意见等。

签认单要真实反映施工现场的工作情况，要有充分的证据和数据支持。

3、签认人员签认单上要有签认人员的姓名和职务，并要求签认人员在签认单上签字确认，确保签认单的真实性和可靠性。

4、存档备查签认单要按照规定的流程存档备查，确保签认单的完整性和可追溯性。

签认单不仅是一种工作记录，更是施工质量和责任确认的重要依据。

销售合同签收确认单【公司抬头】销售合同签收确认单尊敬的客户：感谢您与我公司达成交易协议，并签订销售合同（合同编号：__________）。

根据该合同条款，您购买的商品/服务如下所述：商品/服务名称：_________________________规格型号：_____________________________数量：________________________________单价：________________________________总价：________________________________交货日期：__________________________交货地点：___________________________付款方式：___________________________质量要求：___________________________其他约定事项：______________________为确保双方权益，请贵公司在接收到上述商品/服务后，进行详细的检查，并在确认无误后签署本确认单。

如有任何不符或疑问，请及时与我方联系，以便我们尽快为您解决问题。

以下为签收确认信息：收货人姓名：_________________________收货日期：____________________________验货情况：（合格/不合格，如有不合格产品，请详细列出）签收意见：________________________________签字（盖章）：___________________________日期：__________________________________请注意，签署本确认单代表您已对所购商品/服务的数量和质量进行了全面检查，并确认无异议。

一旦签收，除质量问题外，将不接受其他原因的退换货请求。

我们衷心希望本次交易能够满足您的需要，并期待未来有更多合作机会。

如果您在后续使用过程中遇到任何问题，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助和支持。

规章制度签字确认单模板日期：编号：本人（姓名/职务）：_____________________，确认阅读、理解并同意遵守以下规章制度：1. 规章制度1：2. 规章制度2：3. 规章制度3：4. 规章制度4：5. 规章制度5：6. 规章制度6：7. 规章制度7：8. 规章制度8：9. 规章制度9：10. 规章制度10：我保证将遵守上述规章制度，并严格遵守相关要求。

如果违反规定，愿意承担相应的责任与后果。

签字（请在以下横线处签名）：_______________________________备注：如需对以上规章制度提出疑问或有其他需要说明的事项，请在下方空白处注明。

__________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________本确认单一式两联，执一联，存一联，自保留日期起生效。

签字确认单使用说明：1. 请使用黑色或蓝色墨水的签字笔填写，确保清晰可辨。

2. 需要详细阅读并理解每一项规章制度，对于有疑问的地方可以提出。

3. 在签字确认前，请仔细核对确认单上的内容。

4. 如需撤销此确认单，请提前书面通知相关部门或负责人。

5. 此确认单需妥善保管，不得私自销毁或遗失。

6. 如有规章制度更新或修订，将重新签署确认单。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同名称:新疆阿勒泰柯赛依水电站施工辅助工程与建筑工程得交通工程部分合同书合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量 号) 合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同名称:新疆阿勒泰柯赛依水电站施工辅助工程与建筑工程得交通工程部分合同书合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同编号:本表一式三份已完工程量汇总表得附件使用。

工程量现场签认单CB29 (承包[华宁工程]计量号)合同名称:新疆阿勒泰柯赛依水电站施工辅助工程与建筑工程得交通工程部分合同书 合同编号:说明:本表一式三份,由承包人填写。

监理机构、业主核签后,承包人2份、监理机构发包人各1份,作为当月已完工程量汇总表得附件使用。