下载文档原格式
2016年浙江省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收2.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务3.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.105.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方7.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。
A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险8.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人9.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金10.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程11.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%12.对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计13.根据《招标投标法实施条例》，对投标申请人的资格预审文件，招标人应组建资格审查委员会进行审查的是（）。
2016年上半年吉林省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行2、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求3、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括。
A：对组织不断的改进B：提高有效性和效率C：确定挑战性的改进目标D：确定关键、重要过程E：工程变更单4、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
A：工程预算投资额B：工程概算投资额C：工程投资估算指标投资额D：工程施工定额投资额E：工程保险金5、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金6、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行。
A：见证取样检测B：主控项目的复查C：抽样检测D：检验资料的抽查E：工程变更单7、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理8、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有。
A：编制阶段性设计进度计划B：建立健全设计技术经济定额C：协调设计各专业之间的配合关系D：定期检查设计工作实际进展情况E：自我评定9、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理时，总监理工程师应及时签发。
2016年浙江省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与() 协商后进行调整。
A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门2.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告3.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为( )。
A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理5.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任6.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值7.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()A.结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D.对“通用合同条款"的修改，须征得行业主管部门的同意8.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
2016年浙江省整理监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，除专用条款约定采用总承包的情况外，进度付款应以（）的工作量作为支付A.承包人实际完成B.合同中约定C.承包人报D.价格清单中列明2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担3.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商5.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A.建设规模100万m 2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目6.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值7.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照( )的原则商定或确定。
2016年浙江省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人2.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.283.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书; ②中标通知书;③合同协议书。
仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为( )A.①-②一③B.③一①一②C.①-③-②D.③-②-①4.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务6.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标7.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.4210.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
2016年浙江省汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同3.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延4.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款5.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工6.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程7.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人8.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不子答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5 人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定9.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业10.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
2016年浙江省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目施工评标委员会人数应为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( ) 。
A.1/2B.1/3C.2/3D.3/42.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议3.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延4.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
A.24B.18C.12D.65.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求7.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款8.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制9.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
浙江省2016年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。
A：质量要求B：质量水平C：质量宗旨和方向D：质量策划E：工程变更单2、建设工程自之日起进入工程质量保修期。
A：提交竣工验收报告之日B：竣工验收之日C：竣工验收合格之日D：竣工验收合格后15日E：工程保险金3、在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且__，从而难以实现工程预定的目标。
A．采取纠偏措施是不可能的B．采取纠偏措施是不经济的C．偏差可能有累积效应D．不能降低偏差的严重程度4、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理5、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是。
A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C：诉讼解决合同争议D：合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议E：专业监理6、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A：单独进行工程量计量，计量结果有效B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效E：专业监理7、根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是。
A：向设计单位提供设备厂家名录B：向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C：指示设计单位变更设计D：保守设计单位申明的秘密E：专业监理8、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第天。
安徽省2016年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工2、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即样品。
这种抽样方法称为__抽样。
A．完全随机B．分层C．等距D．整群3、材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理4、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。
需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按划分系统过程。
A：物质形态的转化阶段B：质量形成的时间C：施工对象的层次D：质量控制的程序E：工程变更单5、对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容有。
A：监理机构内、外工作制度是否健全、有效B：监理组织工作会议制度C：监理机构的内部工作制度D：监理报告制度E：工程保险金6、建设工程总投资包括。
A：工程造价B：固定资产C：流动资产投资D：建设投资和流动资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。
A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理8、对验收不合格的检验批，应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理机构技术负责人D：质量监督机构负责人E：工程变更单9、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金10、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
2016年浙江省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值2.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间3.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正4.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险5.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体6.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争7.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商8.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
2016年上半年浙江省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理2、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作。
A：可提前1天完成B：正常C：影响总工期1天D：影响总工期3天E：自我评定3、【例3·单选题】利用横道图表示建设工程进度计划的优点是。
A：明确反映关键线路B：明确反映关键工作C：明确反映计算工期D：明确反映工作机动时间E：自我评定4、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。
A：决策层B：协调层C：执行层D：操作层E：工程保险金5、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。
A：不再负责处理有关设计问题B：仍应无偿负责处理有关设计问题C：仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更D：仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费E：专业监理6、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在。
A：所有合同文件之后B：中标通知书之前C：投标书之后D：图纸之后E：专业监理7、我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于。
A：法律B：行政规章C：行政法规D：部门规章E：工程保险金8、关于合同鉴证的说法，正确的是。
A：经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B：法律规定强制实施合同鉴证C：合同鉴证的效力不限于我国国内D：合同鉴证由工商行政管理机关作出E：专业监理9、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3天、4天、4天、5天和4天、3天、4天、5天，则流水步距为__天。
A．3B．4C．5D．610、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金11、依法必须进行招标的项目。
自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。
A：7B：14C：15D：20E：工程保险金12、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。
A：乙承包人B：发包人C：甲承包人D：工程师E：专业监理13、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。
A：无节奏流水B：异节奏流水C：等节奏流水D：难以确定E：自我评定14、根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法(试行)》，施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前小时，书面通知项目监理机构。
A：48B：24C：12D：6E：工程保险金15、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目方式发包。
A：应该采用议标B：应该采用邀请招标C：应该采用公开招标D：可以采用直接委托E：专业监理16、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。
A：固定价格B：可调价格C：综合单价D：成本加酬金E：专业监理17、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是__。
A．股权配置B．资产评估C．认缴出资额D．提出改制申请18、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。
A：材料费B：材料单价C：材料基价D：工程设备单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的规范，由国家主席签署主席令予以公布的文件属于。
A：法律B：行政法规C：国家规范D：部门规章E：工程保险金20、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。
A：代理期间届满B：作为代理人的法人终止C：代理事项完成D：被代理人死亡E：专业监理21、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是__。
A．编制物资供应计划B．办理进出口许可证等有关事宜C．决定物资供应分包方式D．安排物资订货22、下列费用中，属于措施项目费用的是。
A：施工降水费B：总承包服务费C：工程排污费D：社会保障费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。
A：20B：40C：50D：100E：专业监理24、建设工程发生质量事故，有关单位应当在__小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A．12B．24C．48D．7225、当采用建筑工程管理方法时。
A：监理工程师只需负责设计方面的管理与协调工作B：监理工程师只需负责施工方面的监理职能C：监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能D：监理工程师只需负责设计方面的协调工作E：自我评定二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好的工作包括__。
A．及时下达工程开工令B．及时提供施工场地C．妥善处理工程延期事件D．提醒业主履行自己的职责E．及时支付工程进度款2、某分部工程双代号网络计划如图3-53所示。
图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。
A：工作1-3为关键工作B：工作1-4的总时差为1C：工作3-6的自由时差为1D：工作4-8的自由时差为0E：工作6-10的总时差为33、__属于对归档文件的质量要求。
A．不得利用施工图改绘竣工图B．工程文件必须采用碳素墨水或蓝黑墨水书写C．工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合D．工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程E．归档的工程文件必须为原件，不能采用复印件4、进度计划监测系统过程监理工作主要有__。
A．执行过程中的跟踪检查B．收集反映实际进度的报表C．把进度信息形成可比数据D．进行实际与计划进度的比较E．确定调整措施5、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB／T50300—2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括。
A：检验批的划分B：资料检查C：主控项目和一般项目检验D：抽样方案设计并实施E：质量验收记录6、某分部工程双代号网络计划如图4-4所示，提供的正确信息有（）。
A．工作B为关键工作B．工作D的自由时差为4C．工作F为关键工作D．工作G、E为非关键工作E．工作M、H为非关键工作7、质量问题处理完毕，监理工程师写出的质量问题处理报告应报__存档。
A．建设行政主管部门B．工程质量监督机构C．建设单位D．设计单位E．监理单位8、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用__。
A．工料单价法B．实物单价法C．工程量清单法D．综合单价法E．定额指标法9、在CB/T19000—2000标准中，质量体系术语是指为实现质量管理所需的（）。
A．组织结构B．程序C．过程方法D．持续改进E．资源10、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。
A．资源强度最低B．总费用最低C．资源需用量尽可能均衡D．资源需用量最少E．计算工期满足要求工期11、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，安全文明施工费包括。
A：环境保护费B：临时设施费C：施工降水费D：二次搬运费E：冬雨季施工增加费12、按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为__。
A．合同当事人没有改变B．第三人可以向债权人行使抗辩权C．第三人可以与债权人重新协商合同条款D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续13、制定施工投标价格时，采用不平衡报价策略的具体方式有。
A：对早期可结算的工程，单价定高些B：估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定低些C：工程内容说明不清的工程，单价定高些D：没有工程量，只填单价的项目，单价定高些E：对于零星用工，单价定低些14、《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的__书面通知被监理的建筑施工单位。
A．工程监理单位B．总监理工程师的权限C．监理的内容D．监理的费用E．监理权限15、建筑安装工程费中的人工费包括。
A：因气候影响的停工工资B：生产工人津贴补贴C：生产工人学习期间的工资D：因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资E：在业主修改设计影响的停工工资16、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A．竣工财务决算说明书B．工程竣工图C．工程造价对比分析D．竣工财务决算报表E．建设项目财务结算书17、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻，应当采取专项防护措施。
A：施工现场临时设施B：建筑物C：构筑物D：地下管线E：施工现场道路18、关于监理招标特点的说法，正确的有。
A：招标宗旨是对监理单位能力的选择B：承担赔偿责任能力是重要的考虑因素C：报价在选择中属于次要地位D：邀请投标人较多E：监理单位的业绩在评标时不予考虑19、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括。
A：工程所需清理费B：由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C：工程本身的损害D：承包方造成的人员伤亡损失E：承包人施工机械的停工损失20、按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。
A．与投标人就投标价格进行谈判B．将中标结果通知未中标的投标人C．强制中标人接受新的承包条件D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E．授权评标委员会确定中标人21、主动控制也可以表述为__。
